标准供电配套合同

合集下载

供电合同范文6篇

供电合同范文6篇

供电合同范文6篇全文共6篇示例,供读者参考篇1供电合同范本甲方:__________________(单位名称)乙方:__________________(单位名称)鉴于甲方为__________________(单位性质),乙方能保证按需求为其提供稳定的电力,并双方本着平等互利的原则,经友好协商达成如下协议:一、供电内容1.1 乙方承诺向甲方提供__________(电压)__________(电流)的电力,供电线路为__________________,保证稳定供电。

1.2 为了保障供电的稳定性,乙方将负责定期检查电力设备,及时维修并更新设备,保证供电设施的完好运行。

二、供电价格2.1 供电价格按照__________________(国家标准/地方标准)执行,具体价格为每度__________________元。

2.2 电费的结算周期为每个月的_____日,对于未按时缴纳电费的,甲方应承担逾期支付费用。

2.3 电费的支付方式为__________________(现金/银行转账/其他方式),具体操作可另行商定。

三、供电用电量3.1 甲方应确保实测使用电量与合同约定的电量相符,如发生超出约定的情况,应按照双方协商的价格支付超出部分的电费。

3.2 乙方有义务配合对甲方用电情况进行监测和评估,保证数据的真实性和准确性。

四、违约责任4.1 若乙方未能按照合同规定提供稳定的电力供应,应承担相应的违约责任,包括赔偿甲方因此造成的损失。

4.2 若甲方未能按时缴纳电费,应承担逾期支付费用,并在乙方规定的期限内补缴电费。

五、其他条款5.1 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章后生效,未尽事宜由双方协商解决。

5.2 本合同因履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,提交_______(仲裁/法院)解决。

甲方:(盖章)法定代表人:__________ 日期:__________乙方:(盖章)法定代表人:__________ 日期:__________供电合同签订地点:__________ 供电合同签订日期:__________以上是关于供电合同的范本,希望能够对您有所帮助。

供电协议书标准版6篇

供电协议书标准版6篇

供电协议书标准版6篇篇1本协议由以下两方于_____年_____月_____日签署:甲方:(供电方)乙方:(用电方)鉴于甲方具备电力供应的能力与资质,乙方需要电力供应以满足其正常运营,双方经友好协商,达成以下供电协议:一、协议目的本供电协议旨在明确甲、乙双方在电力供应过程中的权利和义务,确保电力供应的安全、稳定、连续,并遵循平等互利、诚实信用的原则。

二、供电事项1. 供电方式:甲方应按照乙方的需求,提供安全、稳定的电力供应。

2. 供电容量:甲方应根据乙方的用电需求和报装的容量,合理安排供电。

3. 供电质量:甲方应保证供电电压、频率等电力质量符合国家相关标准。

4. 供电时间:甲方应保证乙方在合同约定的时间内获得电力供应。

三、电费与支付方式1. 电费标准:乙方应按照甲方的电价标准支付电费。

电价标准按照国家相关政策和地方规定执行。

2. 支付方式:乙方应按照约定的时间和方式支付电费,如未按约定支付,甲方有权按照相关规定收取滞纳金。

3. 结算周期:电费结算周期由双方协商确定,一般为月度或季度结算。

四、用电安全1. 乙方应按照国家相关法规和甲方的规定使用电力,确保用电安全。

2. 乙方应安装符合规定的用电设备,并定期进行检修和维护。

3. 乙方不得擅自更改用电设备和接线方式,如需更改,应事先征得甲方同意。

五、违约责任1. 甲方如未按照约定提供电力供应,应承担违约责任,赔偿乙方因此造成的损失。

2. 乙方如未按照约定支付电费,应承担违约责任,并支付滞纳金。

3. 双方如有其他违约行为,应按照相关法律规定承担违约责任。

六、协议终止与续签1. 本协议自签署之日起生效,有效期为_____年。

2. 协议到期前,双方可协商续签本协议。

3. 在协议有效期内,如乙方出现严重违约行为,甲方有权单方面终止本协议。

七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2. 如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

配套电力设施合同4篇

配套电力设施合同4篇

配套电力设施合同4篇篇1配套电力设施合同一、甲方:身份证明:住址:电话:二、乙方:身份证明:住址:电话:鉴于甲方为XX地区某企业(以下简称甲方),乙方为专业电力设施施工公司(以下简称乙方),双方在平等自愿的基础上,经协商一致,签订本合同,共同遵守以下条款:一、项目概况1. 甲方委托乙方为其新建配套电力设施,并对整个电力设施工程负责。

2. 电力设施包括但不限于变压器、线缆、配电柜等设备的安装、调试及相关配套工程。

3. 电力设施工程需在XX年XX月XX日前完成,并通过相关部门验收合格。

二、工程款项及支付方式1. 甲方应按照工程进度,分批支付工程款项,总计XXXXX元。

2. 工程款项支付方式:每完成一个阶段工程,甲方支付对应款项的50%,工程全部完成并通过验收后,支付剩余50%的工程款项。

三、施工期限1. 乙方应保证在合同约定的时间内完成全部电力设施工程,并保证工程质量符合国家相关规定。

2. 若乙方无法在约定时间内完成工程,需提前向甲方说明原因,并延期完成时间需经双方协商一致。

四、保修期1. 工程完工验收合格后,乙方应提供1年的免费保修期。

2. 保修期内,若设备出现质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担相关费用。

五、违约责任1. 若甲方未按工程进度支付款项,乙方有权暂停施工,直至收到款项后恢复工程。

2. 若乙方未按时完成工程,并未提前沟通、协商延期,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相关违约责任。

3. 若由于不可抗力因素导致工程无法按时完成,双方可协商解决,延长工程期限。

六、其他条款1. 本合同一式两份,双方各持一份,具有法律效力。

2. 本合同的变更需经双方书面协商一致并签字确认。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验收合格之日终止。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上是《配套电力设施合同》的内容,希望能为您提供帮助。

如需进一步了解或者有其他疑问,请随时与我联系。

感谢阅读!篇2配套电力设施合同一、甲方:甲方为(单位名称/个人姓名)(以下简称甲方)乙方:乙方为(单位名称/个人姓名)(以下简称乙方)甲、乙双方经友好协商,就甲方提供电力设施配套服务事项签订本合同,并共同遵守合同约定,以维护双方的合法权益。

供电设施安装与服务要求(合同)3篇

供电设施安装与服务要求(合同)3篇

供电设施安装与服务要求(合同)3篇篇1供电设施安装与服务要求(合同)一、甲方为乙方提供以下供电设施安装和服务:1. 提供符合国家标准要求的供电设备,包括变压器、电缆、开关设备等,并确保其质量满足相关要求。

2. 安装供电设备时,甲方需按照相关规定严格操作,保证安全。

同时,为确保设备运行稳定,甲方需根据乙方需求提供相应的技术指导和服务。

3. 在供电设备安装完成后,甲方需提供相应的验收证明,并保证设备正常运行。

4. 对于供电设备的维护和保养工作,甲方需按照相关规定定期进行检查和维护,并及时处理设备出现的故障。

5. 若供电设备出现故障或需要更换部件时,甲方需及时响应乙方请求,协商解决方案,并保证设备在最短时间内恢复正常运行。

二、乙方对甲方提供的供电设施安装和服务有以下要求:1. 乙方需提供准确的供电设备需求信息,包括设备型号、功率等详细信息,以便甲方提供符合要求的设备和服务。

2. 对于供电设备的安装和维护工作,乙方需给予必要的配合和支持,包括提供必要的工作空间和设备使用授权。

3. 乙方需按照相关规定支付安装和维护费用,并保证及时支付到位。

4. 对于供电设备的日常使用和维护,乙方需按照相关要求进行操作,并避免不当操作导致设备损坏。

5. 若乙方需要停止使用供电设备或更换其他设备时,需提前通知甲方,并按照合同约定进行协商解决。

三、供电设施安装与服务的其他约定:1. 本合同自双方签订之日起生效,有效期至设备安装完成并验收合格后终止。

2. 双方在履行本合同过程中如有争议,应友好协商解决;如协商不成,应提交相关部门进行调解。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等效力。

供电设施安装与服务要求(合同)内容可能与实际情况有所不同,具体以签署的正式合同为准。

愿双方在合作中互相信任,共同发展,实现双赢!篇2供电设施安装与服务要求(合同)一、安装服务范围1. 供电设施安装与服务的内容包括但不限于新建、改建、维修、检测、升级等服务项目。

标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本(通用3篇)

标准版电力施工合同范本(通用3篇)1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方:__________________(以下简称甲方)乙方:__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足,需聘请乙方提供劳动力支持与服务。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,经甲乙双方平等协商达成一致,同意签订本协议。

一、劳务协作性质:短期临时用工。

二、劳务协作用途:仅限于__________________电力工程施工。

三、工作地点:________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。

四、工作内容:土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。

五、协议有效期:1、本协议有效期为______日历天,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

2、如遇下列情况之一的,协议有效期可相应顺延:a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。

2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名),身份证号:_____________________________________________。

七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员,甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。

2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。

3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件,并在工作前进行必要的交底。

4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。

5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。

八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。

2024年供用电合同标准样本(3篇)

2024年供用电合同标准样本(3篇)

2024年供用电合同标准样本为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用秩序,安全、经济合理地使用电力,根据《民法典》以及《全国供用电规则》的规定,经供用电双方充分协商、特订立本合同,以便共同遵守。

甲方:____市_____化工厂地址:_____乙方:____市_____供电局地址:_____甲乙双方于____年____月____日于____市____区签订供电合同如下:1.双方因____市____区现只有____千伏工农线供电,线路已满负荷运行,电压质量不良,不能再增加供电负荷。

甲方____千伏变电所现轻负荷运行。

为了解决____区用户生产用电,双方协商新增负荷由甲方供电。

2.甲方____千伏变电所____千伏安主变压器因内部有放电声,暂停运行检修,更换为____千伏安主变压器投入运行。

乙方同意保留____千伏安用电契约容量,投入时不再重新申请增容。

3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共____千瓦_____安培,掌握其用电情况,负责供电和设备的安全运行。

4.电费收缴办法:乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。

甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数,由乙方向甲方收取电费。

5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。

____区变电所建成后,乙方计划的10千伏电网供____区负荷。

6.本合同于____区变电所建成后失效。

甲方:_____(公章)法定代表人:_____(签字、盖章)乙方:_____(公章)法定代表人:_____(签字、盖章)2024年供用电合同标准样本(2)合同编号: [合同编号]供用电合同甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方法定代表人]联系电话:[甲方联系电话]传真:[甲方传真]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方法定代表人]联系电话:[乙方联系电话]传真:[乙方传真]为了确保甲方的正常用电需求和乙方的供电服务,双方根据《中华人民共和国电力法》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成以下供用电合同。

供电合同范本6篇

供电合同范本6篇

供电合同范本6篇篇1供电合同范本甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)传真:(传真号码)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(联系人姓名)电话:(联系人电话)传真:(传真号码)鉴于甲方拥有(电力来源)的供电能力,乙方愿意购买甲方的电力,并达成以下供电合同:第一条供电范围1.1 甲方负责向乙方提供(电力种类)的供电服务。

1.2 供电范围包括但不限于乙方使用的生产设备、办公设备等用电设备的电力供应。

第二条供电价格2.1 供电价格为(价格数字)元/千瓦时(或其他计价单位),根据实际用电量结算。

2.2 乙方每月底前需向甲方支付上月电费账单。

第三条供电质量3.1 甲方承诺所供电力符合国家标准,并保证电力质量稳定。

3.2 若因甲方原因导致供电中断或电力质量不符合国家标准,甲方应承担相应责任。

第四条供电承诺4.1 甲方应保证供电设施正常运转,确保供电服务的正常进行。

4.2 乙方应保持用电设备的正常运行,避免因用电设备故障导致电力需求下降或损坏。

第五条违约责任5.1 若一方出现违约行为,应赔偿对方因此遭受的所有损失。

5.2 若因不可抗力因素导致一方无法履行合同,该方可免除违约责任。

不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。

第六条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至(期限)截止。

如需继续合作,双方可协商签订新的供电合同。

第七条其他事项7.1 本合同如有未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充协议。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各保存一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章签字):日期:乙方(盖章签字):日期:以上为供电合同范本,双方应认真履行合同内容,确保供电服务顺利进行。

篇2供电合同范本甲方(供电单位):__________(以下简称甲方)地址:______________法定代表人:______________电话:______________传真:______________电子邮箱:______________乙方(需供电单位):_________(以下简称乙方)地址:______________法定代表人:______________电话:______________传真:______________电子邮箱:______________鉴于甲、乙双方为保障供电安全、提高供电质量、明确供电责任,经协商一致,签订以下供电合同:第一条供电内容1. 甲方为乙方提供电力供应服务,乙方接受甲方供电服务。

供电合同范本5篇

供电合同范本5篇

供电合同范本5篇篇1甲方(供电方):__________乙方(用电方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方为乙方提供电力供应的相关事宜,达成如下协议:一、合同基本条款1. 供电方义务(1)甲方应按照国家和地方的有关电力供应规定,保证乙方用电的可靠性和安全性。

(2)甲方应按照本合同约定的电压质量和供电可靠性指标向乙方提供电力供应。

(3)甲方应对电力设施进行定期检修和维护,确保电力设施的正常运行。

2. 用电方义务(1)乙方应按照国家和地方的有关电力使用规定,合理使用电力。

(2)乙方应安装符合国家标准的用电计量装置,并接受甲方的抄表及用电计量。

(3)乙方应按时缴纳电费,如有违约,应按照约定支付违约金。

二、电力供应及质量保障条款1. 供电方式和电力质量甲方应按照乙方的用电需求和所在地的电力供应情况,提供符合国家标准的高质量电力供应。

2. 电压质量和供电可靠性指标甲方应保证电压质量符合国家及地方相关标准,供电可靠性指标应符合行业规定。

如因甲方原因导致电压质量或供电可靠性指标不达标,甲方应承担相应责任。

三、电价及结算条款1. 电价标准电价按照国家和地方的相关政策执行,具体标准由甲乙双方协商确定。

2. 电费结算方式电费结算方式为________(如:按月、按季度等),乙方应在约定时间内足额缴纳电费。

四、合同期限及终止条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为_____年。

2. 合同到期后,如双方继续合作,可续签合同;如不再合作,本合同自动终止。

3. 在合同期内,任何一方不得无故终止合同。

如因不可抗力导致合同无法继续履行,双方应协商解决。

五、违约责任条款1. 甲方如未按约定提供电力供应,应承担违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

2. 乙方如未按约定缴纳电费,应承担违约责任,并向甲方支付违约金。

3. 双方如有其他违约行为,应根据实际情况承担相应的违约责任。

配套电力设施合同3篇

配套电力设施合同3篇

配套电力设施合同3篇篇1合同编号:[编号]甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就配套电力设施的建设、运行、维护等事项,达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方需建设一个重要项目,而该项目需要相应的电力设施作为支撑。

为保障项目的顺利进行及电力设施的正常运行,甲方委托乙方提供配套电力设施建设服务。

本合同旨在明确双方的权利和义务,确保电力设施的建设、运行和维护工作得以高效、安全、可靠地完成。

二、工程概况1. 工程名称:[工程名称]配套电力设施。

2. 工程地点:[具体地址]。

3. 工程内容:包括电力线路的铺设、变压器的安装、配电柜的配置及其他相关设施的建设。

三、合同金额及支付方式1. 合同总金额:人民币[金额]元(大写:[金额汉字大写])。

2. 支付方式:甲方应按以下比例支付乙方款项:(1)合同签订后支付XX%作为预付款;(2)工程完工并通过验收后支付余款。

3. 乙方应在收到款项后提供正规的发票。

四、工程期限1. 乙方应在合同生效后XX天内完成配套电力设施的建设工作。

2. 如因甲方原因导致工程延期,乙方有权顺延工期。

3. 如因不可抗力因素导致工程延期,双方应协商解决。

五、工程质量及验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及合同约定。

2. 工程完工后,乙方应组织验收并向甲方提交验收报告。

3. 甲方应在收到验收报告后XX天内组织专家进行验收。

如验收合格,双方签署验收合格证书;如验收不合格,乙方应按要求进行整改。

六、电力设施的运行和维护1. 乙方应确保电力设施的正常运行,如发生故障,乙方应及时进行维修。

2. 甲方应负责电力设施的日常使用和维护,确保设施的安全运行。

3. 双方应共同制定电力设施的运行和维护规程,确保设施的可靠运行。

七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期或工程质量不合格,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方由此造成的损失。

供电设施施工合同8篇

供电设施施工合同8篇

供电设施施工合同8篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上,就甲方供电设施施工事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:__________供电设施施工工程。

2. 工程地点:__________。

3. 工程内容:包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。

二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月,自本合同签署之日起计算。

2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行,如因特殊原因需要调整进度计划,应提前书面通知甲方并得到同意。

三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工,确保工程质量符合设计要求。

2. 工程完工后,乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。

甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。

3. 若验收不合格,甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。

四、合同价格及付款方式1. 工程总价:人民币____元(大写:____元整)。

此价格为固定总价,不包含变更费用。

2. 甲方应按以下方式支付工程款:合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款;工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。

五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备,并确保质量符合要求。

2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验,如不符合要求,甲方有权要求更换。

六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范,确保施工现场安全。

2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理,保持现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任。

七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工,每逾期一日,应向甲方支付工程总价___%的违约金。

逾期超过___个月,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

2. 如因甲方原因未按期支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。

供用电合同(样式一)8篇

供用电合同(样式一)8篇

供用电合同(样式一)8篇篇1合同编号:XXXXXX甲方(供电方):XXXXXXX电力公司乙方(用电方):XXXXXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为保证电力供应和使用的正常进行,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上,就甲方为乙方提供电力供应,乙方接受甲方电力供应事项,达成以下协议:一、合同的基本内容1. 电源点和电压等级:甲方将按照国家电力电网建设标准,向乙方提供符合国家标准的电力供应。

电源点和电压等级由双方根据实际情况确定。

2. 电力容量和电量:乙方用电容量和电量需求应提前向甲方申报,甲方根据乙方的需求进行合理分配和调度。

3. 电价和电费结算方式:电价按照国家标准和当地价格管理部门的规定执行,电费结算方式按照双方协商确定的结算周期进行结算。

二、供用电设施及管理1. 供电设施:甲方负责电力设施的运行、维护和检修,确保电力供应的安全和稳定。

2. 用电设施:乙方应按照国家有关规定和标准使用电力设施,确保用电安全。

3. 双方共同管理:甲、乙双方应共同做好供用电设施的管理工作,建立健全管理制度,确保电力供应和使用安全。

三、电力质量和供电方式1. 电力质量:甲方应向乙方提供符合国家电力标准的电力供应,保证电力质量稳定可靠。

2. 供电方式:甲方应根据电网情况和用电需求,制定合理的供电方式,确保电力供应的连续性和稳定性。

四、合同双方的义务和责任1. 甲方的义务和责任:甲方应按照合同约定向乙方提供电力供应,保证电力质量和供电方式的稳定可靠;建立健全管理制度,确保供电设施的安全运行;及时检修和维护供电设施,确保电力供应的正常进行。

2. 乙方的义务和责任:乙方应按照合同约定使用电力供应,按照国家有关规定和标准使用电力设施;按照约定的电价和电费结算方式支付电费;及时申报用电需求和负荷变化情况。

五、合同的履行和变更1. 合同履行:甲、乙双方应按照合同约定履行自己的义务和责任,遵守合同约定和法律法规的规定。

电力配套合同范本

电力配套合同范本

电力配套合同范本甲方(供电方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(用电方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:一、供电范围与容量甲方同意向乙方提供电力,供电范围为[具体地点],供电容量为[具体千瓦数]。

二、供电质量甲方应保证所供应的电力符合国家相关标准和规定,电压、频率等参数稳定。

三、供电价格供电价格为[具体价格/千瓦时],按照实际用电量进行结算。

四、电费支付乙方应按照甲方规定的时间和方式支付电费,支付方式为[具体支付方式]。

如乙方逾期支付电费,应按照[逾期支付的具体规定]承担违约责任。

五、配套设施建设与维护1. 甲方负责将电力输送至乙方指定的接入点,并确保相关配套设施的正常运行。

2. 乙方负责其内部电力设施的建设、维护和管理。

3. 双方应共同维护供电和用电设施的安全,如发现问题应及时通知对方并协商解决。

六、计量与计费1. 电力计量装置由[具体方]负责安装和维护,计量数据作为电费结算的依据。

2. 如对计量数据有异议,双方应共同委托第三方进行检测和鉴定。

七、合同期限本合同自[起始日期]起生效,有效期为[具体年数]年,期满后可协商续签。

八、违约责任1. 如甲方未按照本合同约定提供电力,应承担相应的赔偿责任。

2. 如乙方未按时支付电费或违反其他合同约定,应承担违约责任。

九、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充约定。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________日期:____________________。

2024年供用电合同标准版本(5篇)

2024年供用电合同标准版本(5篇)

2024年供用电合同标准版本[公司名称][公司地址][联系电话][邮箱地址]供用电合同本合同由以下双方缔结,即 [公司名称](以下简称甲方)与 [供电公司名称](以下简称乙方)。

一、合同目的与范围1.1 甲方与乙方就供用电事宜,达成以下合作协议。

1.2 本合同正式生效日期为2024年1月1日,并持续有效期两年,即至2025年12月31日。

在该期限内,甲方有权根据需要继续续签合同。

二、供电设施2.1 乙方将确保供电设施的可靠性和稳定性,保障供电质量符合国家标准。

2.2 甲方应确保供电设施的安全运行,不得擅自更改供电设施或将其用于违法违规行为。

三、供电内容和费用3.1 乙方应按照甲方的实际用电需求,提供相应的供电容量和功率。

3.2 供电费用按实际用电量计算,计费周期为每月一次。

具体费率由甲、乙双方协商确定,并根据国家相关电力政策及规定执行。

3.3 甲方应按时、足额支付供电费用,付款方式由甲、乙双方协商确定。

四、风险责任与互保义务4.1 在供用电过程中,乙方负责设备运维和故障处理,并承担相应的风险和责任。

4.2 甲方应加强用电设施的维护保养,预防用电设施的损坏和事故发生。

如因甲方原因导致供电设施损坏或故障,甲方应承担相应的修复费用。

五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定,应承担违约责任,并按照法律法规和本合同约定进行赔偿。

5.2 若因乙方原因导致供电中断或提供不稳定,乙方应负责及时修复并赔偿甲方因此产生的损失。

5.3 若因甲方原因导致供电设施损坏或故障,甲方应负责及时修复并赔偿乙方因此产生的损失。

六、保密条款6.1 甲、乙双方应严守商业秘密,不得泄露本合同涉及的商业和技术机密。

6.2 在合同终止后,甲、乙双方应归还对方提供的保密文件和资料。

七、争议解决7.1 凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,均应通过友好协商解决。

7.2 若协商未能解决争议,任何一方均可向所在地人民法院提起诉讼。

八、合同变更和终止8.1 除非经双方书面协商一致,否则本合同不得随意变更或终止。

供电服务合同模板

供电服务合同模板

供电服务合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!供电服务合同模板甲方(供电方):【甲方名称】乙方(用电方):【乙方名称】鉴于甲方拥有供电资源和能力,乙方需要供电服务,经双方友好协商,就供电服务事项达成如下协议:第一条 供电内容1.1 甲方应向乙方提供稳定、可靠的电力供应,确保乙方正常生产和生活用电。

1.2 供电方式:【供电方式,如:三相五线制、单相两线制等】1.3 供电电压:【供电电压,如:220V、380V等】1.4 供电容量:【供电容量,单位:千伏安(kVA)】第二条 供电时间2.1 供电时间为【起始时间】至【终止时间】。

如双方同意续约,应提前一个月书面通知对方。

2.2 特殊情况下,如遇国家法定节假日、设备维修等原因导致供电中断,甲方应提前通知乙方,并尽快恢复供电。

第三条 电费标准及支付方式3.1 电费标准按照【电价标准】执行,如国家政策调整,电费标准相应调整。

3.2 乙方应按照甲方提供的电费结算周期和方式按时支付电费。

3.3 乙方逾期支付电费的,应按照甲方规定的滞纳金标准支付滞纳金。

第四条 用电安全4.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行用电设备的设计、安装、使用和维护,确保用电安全。

4.2 乙方不得私拉乱接、盗用电力,不得擅自改变用电性质和用电负荷。

4.3 乙方应在用电设备上安装合格的漏电保护器、熔断器等安全装置,并定期检查和维护。

第五条 合同的变更和解除5.1 任何一方要求变更或解除合同,应提前一个月书面通知对方,并经双方协商一致。

5.2 因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商变更或解除合同。

第六条 违约责任6.1 甲方未按照约定供电的,应承担违约责任,向乙方支付违约金。

6.2 乙方未按照约定支付电费的,应承担违约责任,向甲方支付违约金。

第七条 争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

2024年供用电合同常规版

2024年供用电合同常规版

2024年供用电合同常规版合同编号:________甲方(出租方):______________法定代表人:______________联系地址:______________联系电话:______________统一社会信用代码:______________乙方(承租方):______________法定代表人:______________联系地址:______________联系电话:______________统一社会信用代码:______________鉴于甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,就供用电事宜达成如下合同:第一条供电服务内容1. 乙方向甲方租用的场地提供电力需求。

2. 甲方提供符合国家标准的稳定电力供应服务。

第二条供电设施1. 甲方负责维护供电设备,确保其正常运行。

2. 乙方不得私自改造供电设备,如有需求需提前与甲方协商。

第三条供电标准1. 甲方提供的电力应符合国家有关标准,保证电压稳定、频率正常。

2. 乙方应合理使用电力,并避免因电力需求过大引起的损坏。

第四条电费支付1. 乙方应按照实际用电情况支付相应电费。

2. 电费结算日为每月(或每季度等),乙方须在结算日前将电费支付给甲方。

第五条电力使用安全1. 乙方应按规定使用电力设备,确保安全用电。

2. 如发生用电意外,乙方应主动承担相关责任。

第六条合同期限及终止1. 合同期限为____年,自____年月日至____年月日。

2. 乙方提前终止合同需提前____天通知甲方,否则需支付相应违约金。

第七条其他约定1. 本合同未尽事宜由双方协商解决。

2. 本合同一式____份,甲、乙双方各执____份,具有同等法律效力。

甲方(出租方):(盖章)________法定代表人签字:________日期:____年____月____日乙方(承租方):(盖章)________法定代表人签字:________日期:____年____月____日以上内容同为合同有效内容,经双方确认无误后生效。

供电工程合同范本3篇

供电工程合同范本3篇

供电工程合同范本3篇篇一供电工程合同范本甲方(供电方):________________乙方(用电方):________________一、合同主体1.1 甲方(供电方):指具有供电能力的电力供应企业,负责向乙方提供电力服务。

1.2 乙方(用电方):指需要使用电力的企事业单位、个人等,负责按照合同约定支付电费。

二、供电方式及内容2.1 供电方式:甲方根据乙方所在地区的供电网络和用电需求,提供相应的供电方式。

2.2 供电内容:甲方负责向乙方提供安全、稳定、连续的电力服务,并确保供电质量符合国家标准。

三、供电范围及容量3.1 供电范围:甲方根据乙方所在地理位置,提供相应范围内的供电服务。

3.2 供电容量:甲方根据乙方用电需求,提供相应的供电容量。

四、供电价格及支付方式4.1 供电价格:双方按照国家规定的电价政策执行,如有调整,按调整后的价格执行。

4.2 支付方式:乙方按月向甲方支付电费,具体支付时间为每月__日。

乙方逾期未支付电费的,甲方有权按照国家规定收取滞纳金。

五、供电质量及服务5.1 供电质量:甲方应确保供电质量符合国家标准,如有质量问题,甲方应在接到乙方通知后及时处理。

5.2 服务承诺:甲方承诺为乙方提供优质的供电服务,及时解决乙方在用电过程中遇到的问题。

六、合同期限6.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__年。

6.2 合同期满后,如双方同意续约,应签订书面续约协议。

七、违约责任7.1 甲方违约:如甲方未按约定提供电力服务,造成乙方损失,甲方应承担相应的违约责任。

7.2 乙方违约:如乙方未按约定支付电费,甲方有权停止供电,并要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2 如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。

9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

供电安装合同6篇

供电安装合同6篇

供电安装合同6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方供电安装事宜达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________供电安装项目。

2. 工程地点:_________________________。

3. 工程内容:包括高压进线、配电室设备安装、低压线路铺设等供电设备的安装工作。

具体工作内容以双方确认的施工图纸和甲方书面通知为准。

二、合同总价及付款方式1. 本工程合同总价为人民币________元整(¥________)。

此价格为含税价格,包括材料费、人工费、运输费等全部费用。

2. 付款方式:合同签订后,甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款;工程完工并通过验收后,支付剩余款项。

三、工期及质量保证1. 乙方应按照甲方要求的工期完成本工程,如因乙方原因延误工期,每延误一天,乙方需支付甲方违约金人民币____元整。

2. 乙方应保证工程质量符合国家标准及双方约定的技术要求,如因乙方原因造成工程质量问题,乙方应承担全部责任。

四、承包方式及范围1. 乙方采用包工包料的方式承包本工程。

2. 乙方负责提供施工所需的所有材料,并保证材料的质量符合国家标准及双方约定的技术要求。

3. 乙方应按照双方确认的施工图纸及甲方书面通知的要求进行施工,完成本工程的所有安装工作。

五、安全施工及保修责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范,采取必要的安全防护措施,确保施工过程中的安全。

如因乙方原因造成安全事故,乙方应承担全部责任。

2. 工程验收合格后,乙方应提供一年的保修期。

在保修期内,如因乙方原因造成的设备故障或损坏,乙方应无偿维修。

六、违约责任1. 如甲方未按合同约定支付款项,每延误一天,需支付乙方违约金人民币____元整。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

供电工程建设总承包合同
(修改样本)
二O一二年三月
供电工程建设总承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方为解决项目供电问题,确保该项目安全、规范、可靠的正式供电,现委托乙方按公变、专变结合方式进行此项目的供电配套设计、建设(安装)、验收并送电。

为明确双方职责,确保供电配套工程的顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、供电配套工程的行业特殊情况和《长沙市新建住宅项目供电设施建设管理办法(试行)》的相关规定,考虑甲方建设工期及交房问题,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程项目
一、工程概况
工程名称:配电工程,本项目规划建筑总面积约万平方米。

建筑面积详见《建设工程规划许可证》。

二、工程地点:
三、工程范围和内容:
1、工程范围为本项目外部配套供电线路、配电间(变压器)至住宅集中表箱(单相一户一表)和公共建筑配电间的所有供电配套设施及安装工程[不含小区红线范围内征地、拆迁、配电房(变压器)建筑土建工程及电缆沟、管(预埋管道)土建、电缆通道路由、桥架工程及相关工程材料]。

2、乙方负责代办本项目供电所需的全部用电手续(包括工程用电协议、办理一户一表的每户用电手续及专变用电手续等)。

3、乙方负责按规范及甲方要求进行本项目配电系统规划设计审查及供电配套工程的施工图设计、审查(外部供电线路方案以长沙电业局供电方案为准)。

4、乙方负责实施本项目住宅部分的供、配电系统,按单相一户一表方式(以下简称“公变系统)建设安装调试、验收合格并按时送电。

5、乙方负责实施本项目公共建筑部分的供、配电系统,按集中配电间方式(以下简称“专变系统”)建设安装调试、验收合格并按时送电。

“专变系统”负责施工至配电间低压柜出线开关端点止。

6、乙方负责本项目配套的外部10千伏电力线路的建设。

7、乙方不负责本项目基建电源建设,不负责本项目正式用电配电间土建部分的建设(基础槽钢除外),不负责本项目路灯和亮化系统建设。

四、供电方案及供电容量的计算标准:
1、供电方案按长沙市城市居住区供配电设施建设技术导则(试行)执行。

2、供电方案按经审定的该工程10千伏/0.4千伏配电系统初步设计执行。

3、供电容量的计算标准按规范执行(0.4千伏电压等级配置的可用容量)。

4、供电容量按长沙电业局配电设施规划设计计算为准。

五、供电配套工程造价:
1、乙方承包范围内的配电工程项目总建筑面积约万平方米,造价单价为元/㎡(含税), 共计工程造价约人民币仟佰拾万元(面积以建设规划许可证核定的面积为准);本工程是分期开发,以甲方要求正式供电的住宅数量为一期,分期面积以建设规划许可证核定的面积为准(含住宅区内要求正式供电的公共设施用房和经营性用房面积);每期工程造价按每期建筑面积乘以造价单价(元/㎡)确定。

2、本项目供电配套建设专变容量部分的高可靠性供电费不计在供电配套工程施工费内,需另行按330元/千伏安交至长沙电力局,除此外甲方不需向乙方或电力部门支付其它任何费用(电费或电费预付金除外);若发生,则由乙方负责承担。

第二条工程期限
一、经双方商定,本合同项目工程施工周期在相应施工图确定后,由双方协商确定,总体原则是乙方必须按甲方要求确保各期按时送电。

二、施工工期:每期交房时间前一月确保送电。

三、本工程为交钥匙工程。

四、在各期施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。

顺延期限应由双方及时协商并签订协议。

1、由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工的;
2、因甲方变更建设计划、项目规模或变更施工图,未及时提供相关资料而不能施工或不能继续施工的;
3、项目红线内土建施工未具备电气施工条件。

第三条物资采购供应
一、工程所需的设备材料由乙方负责采购,乙方采购的材料设备的品牌、规格、技术参数等应符合国家相关规范及长沙电业局要求。

二、乙方按施工图及电力行业有关技术规定负责采购设备材料,所有产品质量必须符合国家有关质量标准并有“三证”。

三、由乙方负责供应的材料和设备,如规格、质量、品牌等不符合相关规定和要求,由乙方承担相应责任和费用。

第四条工程款支付
考虑甲方开发时间较长,供电时间不一(以甲方取得的建筑工程规划许可证为准),双方约定按现场实际分期施工,分期结算分期付款;每期付款方式如下:
一、合同签订后十个工作日内甲方支付乙方工程造价总额的,乙方开始办理本项目用电手续。

二、乙方完成本项目总体配电规划设计并经相关电力部门认可盖章后,甲方再向乙方支付该期工程造价总额的。

三、主配电设备(含高压环网柜、高低压电缆、变压器、高低压配电屏)到场后甲方再向乙方支付该期工程造价总额的。

四、经长沙电力局相关部门验收合格并送电后,甲方在五个工作日内向乙方支付至该期工程造价总额的100%,但专变部分需预留20万元作为质保金,质保金在质保期满一年后无质量问题全额退还(不计利息)。

第五条设计、设计变更
一、乙方所设计的施工图应符合甲方项目的总体规划及单体建筑设计的要求,施工图设计完成后应邀请甲方及长沙电力局相关部门进行施工图汇审,经双方及长沙电力局相关部门书面认可后方可实施。

二、乙方所设计的本项目外部电缆走向应遵循就近原则,以长沙电力局供电方案为准。

三、供配电安装工程的施工质量,均按国家现行规范和电力行业标准及有关规定进行施工。

施工期间甲方明确为该项目现场负责人。

乙方明确为该项目现场负责人。

第六条竣工验收与保修
一、“公变系统”建设安装调试后,由乙方组织相关电力部门及甲方和监
理方进行验收,并将产权移交相关电力部门,由电力部门负责“公变系统”的保养、维修、管理等工作。

二、“专变系统”建设安装调试后,由乙方组织相关电力部门及甲方和监理方进行验收,并移交甲方或者甲方指定的物业管理公司管理。

三、在进行竣工工程验收时,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。

四、在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天向甲方提供供电配套工程竣工图肆套,供用电合同以及其它各项用电手续文件。

五、“专变系统”工程竣工验收后,乙方对“专变系统”工程质量负责保修两年。

第七条违约责任和仲裁
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工送电(以竣工验收合格后送电之日起计算)每逾期一天,应偿付给甲方按本期供电配套建设工程造价总额万分之一的逾期违约金,同时乙方应承担由此可能给甲方造成的工程延期交付业主所产生的损失和责任。

二、在进行竣工验收时,乙方不向甲方提供供电配套工程竣工图、供用电合同以及其它各项用电手续文件的,每逾期一天,乙方应偿付给甲方按本期供电配套建设工程造价总额千分之一的逾期违约金。

三、甲方不得借故拖欠应付款项,如延期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金,并承担由此造成的延误工期责任。

四、供电配电工程合同发生纠纷时,甲乙双方协商解决;协商不成,双方均可申请当地仲裁委员会进行调解;调解不成,双方可向当地人民法院申请诉讼解决。

第八条“公变系统”移交与维护管理
一、本项目每期供电配套工程建成投产后,为保证其安全、正常运行,甲方将该期“公变系统”产权移交相关电力部门,由相关电力部门统一维护管理。

二、第六条第一款工作完成(“公变系统”验收送电)时,“公变系统”的维护管理、事故抢修即开始由相关电力部门负责。

三、对移交后的“公变系统”,相关电力部门在不降低本项目用电容量、不改变“公变系统”土建结构和不影响本项目正常用电的前提下,可根据电网规划、行业标准的要求使用、改造、扩建该供电设施。

四、“公变系统”移交后,维护管理分界点及计量分界点为住户一户一表处,一户一表出线处后至住户内部的供电设施不由乙方维护管理。

五、“公变系统”移交的具体供电设施以“公变系统”竣工图为准,验收签字即视同甲乙双方的移交完成。

第九条其它
其它未尽事宜,双方协商解决。

本合同一式陆份,甲方双方各执叁份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

发包方:承包方:
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
年月日年月日。

相关文档
最新文档