建设工程施工合同(电力)完整版_1
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)一、合同的背景和目的二、合同的主要条款1. 合同工程的内容甲方委托乙方进行如下工程的施工：•工程名称：•工程地点：•工程规模：•工程费用：•施工工期：2. 施工标准与质量要求乙方应按照相关法规和标准的要求进行施工，确保工程的质量符合相关规定。
甲方有权对工程的质量进行监督和验收，对于发现的质量问题，乙方应及时修复或更换。
3. 工程款支付方式工程款支付方式如下：•合同签订后，乙方应缴纳工程款的10%作为预付款；•工程开始施工后，甲方每个月支付工程款的进度款；•工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的余款。
4. 工程变更和索赔如因甲方要求进行工程变更导致工程费用发生调整的，双方应协商确定新的费用，并签订变更合同。
双方应确保变更后的工程能够按时完成。
如因不可抗力因素导致工程无法按计划完成的，乙方可以向甲方提出索赔申请。
乙方应提供充分的证明材料，并按照双方商定的程序进行索赔和赔偿。
5. 合同的终止和解除•乙方违反合同约定，不履行相应的责任和义务；•甲方违反合同约定，不支付工程款或拖延支付工程款；•出现严重的安全事故或质量问题无法解决的情况。
6. 合同纠纷的解决在履行本合同过程中，如发生纠纷，双方应协商解决。
如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁。
三、其他条款1.合同附件：根据具体情况，可以附带包括设计图纸、报价单、施工计划等相关文件。
2.合同的生效和变更：本合同自双方盖章之日起生效，任何变更需经双方书面协商并签署变更合同。
3.保密条款：双方应对涉及商业机密和技术秘密等敏感信息进行保密，不得泄露给第三方。
四、合同签订本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
本合同的内容和条款是双方共同商定的，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
电力建设工程施工合同正规版范文5篇
电力建设工程施工合同正规版范文5篇篇1合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就电力建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程内容：_________4. 工程规模：_________二、承包范围及方式1. 承包范围：_________2. 承包方式：_________三、合同工期1. 开工日期：_________2. 竣工日期：_________3. 合同工期：_________天四、合同价款及支付方式1. 合同价款：_________元（大写：_________元整）2. 支付方式：_________3. 支付时间：_________五、工程质量及验收标准1. 工程质量：_________2. 验收标准：_________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）甲方需按时支付工程进度款，确保工程的顺利进行。
（2）甲方应提供必要的技术支持和施工条件。
（3）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方权利义务：（1）乙方应按时开工，确保工程按时完成。
（2）乙方应保证施工质量，达到验收标准。
（3）乙方有权获得合同约定的支付和报酬。
七、违约责任及赔偿标准1. 甲方违约责任：如甲方未按时支付工程进度款或提供必要的技术支持和施工条件，导致工程无法顺利进行，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的经济损失。
2. 乙方违约责任：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到验收标准，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的经济损失。
3. 赔偿标准：根据双方实际损失情况，可协商确定赔偿金额。
如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、不可抗力及风险分配原则1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会异常事件等。
电力施工合同协议书范本 完整版
2023年度：电力施工合同协议书范本完整版第一章总则1.1 合同目的1.1.1 本合同是甲方与乙方就电力工程建设相关事宜所订立的协议。
1.1.2 本合同旨在规范双方在电力工程建设过程中的权利、义务和责任，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。
1.2 合同内容1.2.1 本合同包括以下附件：1.2.1.1 工程设计文件1.2.1.2 工程施工方案1.2.1.3 工程预算指标1.2.1.4 工程质量标准1.2.1.5 工程验收标准1.2.1.6 其他附件1.2.2 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
1.3 合同签订1.3.1 本合同的签订应当符合有关法律法规的规定，经双方授权代表签字盖章后生效。
1.3.2 双方签署的其他书面协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二章工程建设2.1 工程建议书2.1.1 乙方应向甲方提交电力工程建议书，说明工程建设的必要性、可行性和经济性，并提出合理的工程设计方案。
2.1.2 工程建议书应当包括以下内容：2.1.2.1 工程建设的目的和任务2.1.2.2 工程建设的范围和规模2.1.2.3 工程建设的技术路线和方案2.1.2.4 工程建设的投资估算和资金筹措方案2.1.2.5 工程建设的经济效益分析2.1.2.6 工程建设的社会和环境影响分析2.2 工程设计2.2.1 工程设计文件应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程建设的要求。
2.2.2 工程设计文件应当包括以下内容：2.2.2.1 工程建设的总体设计2.2.2.2 工程建设的主要设计方案2.2.2.3 工程建设的详细设计2.2.2.4 工程建设的施工图设计2.3 工程施工2.3.1 工程施工应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件的要求。
2.3.2 工程施工方案应当包括以下内容：2.3.2.1 施工组织设计2.3.2.2 施工安全措施2.3.2.3 施工进度计划2.3.2.4 施工质量控制2.3.2.5 施工检验与验收2.4 工程竣工验收2.4.1 工程竣工验收应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件和工程施工方案的要求。
2023年电力委托施工合同_1
2023年电力委托施工合同2023年电力委托施工合同1甲方：_________________乙方：_________________工程经招标由乙方中标承建,现为明确甲乙双方责任,促使本工程按期保质保量顺利竣工,经商定,特订立本合同,具体条款如下：_________________ 第一条：工程概况1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________永泰县3.工程内容及范围：_________________以设计图纸和审计后的工程量清单为依据。
4.工程金额：_________________本工程发包价即中标价人民币元。
现场工程量增减、设计变更按实签证。
工程最终造价以审计部门审定的`造价为准。
第二条：双方职责1.甲方委托乙方对工程进行施工,乙方应按国家电力部门颁发的规程规定进行施工。
2.工程杆洞、拉线洞、拉线及线路走廊征地、赔青费用由甲方负责,施工过程中若需要甲方配合的工作甲方应积极给予配合。
3.乙方应按《3~110KV高压配电装置设计规范》、《电气装置安装工程35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》《架空送电线路设计技术规范》、等国家电力部门颁发的规程、规范要求保质保量按时完成工程施工并保证供电部门验收通过且供电等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方应按照设计图纸和国家、部颁规范要求采购工程所需要的辅材。
5.乙方指派郑明帮同志为项目经理(联系电话：_________________152****5698),负责组织本工程项目的实施。
6.施工期间,乙方应严格执行《电力建设安全工作规程》及《电力建设安全施工管理规定》做好安全管理工作,严防事故发生。
若乙方原因造成安全问题,责任由乙方自负。
7.本工程施工过程中,若遇自然灾害等不可抗力因素影响,造成的经济损失及工期拖延,由甲乙双方另行协商解决。
第三条：工程质量及验收办法1.工程竣工且具备验收条件后即由永泰县供电有限公司组织以施工图及国家颁发的施工验收规范为依据进行验收。
(完整版)建设工程施工合同(范本)
(完整版)建设工程施工合同(范本)甲方：XXX建造工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街XXX号法定代表人：XXX注册资金：XXX万元乙方：XXX装饰设计有限公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号法定代表人：XXX注册资金：XXX万元签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或者合同的目的和背景为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，特签订本建设工程施工合同。
二、具体的条款和条件1. 乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证施工质量符合国家标准。
2. 甲方应按照约定时间支付工程款，乙方应按时完成施工任务。
3. 双方应配合工程监理单位的工作，确保施工过程中的安全和质量。
4. 施工过程中如有变更，双方应商议解决，并签订书面变更协议。
三、保密事项双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，应保密，不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应及时通知对方，并商议解决方案。
五、协议终止的条件1. 双方商议一致解除合同。
2. 一方严重违约，经通知后仍未改正。
3. 法律法规规定的其他终止条件。
六、违约和争议解决方式如一方违约，应承担相应的法律责任。
如发生争议，双方应先商议解决，商议不成的，应提交仲裁机构解决。
七、其他附加条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX建造工程有限公司法定代表人签字：XXX乙方（盖章）：XXX装饰设计有限公司法定代表人签字：XXX以上为《建设工程施工合同》的完整版范本，双方应严格按照合同内容执行，确保工程的顺利进行。
电力工程施工合同范本5篇
电力工程施工合同范本5篇电力工程施工合同范本(1)甲方：_________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况一、工程名称1.工程地点：_________。
2.工程内容：_________。
3.工程性质：_________。
4.承包范围：_________。
二、批准单位1.批准文号：_________。
2.业主或主管单位：_________。
三、开工日期1.竣工日期：_________。
2.总日历工期：_________。
四、质量等级：_________。
五、承包方式：_________。
六、合同价款：_________。
第二条合同文件及解释顺序一、合同文件的组成和解释顺序1.本协议条款;2.本合同条件;3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。
4._________。
二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第三条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写，以汉字普通话解释、说明。
二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章。
三、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
第四条图纸一、甲方在开工日期前，于_________年_________月_________日向乙方提供完整的施工图纸_________份，其中包括竣工图_________份、现场存放的_________份，保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求：二、甲方不能按第四条第一款约定提供的图纸名称、提供期限，保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
三、甲方对图纸的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承担的费用。
四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_________予以复制、交付，费用由乙方承担。
五、乙方在开工前未如约收到甲方提供的图纸，应在_________天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
建设工程施工合同(模板)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同(电力1)
建设工程施工合同（电力1）参考文本编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
电力工程合同范本(4篇)
电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
建设工程施工合同书(电力)8篇
建设工程施工合同书（电力）8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、工程期限1. 开工日期：自本合同签订之日起______日内开工。
2. 竣工日期：自开工之日起______天内完成。
三、工程价格及付款方式1. 工程价格：本合同工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。
（2）工程进展至______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照相关电力工程施工规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
3. 甲方应当在收到乙方验收通知后的______天内组织验收，并出具验收报告。
4. 若工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担由此造成的经济损失。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场安全管理制度，确保施工安全。
2. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、工程保修1. 工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，若工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付逾期付款违约金。
施工合同范本电力
施工合同范本电力合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：_________1.4 资金来源：_________二、工程承包范围2.1 承包范围：包工包料2.2 承包内容：_________三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：_________天四、质量标准4.1 工程质量标准：合格4.2 工程质量验收标准：_________五、合同价款5.1 合同总价：人民币（大写）：_________元（小写）：_________元5.2 付款方式：_________六、合同约定其他内容6.1 承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定，并按规定办理厂区进出相关手续。
6.2 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由发包人保护及承担费用。
6.3 安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 甲方逾期支付合同价款的，应按照逾期支付金额的_________%支付违约金。
7.2 乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、修复或解除合同，并要求乙方支付逾期交付工程或工程质量不符合约定的违约金，违约金金额为合同总价款的_________%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 合同的变更和解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
建设工程施工合同(完整版)
建设工程施工合同(完整版)建设工程施工合同(完整版)一、合同背景本合同由甲方(以下简称“发包人”)和乙方(以下简称“承包人”)在平等自愿的基础上，就指定的建设工程项目达成协议并签订。
双方本着公平、公正和公平的原则，通过本合同约定各自的权利和责任。
二、合同信息1. 发包人信息- 甲方名称：- 注册地址：- 法定代表人：- 联系人：-2. 承包人信息- 乙方名称：- 注册地址：- 法定代表人：- 联系人：-三、合同项目1. 工程概述- 工程名称：- 工程位置：- 工程规模：- 工程内容：2. 工程周期- 开工日期：- 竣工日期：3. 工程报价- 总价款：- 付款方式：- 第一阶段付款： - 第二阶段付款：- 第三阶段付款：四、双方权利和义务1. 发包人权利和义务- 向承包人提供项目相关的有效文件和资料；- 审查施工过程和质量，提出必要的修改意见；- 按照合同约定及时支付工程款；- 妥善保管施工现场的设备和材料。
2. 承包人权利和义务- 按照合同约定完成工程项目；- 按照要求提交工程进度和质量报告；- 配合发包人进行工程检查和验收；- 妥善保管工程现场和设备，确保施工安全。
五、工程质量和安全1. 质量要求- 所有工程应符合国家标准和相关法律法规的规定；- 工程质量不符合要求时，承包人需承担改正和返工的责任；- 发包人有权对工程质量进行检查和验收。
2. 安全要求- 承包人在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规；- 发包人有权要求承包人提供施工安全措施，并进行检查；- 承包人需对施工过程中发生的人身伤害和财产损失负责。
六、风险和争议解决1. 风险责任- 若由于承包人的原因导致工程延期或质量问题，承包人应承担相应责任；- 若由于发包人的原因导致工程延期或质量问题，发包人应承担相应责任。
2. 争议解决- 如双方就本合同的具体执行出现争议，应友好协商解决；- 若协商不成，可提交相关争议至有管辖权的人民法院解决。
电力建设工程施工合同(范本)
电力建设工程施工合同(范本)电力建设工程施工合同甲方：_________（以下简称甲方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________乙方：_________（以下简称乙方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________经甲乙双方协商一致，签订以下工程施工合同。
第一条工程名称本工程名称为_________，位于_________，共包含____号标段。
第二条工程内容1.工程范围：_________2.工程工期：自交工期____年月日起，至完工交付甲方____年月日止。
3.工程费用及付款方式：工程总造价为人民币______元整。
甲方应于工程合同签订时一次性支付工程总造价的_____%作为预付款。
乙方应于施工进度需要时，向甲方提出工程款的支付申请，甲方应在10个工作日内支付应付工程款项。
4.工程标准：本工程建设应符合国家有关标准及规定。
第三条工程施工安排1.甲方应按照工程计划书要求，提供必要的资料和文件，满足乙方施工所需。
2.乙方应在施工前制定详细的工程施工计划表，并报甲方审批同意。
3.乙方施工现场应符合国家安全生产标准，确保工程安全。
4.乙方所采用的材料、设备应符合标准规定，并应按合同约定期间交付使用。
第四条工程质量和验收1.本工程施工应符合国家有关工程标准和规定，并接受甲方及其委托的质量监督部门的检查。
2.工程竣工验收应符合国家有关法律、法规及技术标准规定，并得到甲方及其委托的质量监督部门的确认。
3.如发现工程存在质量问题或不符合约定标准，乙方应及时进行整改。
第五条违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题或未达预定工期，乙方应全额承担甲方因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。
2.如因甲方原因造成工程质量问题或未达预定工期，甲方应全额承担因此而产生的经济损失，并承担相应的违约责任。
第六条法律适用本合同适用中华人民共和国相关法律、法规及规定。
工程建设监理合同书(电力工程)5篇
工程建设监理合同书（电力工程）5篇篇1甲方（建设单位）：_________________________地址：_____________________________________联系人：_______________________ 联系电话：_________乙方（监理单位）：_________________________地址：_____________________________________联系人：_______________________ 联系电话：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的相应规定，在平等、自愿、公正和诚实守信的原则下，甲乙双方就电力工程监理事项达成一致意见，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程概况工程名称：____________电力工程工程地点：_____________________________工程规模：_______________kva电力工程及配套设施建设监理范围：本电力工程建设的全部施工内容及相关技术文件的审核。
二、监理工作内容及要求乙方承担甲方电力工程建设的监理任务，履行以下职责：1. 监督施工单位严格按照工程设计及相关规范施工，确保工程质量。
2. 审核施工单位提交的工程进度计划，监督工程进度，确保工程按期完成。
3. 审查施工单位提出的变更申请，提出专业意见并报甲方批准。
4. 对施工现场进行安全监管，防止安全事故的发生。
5. 审核工程计量与付款凭证，控制工程投资。
6. 编制工程监理报告及其他相关文件。
7. 其他甲方委托的与电力工程监理相关的工作。
三、监理期限与酬金监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
监理酬金根据工程规模及难易程度确定，具体金额及支付方式如下：1. 监理酬金：人民币______元整（￥______）。
2. 支付方式：按工程进度分期支付。
（1）合同签订后，甲方支付乙方监理酬金的XX%作为预付款；（2）工程进度过半时，甲方支付乙方监理酬金的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的监理酬金。
电力建设工程合同模板
电力建设工程合同模板甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________电力建设工程项目达成一致意见，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，订立如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于__________（详细列出工程项目）。
4. 工程标准：符合国家及行业相关标准，保证工程质量达到设计和规范要求。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）____________元整（￥_______）。
2. 付款方式及期限：__________（明确各阶段付款比例及时间节点）。
三、工期要求1. 开工日期：自____年___月___日起。
2. 竣工日期：至____年___月___日止。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商确定新的工期。
四、质量要求乙方必须按照国家标准和行业规范执行，确保工程质量满足合同约定。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应按约定支付违约金。
2. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，提交__________仲裁委员会进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件本合同的附件包括工程设计图纸、技术标准等，是本合同不可分割的一部分。
九、合同变更与解除任何一方需变更或解除合同，应提前通知对方，并经双方协商一致后办理。
十、法律适用本合同的签订、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
甲方代表（签字）：________ 乙方代表（签字）：________甲方盖章：________ 乙方盖章：________签订日期：____年___月___日签订日期：____年___月___日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同(电力)完整版In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________乙方：________________________签订时间：________________________签订地点：________________________建设工程施工合同(电力)完整版下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
电力建设工程施工合同电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：１．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
２．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。
３．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
５．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
７．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
９．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
１０．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
１１．合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
１２．经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
１３．费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
１４．工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
１５．开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
１６．竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
１７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
１８．施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。
１９．书面形式：根据合同发生的手写、打、复英印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
２０．不可抗力：因战争、～、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
２１．赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。
２２．质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。
２３．协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。
第二条合同文件及解释顺序１．合同文件应能互解释，互为说明。
除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：（１）《协议条款》；（２）《合同条件》；（３）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（４）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（５）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（６）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（７）构成合同一部分的其它文件。
２．当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不一致的，按第三十条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文、标准和适用法律１．合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。
２．适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。
３．施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。
甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。
４．国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。
５．规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。
第四条图纸１．甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。
２．甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。
３．甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。
４．乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。
５．乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在５天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。
甲方代表在乙方提交通知后２天内未答复，按第七条第二款约定处理。
６．乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。
应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。
乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。
第二章双方一般责任第五条甲方代表１．甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。
委派和撤回均应提前３天通知乙方。
（２）甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在２４小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。
甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后４８小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后２天内不予答复，即视为其确认乙方要求。
乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后２４小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后２４小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。
紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
（３）甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后２４小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后４８小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。
２．实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。
总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。
３．甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前７天通知乙方。
后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第六条乙方代表１．乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（１）乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
（２）乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后２４小时内向甲方代表送交报告。
责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。
２．乙方代表易人，应提前７天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。
第七条甲方工作１．甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：（１）办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
（２）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。
（３）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
（４）向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
（５）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路通讯线路需要的协议。
（６）将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
（７）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。
（８）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。