建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料(一)
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料.docx
建筑工程合同（含FIDIC 条款）（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
1.合同关系的主体是指 【 】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C ・行为D.债权人和债务人2. 不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示 B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定 D.要约必须具有缔约的日的3. 甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限屈至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使 的权利是【】A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4. 一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】B. 可变更合同 D. 无效合同投料试车工作应在工稈竣工 【 】B. 验收前由发包人负责 D.验收前由工程师负责6. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理rh 此发生的费川和延误的T 期的正确方 法是一、单项选择题（本大题共15小题，每小题 】分，共15分）A.可撤销合同 c.效力待定合同5.依据施T 合同示范文木规定,A.验收后由发包人负责 C.验收JrirtlT 程师负责A. 费用由发包人承担，工期给予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延7. 施B. 费用由承包人承担，丁期不予顺延 D. 费用由承包人承担，工期给予顺延A.协议书屮约定B.通用条款中约定8.c.附件屮约定 D.专用条款屮约定依据监理委托合同规定, 委托人侑权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【A. 工稈总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返T 修复施丁缺陷使竣工时间延长 D.监理工程师没有进行合同内规定的检杏试验而出现质量事故9. 纽•成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)讲诉
建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
建筑工程合同含条款复习资料
04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。
CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。
BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。
AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。
BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。
DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。
CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。
AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。
AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。
BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。
DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。
AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。
CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料(一)
建设工程合同〔含FIDIC〕条款(课程代码04231)一、单项选择题〔本大题共20小题，每题1分．共20分〕在每题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多项选择或未选均无分。
1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A．有名合同与无名合同B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式B．法律规定的形式C．口头或书面形式D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。
此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙B．甲与乙C．丙与甲D．丙或乙4．以下关于要约与承诺的表述中，错误的选项是【】A．要约可以撤回R．要约可以撤销C．承诺可以撤回D．承诺可以撤销5．某供给商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【】A．要约B．要约邀请C．承诺D．合同6．以下关于合同无效的表述中，正确的选项是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年内B．2年内C．3年内D．4年内8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A．自己的B．他人的C．第三人的D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同〔示范文本〕》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在以下情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商B．业主C．工程师D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A．发布指令B．发出邀请C．发备忘录D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A．发包人向供给商的B．承包人向供给商的C．发包人向承包人的D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同B．主合同C．从合同D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工B．电气和机械工程c．设备和设计D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天内B．14天内C．21天内D．28天内19．在以下解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集B．信息存储C．信息加工D．信息分解二、多项选择题〔本大题共5小题，每题2分，共10分〕在每题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
FIDIC试题-1
FIDIC试题-1FIDIC 施⼯合同条件复习题（1）⼀．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询⼯程师联合会）的（法）⽂缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红⽪书（施⼯合同条件）适⽤于⼤型施⼯⼯程。
B. 黄⽪书（⽣产设备与设计-建设合同条件）适⽤于机电设备设计施⼯⼯程。
C. 银⽪书（设计采购施⼯交钥匙合同条件）适⽤于EPC总承包⼯程。
D. 绿⽪书（简明合同格式）适⽤于较⼩额度⼟⽊机电⼯程。
3.FIDIC施⼯合同⽂件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施⼯、设计建造和EPC总承包合同通⽤条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通⽤条件总共（15）条。
5.FIDIC施⼯合同条件规定，承包商应定期向业主/⼯程师提交（⽉) 进度报告。
6.施⼯合同中关于承包商雇佣当地⼯⼈注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低⼯资、福利条件、保险、休假及⼯作时间和加班费⽀付）。
7.施⼯合同中有关承包商项⽬管理内容包括（⼯作范围、时间、费⽤、⼈⼒资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施⼯合同中，⼯程接收证书标志着承包商（基本上）完成了⼯程；履约证书标志着承包商（彻底）履⾏了合同的全部义务。
9.施⼯合同中不可抗⼒的四个条件是（⼀⽅⽆法控制、签订合同前⽆法合理防范、事件发⽣后不能合理克服、事件不是另⼀⽅造成）。
10.国际⼯程的基本保险险别包括（施⼯⼀切险、安装⼀切险、雇主责任险、第三⽅责任险）。
⼆． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.⼯程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.⼯程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施⼯合同中，以下合同⽂件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专⽤合同条件--通⽤合同条件--规范--图纸-- 其它合同⽂件2. 施⼯合同签订后，⼀⽅希望转让合同时，不必征得另⼀⽅的同意。
建设工程合同（含FIDIC条款）复习题（带答案）
建设工程合同（含FIDIC条款）复习题（带答案）《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见C．有业主签名的有关电传D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
04231建设工程合同管理 考前复习资料
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。
2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。
9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。
13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。
例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
04231建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料
04231建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料（共16页，暂无填空题资料）一．选择题：1．下列哪项不属于建设工程合同管理的特点（）DA、建设项目周期长B、工程价格高C、合同变更频繁D、合同实施风险小4．建设工程的（）是项目管理的核心。
CA、经济效益B、投资、进度、质量控制C、合同管理D、质量、安全5．法律关系是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的（）。
BA、利益关系B、权利和义务关系C、社会关系D、权利能力和行为能力关系8．属于合同法律关系主体的是（）。
AA、自然人B、行为C、权利和义务D、智力成果10．代理，是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，（）承担民事责任。
BA、代理人对自己的行为B、被代理人对代理人的代理行为C、代理人对第三人的行为D、被代理人对第三人的行为11．在委托代理中，当（）时，代理权终止。
DA、被代理人死亡B、被代理人丧失民事行为能力C、代理人超越代理权D、代理人的法人终止13．根据我国法律规定，最长诉讼时效期间为（）。
CA、5年B、10年C、20年D、30年15．建筑工程开工前，（）应当向工程所在地建设行政主管部门申请领取施工许可证。
AA、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位18．建筑工程监理是指监理单位受（）的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。
AA、建设单位B、建设行政主管部门C、咨询单位D、设计单位20．保证合同是（）签订的合同。
BA、债权人与债务人B、债权人与保证人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人21．在下列财产中，不能作为抵押物的是（）。
DA、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、房屋D、债券24．定金数额最高不得超过主合同标的额的（）。
AA、20%B、25%C、30%D、35%25．抵押与质押的区别主要在于（）。
CA、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权26．保留金一般为每次工程进度款的（），但总额一般应限制在合同总价款的（）。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
建设工程合同范本(含FIDIC)条款复习资料
建筑工程合同(含FIDIC条款)〔一〕本试卷共8页，总分值100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每题l分，共15分)1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担忧收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进展了重新采购，最后到达了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承当，工期给予顺延B．费用由承包人承当，工期不予顺延C．费用由发包人承当，工期不予顺延D．费用由承包人承当，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进展合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几局部可以互为解释，互为说明。
当出现模糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是【】A．合同专用条款B．投标书c．协议书D．合同标准条款10．FIDIC(1999年版)合同条件中，适用于建立工程规模大、复杂程度高、承包商提供设计，承包商承当绝大局部风险的工程的合同条件是【】A．新红皮书B．新黄皮书c．银皮书D．绿皮书11．在工程变更的各种类别中，通常由业主或不可抗力引起的是【】A．设计变更B．施工措施变更c．条件变更D．方案变更12．在工程变更的分类控制中，一般由监理工程师审查批准后实施的是【】A．方案变更B．重大变更C．重要变更D．一般变更13 7我国的工程担保制度尚处在试点阶段，目前尚未开展的工程担保内容是【】A．招标担保B．履约担保c．预付款担保D．完工担保14．建立工程合同发生争议时，当事人应首先考虑通过【】A．和解解决争议B．调解解决争议c．诉讼解决争议D．仲裁解决争议15．仲裁委员会的裁决作出后。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习题大全
建设工程合同（含FIDIC）条款 (课程代码04231)一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分．共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A．有名合同与无名合同 B．要式合同与不要式合同C．双务合同与单务合同 D．有偿合同与无偿合同2．要式合同必须采用【】A．口头形式 B．法律规定的形式C．口头或书面形式 D．书面形式3．甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。
此时，该施工合同的主体为【】A．丙与乙 B．甲与乙C．丙与甲 D．丙或乙4．下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A．要约可以撤回 R．要约可以撤销C．承诺可以撤回 D．承诺可以撤销5．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【】A．要约 B．要约邀请C．承诺 D．合同6．下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A．一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B．因重大误解订立的合同C．以合法形式掩盖非法目的 D．违反地方性法规的强制性规定7．根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A．1年内 B．2年内C．3年内 D．4年内8．债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A．自己的 B．他人的C．第三人的 D．债务人的9．按照《建筑工程施工合同（示范文本）》的规定，工程预付款的比例是【】A．安装工程一般不超过合同价的30%R．建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是【】A．承包人明确表示不再履行合同义务的B．已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C．承包人将承包的建设工程违法分包的D．因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11．FIDIC合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A．承包商 B．业主C．工程师 D．指定分包商12．由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A．不再承担其他赔偿责任 B．返还设计合同规定的定金C．免收直接损失部分的设计费 D．双倍返还设计合同规定的定金13．根据FIDIC施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A．发布指令 B．发出邀请C．发备忘录 D．业主建议14．索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】15．A．发包人向供应商的 B．承包人向供应商的C．发包人向承包人的 D．承包人向发包人的15．担保合同是一种【】A．实践合同 B．主合同C．从合同 D．无偿合同16．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A．申请重新仲裁 B．向人民法院申请强制执行C．向建设行政主管部门申请强制执行D．向人民法院起诉17. FIDIC(1999年版)《施工合同条件》又称“新红皮书”，主要适用于【】A．房屋和工程施工 B．电气和机械工程c．设备和设计 D．顾客和咨询18．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A．7天内 B．14天内C．21天内 D．28天内19．在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A．协商 B．调解C．仲裁 D．诉讼20．合同管理信息系统的主要功能不包括【】A．信息收集 B．信息存储C．信息加工 D．信息分解二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
建设工程合同管理(含fidic条款)复习资料
工程合同管理第一章绪论1、简述合同的概念及其法律特征。
合同的概念：合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：①合同是平等主体的自然人、法人及其他组织所实施的一种民事法律行为。
②合同是设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。
③合同是当事人意思表示一致的协议。
2、简述债权人与债务人的含义。
债是按照合同的约定或依照法律的规定，当事人之间产生的特定权利和义务关系。
享有权利的人是债权人；负有义务的人是债务人。
3、简述合同关系的内涵。
合同是发生在当事人之间的一种法律关系。
由主体、内容和客体这3要素组成。
合同的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人，合同的主体是特定的，也是固定不变的；合同的内容是指债权人的权利和债务人的义务，主要是指合同的债权和合同的债务；合同债权的客体主要是行为。
4、简述双务合同与单务合同的概念。
双务合同，是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
单务合同，是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
5、简述有偿合同与无偿合同的概念。
有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应的代价合同。
无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
6、简述有名合同与无名合同的概念。
有名合同，又称典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。
无名合同，又称非典型合同，是指法律上尚未确定一定名称与规则的合同。
7、简述诺成同与实践合同的概念。
诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果相同的合同，即“一诺即成”的合同。
实践合同，是指当事人双方意思表示一致以外尚需交付标的物才能成立的合同。
8、简述要式合同与不要式合同的概念。
要式合同，是指必须根据法律规定的方式而成立的合同。
建筑工程合同含FIDIC条款复习资料含答案
建筑工程合同含F I D I C条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的 C 关系..A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误;给建设单位造成损失的;建设单位应当要求 A 赔偿..A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中;监理单位与施工单位之间的关系是DA．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定;索赔事件发生后的28天内;承包人应向工程师递交AA．索赔意向通知 B．现场同期记录C．索赔报告 D．索赔证据5、下列财产中; A 不得抵押..A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于 B 家..A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中;说法正确的是 DA．工期不顺延;业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延;承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延;损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延;各自的损失各自承担;工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程;承包人要求复工时;应书面向工程师提出复工要求;工程师应当BA．立即给予答复 B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见9．根据建设工程施工合同文本中相关条款;关于延期开工;下列表述正确的是DA．承包人不能按时开工;应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后;可延期开工;但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求;工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为 AA、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备12、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间;此工作内容应属于BA、正常工作B、附加工作C、额外工作D、义务工作13．FIDIC合同条件在传统上主要适用于BA．国内工程施工 B．国际工程施工C．国际和国内询价采购 D．有限国际招标14．在FIDIC合同条件下;有权将部分工程项目的施工任务发包给指定分包商的是 CA．总包单位 B．承包商C．雇主 D．设计单位15、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是C ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验16、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时;发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目;单方发出解除合同的通知..按照设计范本的规定;设计人应 DA、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%17．签订保证合同的当事人应该是CA.债权人与债务人 B．保证人与被保证人C．债权人与保证人 D．保证人与债务人18．在解决建设工程施工合同争议的四种方式中;实行一裁终审制的是 CA．和解 B．调解C．仲裁 D．诉讼19．建筑工程合同信息管理具有的特点不包括AA．准确性 B．综合性C．时效性 D．复杂性20．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同;该合同关系的构成要素不包括 CA．主体 B．客体 C．时间 D．内容21、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准..订立合同时约定的合同工期概念应为;从 C 的日历天数计算..A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求22、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为 BA、停工责任在发包人;由发包人承担所发生的追加合同价款;赔偿承包商由此造成的损失;相应顺延工期B、停工责任在承包人;由承包人承担发生的费用;相应顺延工期C、停工责任在承包人;因为工程师不及时做出答复;导致承包人无法复工;由发包人承担违约责任D、停工责任在承包人;由承包人承担发生的费用;工期不予顺延23．合同关系的内容是指BA．物 B．债权人的权利和债务人的义务C．行为 D．债权人和债务人24．下列原则中;不属于合同法规定的基本原则的是AA．等价有偿原则 B．诚实信用原则C．自愿原则 D．合法原则25．根据合同法;下列合同成立的是CA．要约通知到达受要约人 B．要约通知发出C．承诺通知到达要约人 D．承诺通知发出26、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内..采购方应 B ..A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付27、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”;是指 A ..A、工程保修期B、承包商的施工期C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间28．下列关于合同成立地点的说法中不正确的是DA．双方当事人签字盖章地为合同成立地B．采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地C．债务人的经常居住地为合同成立地D．口头协议的承诺生效地为合同成立地29．因重大误解订立的合同;当事人一方有权AA．请求人民法院撤销 B．请求人民法院确认无效C．解除合同 D．变更合同30．乙欠甲50万元钱长期未还;而乙享有对丙的60万元到期债权;却未尽力追讨;此时; 甲可以行使CA．债务权 B．撤销权 C．代位权 D．抗辩权31、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工;为此分包商向承包商提出索赔..承包商 CA、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理;先行支付后再向业主索要C、不予支付;以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支付;以分包商的名义向工程师提交索赔报告32、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误;承包商为此事件提出的索赔属于应 D ..A、由承包商承担的风险责任B、给予费用补偿并顺延工期C、给予费用补偿但不顺延工期D、给予工期顺延但不给费用补偿33．具备联机无负荷试车条件的设备安装工程;组织试车的应该是AA．发包人 B．承包人 C．工程师 D．设备供应商34．下列关于合同文件的表述中;不正确的是DA．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B．合同文件中专用条款的解释优于通用条款C．合同文件之间应能互相解释、互为说明D．专用条款与通用条款是相对立的35、合同法律关系主要的是由法律规范调整的 BA行政法律关系 B 民事权利义务关系C刑事法律关系 D经济侵权关系36、在工程建设监理活动中;监理单位是 BA业主的代理人 B业主的委托人 C施工合同的当事人D 绝对独立的第三人37．在执行监理业务时;监理单位对施工质量实施监理;并对施工质量承担监理责任是代表CA．社会公众 B．建设行政主管部门C．建设单位 D．工程质量监督站38．监理委托合同中;属于委托人权利有BA．生产工艺设计认定权 B．选择工程分包单位的认可权C．施工质量的检验权 D．工程建设有关协作单位协调主持权39．在某施工合同履行中．由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失;该向施工单位赔偿损失的是DA．监理工程师 B．监理单位 C．项目经理 D．建设单位40．FIDIC施工合同条件下;工程变更的范围不包括BA．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B．因施工需要;施工机械日常检修时间变更C．合同甲工程量改变D．工作质量和其他特性的变更41、经济合同当事人订立的“保证合同”;其法律形式是 BA主合同 B从合同C独立合同 D无条件地必须履行的合同42、仲裁庭作出裁决后;合同当事人应当AA按裁决自觉执行 B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C可向人民法院起诉 D向合同管理机关申诉43．一般保证的保证人来约定保证期间的;保证期间为主债务履行期届满之日起 CA;3个月 B．6个月 C．12个月 D．24个月44．对于损失大、概率小的风险;可通过保险或合同条款将责任转移;这一风险对策称为DA风险回避 B．风险控制 C．风险保留 D．风险转移20、监理合同规定;由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误;以致增加工作量时;应是为 B ..A额外服务 B附加服务 C延长服务 D非监理服务45、监理招标的宗旨是指对监理单位 A 的选择..A能力 B报价 C信誉 D经济实力46．仲裁裁决的作出应当依据BA．全体仲裁员的意见 B．多数仲裁员的意见C．首席仲裁员的意见 D．仲裁委员会主任的意见47．在确定工程变更价款时;如果合同中没有类似或适用的价格;此变更价格 CA．由业主提出;工程师批准执行 B．由工程师提出;业主批准执行C．由承包商提出;工程师批准执行 D．由承包商提出;业主批准执行48、中标的承包商将由 B 决定..A评标委员会 B业主C上级行政主管部门 D监理工程师49、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的;应由 A 组织试车..A建设单位 B设计单位 C施工单位 D设备供应单位50．在FIDIC合同条件中;由于公共当局引起的延误;承包商可获得补偿包括 AA．工期 B．费用c．工期和费用 D．工期、费用和利润51．在施工合同中;承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是DA．承包人 B．工程师与发包人共同C．工程师 D．发包人52、业主在 B 合同中承担的风险最小..A 可调总价 B不可调总价 C单价 D成本加酬金53、根据施工索赔的规定;可以认为索赔是指 C ..A只限承包商向业主索赔 B业主无权向承包商索赔C业主与承包商之间的双向索赔 D不包括承包商与分包商之间的索赔54．在FIDIC合同条件下;有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是 AA．雇主 B．承包商 C．分包商 D．设计单位55．建设单位甲就拟建的新办公楼与设计单位乙签订了一份工程设计合同;该合同关系的内容是指AA.拟建办公楼 B．甲单位和乙单位C．甲单位与乙单位签订合同的行为 D．甲单位的权利和乙单位的义务56、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时;应以 A 为准..A.招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件57、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间;此项工作应属于B ..A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作58．要式合同必须采用DA．口头形式 B．法律规定的形式C．口头或书面形式 D．书面形式59．根据我国合同法的规定;以下关于合同的表述不正确的是BA．合同是当事人意思表示一致的协议B．合同的签订也可以经由当事人一方完成C．合同的当事人具有平等的民事主体资格D．合同是各种主体之间民事权利义务关系的协议60．合同当事人一方将合同权利、义务全部或部分地转让给第三人;称为CA．合同变更 B．合同生效C．合同转让 D．合同无效61、下列各项中; 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件..A、建设用地征用完毕;施工图纸完成B、概算已经批准;建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实62、投标文件对招标文件的响应有细微偏差;包括 ..A、提供的投标担保有瑕疵B、货物包装方式不符合招标文件的要求C、个别地方存在漏项D、明显不符合技术规格要求63．合同的保全发生在BA．合同未生效时 B．合同生效期间C．合同被判定为无效后 D．合同被撤销后64．根据合同法规定;撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到其消失的行使期限是AA．l年内 B．2年内 C．3年内 D．4年内65、与邀请招标相比;公开招标的最大优点是 ..A、节省招标费用B、招标时间短C、减小合同履行过程中承包不违约的风险D、竞争激烈66、施工合同通用条款规定;当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时;下列中解释顺序排列正确的为 A ..A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸67．下列表述中;不属于无效合同的是DA．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同;损害国家利益B．损害社会公共利益C．以合法形式掩盖非法目的D．乘人之危订立的合同68．建设工程竣工验收应具备的条件不包括BA．完整的施工管理资料 B．完整的施工技术人员资质证件C．施工单位签署的工程质量保修书 D．主要建筑材料的进场试验报告69、施工合同中;承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改;由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由 C 承担..A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同70、 FIDIC施工合同条件规定;用从之日止的持续时间为缺陷通知期;承包商负有修复质量缺陷的义务..A、开工日起至颁布发接收证书B、开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C、颁发接收证书日起至颁发履约证书D、接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书71．按照建筑工程施工合同的规定;工程预付款的比例是CA．安装工程一般不超过合同价的10%B．建筑工程一般不超过合同价的10%C．建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D．安装工程一般不超过当年安装工程工作量的30%72．工程师可以对已经验收的隐蔽工程提出重新检验的要求;若重新检验发现工程质量不合格时;则应AA．由承包人承担其全部费用;工期不予以顺延B．由发包人承担其全部费用;工期不予以顺延C．由承包人承担其全部费用;工期应予以顺延D．由承包人和发包人共同承担其全部费用;工期应予以顺延73、在工程施工中由于 B 原因导致的工期延误;承包方应当承担违约责任..A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化74、委托任务并负责支付报酬的一方称B ..A 承包人B 发包人 C出资人 D出工人75．依据施工合同示范文本;当施工过程中发生不可抗力;致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失;该损失的承担方是AA．发包人 B．承包人C．设备供应人 D．发包人和承包人76．勘察、设计合同示范文本因内容的不同各有两个版本;分别适用于不同的委托任务..下列选项中错误的是BA．GF-2000-0203版本适用于岩土工程、水文地质含凿井、工程测量和工程物探B．GF-2000-0210版本适用于岩土工程设计、治理和监测C．GF-2000-0209版本适用于民用建设工程的设计D．GF-2000-0210版本适用于专业建设工程的设计77、受招标人的委托;代为从事招标活动的中介组织是C ..A 建设单位B 施工单位 C招标代理 D设计单位78、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A报价 B能力 C人员数量 D 设备79．由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间;此项工作应属于BA．正常工作 B．附加工作C．额外工作 D．意外工作80．FIDIC1999年版合同条件中;适用于建设项目规模大、复杂程度高、雇主提供设计的项目的合同条件是AA．新红皮书 B．新黄皮书 C．银皮书 D．绿皮书81、合同价款可以有多种约定方式;其不包括C ..A固定价格合同 B可调整价格合同C固定价格加酬金合同 D成本加酬金合同82、在进度控制中; B 不属工程师的任务..A督促承包人完成工程扫尾工作 B向有关部门递交竣工申请C协调竣工验收中的各方关系 D参加竣工验收83．依据施工合同示范文本规定;索赔事件发生后的28天内;承包人应向工程师递交BA．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据84．依据国内工程变更价款确定的一般原则;下列说法中错误的有CA．合同中已有适用于变更工程的价格;按该价格变更合同价款B．合同中只有类似于变更工程的价格;可参照类似价格变更合同价款C．承包人在变更确认后的14天内;未向工程师提出变更价款报告;视为该项变更不涉及合同价款的变更D．由发包人提出变更价格;经工程师确认后执行85、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内;采购方应B ..A 拒付货款并索赔 B按照订购数量及时付款C按照实际交货数量及时付款D待供货方补足数量后再付86、工程分包的说法错误的为AA 是违法的 B是从工程承包人承担 C 是允许的 D 非发包人同意;承包人不得将承包工程的任何部分分包87．可以为施工承包商提供履约担保的单位是CA．建设行政管理机关 B．监理协会 C．企业法人 D．学校88．下列有关和解的描述中;错误的是BA．和解是双方在自愿、友好互谅的基础上进行的B．和解有第三方的介入;有利于合同争议的解决C．和解的方式和程序十分灵活D．和解解决争议节省开支和时间89、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”是指 AA 工程保修期 B承包商的施工期C 工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知D 工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间90、自中标通知书发出C 内;建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同..A 15天B 21天C 30天D 35天91．工程价款控制程序分为三个阶段;下列说法错误的是BA．约定预付款方式属于准备阶段B．工程师确认己完工程量;签发付款凭证属于竣工验收阶段C．承包人提出已完工程量报告属于施工阶段D．工程师批准竣工结算报告属于竣工验收阶段92．合同关系的内容是指BA．物 B．债权人的权利和债务人的义务C．行为 D．债权人和债务人93、保证方式没有约定或约定不明确的;按 A 承担担保责任..A、保证B、连带保证C、违约D、合同94、当事人采用合同书形式订立的;自 C 合同成立..A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时95．接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力;则撤回承诺的通知应当在BA．要约到达受要约人之前到达要约人 B．承诺通知到达要约人之前到达要约人C．承诺通知发出之前到达要约人 D．承诺通知到达要约人之后到达要约人’96．依据合同法;下列有关承担违约责任的说法中;错误的是CA．实际履行和损害赔偿可以同时使用 B．违约金和定金不能同时选用‘C．违约金是承担违约责任的必备形式 D．违约金和损害赔偿可以同时使用97、确定中标人后 B 内;招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告..A、15天B、21天C、30天D、35天98、下列说法不正确的是 C ..A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类..B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式..C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动;监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员;但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动..D、公开招标中;评标的工作量较大;所需招标时间长;费用高..99．根据我国合同法的规定;当事人订立合同必经的程序是 B A．招标与投标 B．要约与承诺 C．讨价还价 D．出价与承揽100．施工合同履行中;某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽..之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验..检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格;则 AA．发包人承担全部费用;工期相应顺延B．发包人承担全部费用;工期不予顺延：C．承包人承担全部费用;工期不予顺延D．承包人承担全部费用;工期相应顺延101、监理招标主要是对监理单位 B 的选择..A、报价B、能力C、监理人员数量D、设备102、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间;此工作内容应属于 B ..A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作103．按照施工合同示范文本的规定;工程师接到承包人提交的进度计划后;应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见..如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见;则视为BA．工程师已经确认;承包人不再承担计划的缺陷责任B．工程师已经确认;承包人仍应承担计划的缺陷责任C．工程师未确认;承包人应修改进度计划D．工程师未确认;承包人应等待工程师的进一步指示104．在对施工合同解除后的善后处理中;错误的是CA．有过错的一方应赔偿因合同解除给对方造成的损失B．承包人应妥善做好已完工程的保护和移交工作C．原合同中有关结算、清理的条款失效D．已经订货的材料、设备不能退还的货款由发包人承担105、合同双方约定的合同工期的说法;正确的一项是 D ..A、包括开工日期B、包括竣工日期C、包括合同工期的总日历天数D、合同工期是按总日历天数计算的;不包括法定节假日在内的承包天106、根据专用条款约定的内容和时间;不属于发包人的工作范畴的是 C ..A、办理土地征用;拆迁补偿、平整施工场地等工作;使施工场地具备施工条件;并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料;保证数据真实;位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点;以书面形式交给承包人;并进行现场交验107、在进度控制中; B 不属工程师的任务..A、督促承包人完成工程扫尾工作B、向有关部门递交竣工申请C、协调竣工验收中的各方关系D、参加竣工验收108、合同价款可以有多种约定方式;其不包括 CA、固定价格合同B、可调整价格合同C、固定价格加酬金合同D、成本加酬金合同109．建设工程委托监理合同的履行中;监理人因过失造成工程重大事故后;向委托人赔偿的原则是CA．按委托人认为受到的损失计算赔偿 B．扣除合同约定的全部监理酬金C．赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额 D．应当双倍返还定金110．某工程设计合同;双方约定设计费为l0万元;定金为2万元..当设计人完成设计工作30％时;发包人由于该工程停建要求解除合同;此时发包人应进一步支付设计人BA．1万元 B．3万元 C．5万元 D．7万元111、材料采购在交货清点数量时发现;交货数量少于订购的数量;但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内..采购方应 B ..A、拒付货款并索赔B、按照订购数量及时付款C、按照实际交货数量及时付款D、待供货方补足数量后再付112、FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”;是指 A ..A、工程保修期B、工程施工期C、工程装修期D、工程停。
建设工程合同(含FIDIC)条款-重点知识
自考-建设工程合同（含FIDIC）条款-考点总结第一章绪论考点一、合同的概念（单选；多选；判断；简答）p11.合同的法律特征（1）合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为。
（2）合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
（3）合同是当事人意思表示一致的协议。
合同是债的一种形式。
因此，合同不能概括债的全部内容。
2.合同的3个要素合同是发生在当事人之间的一种法律关系。
合同关系和一般民事法律关系一样，也是由主体、内容和客体这3个要素组成。
合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
（1）合同关系的主体合同关系的主体也不是固定不变的，依照法律和合同的规定，债可以发生变更和转移，从而使债的主体也会发生变化。
（2）合同关系的内容合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务，主要是指合同债权和合同债务。
（3）合同关系的客体考点二、合同的分类（单选；判断；名词解释）p21.双务合同与单务合同根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可划分为双务合同与单务合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
2.有偿与无偿合同根据当事人是否可以从合同中获取某种利益，可以将合同分为有偿合同与无偿合同。
无偿合同并不是反映交易关系的典型形式，它是等价有偿原则在实践中的例外现象，一般很少采用。
各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
3.要式合同与不要式合同根据合同是否以一定的形式为要件，分为要式合同与不要式合同。
要式合同：是指必须根据法律规定的方式而成立的合同。
4.主合同与从合同根据合同相互间的主从关系，可将合同分为主合同与从合同。
如建设工程中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
考点三、合同在工程项目管理中的地位和作用（多选）p5合同在工程项目管理中的地位和作用：（1）合同是工程项目管理的核心；（2）合同是承发包双方履行义务、享有权利的法律基础；（3）合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码 04231）一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行 使期限是 【 A ．1 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D ．4 年内债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ A. 自己的B.他人的 C.第三人的 D.债务人的按照《建筑工程施工合同（示范文本） 》的规定，工程预付款的比例是 A. 安装工程一般不超过合同价的 30% R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是A. 承包人明确表示不再履行合同义务的1．2．3．4． 根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 A .有名合同与无名合同 B .要式合同与不要式合同 C.双务合同与单务合同 D .有偿合同与无偿合同要式合同必须采用A . 口头形式B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式D .书面形式甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金 出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依 然成立。
此时，该施工合同的主体为 A .丙与乙C.丙与甲 下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A .要约可以撤回C.承诺可以撤回 B .甲与乙 D .丙或乙 R.要约可以撤销D .承诺可以撤销 5． 6．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于 A .要约 C.承诺 下列关于合同无效的表述中，正确的是 A . —方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的B .要约邀请 D .合同B .因重大误解订立的合同 D .违反地方性法规的强制性规定7．8．9．30%B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C. 承包人将承包的建设工程违法分包的D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11. FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【】B. 业主 D. 指定分包商发包人不解除合同情况下， 设计人应承担的违约责任 【】B. 返还设计合同规定的定金 D.双倍返还设计合同规定的定金13. 根据FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【】A. 发布指令B.发出邀请C.发备忘录 D.业主建议14. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】 A .发包人向供应商的 B.承包人向供应商的C. 发包人向承包人的D.承包人向发包人的 15.担保合同是一种 【 】A .实践合同 B.主合同 C.从合同 D.无偿合同16.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A .申请重新仲裁 B.向人民法院申请强制执行C. 向建设行政主管部门申请强制执行D. 向人民法院起诉17. FIDIC （1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书” ，主要适用于 【 】A .房屋和工程施工 B.电气和机械工程 c.设备和设计D.顾客和咨询18.根据我国《建设工程施工合同文本》 ，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告 的时闻限额为工程设计变更确定后 【】A. 7 天内B. 14 天内C. 21 天内D. 28 天内19.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是 【】A .协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A .信息收集 B.信息存储 C.信息加工D.信息分解 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选 均无分。
21.依据合同的分类，下列合同中的归类A .承包商 C.工程师12.由于设计错误导致工程质量事故，除了负责提出补救措施，应 A .不再承担其他赔偿责任 C.免收直接损失部分的设计费正确的是【】A .运输合同为无偿合同 B.工程施工合同为双务合同C.寄存合同为实践合同D.勘蔡设计合同为要式合同E. 赠与合同为有偿合同22．合同纠纷仲裁解决的特点是【】A. 体现当事人的意思自治C. 执行的强制性B. —裁终局性D. 当事人可控制性E.独立仲裁性23. 根据我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A •因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B. 因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C. 对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D. 隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24小时内，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工E. 经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延24. 根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括【】A .合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B. 合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D. 合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E. 合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25. 施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A .发生设计变更 B.发包人延误移交施工现场C. 承包人采购的材料供货商未能按时交货D. 基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E. —周内工程所在地区累计停电12小时三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）建设工程合同（含FIDIC条款试卷第4页（共8页）26. 合同27. 不安抗辩权28. 基准日期29. 抵押30. 诉讼四、筒答题（本大题共 5小题，每小题 5 分，共 25分）建设工程合同（含FIDIC条款试卷第5页（共8页）31 .简述定金的法律特征。
32. 按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？33. 通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？34. 风险管理的主要任务是什么？35．按照 FIDIC 合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？五、分析计算题(本大题共 1小题． 30分) 36．某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC施工合同条件于2007年5月20日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为16 00 万元，工期 130 天。
监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。
该工程于 2007年 6月 2正式开工，建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。
根据双方商定，人工费定额为 40 元／工日，机械台班费为 500 元／台班。
合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日 20 元计；窝工机械设备费按台班单价的 60% 计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。
专用条款中明确 6 级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。
在实际施工中发生了下例事件：事件 1 开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。
事件 2 基坑开挖后，遇软土层，需要进行地质复查，停工 5 天，窝工 20 个工日。
拳件 3 主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20 个工日，机械 10 个台班，某项关键工作延误 3 天(不存在窝工) 。
事件 4 主体结构三层施工时，遭遇 7 级大雨迫使暂停施工 2 天，造成人员窝工 8 个工日，施工机械受到损害损失 5 万元。
事件 5 主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。
承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲：“项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣 1%的监理费。
”事件 6 为确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点(合同规定 )，若发现承包商任意卸土，卸 1 车罚款 l 万元(合同无此规定) 。
承包商违背这一指令任意卸土 15 车。
当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款 15万元。
承包商申述不同意扣款。
问题： (1)上述 1—4 事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。
(2) 1〜4项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少天？(3) 工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？(4) 《建设工程施工合同(示范文本＞》中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？(5) 事件 5 中，监理方对于扣减监理费的处罚是接受还是不接受？理由是什么？如果事件 5 造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？工程合同管理》参考答案5 小题，每小题 2 分，共 10 分，错选、多选、少选或未选均无三、名词解释（本大题共 5 小题，每题 3 分，共 15 分） 26. 合同 ——是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的 意思表示一致的协议。
27. 不安抗辩权 ——双务合同中， 有先为给付义务的一方， 在另一方财产显著减少， 有难为对 待给付可能时，享有中止履行的权利。
28. 基准日期 ——是指投标截止日期之前的 28 天所对应的日期。
29. 抵押 ——是指债务人或者第三者不转移对所拥有财产的占有，将该财产作为债权人的担 保。
30. 诉讼 ——是指人民法院根据合同当事人的请求，在所有诉讼参与人的参加下，审理和解 决合同争议的活动，以及由此而产生的一系列法律关系的总和。