粤水电：关于签订风电项目塔筒采购合同的公告
风电项目寻求合作协议范本
风电项目合作协议范本甲方：____________乙方：____________甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就甲方的风电项目寻求合作，经友好协商，达成以下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：________风电项目1.2 项目地点：________1.3 项目规模：总装机容量为____兆瓦（MW）1.4 项目类型：陆地风电/海上风电二、合作内容2.1 乙方作为甲方的合作伙伴，参与甲方的风电项目投资、建设、运营和管理。
2.2 乙方按照甲方要求，提供风电项目所需的设备、材料和技术支持。
2.3 乙方协助甲方进行风电项目的前期筹备工作，包括但不限于项目可行性研究、立项、环评、土地征用等。
2.4 乙方参与风电项目的施工、安装、调试和验收工作。
2.5 乙方负责风电项目的运营管理和维护，确保项目安全稳定运行。
2.6 乙方协助甲方进行风电项目的后期市场开发和销售工作。
三、合作方式3.1 乙方向甲方支付投资款项，参与风电项目的投资。
3.2 甲方负责风电项目的整体规划和组织，乙方可根据实际情况参与项目实施。
3.3 甲方和乙方共同组建项目公司，负责风电项目的建设和运营管理。
3.4 甲方和乙方按照约定的比例分享风电项目的收益。
四、合作期限4.1 本合作协议的有效期为____年，自双方签字之日起生效。
4.2 合作期限届满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
五、利益分配5.1 风电项目的利润按照甲乙双方的出资比例进行分配。
5.2 风电项目的收益包括但不限于电费收入、政府补贴等。
5.3 甲乙双方应按照约定时间和方式支付利润分配。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合作协议的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力因素导致一方无法履行本合作协议的，双方可协商解决。
七、争议解决7.1 双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
风力发电厂土建及安装工程总承包合同
风力发电厂土建及安装工程总承包合同甲方（发包方）：地址：电话：乙方（承包方）：地址：电话：鉴于甲方拥有风力发电项目，并愿意委托乙方进行土建及安装工程；乙方具备从事该项目工作的资质和能力，双方经友好协商，达成以下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：风力发电厂土建及安装工程。
1.2 项目地址：1.3 项目规模：（具体设备数量、容量等）1.4 工程内容：风力发电厂土建及相关设备安装工程。
第二条合同范围2.1 甲方责任：（1）为乙方提供项目资料，包括但不限于工程设计图纸、设备供应商信息等。
（2）提供工程进度计划和安全管理要求。
（3）提供工程进度款支付计划。
2.2 乙方责任：（1）进行风力发电厂土建工程的施工建设。
（2）安装风力发电厂所需设备并进行调试。
（3）按照项目进度计划保证工程按时交付。
（4）负责施工期间的安全管理，确保施工过程安全可靠。
第三条工程期限3.1 工程期限：开始日期：完工日期：3.2 工期延误：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并向乙方支付违约金。
乙方有权向甲方索赔，并要求延长工期。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并向甲方支付违约金。
甲方有权向乙方索赔，并要求延长工期。
第四条工程费用4.1 工程总价：4.2 付款方式：（1）甲方按照工程进度款支付计划，合理及时支付工程款项给乙方。
（2）乙方应向甲方提供相应的工程付款证明。
第五条违约责任5.1 若一方未履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。
5.2 出现不可抗力或其他无法预测的情况，双方应友好协商解决，不应承担违约责任。
第六条保修期乙方对安装工程提供1年的质量保修期，自竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如出现因乙方原因导致的设备故障，乙方将负责及时维修或更换。
第七条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可提交所在地人民法院解决。
第八条合同生效与解除8.1 本合同自双方签署后即生效，有效期自工程竣工验收之日算起。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________鉴于甲方有意投资建设风电项目，乙方具备风电项目的设计、建设和运营能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方投资、乙方承建的风电项目事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________第二条项目投资2.1 甲方负责项目的全部投资，投资总额为第一条第1.4款约定的数额。
2.2 甲方应按照项目进度，及时、足额地向乙方支付投资款项。
第三条项目建设和运营3.1 乙方负责风电项目的设计、建设和运营。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和行业标准进行项目设计、建设和运营。
3.3 乙方应确保项目质量和安全，甲方有权对项目的建设和运营进行监督和检查。
第四条项目收益分配4.1 项目运营期间，风电项目的发电收入归甲方所有。
4.2 乙方有权根据本合同的约定，向甲方收取建设和运营管理费用。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 双方应积极协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
恒大新能源2024年风力发电工程总包协议样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX恒大新能源2024年风力发电工程总包协议样本版本合同目录一览1. 总则1.1 定义与解释1.2 适用法律1.3 合同的生效与终止2. 工程范围与内容2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程变更3. 工程质量与标准3.1 质量要求3.2 质量控制与检验3.3 质量争议的处理4. 工程进度与工期4.1 施工计划4.2 工期延误4.3 提前完成工程5. 工程费用与支付5.1 合同价格5.2 支付方式与时间5.3 价格调整5.4 费用结算6. 技术与技术服务6.1 技术文件6.2 技术交底6.3 技术支持与服务7. 安全生产与环保7.1 安全生产责任7.2 安全生产措施7.3 环保要求8. 违约责任8.1 承包商的违约行为8.2 发包商的违约行为8.3 违约责任的确定与处理9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁或诉讼10. 合同的转让与分包10.1 合同转让10.2 分包规定11. 保险11.1 保险责任11.2 保险办理11.3 保险理赔12. 合同的履行与监督12.1 履行合同的权利与义务12.2 合同监督12.3 违约监督与处理13. 保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 违约保密责任14. 其他条款14.1 合同的修订14.2 合同的解除14.3 附件与附录第一部分：合同如下：1. 总则1.1 定义与解释1.1.1 本合同是指恒大新能源公司与承包商就2024年风力发电工程的总包协议，包括但不限于工程的设计、施工、设备供应、调试、验收等全部工作。
1.1.2 合同双方：甲方指恒大新能源公司，乙方指承包商。
1.1.3 合同有效期：自合同签字之日起至工程验收合格之日止。
1.2 适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同的生效与终止1.3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
南澳海上风电测风塔基础施工委托合同
南澳海上风电测风塔基础施工委托合同第一部分总则第一条合同目的和背景第二条合同约定的内容本合同约定了甲乙双方关于南澳海上风电测风塔基础施工的委托事项、权责以及支付方式等内容。
第二部分基础施工委托事项第三条施工内容1.测风塔基础的施工策划和设计；2.施工图纸的制定和审核；3.建筑材料的采购和运输；4.基础施工的具体操作（包括挖掘、浇筑混凝土等）；5.施工现场的管理和安全控制。
第四条施工期限乙方应在甲方通知书规定的时间内开始施工，并按照合同约定的工期完成南澳海上风电测风塔基础施工。
第五条施工质量要求乙方应根据相关规范和要求，确保南澳海上风电测风塔基础施工的质量符合标准，保证施工后的基础具有足够的承载能力和稳定性。
第六条施工费用支付方式甲方应根据合同约定的进度和完成情况，按照约定的支付方式和时间支付乙方相应的施工费用。
第三部分权责与违约责任第七条权责1.甲方有权监督乙方的施工进展和质量，并要求乙方按照要求进行改进；2.乙方有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料等必要的支持；3.甲乙双方应保持沟通畅通，及时解决施工过程中遇到的问题。
第八条违约责任1.如果甲方未按合同约定的时间支付施工费用，应向乙方支付滞纳金；2.如果乙方未按合同约定的工期完成基础施工，应向甲方支付违约金；3.甲乙双方如发生其他违约行为，应协商解决，如协商不成，可向有权机构申请仲裁。
第四部分合同解除和终止第九条合同解除和终止的条件1.双方协商一致，可以解除合同；2.甲方或乙方出现严重违约行为的，对方有权解除合同；3.因不可抗力等特殊情况，导致无法继续履行合同的，双方协商解除合同。
第十条合同解除后的处理方式合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，结算后将解除合同的原因书面通知对方，并返还双方履行合同过程中相互提供的技术资料、文件等。
第五部分其他约定第十一条争议解决方式合同的履行和解释适用相关法律法规，双方如产生争议，应协商解决；协商不成的，可向有权机构申请仲裁。
专用电力铁塔：2024年购销协议模板文件
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX专用电力铁塔：2024年购销协议模板文件本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 专用电力铁塔1.3 购销协议1.4 交付与验收1.5 价格与支付1.6 质量保证1.7 保修条款1.8 违约责任1.9 争议解决1.10 法律适用1.11 合同的生效与终止1.12 一般条款1.13 附件1.14 签字盖章页第一部分：合同如下：1. 定义与术语解释1.1 合同各方1.2 专用电力铁塔本合同所指专用电力铁塔包括所有附件及配件，具体技术参数、规格和数量详见附件一。
1.3 购销协议本合同为双方就专用电力铁塔的购销事宜所达成的协议，包括但不限于产品的交付、价格、质量保证及售后服务等。
1.4 交付与验收1.4.1 卖方应按照合同约定的时间和地点向买方交付专用电力铁塔。
1.4.2 买方应在收到专用电力铁塔后按照合同约定的验收标准进行验收。
1.4.3 验收不合格的，买方应在验收不合格后五个工作日内通知卖方，卖方应在接到通知后十个工作日内负责更换或修复。
1.5 价格与支付1.5.1 专用电力铁塔的购买价格为人民币【】，大写：【】（详见附件二）。
1.5.2 买方应按照本合同约定的付款方式和时间向卖方支付合同价款。
1.5.3 卖方开具正规发票，买方按约定时间支付。
1.6 质量保证1.6.1 卖方保证专用电力铁塔符合国家及行业相关标准，并保证其质量。
1.6.2 卖方对专用电力铁塔提供的产品保修期为【年】，自验收合格之日起计算。
1.6.3 在保修期内，因产品本身质量问题导致的故障，卖方负责免费维修或更换。
1.7 保修条款1.7.1 保修期限自专用电力铁塔验收合格之日起计算。
1.7.2 保修期内，因产品本身质量问题导致的故障，卖方负责免费维修或更换。
1.7.3 保修期结束后，如需要维修或更换，双方可协商确定费用。
1.8 违约责任1.8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
粤水电：关于风电项目塔筒制造中标的公告
广东水电二局股份有限公司
关于风电项目塔筒制造中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月23日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）收到国义招标股份有限公司的《中标通知书》（招标编号：0724-2000C12N0451,0724-2000C12N0452），相关内容公告如下：
《中标通知书》（招标编号：0724-2000C12N0451）确定公司为“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标单位，中标金额16,327.64万元；《中标通知书》（招标编号：0724-2000C12N0452），确定公司为“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第二标段（TT2)”的中标单位，中标金额14,360.75万元。
两个标段中标金额合计30,688.39万元。
根据招标文件，上述风电塔筒制造项目招标范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。
上述项目正式合同尚未签订，合同条款尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会 2020年3月24日。
风电项目合作合同书模板
风电项目合作合同书模板甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行风电项目开发的事宜，达成如下合作协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方在________省范围内进行分散式风电项目的开发。
2. 乙方负责风电项目的立项、设计、施工、设备采购、运行维护等工作。
3. 甲方负责协调风电项目所需的政府审批、土地征用、电网接入等工作。
二、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，合作期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。
合作期满后，双方可协商续签。
三、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）负责风电项目所需的政府审批、土地征用、电网接入等工作。
（2）按照合同约定支付乙方服务费用。
（3）协助乙方解决项目实施过程中遇到的问题，提供必要的支持。
2. 乙方权利和义务：（1）负责风电项目的立项、设计、施工、设备采购、运行维护等工作。
（2）按照合同约定完成项目开发，确保项目质量、安全、进度达到预期目标。
（3）向甲方支付项目开发过程中的相关费用，包括但不限于设备采购、施工、运维等费用。
四、项目投资及收益分配1. 风电项目总投资为人民币____万元，具体投资金额根据实际开发情况确定。
2. 甲方出资人民币____万元，乙方出资人民币____万元。
3. 项目收益分配按照甲乙双方约定的比例进行，具体比例在补充协议中明确。
五、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 因不可抗力因素导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
六、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
风电工程采购合同范本最新
风电工程采购合同范本最新甲方（买方）：______________地址：______________乙方（卖方）：______________地址：______________鉴于甲方需要采购风电工程项目相关设备及服务，乙方具有相应的供货能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方购买乙方提供的风电工程设备及服务事宜，达成如下合同条款：第一条合同标的1.1 乙方同意向甲方提供以下风电工程设备及服务（以下简称“合同设备”）：- 设备名称：________________- 规格型号：________________- 数量：________________- 单价：________________- 总价：________________1.2 合同设备的详细技术参数和性能指标见附件一。
第二条质量保证2.1 乙方保证所提供的合同设备是全新的，并且采用最佳材料和工艺制造，符合甲方提供的技术规范要求。
2.2 乙方应提供合同设备的质量合格证明文件。
第三条交付3.1 交付地点：甲方指定的风电工程现场或双方约定的其他地点。
3.2 交付时间：乙方应在合同签订后____天内完成交付。
3.3 运输方式及费用：乙方负责运输并承担相关费用。
第四条安装与调试4.1 乙方负责合同设备的安装和调试工作，并确保设备正常运行。
4.2 安装调试完成后，甲方应在____天内进行验收。
第五条付款方式5.1 合同签订后____天内，甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
5.2 合同设备交付并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的____%。
5.3 剩余____%作为质保金，在质保期满后____天内支付。
第六条质保期6.1 质保期为合同设备验收合格后____个月。
6.2 质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责免费维修或更换。
第七条违约责任7.1 如乙方延迟交付，应向甲方支付违约金，违约金为延迟交付设备总价的____%乘以延迟天数。
风力发电施工合同范本
风力发电施工合同范本甲方：（施工方名称）地址：（施工方地址）电话：（施工方联系电话）乙方：（委托方名称）地址：（委托方地址）电话：（委托方联系电话）因甲方具有丰富的风力发电施工经验，乙方委托甲方进行风力发电项目的施工工作，并双方经协商一致，达成以下合同：一、项目内容：1. 本项目包括风力发电设备的安装、调试、运行和维护等工作。
2. 项目地点：（具体地点）二、合同价款：1. 本合同总价款为（具体金额）人民币，乙方将按照工程进度进行阶段性支付。
2. 在合同价款中应包含人工费、材料费、设备费等费用，其具体费用细则双方可另行协商确定。
三、工期安排：1. 本项目工期为（具体时间），工程进度安排须提前报备乙方并得到乙方的确认。
2. 若因不可抗力或其他原因导致工期延长，双方应协商解决，并视情况进行费用调整。
四、材料和设备：1. 所需材料和设备应符合国家相关标准，并由甲方负责采购和提供。
2. 若乙方指定特定材料或设备需由乙方提供，双方应协商确定具体细则。
五、质量保证：1. 甲方承诺所提供的服务和工程质量应符合国家相关标准和乙方的要求。
2. 在项目完工后，甲方应提供相应的质保期，在质保期内对于工程质量出现问题，甲方应承担修复责任。
六、解决纠纷：双方在履行合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决；协商无果时，可向有关部门申请调解或依法解决。
七、合同变更：任何修改、增补或取消对该合同的修改或补充，需经双方签字盖章后生效。
以上为风力发电施工合同内容，甲、乙双方签字确认生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
南方电网供应链（广东）有限公司_企业报告(代理机构版)
本报告于 2023 年 02 月 20 日 生成
1 / 24
1.2 代理项目趋势
近 3 月(2022-12~2023-02)：
近 1 年(2022-03~2023-02)：
近 3 年(2020-03~2023-02)：
本报告于 2023 年 02 月 20 日 生成
2 / 24
1.3 代理项目规模
1
广 东 聚 润 达 集 团 有 限 责 任 公 司 广东聚润达集团有限
2023-2025 年配电网施工土建...
责任公司
2
广东电网有限责任公司（潮州、揭 阳、汕头、汕尾、惠州、河源、 梅...
广东电网有限责任公 司
3
广东电网有限责任公司 2022-2023 年度 35kV-500k...
EPC 总承包框限公司
管理服务、变电站及仓库安保...
司
17521.4
2022-09-30
18
2022 年广东电网有限责任公司新一 广东电网有限责任公
代计量自动化主站系统建设项...
司
17228.4
2023-02-10
19
广东电网公司 2023 年佛山局、湛江 局、珠海局等单位物业管理服...
佛山供电局
17011.4
2022-11-04
1.3.1 代理项目规模结构 近 1 年南方电网供应链（广东）有限公司的代理项目数量主要分布于 10-100 万区间，占总代理项目 数量的 26.4%。500 万以上大额项目 798 个。 近 1 年(2022-03~2023-02)：
1.4 大额项目列表
序号
项目名称
招标单位
预算金额（万元） 公告时间
81300.0 55000.0 55000.0
风电塔筒合同范本
风电塔筒合同范本《风电塔筒采购合同》甲方（采购方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（供应方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设风电项目，需要采购风电塔筒，乙方具备生产和供应风电塔筒的能力和资质，双方经友好协商，达成如下协议：一、产品名称、规格、数量及价格1. 产品名称：风电塔筒2. 规格型号：[具体规格型号]3. 数量：[具体数量]4. 单价：人民币[具体单价]元/吨5. 总价：人民币[总价]元（大写：[大写金额]）上述价格包含塔筒的生产、运输、安装指导、税费等一切费用。
二、质量标准及技术要求1. 乙方所提供的风电塔筒应符合国家及行业相关标准，以及甲方提出的技术要求（详见附件《技术协议》）。
2. 塔筒的材质、壁厚、防腐处理等应符合设计要求，确保在规定的使用环境和使用寿命内安全可靠运行。
三、交货地点及时间1. 交货地点：[具体交货地点]2. 交货时间：乙方应于[具体日期]前将全部塔筒交付至指定地点。
四、运输及包装1. 运输方式由乙方负责选择，运输费用由乙方承担。
2. 乙方应确保塔筒在运输过程中的安全，采取适当的包装和固定措施，防止运输途中的损坏和变形。
五、验收1. 甲方在收到货物后，应及时进行验收。
如发现货物存在质量问题或数量不符，应在[验收期限]内书面通知乙方，乙方应负责解决。
2. 验收标准按照本合同第二条约定的质量标准及技术要求进行。
六、付款方式1. 合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款，即人民币[预付款金额]元。
2. 乙方按照合同约定的进度完成生产，并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[进度款比例]，即人民币[进度款金额]元。
广东省风力发电有限公司_企业报告(业主版)
广州市星浪潮科贸 有限公司
\
2022-08-29
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（9）货币金融服务（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
广东风电公司发行公司债券聘请 广发证券股份有限
承销商业务项目结果公告
公司
\
2022-08-29
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
近 3 月(2022-12~2023-02)：
近 1 年(2022-03~2023-02)：
本报告于 2023 年 02 月 09 日 生成
1/15
近 3 年(2020-03~2023-02)：
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年广东省风力发电有限公司的项目规模主要分布于 10-100 万区间，占项目总数的 38.5%。500 万以上大额项目 1 个。 近 1 年(2022-03~2023-02)：
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
（4）环境与生态监测检测服务（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
广东风电公司海上风电整机服役 环境监测评估研究及示范应用项 目
中国电器科学研究 院股份有限公司
295.5
2022-05-31
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
本报告于 2023 年 02 月 09 日 生成
2/15
1.4 行业分布
近 1 年广东省风力发电有限公司的招标采购项目较为主要分布于信息系统集成和物联网技术服务 研 究和试验发展 会计、审计及税务服务行业，项目数量分别达到 4 个、3 个、2 个。其中研究和试验发 展 会计、审计及税务服务 环境与生态监测检测服务项目金额较高，分别达到 1136.90 万元、309.60 万元、295.50 万元。 近 1 年(2022-03~2023-02)：
风电项目合作合同书
风电项目合作合同书甲方（以下简称甲方）：_____________________乙方（以下简称乙方）：_____________________鉴于甲方拥有风电项目的开发权和必要的资源，乙方拥有风电项目所需的技术、设备和资金，双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就风电项目的合作事宜达成如下合同：第一条合作内容1.1 甲方同意将风电项目的开发权转让给乙方或双方共同开发。
1.2 乙方负责提供风电项目所需的技术、设备和资金支持。
第二条合作期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合作期限为____年，自____年____月____日至____年____月____日。
第三条合作方式3.1 双方同意成立合资公司或项目公司，具体合作方式由双方根据项目实际情况另行商定。
第四条投资与资金4.1 乙方负责投入风电项目所需的全部资金，包括但不限于设备采购、安装、调试等费用。
4.2 甲方负责提供项目所需的土地使用权、相关行政审批手续等。
第五条收益分配5.1 项目运营后，双方按照各自投资比例分配利润。
5.2 具体分配比例由双方根据项目实际情况另行商定。
第六条风险与责任6.1 双方应共同承担项目开发过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险等。
6.2 因一方原因导致项目无法继续进行或造成损失的，该方应承担相应的责任。
第七条知识产权7.1 乙方提供的技术和设备，其知识产权归乙方所有，甲方不得擅自使用或转让。
7.2 双方在合作过程中产生的新技术、新工艺等知识产权，由双方共同所有。
第八条保密条款8.1 双方应对合作过程中知悉的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
第九条合同变更与解除9.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
9.2 如遇不可抗力或其他不可预见因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2024年风力发电设备购销合同样本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年风力发电设备购销合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 卖方信息1.2 买方信息第二条合同标的2.1 设备名称2.2 设备型号2.3 数量2.4 技术规格第三条合同价格3.1 总价3.2 付款方式3.3 付款期限第四条交货4.1 交货地点4.2 交货时间4.3 运输方式第五条质量保证5.1 质量标准5.2 检验检疫5.3 卖方服务第六条售后服务6.1 保修期限6.2 维修服务第七条违约责任7.1 卖方违约7.2 买方违约第八条争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决第九条合同的生效、变更和解除9.1 生效条件9.2 变更条件9.3 解除条件第十条保密条款10.1 保密内容10.2 泄露后果第十一条法律适用11.1 适用法律第十二条合同的附件12.1 附件清单第十三条其他条款13.1 双方认为需要约定的其他事项第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 卖方信息1.2 买方信息第二条合同标的2.1 设备名称本合同所指的设备为风力发电机组。
2.2 设备型号设备型号为，具体参数详见附件一。
2.3 数量本合同项下，买方同意购买卖方风力发电机组共计台。
2.4 技术规格设备的技术规格、性能要求详见附件一。
第三条合同价格3.1 总价本合同设备的总价为人民币（大写）：玖佰玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整（小写）：￥9998888.88元。
3.2 付款方式（1）设备交付后，买方支付合同总价款的50%；（2）设备安装调试合格并验收合格后，买方支付合同总价款的50%。
3.3 付款期限买方应按照本合同约定的付款方式，在设备交付后30日内支付合同总价款的50%；在设备安装调试合格并验收合格后30日内支付剩余的50%。
第四条交货4.1 交货地点本合同设备的交货地点为买方指定的X地点。
广东省物价局关于华润电力风能(汕头潮南)有限公司风电项目接网费用加价的批复
广东省物价局关于华润电力风能(汕头潮南)有限公司风电项目接网费用加价的批复
文章属性
•【制定机关】广东省物价局
•【公布日期】2009.04.14
•【字号】粤价[2009]102号
•【施行日期】2009.04.14
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】价格
正文
广东省物价局关于华润电力风能（汕头潮南）有限公司风电
项目接网费用加价的批复
（二00九年四月十四日粤价〔2009〕102号）
汕头市物价局，广东电网公司：
汕头市物价局《转报华润电力风能（汕头潮南）有限公司关于享受风电项目上网电价接网费用加价的请示》（汕价〔2009〕41号）悉。
经审核，华润电力风能（汕头潮南）有限公司潮南区成田风电场一期工程接入系统过渡方案的接网费用由风电项目业主承担，接网线路长度低于50公里，根据我局《关于完善风力发电项目上网电价机制的通知》（粤价〔2007〕294号）的规定，该风电项目的上网电价在风电标杆电价的基础上加价1分/千瓦时，即为0.699元/千瓦时。
此规定自该项目投入商业运行之日起执行。
如上述过渡方案的线路退出运行，则1分/千瓦时的接网费用加价相应取消。
风电塔筒合同范本
风电塔筒合同范本第一条合同主体甲方（买方）: ______________地址：__________________乙方（卖方）: ______________地址：__________________第二条定义与术语1. “合同”指本风电塔筒购买合同。
2. “产品”指乙方按本合同规定向甲方供应的风电塔筒。
3. “交货地点”指本合同第一条中甲方指定的地点。
4. “交货日期”指双方约定的乙方将产品交付甲方的日期。
第三条产品描述与数量1. 产品名称：风电塔筒2. 规格型号：_______3. 数量：_______套4. 产品技术标准：符合_______标准第四条价格与支付1. 产品总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 甲方支付方式为：合同签订后，甲方支付合同总价款的_______%作为预付款。
产品交付并验收合格后，甲方支付合同总价款的_______%。
剩余合同总价款的_______%作为质保金，质保期满且产品无质量问题后支付。
3. 乙方应在收到上述款项后_______个工作日内提供等额发票。
第五条交货1. 交货方式：_______（送货上门/甲方自提）。
2. 交货日期：_______年_______月_______日。
3. 乙方应确保产品在交货时的完好无损。
第六条验收1. 甲方应在产品到达交货地点后_______个工作日内完成验收。
2. 验收标准：产品应符合合同第三条中规定的技术标准。
3. 如产品不符合约定标准，甲方有权要求乙方在_______个工作日内免费更换或修复。
第七条质保1. 乙方对产品提供_______年的质保服务。
2. 质保期内，如产品出现非人为损坏的质量问题，乙方应在接到甲方通知后_______个工作日内提供免费维修或更换。
第八条违约责任1. 若乙方未能按约定时间交货，应向甲方支付逾期交货部分总价款的_______%作为违约金。
2. 若甲方未能按约定时间支付款项，应向乙方支付逾期付款部分总价款的_______%作为违约金。
风电塔筒合同范本
风电塔筒合同范本甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方风电塔筒事宜，达成如下协议：一、风电塔筒的基本情况1.1 产品名称：风电塔筒1.2 产品型号：_______1.3 产品数量：_______1.4 产品单价：_______1.5 总价：_______1.6 交货地点：_______1.7 交货时间：_______二、产品质量2.1 乙方应保证所提供的风电塔筒符合国家相关质量标准和行业标准。
2.2 乙方应提供产品质量保证书、合格证等质量证明文件。
2.3 甲方有权对风电塔筒进行质量检验，乙方应予以配合。
三、交货及验收3.1 乙方应按照约定的交货时间、地点将风电塔筒交付给甲方。
3.2 甲方应对风电塔筒进行验收，验收合格后，甲方应在验收单上签字确认。
3.3 如风电塔筒存在质量问题，甲方有权要求乙方在规定时间内进行免费维修或更换。
四、付款方式4.1 甲方应在合同签订后_______日内支付合同总价款的_______%作为预付款。
4.2 乙方开具全额增值税专用发票后，甲方应在_______日内支付剩余的合同总价款。
五、售后服务5.1 乙方应提供风电塔筒的安装、调试、维修等技术支持。
5.2 乙方应提供风电塔筒的质保期，质保期内乙方负责免费维修或更换因产品质量问题导致的损坏。
六、违约责任6.1 乙方未能按照约定时间、地点交付风电塔筒的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。
6.2 甲方未能按照约定时间支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
风电工程项目合作框架协议书
风电工程项目合作框架协议书《风电工程项目合作框架协议书》甲方：__________乙方：__________鉴于甲方拟投资建设风电工程项目，乙方愿意为甲方提供相关服务，双方为了明确合作事宜，经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：__________风电工程项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资估算：__________二、合作内容2.1 乙方承担为甲方提供风电工程项目的技术咨询服务，包括：（1）项目可行性研究；（2）工程设计；（3）设备选型及采购咨询；（4）施工组织及管理；（5）工程验收及运维咨询等。
2.2 乙方应确保所提供的技术咨询服务的质量，满足项目相关法规、标准和甲方的要求。
三、合作期限3.1 本协议合作期限自双方签署之日起至项目竣工验收合格之日止。
四、合作费用4.1 乙方承担的咨询服务费用为人民币__________元（大写：_________________________元整），甲方应按本协议约定的付款方式及时支付。
4.2 乙方在收到甲方支付的咨询费后，应向甲方提供相应的咨询服务。
五、付款方式及进度5.1 甲方应在本协议签署后__________日内，向乙方支付人民币__________元（大写：_________________________元整）作为预付款。
5.2 乙方在提供咨询服务过程中，按照实际完成的工作量向甲方提出付款申请，甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关发票后__________日内支付。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
七、争议解决7.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本协议一式两份，双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东水电二局股份有限公司
关于签订风电项目塔筒采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。
合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司2020年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日披露了“明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)”的中标情况。
详见2020年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于风电项目塔筒制造中标的公告》。
明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
近日，公司与阳江明阳海上风电开发有限公司（以下简称“阳江明阳公司”）签订《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》，该风电塔筒制造项目供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。
（一）交易对手方：阳江明阳海上风电开发有限公司。
（二）合同类型：塔筒采购合同。
（三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。
（四）合同金额：16,327.64万元。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况
1.采购方名称：阳江明阳海上风电开发有限公司。
2.法定代表人：肖亦羽。
3.注册资本：500万元。
4.经营范围：新能源的开发、建设、运营等。
5.住所：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园（服务区办公楼）四楼410、411号房。
6.成立时间：2018年4月3日。
（二）公司与阳江明阳公司不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接阳江明阳公司的工程。
（四）阳江明阳公司实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同主要内容：
1.供货范围：明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)供货范围为风力发电机组塔筒设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。
2.供货数量：24套。
3.合同价格：16,327.64万元。
（二）结算方式：购买方支付预付款并根据项目进度分次付款。
（三）合同标的：风电机组塔筒及其附件。
（四）主要违约责任：
1.公司违约导致未能按计划的交货期交货、设备有缺陷、技术文件有错误及工期延误等，由公司承担违约责任。
2.阳江明阳公司违约导致设备损坏及工期延误等，由阳江明阳公司承担违约责任。
（五）合同生效条件：自签订之日起生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司具备丰富的专业风电塔筒制造经验，技术先进、技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额为16,327.64万元，占公司2019年度营业总收入的1.47%，合同履行将对公司2020年的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对阳江明阳公司形成依赖。
五、风险提示
本次签订的合同是采购合同，不可抗力因素及原材料价格波
动对合同的履行产生一定的影响。
合同各方均不存在合同履行能力的风险。
备查文件：
《明阳阳江沙扒300MW科研示范项目风电机组塔筒设备采购第一标段（TT1)商务合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2020年4月28日。