期房转让协议书通用版
期房转让协议4篇
期房转让协议4篇篇1期房转让协议甲方（转让方）: ______________（身份证号码：______________）乙方（受让方）: ______________（身份证号码：______________）丙方（开发商）: ______________（统一社会信用代码：______________）鉴于：1. 甲方是位于______________的期房（以下简称“待售房产”）的合法所有权人；2. 丙方为该待售房产的开发商；3. 乙方愿意购买甲方名下的待售房产，并且甲、乙双方经过友好协商，就本次期房转让事宜达成一致意见。
双方经协商，就前述事宜达成如下协议：第一条房产信息1. 甲方将其名下位于______________的待售房产转让给乙方，具体地址为______________；2. 待售房产总面积为______________平方米，建筑面积为______________平方米；3. 待售房产的购房款总额为______________元，其中首期款为______________元，剩余尾款将在待售房产交付使用时一次性支付给甲方。
第二条过户手续1. 甲方在签订本协议之日起十个工作日内，将待售房产的所有权证书及相关资料送至乙方进行查阅核对；2. 乙方应当在核对无误后，立即办理相应的过户手续，将待售房产的所有权转移至其名下，并且承担相应的过户费用；3. 若因乙方原因导致过户手续延误，乙方应当向甲方支付违约金______________元/天，直至完成过户手续。
第三条交房时间1. 待售房产的预计交房时间为______________年______________月______________日，具体时间以开发商通知为准；2. 甲方保证在交房前将待售房产完好无损地交付给乙方，并且在交付时提供相应的产权证明、交房验收单等；3. 若因开发商原因导致交房延误，乙方有权要求甲方退还首期款，并且本协议自动解除。
期房转让协议书范本3篇
期房转让协议书范本3篇篇1期房转让协议书范本转让方（甲方）：___________________受让方（乙方）：___________________为了确认双方之间关于期房转让事项（以下简称“本协议”）的约定，避免争议的发生，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，在友好协商的基础上，就期房的转让事项达成如下协议：一、转让期房基本情况1. 期房名称：_______________________2. 建设单位：_______________________3. 总面积：_______________________4. 房屋结构：_______________________5. 交房时间：_______________________二、转让价格及支付方式1. 转让价格：_______________________（大写：_______________________）2. 乙方应当支付给甲方的转让款项为：_______________________元整，自双方签订本协议之日起，乙方应当在____________（多少天）内一次性支付给甲方，转让款项支付完毕之日，甲方应当签字确认，并协助办理过户手续。
3. 乙方支付转让款项的方式为：_______________________三、权属交接时间及方式1. 乙方应当在支付完毕转让款项后的____________（多少天）内，与甲方一同到期房所在地的房地产交易中心办理权属过户手续，办理完成后，由甲方将期房的产权证书、房屋钥匙等一并交付给乙方。
2. 若因乙方原因未能按时办理权属过户手续，导致不符合规定的相关补偿、罚款等责任由乙方负责。
四、期房现状保证1. 甲方作为期房所有权人，保证其拥有该期房的完整权利，无须对此产生任何争议。
2. 甲方保证期房没有被抵押、查封、划拨，不存在质押等情况。
3. 甲方保证期房没有发生火灾、水灾等事故，保证期房所处的环境、设施齐全、完好、无损坏的情况。
期房转让协议样本6篇
期房转让协议样本6篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份尚未交付的期房，现甲方愿意将此期房转让给乙方，乙方愿意受让该期房。
为明确双方权益，经双方友好协商，达成如下协议：一、期房基本情况1. 房屋位置：具体地址____________________。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋户型：______室______厅______卫。
4. 房屋交付时间：预计______年______月交付。
5. 其他相关情况：包括但不限于房屋配套设施、物业管理等。
二、转让条款1. 甲方保证该期房的合法性，有权进行转让，并已取得开发商的书面同意。
2. 转让价格及支付方式：双方约定转让总价为人民币______元整（大写______元整）。
乙方在签订本协议时支付定金______元整（大写______元整），剩余款项在房屋交付时一次性支付。
3. 甲方应在房屋交付时，将购房合同、收据等相关文件全部移交乙方，并协助乙方办理房屋过户手续。
4. 期房交付后的产权归属：自房屋交付之日起，该房屋的产权归乙方所有。
三、违约责任1. 若甲方在房屋交付前擅自解除购房合同或无法交付房屋，应赔偿乙方双倍定金作为违约金。
2. 若乙方中途反悔，已支付的定金作为违约金赔付给甲方。
3. 若因甲方原因未能按时办理过户手续，甲方应承担相应的违约责任。
4. 其他违约情况，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。
四、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
期房转让协议样本5篇
期房转让协议样本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1期房转让协议甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：联系电话：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就期房转让事宜订立本协议，共同遵守如下条款：一、转让房屋基本信息1. 转让房屋坐落地址：2. 转让房屋建筑面积：3. 转让房屋套内建筑面积：4. 转让房屋单价：5. 转让房屋总价：6. 转让房屋户型：7. 转让房屋楼层：8. 转让房屋产权年限：9. 转让房屋抵押情况：二、转让条件1. 甲方保证其转让的房屋权属清晰，不存在任何法律纠纷；2. 乙方在签署本协议后，按照约定时间支付转让房屋的全款购买价；3. 转让房屋的过户手续由双方共同办理，乙方承担过户费用；4. 转让房屋的相关税费由双方按照法律规定承担；5. 若因乙方原因导致过户手续无法完成，转让房屋的损失由乙方承担。
三、转让房屋交付1. 转让房屋的交付时间为本协议签署之日起（）个工作日内；2. 转让房屋的装修、设施等由甲方已完成；3. 乙方需在交付房屋时与甲方进行现场核实确认，无异议后签字确认；四、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋，则须赔偿乙方迟延交付期间的损失；2. 若乙方未按约定时间支付购买款，则视为违约，甲方有权取消本协议并要求乙方支付违约金；3. 若因乙方原因导致房屋过户手续无法完成，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。
五、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；2. 本协议自双方签字盖章之日起生效；3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商达成一致意见，并作出书面补充协议；4. 本协议如有变动，双方须经书面确认后生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：签署日期：签署日期：见证人（签字）：见证人（签字）：签署地址：签署地址：（以上内容为示范，实际协议中可能要根据转让房屋的具体情况进行调整）篇2期房转让协议样本甲方：（转让方）地址：电话：乙方：（受让方）地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方拟将其名下位于（填写项目名称、楼栋号、房号）的期房转让给乙方，在友好协商的基础上达成以下协议：一、标的房屋信息1. 项目名称：2. 楼栋号：3. 房号：4. 户型：5. 建筑面积：6. 转让价格：7. 约定交付日期：8. 房屋现状描述：（例如房屋装修情况、是否存在质量问题等）二、转让条款1. 甲方保证其对标的房屋拥有完整的所有权，并无任何其他转让、抵押或债务纠纷；2. 乙方同意按照约定价格购买标的房屋，并在约定交付日期前支付全部购房款项；3. 房屋交付后，甲方应协助乙方完成房屋交接手续，并提供相关证明文件；4. 甲方保证标的房屋在转让前未发生过质量问题、纠纷或其他不良记录；5. 双方确认标的房屋的所有权证书及相关证明文件的真实性和合法性。
期房转让协议合同7篇
期房转让协议合同7篇篇1甲方（出让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（受让方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买合同，经甲、乙双方友好协商，甲方同意将其拥有的期房权益转让给乙方。
为明确双方权益，特订立本协议，以兹共同遵守。
一、期房基本情况1. 期房名称：____________________2. 期房位置：____________________3. 期房购房合同编号：____________4. 期房交付日期：预计________年____月____日5. 期房相关权益：包括但不限于房屋所有权、使用权、收益权等。
二、转让事项1. 甲方同意将其在期房购房合同中的所有权益转让给乙方。
2. 转让完成后，乙方将继承甲方在期房购房合同中的所有权，成为该期房的合法持有人。
三、转让价格及支付方式1. 双方同意，期房转让总价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 乙方应在协议签订后______日内支付定金人民币______元（大写：______元整）给甲方。
3. 剩余款项人民币______元（大写：______元整）在期房交付时一次性支付。
四、双方责任与义务1. 甲方保证所转让的期房权益真实有效，无任何法律纠纷和经济纠纷。
2. 乙方保证按照协议约定支付转让款项。
3. 期房交付后，相关权益的变更手续由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助。
4. 如因甲方原因导致期房权益无法转让给乙方，甲方应退还乙方已支付的款项并承担违约责任。
5. 如乙方未按约定支付转让款项，甲方有权解除协议并追究乙方的违约责任。
五、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法取得期房权益，甲方应退还乙方已支付的款项，并向乙方支付违约金人民币______元（大写：______元整）。
期房转让合同协议书范本8篇
期房转让合同协议书范本8篇篇1甲方（出让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
乙方（受让方）：XXX，身份证号码：XXXX，住址：XXXX，联系电话：XXXX。
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就期房转让事宜，达成如下协议：一、期房基本情况甲方拟转让的期房位于XXXX，房屋面积为XXXX平方米，房屋用途为XXXX，房屋设计用途为XXXX。
该期房系甲方于XXXX年XX月XX日与XXXX开发商签订购房合同并支付部分购房款后取得。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：甲方同意将其所持有的期房以人民币XXXX元的价格转让给乙方。
该价格包括甲方已支付的购房款及与该房屋相关的其他费用。
2. 支付方式：乙方应在本合同签订之日起XX个工作日内，将转让款支付至甲方指定账户。
甲方在收到款项后，应向乙方出具收款凭证。
三、期房交付及过户手续1. 期房交付：甲方应在收到乙方转让款后XX个工作日内，将期房交付给乙方。
交付时应保证房屋结构完好，配套设施齐全。
2. 过户手续：甲方应协助乙方办理房屋过户手续，包括协助乙方与开发商签订新的购房合同、办理房屋产权证书等。
过户过程中产生的相关费用由乙方承担。
四、违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按本合同约定交付期房或协助乙方办理过户手续，甲方应按乙方已支付转让款的XX%向乙方支付违约金。
2. 乙方违约责任：若乙方未按本合同约定支付转让款，乙方应按未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应在本合同签订后尽快办理相关手续，确保期房顺利转让。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（出让方）：XXX乙方（受让方）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（卖方）：姓名：身份证号码：联系电话：乙方（买方）：姓名：身份证号码：联系电话：鉴于甲方拥有一套期房，拟将其转让给乙方，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议标的1. 甲方将位于______的期房转让给乙方，房屋面积为______平方米，房屋结构为______，房屋类型为______。
期房转让协议5篇
期房转让协议5篇篇1甲方（卖方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________乙方（买方）：___________________身份证号码：___________________联系方式：___________________通讯地址：___________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
为明确双方权益，特签订本协议。
第一条转让标的1.1 甲方将其所拥有的位于_______________（地址）的期房权益转让给乙方。
该期房的具体信息包括但不仅限于房屋面积、户型、交房时间等详见附件。
第二条转让价格及支付方式2.1 双方同意，期房的转让价格为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包含该期房的所有权益。
2.2 乙方应在协议签订后______日内将全部转让款项支付至甲方指定账户。
第三条房屋交付3.1 期房的交付时间以开发商交付时间为准。
甲方有义务在接到开发商的房屋交付通知时，及时通知乙方，并协助乙方办理房屋交付手续。
第四条权利义务4.1 甲方应保证所转让的期房权益的真实性和合法性，并保证在交接房屋时，乙方能够顺利取得房屋所有权。
4.2 乙方有义务按照协议约定支付转让款项，并在房屋交付时配合甲方办理相关手续。
4.3 在协议执行期间，如因甲方原因导致房屋无法按时交付或权益受损，甲方应承担违约责任。
第五条违约责任5.1 若乙方未按协议约定支付转让款项，应支付逾期违约金，每日违约金为未支付款项的______%。
5.2 若甲方未能履行本协议中的任何义务，包括但不限于保证期房权益的真实性、合法性以及协助乙方办理房屋交付手续等，甲方应承担违约责任，除退还乙方已支付的款项外，还需支付______元违约金。
期房转让协议样本3篇
期房转让协议样本3篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买权益，现甲方同意将此期房权益转让给乙方，为明确双方权益，特达成以下协议：一、协议目的甲乙双方本着公平、公正、自愿的原则，就甲方拥有的期房权益转让给乙方一事，经友好协商，达成此协议。
二、期房基本情况1. 期房位置：_________________________________________。
2. 期房面积：_________________________________________。
3. 期房购房合同编号：_________________________________________。
4. 期房交付时间：_________________________________________。
三、转让条款1. 甲方保证对转让的期房拥有完全的权益，无其他争议或纠纷。
2. 甲方承诺将期房权益转让给乙方，乙方同意接受该转让。
3. 期房转让价格及支付方式：双方约定转让价格为人民币______元整。
乙方应在协议签订后______日内支付定金______元给甲方，剩余款项在期房交付时一次性支付。
4. 甲方应在期房交付当日，将期房的所有权益移交给乙方，并协助乙方办理相关手续。
四、违约责任1. 若甲方在期房交付前出现违约情况，应赔偿乙方因此产生的所有损失。
2. 若乙方未按约定支付定金或剩余款项，甲方有权解除本协议，并有权追究乙方的违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方均不承担违约责任。
五、争议解决若甲乙双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
期房转让协议(8篇)
期房转让协议（8篇）期房转让协议（精选8篇）期房转让协议篇1甲方：________________乙方：________________鉴于：甲方在___市__路__号购买住宅（期房）___（项目名称）一套房屋，具体房号为：__________栋__________单元__________号房。
该房目前尚未建成，未具备交易条件。
甲、乙双方就该房转让事项经过协商，一致同意订立协议条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将以其名义购买的住宅_____________市____________路____________号_____________栋__________单元__________号房（以下简称该房）转让给乙方。
二、该房售价为每平方米__________元，总价款为__________元。
三、该房屋双方议定由甲方转让给乙方，乙方支付该房的首付人民币____________万元（￥______________），在签定协议后的两天内支付甲方转让费人民币____________万元（￥______________）中的____________万元，其余款项待更改名字后当日付清。
四、该房的购房款全部由乙方支付，以甲方名义直接付给开发商，由乙方收执收款凭证。
五、该房盖到二层交全额的时候后，甲方必须协助乙方办理更名手续。
六、本协议签订后，该房屋如有应缴纳的一切税、费，概由乙方负责。
本协议发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。
八、甲方如不按协议规定将该房屋过户给乙方，乙方有权按以下第种方式要求甲方承担责任：1、乙方不能取得该房所有权，甲方必须将该房拍卖，拍卖所得的款项，优先支付乙方支付给开发商购房款和给甲方的万元转让费后，余款作为甲方给乙方的赔偿金。
甲方不能从该房获得任何收益。
2、__________________________________________________九、乙方不能按期支付购房款的，乙方自行承担责任。
期房转让协议书6篇
期房转让协议书6篇第1篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋概况1.1 转让房屋坐落于（房屋地址），房屋总建筑面积为（XX）平方米，共有（X）间卧室、（X）间客厅、（X）间卫生间和（X）间厨房。
1.2 转让房屋为期房，目前尚未办理产权证明手续，但受到国家法律保护。
1.3 转让房屋的转让价款为人民币（大写）（￥XX）元整。
二、转让条件2.1 甲方转让房屋给乙方，乙方购买接受房屋并支付全部价款后，甲方自愿将房屋所有权转让给乙方。
2.2 乙方购买接受房屋后，应自行承担相关税费、过户手续费等费用。
2.3 甲方保证房屋权属清晰，不存在债务、纠纷等瑕疵，若有法律诉讼，由甲方承担一切法律责任。
三、交付与过户3.1 甲方与乙方协商一致后，自行前往房屋所在地的房地产交易中心或相关部门办理房屋过户手续。
3.2 乙方应在确认无误后，支付全部价款给甲方。
3.3 房屋过户手续完成后，甲方应立即将过户手续办理完毕的证据交给乙方。
四、保证及承诺4.1 甲方承诺，房屋权属真实合法，不存在任何纠纷，未受到任何法律限制。
4.3 乙方在接受房屋后，享有对房屋的合法所有权，并有权要求甲方提供相关权属证明及过户手续。
五、违约与解决方式5.1 甲、乙双方承诺严格履行本协议，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担一切违约责任和赔偿损失。
5.2 若本协议发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务后终止。
6.2 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方签字：__________ 乙方签字：__________以上为期房转让协议书内容，双方应仔细阅读并确认无误后签字盖章，确保双方权益不受损害。
期房转让合同协议书范本(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（转让方）：_________________________乙方（受让方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其所购期房转让给乙方的事宜，达成如下协议：一、转让房产的基本情况1.1 房产基本情况：房产证号：_________________________房产地址：_________________________建筑面积：_________________________平方米户型：_________________________用途：_________________________土地使用权类型：_________________________土地使用权期限：_________________________1.2 期房转让合同编号：_________________________1.3 期房购买合同签订时间：_________________________二、转让价格及付款方式2.1 转让价格：人民币（大写）：_________________________元整（小写）：_________________________元。
2.2 付款方式：（1）乙方应在签订本协议之日起____个工作日内，向甲方支付转让价格的_____%作为定金，定金支付后甲方不得以任何理由拒绝转让。
（2）乙方应在甲方取得房产证后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。
（3）乙方应在甲方办理完毕房产过户手续后____个工作日内，支付剩余转让价格的_____%。
三、税费承担3.1 甲方应负责办理房产转让过程中产生的所有税费，包括但不限于契税、印花税、个人所得税等。
3.2 乙方应按照国家相关规定，自行承担购买房产后的相关税费。
期房转让协议合同5篇
期房转让协议合同5篇篇1期房转让协议合同甲方（转让方）：_______________ 乙方（受让方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲、乙双方就乙方购买甲方名下的房屋进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋1.1 甲方同意将其名下的房屋（以下简称“转让房屋”），即位于__________小区，房屋号为______的住宅房屋及其附属配套设施以及专有财产一并转让给乙方，乙方同意购买该房屋。
1.2 转让房屋的总价款为__________（大写）人民币整，由乙方支付。
乙方应在本协议签署之日起______日内一次性支付转让房屋的全部价款。
1.3 转让房屋的交付时间为本协议签署之日起______日内，甲方应在该期限内将房屋交付给乙方，并办理相关的过户手续。
二、过户手续及相关费用2.1 甲方同意协助乙方办理转让房屋的过户手续，包括但不限于在规定时间内到相关部门办理过户手续，并支付相关的过户费用。
2.2 甲方承诺转让房屋不存在任何纠纷和债务，且已清偿相关的税费、公共维修基金等费用。
2.3 若因甲方原因导致过户手续延误或出现问题，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方相应的损失。
三、房屋状况及保证3.1 甲方保证其名下的房屋拥有合法产权，无任何债务或纠纷，且符合相关政策和规定。
3.2 乙方已对房屋进行了实地查看，并确认房屋质量、结构及装修状况符合其需求，乙方对房屋的质量、结构及装修状况表示满意。
3.3 若转让房屋存在任何质量问题或损坏，乙方有权要求甲方在______日内进行修复或赔偿。
四、其他约定4.1 本协议自双方签署之日起生效，至乙方一次性支付转让房屋价格并完成过户手续之日终止。
4.2 乙方应根据本协议内容按时支付房屋转让价格，并及时办理相关的过户手续。
若乙方付款逾期未支付或未完成过户手续，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 本协议履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
期房转让协议书范本5篇
期房转让协议书范本5篇篇1期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方持有的位于（房屋地址）、房屋进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋信息1. 房屋地址：2. 房屋建筑面积：3. 房屋用途：住宅/商业/办公等4. 房屋权属证明：房屋产权证书编号5. 交房时间：6. 房屋转让价格：二、权利和义务1. 甲方保证所转让的房屋的产权清晰，不存在任何担保、抵押等权利限制。
2. 乙方确认购买房屋的地址、面积等信息，并对房屋的具体情况予以了解。
3. 双方约定在签订协议之日起（）日内进行房屋过户手续，过户费用由乙方承担。
4. 甲、乙双方同意在签订本协议后，立即办理相关过户手续，并承担因过户产生的税费等相关费用。
三、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间和条件将房屋过户给乙方，则甲方应当向乙方支付违约金，并承担由此造成的一切损失。
2. 若乙方未能按照约定时间支付购房款，则视为乙方违约，乙方应当向甲方支付相应的违约金，并承担由此造成的一切损失。
四、其他约定1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至房屋过户完成之日。
4. 本协议及其效力解释、执行均适用中华人民共和国法律。
甲方（签字）：乙方（签字）：日期：日期：见证人（签字）：日期：篇2期房转让协议书范本甲方：（转让方）身份证号码：联系地址：电话号码：乙方：（受让方）身份证号码：联系地址：电话号码：鉴于甲方为（购房人），与（开发商/房地产公司）签订了《商品房买卖合同》，约定购买（楼盘名称、房号、面积等信息）的商品房，现甲方因故无法继续购买该房屋，拟将该商品房全部权利转让给乙方，并经甲、乙双方协商一致，于是就有关事项达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋地址：（房屋具体地址）2. 房屋面积：（房屋建筑面积）3. 房屋用途：（商用/住宅/办公等）4. 房产证号：（房产证编号）5. 转让价格：人民币（大写）（小写）二、权利转让1. 甲方将其购房合同项下的全部权利转让给乙方，包括但不限于商品房的所有权、土地使用权等。
期房转让协议书7篇
期房转让协议书7篇第1篇示例：《期房转让协议书》甲方：（出让方）身份证号码：地址：经甲、乙双方友好协商，就甲方持有的位于（房屋地址）的期房进行转让事宜，达成如下协议：一、转让房屋基本信息1. 甲方是该房屋的合法所有者，房屋面积约为（具体面积），房屋所在地为（所在地点），房屋属于期房。
2. 该房屋目前仍在建设中，建设进度为（建设进度），预计交房时间为（预计交房时间）。
3. 该房屋的转让价格为人民币（具体金额）元整。
二、转让条件1. 甲方保证其是该房屋的合法所有者，有权进行转让，并保证房屋没有任何尚未解决的抵押、查封、担保等纠纷。
2. 乙方确认并接受该房屋的现状，对房屋的位置、外观、土地性质等均已了解清楚，并无异议。
3. 乙方在签订本协议之前已经支付了部分转让款项（具体金额），并承诺于房屋交付时支付剩余款项。
4. 甲、乙双方同意在该房屋交付后另行签订房屋转让合同，向有关部门办理相关过户手续。
三、转让责任与义务1. 甲方保证在房屋交付时能够提供合法的房产证、建设工程竣工验收合格证等相关证明文件。
2. 乙方在交付房屋时应当认真验收房屋质量和装修情况，并在发现质量问题时及时通知甲方，协商解决方案。
3. 若房屋因建设质量问题等导致交付延误，甲方应当承担相应责任，并按约定向乙方支付违约金。
四、违约责任1. 若甲方出于个人原因无法履行本协议，甲方应当向乙方支付相应违约金，并承担其他相应的法律责任。
五、其他1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议签订地点为（签订地点），签订日期为（签订日期）。
甲方：（签名）日期：本协议自双方签字盖章之日起生效，自如房屋交付之日起失效。
备注：本协议中的各项金额、日期、地点等需具体根据实际情况修改。
双方在签订本协议之前，需认真阅读并了解各项条款内容，如有疑义应当及时向专业人士咨询。
第2篇示例：期房转让协议书甲方：（转让方）身份证号码：住址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方拥有的位于XXXX小区X栋X单元X号房屋（以下简称“房屋”）的转让事宜达成一致意见，并自愿签订本《期房转让协议书》（以下简称“协议”）如下：一、转让房屋基本情况甲方拥有的房屋为期房，位于XXXX小区X栋X单元X号，房屋建筑面积为XX平方米，房屋编号为XXXXX，产权性质为XXXX，产权年限为XX年，现房屋尚未办理房产证。
期房房屋转让协议6篇
期房房屋转让协议6篇篇1甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有位于__________的期房所有权，乙方有意购买该房屋。
经双方友好协商，根据相关法律法规，就甲方向乙方转让该期房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：____________________。
2. 房屋类型：__________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：__________平方米。
4. 房屋用途：__________（如住宅、商用等）。
5. 交房时间：预计自本协议签订之日起XX年后交付。
二、转让价格及支付方式1. 转让价格：人民币______元（大写：__________元整）。
2. 支付方式：双方同意采用一次性支付的方式。
自本协议签订之日起XX日内，乙方将全款支付至甲方指定账户。
三、甲方的权利和义务1. 甲方保证对所转让的房屋拥有完全合法的所有权，并保证无任何形式的纠纷。
2. 甲方需按照开发商的要求支付房屋建设款项，确保房屋顺利建成并交付给乙方。
3. 甲方有义务协助乙方办理房屋过户手续，确保乙方顺利取得房屋产权证书。
4. 若甲方原因导致房屋无法按期交付或无法办理过户手续，甲方需承担违约责任。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按照约定时间支付购房款项。
2. 乙方有义务在房屋交付后按照国家规定缴纳相关税费。
3. 乙方应遵守国家法律法规和开发商制定的相关规定，合理使用房屋。
4. 若因乙方原因导致无法办理过户手续，乙方需承担违约责任。
五、违约责任1. 若甲方违约，乙方有权解除本协议并要求甲方退还已支付的款项，并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。
期房转让协议书范本6篇
期房转让协议书范本6篇第1篇示例：期房转让协议书范本甲方：（转让方）：___________________乙方：（受让方）：___________________丙方：（房屋中介）：___________________鉴于甲方拥有位于__________小区__#_栋_单元_室的房屋（以下简称“转让房屋”），经协商，甲、乙、丙三方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，就转让房屋事宜达成如下协议：一、转让房屋的基本情况：转让房屋系由甲方于______年月日在______签订购买合同并交付首付款或全款，现已到期尚未交房，合同已开具发票共计_______万元。
该房屋已预售许可证已取得，尚未进行产权办理。
二、转让价格及支付方式：乙方同意以________万元的价格受让甲方名下的转让房屋。
转让款项由乙方以________形式向甲方支付。
转让款项中的首付款为________万元，余款在房屋交房时付清。
并且甲方保证资金来源合法。
三、过户及产权办理条件：甲方应当按照约定的时间安排产权过户，丙方将协助乙方完成过户及相关手续办理，包括但不限于签订产权过户协议、提供必要的购房证明文件及资料等。
四、逾期交房的责任：如果开发商逾期交房，甲方应当在收到开发商通知后及时通知乙方，并按照实际交房时间进行过户及产权办理。
五、房屋的现状保证：甲方向乙方保证，转让房屋的基本情况真实，不存在任何其他人的权利，丙方对房屋进行过诚信审核，并且保证房屋可以正常产权办理。
六、违约责任：如果甲方没有及时履行过户及产权办理义务，或者在过户及产权办理过程中出现问题导致乙方产生损失，甲方应当承担违约责任。
如果乙方没有按时支付转让款项或者拒绝过户，乙方应当承担违约责任。
七、其他事项：双方约定的其他事项为：__________。
八、本协议的变更和终止：本协议的变更和终止应当经过双方当事人一致同意，并以书面形式进行。
九、争议解决：双方发生争议时，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交甲方所在地人民法院裁决。
期房转让协议合同4篇
期房转让协议合同4篇篇1期房转让协议合同甲方：（出让方）乙方：（受让方）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方购买甲方出让的期房达成如下协议：一、转让房屋基本情况1.1 甲方为楼盘的开发商，在项目XX号楼XX室拥有一套期房，房屋基本信息如下：地址：XX市XX区XX街XX号房屋面积：XXX平方米使用用途：住宅土地权属证号：XXXXX建设工程规划许可证号：XXXXX1.2 乙方同意购买上述房屋，并支付相应的转让款。
二、转让价格及付款方式2.1 乙方同意以XXX元的价格购买上述房屋。
转让款支付方式如下：（1）首期款：XXX元，在签署本协议时支付；（2）尾款：XXX元，在甲方办理房屋产权转移手续时支付。
2.2 乙方保证在签署本协议时具备足够的支付能力，并按照约定时间支付相应款项。
三、房屋交付与转移3.1 甲方应在乙方支付首期款后，及时向乙方交付上述房屋，并提供相应的产权材料。
3.2 乙方应在甲方完成房屋产权转移手续后，全额支付尾款，并向甲方领取产权证书等相关材料。
四、房屋权益保证4.1 甲方保证其转让的房屋权益完整、合法，在转让后不受第三方的任何争议或影响。
4.2 乙方在收到产权材料后，应当仔细核对并尽快办理过户手续，确保自己的权益不受损害。
五、违约责任5.1 任何一方未按照本协议的约定履行义务，构成违约的，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
六、法律适用及争议解决6.1 本协议的签订、履行和解释，均适用中华人民共和国的相关法律法规。
6.2 双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，应当提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成产权过户手续之日届满。
7.2 本协议一式两份，每方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日本协议鉴于双方的真实意愿并经过充分协商达成，自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房转让协议书通用版
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 协议范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-090591
期房转让协议书通用版
甲方（卖方）：身份证号：
电话：住址：
乙方（买方）：身份证号：
电话：住址：
甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：
一、该房屋权属状况如下：
1、甲方于年月日与房地产开发有限公司（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），该合同约定：甲方以人民币元整的总价款购买位于的房屋一套（以下称该房屋）：
房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。
上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权
证。
乙方已全面了解该房屋的上述情况。
2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。
二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：
1、乙方于签约后日内以方式，支付甲方房款人民币元整；
2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前日，支付甲方其余房款元；
3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。
三、甲方的义务为：
1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、甲方应在年月日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方；
四、乙方的义务：
1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用；
2、该房屋的维修基金由乙方承担；
3、乙方应在年月日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有房款；
六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；
七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金（违约金为乙方未付款的万分之三）。
逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款
的10%作为违约金；
八、甲、乙双方约定，如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。
则双方应在获知本情况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。
任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。
九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（签字）：乙方（签字）：
时间：时间：
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。