(word完整版)小区电力施工合同模板
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方（委托方）：（具体信息）乙方（施工方）：（具体信息）根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定，经甲、乙两方友好协商一致，就甲方委托乙方进行电力施工项目，达成如下合同：一、项目名称：电力施工项目二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：1、甲方委托乙方进行电力施工项目，包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求，按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件，保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算：1、工程款总额为（具体金额）。
2、工程款支付方式为（具体付款方式）。
3、工程款结算时间为（具体时间）。
五、工期及延期：1、电力施工项目工期为（具体工期），如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证：1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工，并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后，乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理：1、在施工过程中如遇突发事件，乙方应立即通知甲方，并采取紧急处理措施，保障施工安全及相关利益。
八、违约责任：1、若一方未履行合同义务或违反合同规定，导致损失的，应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务，应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
九、争议解决：1、合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他：1、本合同自双方签字盖章之日生效，有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或修改，并经签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为电力施工合同，甲乙双方应遵守合同约定，共同完成电力施工项目，保障工程质量及相关利益。
电力建设工程施工合同样式
电力建设工程施工合同样式甲方：（单位名称）地址：法定代表人：电话：乙方：（单位名称）：地址：法定代表人：电话：在平等、自愿、互利的基础上，甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，就甲方委托乙方进行电力建设工程施工事宜达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程范围：（填写工程范围）1.4 工程计划开始日期：（填写工程计划开始日期）1.5 工程计划完成日期：（填写工程计划完成日期）1.6 工程总投资额：（填写工程总投资额）第二条合同价款和支付方式2.1 本合同价款为人民币（大写）（小写）元整。
2.2 支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付合同价款20%作为工程动员款。
（2）工程完成后，甲方支付合同价款的60%作为工程竣工验收款。
（3）工程竣工验收后，甲方支付合同价款的20%作为工程结算款。
第三条工程质量3.1 乙方应遵守有关法规、标准和技术规范，按照设计文件和施工方案进行施工。
3.2 乙方应按照甲方要求，配合有关部门进行工程质量检查和验收工作。
第四条工期和延期4.1 乙方应按照工程计划开始日期和工程计划完成日期进行施工，确保按时完成工程。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期的，甲方和乙方应协商解决，并办理相关手续。
第五条合同变更5.1 双方在施工过程中，如需要变更合同内容，应通过书面形式进行变更协议。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第六条保险责任6.1 乙方应按照有关规定，购买工程施工一切险和承包人责任险。
6.2 若发生损失或事故，乙方应及时采取措施进行抢险和修复，并协助甲方办理保险索赔手续。
第七条违约责任7.1 若乙方未按照本合同规定的工程质量、工程进度进行施工，甲方有权要求乙方立即改正，并扣除相应款项。
7.2 若乙方严重违约，导致工程无法正常进行或发生重大损失，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。
电力施工合同协议书范本 完整版
2023年度：电力施工合同协议书范本完整版第一章总则1.1 合同目的1.1.1 本合同是甲方与乙方就电力工程建设相关事宜所订立的协议。
1.1.2 本合同旨在规范双方在电力工程建设过程中的权利、义务和责任，明确双方的权利义务，确保工程建设的顺利进行。
1.2 合同内容1.2.1 本合同包括以下附件：1.2.1.1 工程设计文件1.2.1.2 工程施工方案1.2.1.3 工程预算指标1.2.1.4 工程质量标准1.2.1.5 工程验收标准1.2.1.6 其他附件1.2.2 本合同的附件与合同正文具有同等法律效力。
1.3 合同签订1.3.1 本合同的签订应当符合有关法律法规的规定，经双方授权代表签字盖章后生效。
1.3.2 双方签署的其他书面协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第二章工程建设2.1 工程建议书2.1.1 乙方应向甲方提交电力工程建议书，说明工程建设的必要性、可行性和经济性，并提出合理的工程设计方案。
2.1.2 工程建议书应当包括以下内容：2.1.2.1 工程建设的目的和任务2.1.2.2 工程建设的范围和规模2.1.2.3 工程建设的技术路线和方案2.1.2.4 工程建设的投资估算和资金筹措方案2.1.2.5 工程建设的经济效益分析2.1.2.6 工程建设的社会和环境影响分析2.2 工程设计2.2.1 工程设计文件应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程建设的要求。
2.2.2 工程设计文件应当包括以下内容：2.2.2.1 工程建设的总体设计2.2.2.2 工程建设的主要设计方案2.2.2.3 工程建设的详细设计2.2.2.4 工程建设的施工图设计2.3 工程施工2.3.1 工程施工应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件的要求。
2.3.2 工程施工方案应当包括以下内容：2.3.2.1 施工组织设计2.3.2.2 施工安全措施2.3.2.3 施工进度计划2.3.2.4 施工质量控制2.3.2.5 施工检验与验收2.4 工程竣工验收2.4.1 工程竣工验收应当符合国家有关标准和技术规范，满足工程设计文件和工程施工方案的要求。
配电工程施工合同完整版doc(二)2024
配电工程施工合同完整版DOC（二）合同编号：__________________甲方：__________________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________电子邮件：_______________________乙方：__________________________注册地址：_______________________联系电话：_______________________电子邮件：_______________________鉴于甲方拟委托乙方承担配电工程施工项目，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款，以确保工程质量和双方权益：第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 所在地点：1.3 工程规模：1.4 工期：1.5 工程造价：第二条合同范围2.1 甲乙双方同意按照本合同约定的规定和要求，合作开展配电工程施工项目。
2.2 施工范围包括但不限于：（详细描述施工范围）第三条工程报价3.1 乙方向甲方提交了详细的工程报价表，双方确认并签署附件一：工程报价表。
3.2 工程报价须同时满足以下要求：（1）价款合理，符合市场行情；（2）不得含有任何暗示或明示的附加费用。
第四条工期要求4.1 工期由双方协商确定，并详细列入附件二：工期计划表。
4.2 工期计划表应明确列出项目的开始日期、结束日期以及各个关键节点所需时间。
4.3 若非不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应按照约定的工期完成工程。
第五条工程质量5.1 乙方承诺按照国家相关标准和规定进行配电工程施工，确保施工过程和施工质量符合要求。
5.2 甲方有权对乙方进行工程施工质量监督和检查，乙方应积极配合并做出相应的整改。
5.3 工程完工后，乙方应提供工程验收报告和相关资料，以确保工程符合合同约定的质量标准。
第六条工程支付6.1 工程支付以阶段性支付方式进行，具体支付计划见附件三：工程支付计划表。
小区强电施工合同范本
小区强电施工合同范本甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：XX小区强电工程1.2 工程地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围：本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模：本项目总占地面积XX平方米，建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
工程验收合格后，甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工合同范本完整版
施工合同范本完整版一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[详细工程地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[工程的规模、面积、数量等相关信息]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 工期总日历天数：[总工期天数]4. 工期顺延：如遇不可抗力、政府原因、设计变更等情况，工期可相应顺延，双方应及时协商并签订补充协议。
三、工程质量标准1. 工程质量标准：[按照国家相关标准或双方约定的质量标准]2. 质量验收：工程竣工后，双方应按照约定的标准进行验收，验收合格后方可交付使用。
如验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价：本工程总造价为[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 支付方式：预付款：合同签订后[具体天数]日内，发包人支付工程总造价的[百分比]作为预付款。
进度款：承包人每月[具体天数]日前提交工程进度报告，发包人审核后支付上月已完成工程量的[百分比]工程款。
竣工结算款：工程竣工验收合格后，承包人提交竣工结算报告，发包人在[具体天数]日内审核完毕，审核无误后支付工程总造价的[百分比]至承包人指定账户。
质量保证金：工程总造价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时退还承包人。
五、双方责任与义务1. 发包人责任与义务：提供施工场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助承包人协调与工程相关的外部关系。
组织工程竣工验收。
2. 承包人责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工。
负责施工过程中的安全管理，遵守施工现场的各项规章制度，如发生安全事故，承担相应责任。
负责工程的保修，保修期按照国家相关规定执行。
及时向发包人提交工程进度报告、竣工结算报告等相关资料。
六、工程变更1. 如发包人要求对工程进行变更，应提前通知承包人，并提供变更设计方案。
承包人应按照变更设计方案进行施工，如因变更导致工程费用增加或减少，双方应协商确定调整后的工程造价。
电力施工合同范本最新
最新电力施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等，具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式：乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元（大写：____________________元整）。
该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付：双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日，预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为：符合国家电力工程施工质量验收规范，满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任，并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
新建小区电力施工合同
新建小区电力施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方新建小区电力施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：新建小区电力施工工程1.2 工程地点：甲方新建小区所在地1.3 工程内容：包括但不限于供电系统的规划、设计、设备采购、安装、调试、验收等全部工作。
1.4 工程规模：根据甲方提供的建筑设计图纸及用电需求，乙方负责制定详细的施工方案。
1.5 工程标准：符合国家电力行业标准及有关规定。
二、合同价款2.1 本合同工程总造价为人民币（大写）：元整（小写）：￥元（以下简称“合同价款”），其中包括工程设计、设备采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.2 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2.3 合同价款支付方式：2.3.1 合同签字生效后，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.2 工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；2.3.3 工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同价款的40%。
三、施工工期3.1 本工程合同约定的工期为：自合同签字生效之日起至工程验收合格并交付使用之日止。
3.2 乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
四、质量保证4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 乙方应提供完整的施工资料、验收资料及保修卡等，并负责工程验收。
4.3 工程验收合格后，乙方应按照约定提供一定的保修期服务。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款×日违约金比例。
5.2 甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决6.1 本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
XX小区送电工程建设协议书
工程名称：XX小区二期送电工程
建设单位：XX开发有限公司
实施单位：
签订日期：2013年4月3日
兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。
合同双方当事人：
建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）
法定代表人（签章）：联系电话：
委托代理人（签章）：联系电话：
实施单位:（以下简称乙方）
负责人（签章）：
委托代理人（签章）：联系电话：
第一条：乙方承担的送电工程建设任务
工程名称：XX送电工程
工程地址：XXXXXXX
工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。
第二条：甲乙双方责任
甲方责任如下：
（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。
（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。
乙方责任如下：
（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。
（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。
（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。
（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。
第三条：合同金额及付款方式
经双方商议，合同总金额为人民币XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。
（甲方前期购买的变压器等装置费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。
）
甲方先交伍拾万元做为前期费用。
如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。
第四条：规划、设计变更的约定及违约责任
合同签订后，如有任何变更，甲方应在有关部门批准同意之日起3日内，书面通知乙方，如乙方已开始设备材料采购，则本合同价款不变，如乙方还未开始进行设备材料采购，则按照变更后的工程量重新商定合同金额。
第五条：质量保证
（一）乙方应保证所建设的配套电力设施建设符合国家相关标准和规定。
（二）甲方应保证按照乙方审定的设计图纸向乙方提供配电设施用房及线路通道，并能满足国家标准及规范，同时符合电力部门安全运行要求。
第六条：甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）提供施工条件：甲方负责配合乙方进行配电施工。
办理施工所需各种证件、批件和临时用地；向乙方提供本工程征地范围地形图及施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确；协助解决甲方红线内对乙方施工有干扰的外部条件。
施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前使施工现场具备施工条件，开工后继续协调遗留问题。
（二）提供场地条件：负责办理红线内青苗、树木赔偿，负责协调处理地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
负责房屋拆迁，清除地面、地下、架空、水上和水下障碍物等工作。
（三）提供水电及交通条件：负责开通公共通道与施工场地间的道路，满足施工运输的需要。
负责在开工前将红线内施工所需的水、电接至施工场地，满足供应需要。
（四）提供技术资料：向乙方提供工程地质报告以及水准点、坐标控制点等技术资料，并组织进行设计交底及现场校验。
甲方对其提供的上述资料的真实性负责。
（五）对已完工红线内的电力管线，甲方应协调其他施工单位注意保护，如有损坏，甲方负责协调处理。
（六）提供开放式、无遮拦的居民及底商的电表箱安放位置，方便居民及底商客户使用。
甲方不按合同约定完成以上工作造成工程延误，承担由此造成的经济支出及各项损失。
第七条：乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：
（一）确保工程进度与质量：按设计图纸、技术标准及相关规范要求进行施工，建立健全施工质量保证体系。
（二）乙方在甲方红线内施工，需接受甲方的调度安排，如因此引起工程延误，则工期顺延；甲方提供红线内其他管线图，乙方注意对沿线已完工程进行保护，如有损坏，应及时修复或赔偿相关费用。
（三）遵守国家的法律、法规。
第八条：工程延期
对以下造成竣工日期推迟的延误，工期应相应顺延。
（一）工程量变化和设计变更。
（二）一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过
8小时。
（三）不可抗力。
（四）自甲方项目资料齐全递交规划部门之日起，建设工程规划许可手续未在二个月内办理完毕。
（五）约定或甲方代表同意顺延的其它情况。
第九条：送电日期
甲方交纳全部付款后，组织人员施工送电。
第十条：协议期限
协议期限自双方签字盖章之日起，至合同履行完毕为止。
第十一条：违约
甲方不按约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支
出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方可通知乙方，按协议条款约定赔偿因其违约给甲方造成的损失。
第十二条：争议
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向仲裁委员会提请仲裁。
第十三条：本合同一式六份，正本甲方二份、乙方四份，并具有同等效力。
第十四条：本合同未尽事宜，需双方友好协商及时解决。