2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
陕西省2024年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理模拟试题
陕西省2024年上半年注册监理工程师合同管理：进度管理模拟试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对招标文件供应的清单，投标人必需逐一计价且对所列内容不允许有任何更变更动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而短暂停止的施工2、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部托付的工作任务C．与合同要求和建设意图相一样D．适合工程的特点3、某工程合同价的确定方式为：发包方不需对工程量做出任何限定，承包方在投标时只需按发包方给出的分部分项工程及工程范围提出报价，而工程量则按实际完成的数量结算，这种合同属于。
A：纯单价合同B：可调工程量单价合同C：不行调值单价合同D：可调值总价合同E：由于传染病的影响而短暂停止的施工4、依据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理5、关于建设工程风险对策的说法，正确的是。
A：风险回避是应对技术风险的最佳策略B：风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策C：风险转移对被转移者都是不利的D：非支配性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策E：工程保险金6、GB／T19001--2025idt IS09001：2000《质量管理体系要求》标准应用了以“过程为基础的质量管理体系模式”，激励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其时，采纳“过程方法”，通过满足顾客要求提高顾客满足度。
A：科学性B：完整性C：有效性D：确定性E：工程变更单7、【例3·单选题】Project Controlling与Partnering模式的共同之处是。
A：信息共享B：协调机制C：长期协议D：不能独立存在E：工程保险金8、平安生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门报告。
2021年陕西省整理监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2021年陕西省整理监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认2.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的()A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人3.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.304.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购5.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商6.根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是( )。
A.提供资料的有效性和完整性B.企业资质条件C.拟派项目经理资格D.企业类似工程业绩7.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于( )。
A.目标合同B.标价合同C.管理合同D.成本补偿合同8.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。
乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为( )。
A.甲，5000万元B. 甲，490万元C. 乙，5030万D.乙，4980万元9.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地10.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是(）A.踏勘现场B.召开投标预备会C.组建评标委员会D.递交投标文件11.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
2015年下半年陕西省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题
2015年下半年陕西省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程监理应有一套健全的管理制度和先进的管理方法，这是工程监理。
A：服务性B：独立性C：科学性D：公正性E：工程保险金2、在建设工程实施阶段，对投资实行全过程控制的任务主要集中在__。
A．可行性研究阶段、设计阶段、招标阶段B．设计阶段、招标阶段、施工阶段C．可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段D．设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段3、应按照相应测量标准的要求对施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查、复核。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：监理单位技术负责人D：监理员E：工程变更单4、合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A：主体B：客体C：内容D：事实E：专业监理5、下列费用中，属于建安工程措施费的是。
A：工程排污费B：构成工程实体的材料费C：二次搬运费D：施工现场管理人员的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金7、委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
A：7B：14C：28D：30E：工程保险金8、是决定工程项目质量的关键阶段，要能充分反映业主对质量的要求和意愿。
A：工程设计阶段B：工程施工阶段C：项目决策阶段D：项目可行性研究阶段E：工程变更单9、承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。
A：14B：28C：36D：42E：专业监理10、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是。
2016年陕西省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题
2016年陕西省汇编监理工程师《合同管理》考试习题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果2.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行()制度A.发包人签证B.勘察人签证C.监理人签证D.监理人核查3.根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的( )天内提请发包人进行工程验收。
A.7B.14C.21D.284.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格5.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在( ) 前一直有效A.承包人提出工程竣工验收申请B.发包人颁发工程接收证书C.承包人提出工程竣工计算申请D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试8.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外买方应向卖方支付合同价格的( )作为验收款。
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
2015年上半年江苏省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理2、下列关于总监理工程师的说法错误的是。
A：总监理工程师应由注册监理工程师担任B：同时担任二项建设工程监理合同的总监理工程师C：需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意D：一名注册监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师E：工程保险金3、某工程双代号网络计划如图3-37所示，其关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定4、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由。
A：工程师负责检验，发包人承担检验费用B：工程师负责检验，承包人承担检验费用C：承包人负责检验，发包人承担检验费用D：承包人负责检验，承包人承担检验费用E：专业监理5、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是。
A：双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B：工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C：工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D：双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定E：专业监理6、【例4·单选题】监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的。
A：技术经济定额B：技术经济责任制C：设计图纸进度表D：设计绩效考核制度E：自我评定7、凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A：分部工程B：单位工程C：单项工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性9、【例1·单选题】工程监理企业不得伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》，属于工程监理企业经营活动准则中的内容。
陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：验收情况考试题
陕西省2016年上半年监理工程师合同管理：验收情况考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工时对基础工程量增加的费用，应计入。
A：涨价预备费B：基本预备费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、工程监理企业应当由足够数量的有丰富管理经验和应变能力的监理工程师组成骨干队伍，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金3、凡是具有独立的设计文件、竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程称为。
A：分部工程B：单位工程C：单项工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、监理规划的审核内容不包括。
A：监理范围、工作内容及监理目标的审核B：项目监理机构的审核C：对投资、进度、质量控制方法和控制部位应重点审查D：对安全生产管理监理工作内容的审核E：工程保险金5、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元。
银行财务费率为0．5％，外贸手续费率为1．5％，关税税率为20％，增值税税率为17％。
该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价是万元。
A：1181．02B：1181．92C：1001．02D：1178．32E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在某工程网络计划中，已知工作M总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟。
A：5天，但不影响总工期B：1天，但不影响总工期C：5天，并使总工期延长1天D：4天，并使总工期延长2天E：自我评定7、工程师一般不对进行计量。
A：承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工B：工程量清单中的全部项目C：合同文件中规定的项目D：工程变更项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是__。
2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题
2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
A：经济措施B：组织措施C：合同措施D：技术措施E：自我评定3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。
A：服务性质不同B：服务对象不同C：服务范围不同D：服务侧重点不同E：工程保险金4、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由__承担。
A．招标代理机构B．发包人C．监理单位D．承包人5、专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理：过程中的工程专项问题而召开的会议。
A：不定期B：定期主持召开C：每月组织召开一次D：按建设单位要求组织E：工程保险金6、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、“暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理9、“确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
监理工程师合同管理考试题(附答案)
监理工程师合同管理考试题（附答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 解除合同【答案】C2. 下列属于合同执行过程中的管理工作的是（）。
A. 签订合同B. 监督合同的执行C. 解除合同D. 履行合同【答案】B3. 下列关于合同履行原则的说法，错误的是（）。
A. 合同各方应按照合同约定的内容履行合同义务B. 合同各方应按照合同约定的时间履行合同义务C. 合同各方应按照合同约定的方式履行合同义务D. 合同各方可以按照自己的意愿履行合同义务【答案】D4. 下列属于合同变更情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同价款支付方式变更【答案】D5. 在合同履行过程中，监理工程师发现承包商存在违约行为，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求承包商立即改正C. 给予承包商一定的宽限期D. 向业主报告情况【答案】B6. 下列属于合同解除情形的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限届满D. 合同当事人协商一致【答案】D7. 监理工程师在合同管理中的基本原则是（）。
A. 公正、公开、公平B. 全面、准确、及时C. 合法、合规、合理D. 严格、严谨、严密【答案】C8. 下列属于合同违约责任的是（）。
A. 合同当事人死亡B. 合同当事人发生合并或分立C. 合同履行期限变更D. 合同当事人未履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任【答案】D9. 下列关于合同管理信息系统的说法，错误的是（）。
A. 合同管理信息系统可以提高合同管理的效率B. 合同管理信息系统可以提高合同管理的准确性C. 合同管理信息系统可以实现合同管理的自动化D. 合同管理信息系统可以完全替代人工管理【答案】D10. 下列属于合同风险管理的是（）。
A. 签订合同B. 履行合同C. 监督合同的执行D. 预防合同风险的发生【答案】D二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 监理工程师在合同管理中的主要工作内容包括（）。
陕西省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题
陕西省2016年下半年监理工程师合同管理：竣工验收的条件模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、对于分阶段设计审查中，施工图设计评审的重点是。
A：设计依据B：总平面步骤、工艺流程能否实现C：使用功能是否满足质量目标和标准D：工程进度能否实现E：工程变更单2、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以__为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位B．分公司C．建设单位D．施工企业3、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：专业监理4、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理5、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度__。
A．拖后5天，影响工期2天B．拖后7天，影响工期2天C．拖后5天，影响工期5天D．拖后7天，影响工期7天6、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、关于必须招标项目的说法，正确的是。
A：必须招标的项目仅指施工项目B：项目总投资达到限额标准的，招标代理机构也必须通过招标来确定C：国有资金投资占主导地位的，单项合同估算价为100万元的施工项目必须招标D：施工单位具备相应建筑资质单项合同估算价为300万元的自用建筑必须招标E：专业监理8、项目监理机构不可按设立直线制监理组织形式。
监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题
北京2015年监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员2、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人3、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下4、可不作为开工必须具备的条件是__。
A．施工组织设计已获总监理工程师批准B．测量控制桩、线已查验合格C．征地拆迁工作已能满足工程进度的需要D．工程投资资金全部到位5、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证6、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小7、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A．风险回避B．风险转移C．损失控制D．风险自留8、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目9、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程的最低保修期限，在正常使用条件下为__。
2016年陕西省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)
2016年陕西省汇编监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用条款D.发包人要求2.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书3.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的。
国外供货方在投标时应报( )价。
A.FCAB.CIPC.FOBD.CIF4.关于建筑材料采购招标的说法，错误的是( )。
A.同类材料可以一次招标分期交货，参考答案：人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招标，参考答案：人可自主选择个或几个合同包报价C.个合同包内台有几种类型的材料，允许参考答案：人只针对其一种娄型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格6.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金7.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包，则应该选择( )。
2016年陕西省监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题
2016年陕西省监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理2、当采取某项投资控制措施时，如果该项措施会对进度目标和质量目标产生不利影响，就应考虑选择其他更好的措施。
这是建设工程投资控制的。
A：系统控制B：动态控制C：全过程控制D：全方位控制E：工程保险金3、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．314、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料5、勘察、设计单位资质实行分级管理审批，甲级资质由__审批。
A．国务院建设行政主管部门B．各省、自治区、直辖市建设行政主管部门C．国家技术监督局D．工商管理部门6、某宗房地产未来第一年的净收益为20万元．此后每年的净收益会在上一年的基础上增加3万元，该类房地产的报酬率为8%。
该房地产的价格为__万元。
A．695.83B．681.25C．715.83D．718.757、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由承担。
A：乙承包人B：发包人C：甲承包人D：工程师E：专业监理8、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。
A：建筑安装工程费B：设备及工、器具购置费C：建设单位管理费D：生产准备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
2016年陕西省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷
2016年陕西省注册监理工程师合同管理：竣工试验程序考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为。
A：全数抽样B：简单随机抽样C：整群抽样D：多阶段抽样E：工程变更单2、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程3、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。
该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差为天。
A：均为5B：6和5C：均为6D：11和6E：自我评定4、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应。
A：提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据B：不予签发付款凭证C：下达停工通知D：暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、通用条件内以投标截止日前第28天定义为作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。
A：基准日期B：下达开工令C：合同签字日D：风险事件发生日E：专业监理6、【例2·单选题】某家庭向银行申请了一笔等额还本付息的个人住房贷款，其月供为2850元，月利率为6．25‰，则该贷款的实际年利率为。
A：7．5％B：7．56％C：7．71％D：7．76％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、投资偏差程度是指投资实际值与计划值的偏离程度，其表达式为__。
A．投资偏差程度＝(投资实际值-投资计划值)/投资计划值B．投资偏差程度＝投资实际值/投资计划值C．投资偏差程度＝已完工程实际时间/已完工程计划时间D．投资偏差程度＝累计投资实际值/累计投资计划值8、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。
2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工清场试题
2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工清场试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在组织流水施工时，某施工过程(专业施工队)在单位时间内完成的工作量，称为。
A：流水节拍B：流水步距C：流水时距D：流水强度E：自我评定2、关于定金罚则的说法，正确的是。
A：合同中支付的预付款可按定金处理B：债务人履行债务后定金必须收回C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金E：专业监理3、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。
A：必须公开招标B：必须邀请招标C：可直接委托发包D：必须聘请招标代理机构委托发包E：专业监理4、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．重新划分施工段C．增加专业工作队数D．改变流水节拍值5、依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括。
A：项目监理机构的组织形式B：监理工作的控制要点C：监理设施D：监理工作制度E：工程保险金6、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构7、在下列建设工程组织管理模式中，不能独立存在的是__。
A．总分包模式B．项目总承包模式C．CM模式D．Partnering 模式8、根据《建设工程监理规范》。
属于专业监理工程师职责的是。
A：审查分包单位的资质，并提出审查意见B：根据本专业监理工作实施情况做好监理日记C：检查承包单位投入工程的人力、资料和设备的使用运营状态并做好检查记录D：按设计图及有关标准，对施工工序进行检查和记录E：工程保险金9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
2016年陕西省监理工程师合同管理：验收情况模拟试题
2016年陕西省监理工程师合同管理：验收情况模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、签订监理合同后，监理单位实施建设工程监理的首要工作是__。
A．编制监理大纲B．编制监理规划C．编制监理实施细则D．组建项目监理机构2、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。
A：三分之一B：三分之二C：四分之一D：一半E：工程保险金3、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：按设备费百分比形式的概算指标法D：按每吨设备安装费形式的概算指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】某建设项目，建设期为2年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第1年400万元，第2年600万元，贷款年利率6％，建设期不支付利息，则该项目的建设期利息为万元。
A：12．00B：120．00C：54．72D：42．72E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人6、用实物法编制施工图预算，有关人工、材料和施工机械台班的单价，采用的是。
A：预算定额手册中的价格B：当时当地的实际市场价格C：调价文件公布的价格D：国家计划价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的__原理。
A．规律效应性B．主观能动性C．动态相关性D．要素有用性8、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。
A：一方因重大误解而订立的合同B：双方协商一致订立的显失公平的合同C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E：专业监理9、从国际工程市场的发展情况看，工程咨询的发展趋势之—是工程咨询公司__。
2015年上半年陕西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷
2015年上半年陕西省监理工程师合同管理：验收情况考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制2、处理工程质量事故，有时需要通过定期观测才能得到结论，这是因为工程质量事故具有的特点。
A：复杂性B：严重性C：可变性D：多发性E：工程变更单3、总监理工程师签发《工程开工令》应具备的条件不包括。
A：设计交底和图纸会审已完成B：施工组织设计已由总监理工程师签认C：进场道路及水、电、通信等已满足开工要求D：施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已到位E：工程保险金4、【例3·单选题】物资供应计划的编制首先要考虑的平衡。
A：数量B：时间C：运输D：资金E：自我评定5、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。
A：甲B：乙C：丁D：甲和乙均可E：专业监理6、《中华人民共和国合同法》规定，约定债务抵销时，应当符合__的要求。
A．标的物种类相同B．标的物品质相同C．经当事人协商一致D．标的物数量相同7、下列各组施工单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是。
A：报验申请表——报验审批表B：费用索赔申请表——费用索赔审批表C：工程临时延期申请表——工程临时延期审批表D：监理工程师通知单——监理工程师通知回复单E：工程保险金8、采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。
这里，资源和效益的含义。
A：既包括有形的资源，也包括无形的效益B：只包括有形的资源，不包括无形的效益C：不包括有形的资源。
但包括无形的效益D：既不包括有形的资源，也不包括无形的效益E：工程保险金9、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
2016年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题
2016年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动2、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元3、建设工程质量的特性中，“在规定的时间和规定的条件下完成规定功能的能力”是指工程的__。
A．耐久性B．安全性C．可靠性D．适用性4、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长5、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款6、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录7、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。
依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程__。
A．可以不实行监理B．必须实行监理C．仅建筑安装工程实行监理D．设备制造实行监理8、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法9、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。
A．实施阶段B．性质C．范围D．规定10、采用代理型CM模式时，CM单位是业主的__。
2021年陕西省整理监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2021年陕西省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是()。
A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.423.根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是( )。
A.可以适当减少承包商损失的补偿B.承包商应依据合同约定获得全额补偿C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿D.承包商无权提出补偿请求4.根据FIDIC{施工合同条件》，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10％时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金5.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金6.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年陕西省监理工程师合同管理：竣工验收的条件考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、工程建设中，建设单位所需的宿舍、办公室等临时设施的费用应计入。
A：建安工程费用中的临时设施费B：建设单位管理费中的开办费C：工程建设其他费用中建设单位临时设施费D：建安工程费用中的其他直接费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
A：经济措施B：组织措施C：合同措施D：技术措施E：自我评定3、工程监理与项目管理服务的区别不包括。
A：服务性质不同B：服务对象不同C：服务范围不同D：服务侧重点不同E：工程保险金4、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由__承担。
A．招标代理机构B．发包人C．监理单位D．承包人5、专题会议是由总监理工程师或其授权的专业监理工程师主持或参加的，为解决工程监理：过程中的工程专项问题而召开的会议。
A：不定期B：定期主持召开C：每月组织召开一次D：按建设单位要求组织E：工程保险金6、根据FIDIC《施工合同条件》，建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。
A：凭据法B：估价法C：均摊法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、“暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理9、“确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”这体现了风险管理目标__的要求。
A．主观性B．明确性C．现实性D．层次性10、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理11、某新建项目，建设期为2年，共从银行贷款960万元，每年贷款额相等。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．06B：58．46C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。
A：审批制B：核准制C：登记制D：备案制E：工程保险金13、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。
A：同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权E：专业监理14、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。
A：夏季防暑降温C：专业技术人员继续教育D：职工死亡丧葬补助费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、监理规划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法16、对建设工程实施监理时，工程监理单位应遵守的基本原则之一是。
A：权责一致原则B：才权相称原则C：弹性原则D：集权与分权统一原则E：工程保险金17、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。
A：可以采用直接委托方式发包B：可以自行招标，但应当备案C：可以自行招标，无须备案D：必须委托中介机构代理招标E：专业监理18、建设工程合同要求每一个建筑产品都需要单独设计和施工，决定了。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理19、【例2·单选题】卓越绩效评价准则与IS09000的相同点是。
A：基本原理B：导向D：目标E：工程变更单20、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
A：发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B：发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C：承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D：承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延E：专业监理21、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。
A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理22、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工23、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是__。
A．监理单位行政管理人员工资B．监理人员的津贴，附加工资、奖金C．经营业务费D．监理单位职工福利费24、某住宅楼工程，预计工期为8个月，发包时已完成施工图设计，承、发包双方采用形式合同为宜。
A：可调值总价合同B：成本加酬金合同C：不可调值总价合同D：估计工程量单价合同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的__。
A．自控主体B．外控主体C．间控主体D．监控主体二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、招标控制价的编制步骤包括。
A：准备工作B：分部分项工程费的确定C：措施项目的确定D：其他项目费用的确定E：利润的确定2、我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有。
A：审核竣工结算款B：进行工程计量C：协调处理费用索赔D：采取节约投资的奖励措施E：严格审查施工组织设计3、涨价预备费以__为计算基数。
A．建设期利息B．固定资产投资方向调节税C．工程建设其他费用D．建筑安装工程费E．设备工器具购置费4、关于我国现行工程变更价款的确定，下列说法正确的有__。
A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行B．工程变更价款需经造价工程师确定后执行C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据5、施工招标阶段建设监理工作的主要内容有__。
A．拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意B．准备建设工程施工招标条件C．办理施工招标申请D．编写施工招标文件E．标底经业主同意后，报送所在地方建设主管部门审核6、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有。
A：由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B：由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C：由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D：非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E：非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作7、下列有关建设工程监理的表述正确的是。
A：在工程建设中，工程监理人员利用自己的知识、技能和经验以及必要的试验、检测手段，为建设单位提供管理和技术服务B：工程监理单位具有工程建设重大问题的决策权C：工程监理单位的服务对象是建设单位D：要求监理单位“应积累丰富的技术、经济资料和数据”，这是监理性质中“服务性”的要求E：独立是工程监理单位公平地实施监理的基本前提8、在图3-57所示的双代号网络计划中，等是关键工作。
A：工作BB：工作CC：工作DD：工作EE：工作I9、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。
A：深入技术领域研究节约投资的可能性B：严格审核各项费用支出C：重视工程设计多方案的选择D：采取节约投资的奖励措施E：严格审查施工组织设计10、在施工合同中，发包人的义务通常包括。
A：平整施工场地B：提供工程进度计划C：确保施工所需水、电供应D：负责施工现场的安全保卫E：办理施工临时用地的批准手续11、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。
A．多个起点节点B．多个终点节点C．存在循环回路D．节点编号重复E．节点编号有误12、建设单位管理费包括（）。
A．工程招标费B．建设单位采购及保管材料费C．合同契约公证费D．工程质量监督检测费E．竣工验收费13、造成工程质量缺陷的最基本因素包括等。
A：未实施监理B：违背建设程序C：地质勘察数据失真D：施工与管理不到位E：自然环境因素14、监理单位所编制的建设工程施工进度控制工作细则的内容包括__。
A．工程进度款支付条件及方式B．进度控制工作流程C．进度控制的方法和措施D．进度控制目标实现的风险分析E．施工绩效考核评价标准15、重大质量事故是指满足__条件之一的质量事故。
A．造成永久质量缺陷B．工程倒塌或报废C．直接经济损失10万元以上D．严重影响使用功能和丁程结构安全E．造成人员死亡或重伤3人以上16、在建设工程施工阶段，监理工程师控制进度的工作内容包括__。
A．施工进度控制目标实现的风险分析B．调整单位工程施工进度计划C．督促承包单位整理技术资料D．协助承包单位选择分包单位E．协助承包单位实施进度计划17、在施工过程中，允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的情况有__。
A．施工现场发现地下构筑物B．施工现场地下水位过高而引起抽水台班增加C．业主采购的钢筋未及时供应D．特殊恶劣气候造成停工E．施工图纸未按时提供18、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。
A：工作C的自由时差为2天B：工作E的最早开始时间为第4天C：工作D为关键工作D：工作H的总时差为零E：工作B的最迟完成时间为第1天19、下列工程质量检验记录中，由建设单位永久保管的有。
A：检验批质量验收记录B：分项工程质量验收记录C：基础、主体工程验收记录D：幕墙工程验收记录E：分部(子分部)工程质量验收记录20、监理主要文件中的监理实施细则内容包括__。