设计变更、工程签证相关事宜补充协议
工程改动补充合同
工程改动补充合同在工程项目的实施过程中,由于设计变更、客户需求调整或其他不可预见的因素,经常需要对原有合同进行修改和补充。
一个清晰、合理的工程改动补充合同对于保证项目顺利进行至关重要。
以下是一份标准的工程改动补充合同范本,旨在为双方提供一个明确、具有法律约束力的修改协议。
甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为________的《工程建设合同》(以下简称“原合同”),现因工程设计变更及实际施工需要,经友好协商,同意对原合同进行如下补充和修改:一、工程内容与范围调整1. 原合同中涉及的以下部分将作如下调整:- 具体改动内容描述。
2. 新增工程内容及其标准、要求如下:- 新增内容描述。
3. 取消原合同中的以下部分:- 取消内容描述。
二、工期调整根据上述工程内容的变动,原定的竣工日期由____年____月____日调整为____年____月____日。
三、价格调整因工程内容的增减及工期的延长或缩短,合同总价由原金额人民币____元调整为人民币____元。
具体调整细则如下:- 增项费用明细。
- 减项退还费用明细。
四、质量与验收标准所有改动后的工程内容必须符合国家相关质量标准和行业标准,并满足原合同中约定的质量要求。
五、违约责任如任一方未能按照本补充合同约定履行义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
六、其他事项1. 除本补充合同另有约定外,原合同的其他条款继续有效,并与本补充合同不一致之处,以本补充合同为准。
2. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
七、争议解决方式因执行本补充合同所发生的一切争议,甲乙双方应首先通过协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______ 日期:____年____月____日。
工程签证与补充合同
工程签证与补充合同工程签证是指在施工阶段,由于设计变更、施工调整或其他相关原因,需要对工程合同进行修改、澄清或补充的文件。
工程签证的目的是确保工程合同的完整性和可执行性,并在施工过程中解决可能出现的问题。
同时,补充合同是对原有工程合同的增补,以更好地满足项目需求。
本文将介绍工程签证与补充合同的内容、作用和实施过程。
一、工程签证1. 签证的定义工程签证是指在工程施工期间,由于设计变更、工作安排或其他合同约定外的原因,需要对合同进行修改或澄清的文件。
2. 签证的目的工程签证的目的是确保工程施工过程中的变更与调整能够合法有效,并确保工程合同的完整性和可执行性。
签证文件应包含变更的描述、原因、影响分析以及费用、进度等方面的补充约定。
3. 签证的流程签证的流程包括申请、审批、执行和归档等环节。
施工方需要向业主提出签证申请,申请应包含签证的理由、影响分析以及预估的费用和进度变更。
业主方需要根据合同约定和实际情况对签证申请进行审批,并与施工方协商达成补充协议。
签证协议应明确变更内容、责任分配以及费用和进度的调整。
二、补充合同1. 补充合同的定义补充合同是对原有工程合同的增补,以更好地满足项目需求。
补充合同在原有合同基础上进一步明确和规范合同内容,在双方同意的前提下进行签订。
2. 补充合同的作用补充合同主要用于对工程合同进行进一步澄清和完善,以确保项目的顺利进行。
补充合同可以针对合同规定的各种条款进行补充,如工程范围、工期、质量标准、费用支付等方面。
3. 补充合同的实施补充合同的实施需要双方共同协商并达成一致。
补充合同的内容应明确具体,可以通过书面形式进行记录并签字确认。
双方在签订补充合同后应严格按照约定进行履行,确保项目的顺利进行。
结论工程签证与补充合同在工程项目实施过程中发挥着重要作用。
工程签证可以确保变更与调整的合法有效性,并维护工程合同的完整性和可执行性。
补充合同则进一步明确和规范合同条款,以满足项目需求。
建设项目设计变更工程洽商现场签证管理规定
建设项目设计变更工程洽商现场签证管理规定一、前言项目设计变更、工程洽商、现场签证对于建设项目来说,是常见的管理活动。
设计变更是指在施工过程中,出现与设计文件不符合或不满足实际施工要求的情况,需要对设计文件进行修改的活动。
工程洽商是指在整个施工过程中,合同各方对工程进展和技术问题进行交流和协商的活动。
现场签证是指在施工现场对于设计文件的变更进行确认和登记的活动。
为了保证项目的顺利进行和施工质量的达标,有必要对项目设计变更、工程洽商和现场签证进行管理规范。
二、项目设计变更管理规定1.变更管理程序(1)变更需求提出:由项目经理或其他相关负责人提出变更需求,并以书面形式向总包单位提出。
(2)可行性分析:总包单位应对于变更需求进行可行性分析,并评估变更对工期、造价和质量的影响。
(3)变更评审:总包单位应召开相关人员评审变更需求,分析各项影响因素,并确定是否需要进行设计变更。
(4)设计变更编制:总包单位根据评审结果,编制变更设计文件,并向相关部门进行审核和审批。
2.变更管理原则(1)合理性原则:设计变更应在保证工程施工质量和进度的前提下进行。
(2)效益原则:设计变更应在保证施工效益的前提下进行,避免造成不必要的资源浪费。
(4)特殊性原则:设计变更应根据具体项目的特殊性进行,避免盲目变更和不必要的设计修改。
三、工程洽商管理规定1.应洽商事项范围(1)合同执行过程中出现的技术问题和方案制定。
(2)工程进度的调整和变更。
(3)工程造价的调整和变更。
(4)合同履行中的其他问题。
2.洽商方式(1)召开工程洽商会议:由总包单位组织召开,邀请各方参会,并在会议上就相关问题进行协商和讨论。
(2)书面洽商:一些问题可以通过书面形式进行洽商和沟通,各方在书面文件上签字确认。
3.洽商结果确认(1)洽商结果应以书面形式进行确认,各方在文件上签字确认。
(2)洽商结果反映到合同变更或补充协议中,并进行合同的修改和注册。
1.现场签证程序(1)需求提出:由项目经理或其他相关负责人提出变更需求,并书面向总包单位提出。
工程增加项目签证合同
工程增加项目签证合同一、工程增加项目签证合同概述工程增加项目签证合同是在原有建筑工程施工合同基础上,因应工程量变化或新增项目需求而签订的补充协议。
该合同明确了因增加项目而产生的额外费用、工期调整、质量要求和双方的责任与义务。
二、合同范本(以下为合同范本)甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建筑工程施工合同》,现因工程设计变更/客户需求调整/其他原因,需对原合同进行如下增项签证:1. 增项内容:详细列出增加的工程项目内容,包括但不限于施工图纸编号、名称、规格、数量、单位、位置等信息,并附上相应的技术要求和标准。
2. 增项造价:根据增项内容,经甲乙双方协商一致,确定增加项目的总造价为人民币____元(大写:______________________元整),包含材料费、人工费、管理费、利润及税金等。
3. 工期调整:由于增加项目,原定工期需相应延长____天,新的竣工日期为____年____月____日。
4. 质量要求:增加项目的工程质量必须符合国家及行业相关标准,满足原合同中约定的质量要求。
5. 付款方式:增项工程款按照以下方式支付:(具体说明付款时间、比例、条件等)6. 违约责任:若甲方未按约定支付增项工程款,应按未付金额的____%支付违约金;若乙方未达到增项工程质量要求或未按期完成,应按未完成部分造价的____%支付违约金。
7. 争议解决:因本合同引起的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至原合同约定的仲裁委员会进行仲裁。
8. 其他事项:(根据实际情况约定其他需要补充的内容)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:____年____月____日三、注意事项在签订工程增加项目签证合同时,双方应仔细核对增项内容和造价,确保所有条款清晰明确,避免日后产生纠纷。
工程签证费合同
工程签证费合同合同编号:______________甲方(建设单位):______________乙方(施工单位):______________鉴于甲乙双方就工程项目(以下简称“本工程”)的施工达成如下协议,现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,就本工程的签证费用事宜订立本合同,以便共同遵守。
一、签证费用的定义及范围1. 签证费用指在本工程施工过程中,因设计变更、工程量增减、材料价格调整等因素导致的费用变动,需经过甲乙双方确认后进行调整的费用。
2. 签证费用包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等。
二、签证费用的确认程序1. 乙方应在发生签证事项后的三个工作日内,向甲方提出书面签证申请,并详细说明签证原因、内容及预计增加的费用。
2. 甲方收到乙方的签证申请后,应在七个工作日内进行审核,并提出书面意见。
如甲方未在规定时间内提出异议,视为默认同意。
3. 双方对签证内容或费用有争议时,应协商解决;协商不成的,可按照合同约定的争议解决方式处理。
三、签证费用的支付1. 签证费用经甲乙双方确认后,乙方有权向甲方提出支付申请。
2. 甲方应在收到乙方支付申请后的十个工作日内,完成签证费用的支付工作。
3. 若甲方延迟支付签证费用,应按日支付未付款项千分之五的违约金。
四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
4. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方(盖章):______________法定代表人或授权代表签字:______________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):______________法定代表人或授权代表签字:______________ 日期:____年____月____日。
建设工程签证补充协议
建设工程签证补充协议1. 引言本文档旨在规范建设工程签证的补充协议,确保各方之间的权益和责任得到妥善解决。
建设工程签证是指在建设工程施工过程中,由于设计变更、紧急情况或其他特殊情况导致变更计划、工程量或工程内容,而需要与承建方进行协商与调整的事项。
2. 协议内容2.1 协议目的该补充协议旨在明确签证的定义与适用范围,并规定各方在签证过程中的权利、义务和责任。
2.2 定义•建设工程签证:指在建设工程施工过程中,由于设计变更、紧急情况或其他特殊情况,需要与承建方进行协商与调整的事项。
•承建方:指被委托承担建设工程施工任务的承建单位。
•建设单位:指委托承建方进行建设工程施工的法人或组织。
•监理单位:指由建设单位聘请的项目监理机构或个人。
2.3 签证流程1.建设单位提出变更需求:建设单位根据实际情况,向监理单位提出变更需求,并提供相关变更依据和资料。
2.监理单位评估变更影响:监理单位负责评估变更需求对建设工程的影响,包括工期、工程量、预算等方面的变动情况。
3.协商与确定签证方案:监理单位将评估结果提交给建设单位和承建方,各方根据评估结果进行协商并确定签证方案。
4.编制签证补充协议:协商一致后,建设单位、承建方和监理单位共同编制签证补充协议,明确签证变更的详细内容、时间、方式及相关责任。
5.签署与执行:各方在补充协议中签署,并按照约定的内容和时间执行。
2.4 协议的效力本补充协议为建设工程的合同附件,与原合同具有同等效力,受到法律保护。
2.5 争议解决对于在签证变更过程中产生的任何争议,各方应通过友好协商解决。
无法协商解决时,可根据原合同约定提交相关争议至仲裁机构解决。
3. 协议注意事项1.只有在经过必要的讨论、评估和协商后,才能形成补充协议。
2.在签证过程中,各方应当及时提供真实、准确和完整的信息,并保持与其他方的密切沟通。
3.协议的签署必须经过法律、财务等相关部门的审批,并得到合法授权。
4.补充协议一旦签署后,各方应按照约定的内容和时间执行,并承担相应的责任和义务。
工程签证补充协议
工程签证补充协议一、引言工程签证补充协议(以下简称“本协议”)系根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,经双方协商一致,就工程签证的补充事项达成的协议。
本协议具有法律效力。
二、背景根据原工程合同签订的工程范围和工程施工图纸,发现存在原设计有缺陷、变动或其他原因导致工程需增加、减少、调整的情况,为了保证工程的顺利进行,双方达成以下补充协议。
三、补充事项1. 补充工程范围及内容根据实际情况,双方同意将原工程范围作出以下补充:•新增内容:详细列出新增的工程范围及内容;•减少内容:详细列出减少的工程范围及内容。
补充工程范围及内容应符合法律法规的要求,并经双方确认后生效。
2. 补充工期及施工进度由于工程范围变更,双方同意对原工期及施工进度进行相应调整。
•新增工期:双方确认新增工程范围所需的工期,并将其纳入工程进度计划;•调整工期:对原工程范围的工期进行重新评估,并据此调整工程进度计划。
补充工期及施工进度的调整应以书面形式确认,并成为本协议的附件。
3. 补充费用及支付方式双方同意根据补充工程范围及内容的变化,对原工程费用进行相应调整。
•增加费用:根据新增工程范围及内容的工作量、材料、人力等因素,双方协商确定补充费用,并对支付方式进行确认;•减少费用:根据减少的工程范围及内容对原费用进行相应减免,并确定退款方式。
补充费用及支付方式的调整应以书面形式确认,并成为本协议的附件。
4. 补充质量标准根据补充工程范围及内容的变化,双方同意对原质量标准进行相应调整。
•新增质量标准:根据新增工程范围及内容的要求,双方确定补充质量标准,并补充到原质量标准中;•调整质量标准:对原质量标准进行重新评估,并据此调整质量控制要求。
补充质量标准的调整应以书面形式确认,并成为本协议的附件。
四、协议生效及履行本协议自双方代表签字之日起生效,并作为原工程合同的补充协议,具有同等法律效力。
本协议的履行以及双方在履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决;如果协商不成,可提交至双方协议约定的仲裁机构进行仲裁。
设计变更、工程签证相关事宜补充协议
附件《设计变更、现场签证协议》关于项目的设计变更、工程签证相关事宜补充协议甲方:乙方:甲、乙双方经协商于年月日就项目签订了合同(以下称合同),为规范与该合同有关的设计变更、工程签证(以下分别简称“变更”、“签证")的管理工作,分清责任,提高结算效率,维护甲乙双方的权益,特签订本补充协议:第一条:关于设计变更、工程签证费用支付乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更/签证,并保证工程的质量和进度;甲方应按照变更/签证审定的金额,根据合同相关条款支付乙方相应价款。
第二条:甲乙双方确认并完全同意所有变更/签证均必须按照本协议约定的流程和规定取得,否则均视为无效签证不得作为结算依据。
第三条:变更/签证形式要求(1)变更/签证签发时间及编号;(2)变更/签证要求事项开始时间、完成时间及签证单提交的日期;(3)变更/签证的依据(变更/签证通知单、变更/签证完工验收单;现场测量记录、照片或其它影像资料等作为附件);(4)变更/签证事实的数量(签证内容中不得填报单价或费用);(5)按照本协议规定的变更/签证单表格填写。
第四条签证范围应符合以下要求(1)签证仅对合同工作内容之外且经甲方代表安排实施的事项,合同工作内容之内的事项不准办理签证。
(2)不允许以工日或台班签证。
如确需以工日或台班计算,必须说明工作量情况,工人施工起止时间及人数,机械设备运转时间及数量,否则甲方代表不予审核审批。
(3)对于因甲方设计变更造成返工项目,必须注明返工原因,厘清责任。
如果涉及到甲方其它原因返工时,乙方应于当日会同甲方代表及成本管理部负责人办理返工量签证;如果涉及到工程量增加且根据变更/签证单等不能计算出增加工程量时,乙方应于该变更/签证完成七天内,会同甲方代表及成本管理部负责人到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。
(4)甲方拒绝受理虚假签证、重复签证、过时效签证等未按本合同约定程序办理的相关签证。
(5)超过20万元的签证事项,须双方签订补充协议,否则不予结算.(6)签证事项按照“一事一签”,不得几个事项放在一起签证.(7)变更/签证只签工作量。
工程签证补充协议模板
(3)其他不可抗力因素。
1.2双方同意,针对上述签证事项,按照本补充协议约定的方式和程序进行签证变更。
二、签证程序
2.1发生签证事项时,乙方(承包方)应及时向甲方(业主方)提出签证申请,并提供以下材料:
(1)签证事项的详细说明;
(2)签证事项的工程量清单;
(3)签证事项的施工方案;
(4)其他与签证事项相关的证明材料。
三、签证费用
3.1双方同意,签证事项产生的费用按照以下原则承担:
(1)因工程设计变更导致的签证费用,由甲方承担;
(2)因现场施工条件变化导致的签证费用,由甲方承担;
(3)因其他不可抗力因素导致的签证费用,由双方协商分担。
3.2乙方应在签证事项完成后15个工作日内,向甲方提交签证费用结算申请,并提供以下材料:
(1)签证事项的工程量清单;
(2)签证事项的实际施工方案;
(3)签证事项的费用计算依据;
(4)其他与签证费用相关的证明材料。
3.3甲方收到乙方的签证费用结算申请后,应在15个工作日内完成审核,并将审核结果通知乙方。
3.4乙方应在收到甲方审核结果后7个工作日内,按照甲方的要求支付签证费用。
四、其他约定
2.2甲方收到乙方的签证申请后,应在7个工作日内对签证申请进行审核,并将审核结果通知乙方。
2.3乙方收到甲方的审核结果后,如需调整签重新提交甲方审核。
2.4甲方应在收到乙方重新提交的签证申请后5个工作日内完成审核,并将最终审核结果通知乙方。
2.5乙方应在收到甲方最终审核结果后7个工作日内,按照甲方的要求完成签证事项的施工。
4.1本补充协议经双方签字盖章后生效,与本工程合同具有同等法律效力。
合同关于工程签证办理约定
合同关于工程签证办理约定甲方(建设单位):_____________________乙方(施工单位):_____________________鉴于甲乙双方就______________________项目(以下简称“本项目”)的建设工作达成合作,为了规范工程签证的办理流程,确保工程质量和进度,特订立本合同约定如下:1. 签证内容与依据1.1 工程签证内容包括但不限于工程设计变更、施工图纸修订、材料替换、施工方法调整、工程量增减、工期延误及相应的费用变化等。
1.2 签证依据应当基于实际施工情况,符合国家相关法律法规、工程建设标准及本项目合同约定。
2. 签证程序2.1 乙方在发现需要办理工程签证的情况时,应及时通知甲方,并提出初步的变更方案。
2.2 甲方收到通知后,应在三个工作日内组织相关人员进行现场核实,并与乙方协商变更细节。
2.3 双方协商一致后,应共同编制工程签证单,并附上必要的技术资料和证明材料。
2.4 工程签证单需经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。
3. 签证审核与批准3.1 工程签证单应由甲方项目负责人初审,并在五个工作日内提出书面审查意见。
3.2 如涉及重大变更或费用增加,需提交甲方上级管理部门审批。
3.3 甲方应在接到乙方提交的完整签证材料后十个工作日内完成审批流程。
4. 签证执行与结算4.1 经批准的工程签证单是乙方施工和甲方支付工程款的依据。
4.2 乙方应按照批准的签证内容执行,不得擅自变更。
4.3 工程签证引起的费用调整,应根据合同约定的计价方式进行结算。
5. 违约责任5.1 如一方未按本合同约定履行签证办理程序,造成对方损失的,应承担违约责任。
5.2 如因一方原因导致签证办理延误,影响工程进度或质量的,该方应赔偿因此给对方造成的损失。
6. 争议解决6.1 双方在合同履行过程中如有争议,应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
对上设计变更、工程签证交底
2、所有土石方、隐蔽工程等结算、存档需要直观有效的影像资料。 3、工程开工后,非承包方原因造成的损失:如施工图纸有误,或开工后设计变更,而承包方己开工
或下料造成的人工、材料、机械费用的损失,予以办理签证。
三-1.2、工程签证-重点范围
4、停工损失:非承包方原因造成的停水、停电超过合同规定的范围。在此期间工地所使用的机械停 滞台班、人工停窝工等予以办理签证。
设计变更均应由原设计单位出具设计变更文件或变更意见,特殊情况由其他设计单位出具的,应由原设计 单位书面授权委托或在设计变更文件上签章确认。
图纸会审、技术核定单、工作联系单等涉及对工程原设计图纸的修改、完善、补充所发生的造价调整,需 按设计变更审批程序批准办理后方可生效。
二-3、设计变更-所需资料
工程签证是指在施工合同履行过程中,承发包双方根据合同的约定,对现场工程量确认、费用调 整、工期调整以及其他原因造成的合同之外相关事宜确认的补充协议。
设计变更和工程签证的造价以最终结算审计值为准。
二-1、设计变更-划分
水利工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。
重大设计变更是指工程建设过程中,对初步设计批复的有关建设任务和内容进行调整,导致工程任 务、规模、工程等级及设计标准发生变化,工程总体布置方案、主要建筑物布置及结构型式、重要 机电与金属结构设备、施工组织设计方案等发生重大变化,对工程质量、安全、工期、投资、效益、 环境和运行管理等产生重大影响的设计变更。涉及工程开发任务变化和工程规模、设计标准、总体 布局等方面的重大设计变更,应征得可行性研究报告批复。
变更签证补充合同范本
变更签证补充合同范本
甲方(全称):__________________
乙方(全称):__________________
鉴于甲乙双方已就[原合同名称]签订了合同,现因[具体变更原因],双方经友好协商,就相关变更签证事宜达成如下补充合同:
一、变更内容
1. [详细描述变更的具体内容,如工程范围的调整、设计的更改等]。
2. [如有其他变更事项,逐一列出]。
二、价款及支付
1. 经双方确认,本次变更签证增加/减少的费用为人民币______元(大写:______)。
2. 支付方式:按照原合同约定的支付方式执行,在[具体支付节点]支付变更签证费用。
三、工期调整
由于本次变更,[明确工期是否需要调整以及具体调整情况]。
四、双方责任与义务
1. 甲方应按照本补充合同的约定及时支付变更签证费用。
2. 乙方应按照变更后的要求,保质保量完成工程/工作。
五、争议解决
如双方在本补充合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他
本补充合同与原合同具有同等法律效力,未尽事宜,双方可另行协商并签订书面补充协议。
甲方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
日期:__________________
乙方(盖章):__________________
法定代表人(签字):__________________
日期:__________________。
工程变更补充协议范本
一、工程变更补充协议范本发包人:〔以下简称甲方〕承包人:〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建造法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那末,结合本工程的详细状况,经双方充分商议,允许在原签定通用合同的根抵上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起运用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。
〔一〕工程概况:1、工程名称:。
2、工程概况:本工程建造总面积约平方米,其中商住建造面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙构造,根抵采用桩管根抵。
〔二〕承包方式1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式〔本补充协议允许调整的工程除外〕,工程建造面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方供应的图纸为准,经双方商议,工程预算总价为人民币〕〔?nbsp; 万元〕,工程结算总造价按本协议 5.1 条确定。
3、按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必需经甲方允许后,在同等条件下优先给乙方施工,假设甲方委托其次家单位施工,那末乙方按其承包结算价的 3%收取总包协作费〔本补充协议另有约定的除外〕,该协作费由甲方代扣干脆支付给总包方即乙方。
〔三〕工程造价及结算方式:1、工程结算依据:依据施工图纸,现场签证单,设计修改通知,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或者文件,经发包人确认的施工组织设计、施工方案等,按《广东省建造工程计价方法 2022》、《广东省建造工程综合定额 2022》、《广东省装饰、装修工程计价方法2022》、《广东省装饰、装修工程综合定额2022》、《广东省安装工程计价方法 2022》、《广东省安装工程综合定额 2022》、《广东省安装工程综合定额附录表 2022》规定的计算规那末计算。
设计变更签证(现场签证)工程量签证工程量确认单工程洽商
设计变更签证(现场签证)工程量签证工程量确认单工程洽商一、设计变更1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上,经施工企业和建设单位提出,各方研究同意而改变施工图的做法,都属于设计变更,为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中,遇到一些原设计未预料到的具体情况,需要进行处理;因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等,需改变原设计管道的走向或标高,经设计单位和建设单位同意,办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量,以及变更后的施工图,经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后,由于某些方面的需要,建设单位提出要求改变某些施工方法,或增减某些具体工程项目等,如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线,再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中,由于施工方面、资源市场的原因,如材料供应或者施工条件不成熟,认为需改用其他材料代替,或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更,经双方或三方签字同意可作为设计变更。
(二)设计变更的签发原则设计变更无论由哪方提出,均应由建设单位、设计单位、施工单位协商,经确认后由设计部门发出相应图纸或说明,并办理签发手续,下发到有关部门付诸实施。
但在审查时应注意以下几点:①确属原设计不能保证质量、设计遗漏和错误以及与现场不符无法施工非改不可的,应按设计变更程序进行。
②一般情况下,即使变更要求可能在技术经济上是合理的,也应全面考虑,将变更以后产生的效益与现场变更引起施工单位的索赔所产生的损失,加以比较,权衡轻重后再作决定。
③工程变更引起的造价增减幅度是否控制在预算范围之内,若确需变更而有可能超预算时,更要慎重。
④施工中发生的材料代用应办理材料代用单,要坚决杜绝内容不明确的、没有详图或具体使用部位,而只是纯材料用量的变更。
工程签证补充协议模板
工程签证补充协议模板第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]本补充协议(以下简称“本协议”)由[甲方名称](以下简称“甲方”)与[乙方名称](以下简称“乙方”)于[签订日期]签订,并构成双方之间关于[工程名称]工程的签证补充协议。
一、背景与依据1.1 甲方作为[工程名称]工程的业主,同意聘请乙方作为该工程的[具体工程内容]的供应商。
1.2 甲乙双方于[签订日期]签订了《[工程名称]工程合同》(以下简称“主合同”),合同编号:[主合同编号]。
1.3 鉴于主合同中未涵盖的部分,甲乙双方同意就签证事项签订本补充协议。
二、签证范围与内容2.1 乙方同意按照本协议的约定,为甲方提供[具体工程内容]的签证服务。
2.2 签证服务的具体范围与内容如下:(1)[签证服务内容1](2)[签证服务内容2](3)[签证服务内容3]2.3 乙方应按照甲方的要求,按时提供签证服务,并确保签证服务的质量符合甲方的要求。
三、签证费用与支付3.1 乙方提供签证服务的费用为[签证服务费用],包括但不限于人工费、材料费、交通费等。
3.2 甲方应按照本协议的约定支付签证费用。
支付方式如下:(1)[支付方式1](2)[支付方式2](3)[支付方式3]3.3 甲方应在签证服务完成后[支付时间]内支付签证费用。
甲方逾期支付的,应按照逾期支付部分每天[逾期支付利率]支付滞纳金。
四、签证进度与质量控制4.1 乙方应按照甲方的要求,制定签证进度计划,并报甲方审批。
4.2 乙方应严格按照经甲方批准的签证进度计划进行签证服务,确保签证服务的质量。
4.3 甲方有权对乙方提供的签证服务进行监督和检查,乙方应予以配合。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定,导致本协议无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。
5.2 本协议项下违约金的具体数额和计算方式,由甲乙双方另行协商确定。
六、争议解决6.1 甲乙双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
工程签证补充合同
工程签证补充合同在工程建设过程中,由于设计变更、工程量增减或其他不可预见因素,常常需要对原合同内容进行修改或补充。
为此,制定一份工程签证补充合同是确保项目顺利进行的关键步骤。
以下是一份标准的工程签证补充合同范本,供参考之用。
甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因工程设计调整/工程量变更/材料价格波动等原因,经双方协商一致,特订立本补充合同:一、工程内容及范围1. 本补充合同所涉及的工程内容为:________(详细描述变更的工程内容)。
2. 变更后的工程范围包括:________(明确列出变更范围)。
二、合同价款及支付方式1. 经双方协商,因工程内容变更导致的合同价款调整为:________(金额)。
2. 价款支付方式如下:________(详细说明支付时间、分期比例等)。
三、工期调整1. 由于工程内容变更,原定工期需相应调整。
新的工期为:________(具体日期)。
2. 若因乙方原因导致工期延误,乙方应按照原合同规定承担违约责任。
四、质量保证1. 乙方应保证补充合同范围内的工程质量符合国家及行业标准,满足甲方要求。
2. 对于补充合同涉及的工程内容,乙方应提供相应的质保服务,并在保修期内负责免费维修。
五、变更管理1. 任何后续的工程变更均需书面形式提出,并经甲乙双方协商一致后实施。
2. 变更实施前,乙方应提供详细的变更方案及预算,经甲方审核批准后方可执行。
六、争议解决如双方在履行本补充合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本补充合同未尽事宜,按照原合同相关条款执行。
4. 本补充合同是对原合同的有效补充,与原合同具有同等法律效力。
工程合同签证补充协议
工程合同签证补充协议第一篇范文:合同编号:__________本补充协议(以下简称“本协议”)由以下双方于______年______月______日签订:甲方:(全称)法定代表人:乙方:(全称)法定代表人:1.甲方为工程项目的业主,乙方为该工程项目的施工承包商。
2.双方已签订《工程合同》(合同编号:__________),以下简称“原合同”。
3.双方为了更好地完成工程项目,经协商一致,决定就原合同中的签证事项签订本补充协议。
基于上述情况,双方达成如下协议:第一条签证范围1.1 除原合同约定的签证事项外,本补充协议另行约定的签证事项包括但不限于:(1)工程变更导致的签证;(2)工程洽商导致的签证;(3)工程索赔导致的签证;(4)其他双方约定的签证事项。
第二条签证程序2.1 甲方或乙方在发生签证事项时,应立即书面通知对方,并提供相关证明材料。
2.2 双方应在接到签证通知后______天内,协商确定签证事项的具体内容和金额。
2.3 签证事项确定后,乙方应按照原合同约定的付款方式和付款时间,向甲方支付签证费用。
第三条签证费用3.1 签证费用的计算和支付按照原合同约定的条款执行。
3.2 如果签证事项导致工程进度发生变化,双方应按照原合同约定的条款调整合同价款。
第四条保密条款4.1 除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外,双方应对本协议的内容和签订过程予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。
4.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效,至本协议解除或终止之日起______天内失效。
第五条解除和终止5.1 本协议解除或终止的条件和程序按照原合同约定的条款执行。
5.2 本协议解除或终止后,双方仍应遵循原合同的保密义务。
第六条争议解决6.1 双方因本协议产生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本协议未尽事宜,双方可签订补充协议予以明确。
7.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
工程签证还需要补充合同吗
工程签证还需要补充合同吗我们需要明确什么是工程签证。
工程签证是指在建设工程施工过程中,因设计变更、施工条件变化或其他原因导致原合同约定内容需要调整时,由双方当事人协商一致并签署的一种书面协议。
它是对原有合同的补充或修改,具有法律效力。
为什么我们需要补充合同呢?原因在于,任何一个详尽的合同都不可能预见到未来所有的可能发生的情况。
随着工程的推进,可能会遇到新的技术要求、材料价格波动、法律法规的更新等,这些都可能影响到工程的顺利进行。
因此,及时地进行合同补充,不仅有助于解决当前的问题,还能够预防未来的纠纷,保障双方的利益。
让我们来看一个标准的工程签证范本应该包含哪些要素:1. 标题:清晰地标明文档性质,例如“工程签证补充协议”。
2. 编号:为了方便管理和追溯,每份工程签证都应有唯一的编号。
3. 双方信息:包括甲方(业主)和乙方(承包商)的名称、地址、法定代表人或授权代表人等信息。
4. 原合同引用:指出原合同的签订日期、合同编号等关键信息。
5. 变更内容:详细描述需要变更或补充的内容,包括工程量的变化、工期的调整、价格的变动等。
6. 变更原因:说明导致变更的具体原因,如设计更改、市场行情变化等。
7. 变更影响:分析变更对工程进度、成本等方面的影响。
8. 新增条款:列出因应变更而新增的条款,确保双方权利义务明确。
9. 生效日期:指定补充协议的生效日期。
10. 签字盖章:双方代表签字并加盖公章,证明协议的有效性。
在实际操作中,制定工程签证补充合同时,应当注意以下几点:- 确保所有变更都是必要的,并且已经得到了双方的充分沟通和一致同意。
- 变更内容要具体明确,避免模糊不清导致后续纠纷。
- 变更后的合同条款不能与原合同的基本框架相冲突。
- 任何变更都应该遵守相关法律法规的规定,不得违法。
- 变更协议应当及时办理,以免影响工程进度和质量。
工程签证单、工程联系单、设计变更
工程签证单、工程联系单、设计变更单、工程洽商记录之间到底的区别:1、工程签证单可视为补充协议,如增加额外工作、额外费用支出的补偿、工程变更、材料替换或代用等,应具有与协议书同等的优先解释权;2、工程联系单可视为对某事、某措施可行与否、变更替换或代替等的请求函件。
甲、乙双方的联系单反映出一个工程的进展过程,是索赔等的强有力的证明材料。
3、设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的。
4、工程洽商记录主要是指施工企业就施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外,施工图预算或预算定额取费中未包含而施工中又实际发生费用的施工内容所办理的洽商。
1总则1.1目的:加强对工程设计变更、洽商的管理,保证工程质量及建筑使用功能的实现。
1.2设计变更、洽商是建设单位、设计单位、监理单位和施工单位(以下简称四方)协商解决施工过程中随时发生问题的文件记载,其目的是弥补设计的不足及解决现场实际情况。
凡施工过程中遇到做法的变动、材料代用、施工条件发生变动或为纠正施工图中的错误等情况,均应通过设计变更、洽商予以解决。
1.3设计变更由设计提出,对原设计图纸进行的局部修改。
洽商分技术洽商与经济洽商二种,经济洽商是施工单位与建设单位在工程建设过程中纯粹的经济协商条款,是工程结算的依据,它由经营人员按有关规定办理。
1.4设计变更、洽商记录是工程施工、验收和改建、扩建和维修的重要依据,是施工设计图纸的补充,与施工图纸具有同等法律效力。
2设计变更、洽商的办理2.1设计变更、洽商的提出有:设计单位、建设单位和施工单位提出变更要求三种情况。
2.2设计单位提出变更:是指由设计单位提出的、对原设计图纸所作的局部修改。
它一般直接由设计单位发出设计变更、洽商记录,四方签字生效。
工程变更补充合同协议
工程变更补充合同协议---工程变更补充合同协议书甲方(业主):_________________乙方(承包商):_________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),因工程设计变更等原因,现需对原合同进行以下补充和修改:一、工程变更内容1. 工程设计方案调整,具体变更包括但不限于:___________________________________。
2. 工程量增加/减少,具体变更包括但不限于:___________________________________。
3. 材料规格或品质的变更,具体变更包括但不限于:___________________________________。
4. 其他相关变更,具体变更包括但不限于:___________________________________。
二、合同价格调整1. 根据工程量的增减及材料价格的变动,合同总价由原合同的________元调整为________元。
2. 价格调整的具体计算方式如下:_________________________________________。
三、工期调整1. 由于工程变更,原定工期需重新调整,新的工期为自____年__月__日起至____年__月__日止。
2. 若因工程变更导致工期延误,双方应根据实际情况协商解决。
四、质量要求1. 乙方应保证变更后的工程质量符合国家相关标准及原合同规定的质量要求。
2. 对于变更部分的工程,乙方应提供相应的质量保证措施,并确保通过甲方或第三方的质量检测。
五、违约责任1. 如一方未能履行本补充协议项下的任何义务,应按照原合同规定承担违约责任。
2. 如因工程变更导致的损失,应由责任方承担相应的赔偿责任。
六、其他事项1. 本补充协议未尽事宜,仍按原合同执行。
2. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
附件《设计变更、现场签证协议》
关于项目的设计变更、工程签证相关事宜补充协议甲方:
乙方:
甲、乙双方经协商于年月日就项目签订了合同(以下称合同),为规范与该合同有关的设计变更、工程签证(以下分别简称“变更”、“签证”)的管理工作,分清责任,提高结算效率,维护甲乙双方的权益,特签订本补充协议:
第一条:关于设计变更、工程签证费用支付
乙方应及时、完整地的执行甲方发出的变更/签证,并保证工程的质量和进度;甲方应按照变更/签证审定的金额,根据合同相关条款支付乙方相应价款。
第二条:甲乙双方确认并完全同意所有变更/签证均必须按照本协议约定的流程和规定取得,否则均视为无效签证不得作为结算依据。
第三条:变更/签证形式要求
(1)变更/签证签发时间及编号;
(2)变更/签证要求事项开始时间、完成时间及签证单提交的日期;
(3)变更/签证的依据(变更/签证通知单、变更/签证完工验收单;
现场测量记录、照片或其它影像资料等作为附件);
(4)变更/签证事实的数量(签证内容中不得填报单价或费用);
(5)按照本协议规定的变更/签证单表格填写。
第四条签证范围应符合以下要求
(1)签证仅对合同工作内容之外且经甲方代表安排实施的事项,合同工作内容之内的事项不准办理签证。
(2)不允许以工日或台班签证。
如确需以工日或台班计算,必须说明工作量情况,工人施工起止时间及人数,机械设备运转时间及数量,否则甲方代表不予审核审批。
(3)对于因甲方设计变更造成返工项目,必须注明返工原因,厘清责任。
如果涉及到甲方其它原因返工时,乙方应于当日会同甲方代表及成本管理部负责人办理返工量签证;如果涉及到工程量增加且根据变更/签证单等不能计算出增加工程量时,乙方应于该变更/签证完成七天内,会同甲方代表及成本管理部负责人到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。
(4)甲方拒绝受理虚假签证、重复签证、过时效签证等未按本合同约定程序办理的相关签证。
(5)超过20万元的签证事项,须双方签订补充协议,否则不予结算。
(6)签证事项按照“一事一签”,不得几个事项放在一起签证。
(7)变更/签证只签工作量。
不能对单价办理签证,单价按照相应合同单价审批程序办理。
(8) 甲方发出的变更/签证单,均需按发包人制度流程审批完成盖章后方生效,仅甲方代表签字但未盖章的事项视为无效,乙方申报的变更/签证内容价款确认单,应加盖合同规定的乙方印章,否则甲方将不予结算费用。
(9)甲、乙双方指定的有效印章式样如下
(甲方印章式样)(乙方印章式样)
(10)合同履约中,甲、乙双方填制的变更/签证通知单都应使用本协议后附的标准表格,乙方未按标准表格填写的,甲方不予审核,甲方未按标准表格填写的,乙方可以不予接受。
第五条变更/签证流程
(1)签证在事件发生后8小时内,乙方必须书面上报甲方,否则视为乙方放弃该权利。
(2)变更/签证事项完成后,由乙方按本合同规定格式和要求填写(以打印形式)变更/签证单,并交本合同约定的甲方代表,由甲方代表逐级递交、审核。
审核完成后,由甲方代表返还给乙方一份,并办理签收手续。
乙方对变更/签证最终审核结果如有异议,在收到审批的签证单后3天内回复书面意见,并附相关依据,超过3天不回复的,视为认可。
(3)甲、乙双方每月清理变更/签证,乙方应于每月25日前完成《变更/签证月度确认单》的签认工作,逾期无效,甲方有权对未在月报中体现的变更/签证在结算时不予认可,减项变更/签证双倍扣回,由此造成的损失由乙方负责。
第六条无效变更/签证
除本协议约定外,双方约定以下变更/签证为无效变更/签证,不得作为结算及付款依据。
(1)不按本协议约定表格形式办理的变更/签证。
(2)不按表格内容填写或填写不完整的变更/签证。
(3)变更/签证内容不实或按变更/签证不能核定出工程量的变更/签证。
(4)有施工图或按有关规定、规范可以计算工程量而直接签证工日、机械台班或费用的变更/签证。
(5)超过变更/签证时效和竣工后突击补签的变更/签证。
(6)非原件的变更/签证资料。
第七条关于变更/签证价款确认
(一)变更/签证的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款。
需强调:如甲方按上述内容审核变更/签证价格时,如发现:(1)工程量清单之同类工作或类似工作存有两种或两种以上不同报价。
(2)同一种材料、设备,在市场、网络、政府有关部门及行业发布的价格信息等资料中存在两种或两种以上不同价格。
甲方均有权按最低价格进行认价,乙方不应对此提出异议。
(二)变更/签证结算申报的内容必须完整、准确,不得虚报、瞒报、委造签证内容,一经发现,甲方不予认可。
对于乙方弄虚作假办理的变更/签证无效,由乙方向甲方支付1万元/单违约金,甲方有权在当月付款中扣除。
(三)对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更/签证,乙方必须在覆盖或拆除前,会同监理、甲方代表及成本管理部负责人、责任方扣款单位(如有)共同完成工程量的确认,并采取拍照等技术手段证明资料来源的真实合理,否则甲方对此产生的费用视为乙方让利,不予进行费用核算。
(四) 当甲方发出变更/签证通知乙方取消某些项目时,如乙方已备料、或已施工、或已安装,则乙方应立即向工程监理、甲方代表提出书面报告,由工程监理、甲方代表及成本管理部负责人、乙方共同进行核实,核实后,此项变更/签证所造成的损失在划清相关责任后确认价款。
但下列任一情况下,均由乙方自行承担损失:
(1)甲方发出通知后,乙方未于48小时内同时向工程监理/甲方代表提出报告,致使无法进行核实;
(2)乙方未能提供必要且真实可靠的证据证明乙方已备料、或已加工、或已安装。
对于上述应由甲方承担损失、且乙方已备料、或已加工、或已安装的产品中确实可以再利用或再加工且不影响产品质量的物料,乙方应尽可能地加以利
用,以减少甲方的损失,在这种情况下,甲方将扣除可利用的物料后,按实际损失确定此项变更/签证的费用。
(五)因乙方的深化设计不完善或不符合设计单位、政府有关部门及规范的要求而造成的设计修改均不应视为变更内容,由此增加的所有费用及相关责任均应由乙方自行承担,并且乙方不得以此为理由向工程监理/甲方代表提出任何增加费用或调整合同价格的要求。
(六)对于导致工程费用减少之变更/签证,甲方有权在经甲方代表、总监理工程师签字的条件下,无需经乙方确认,直接从乙方之合同金额中扣减该费用、按实调整工程结算造价,并纳入当期付款额内,乙方不得对此提出异议,并不得提出任何利润上的索赔要求。
(七)因变更/签证涉及到可重复利用的材料时,乙方应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用情况,否则视为乙方100%的回收利用。
(八)乙方在接到变更/签证通知单7天内完成价款提报工作,如果乙方不能在7日内提供该变更/签证的报价,则被视为乙方认为该设计变更、工程签证对工程造价没有增加。
甲方进行审核,于变更/签证工作施工完毕后完成变更/签证价款确认工作。
在审核过程中,乙方应在时间和人员安排等各方面积极配合审核工作。
因乙方原因造成的审核延误及后续延误,甲方不承担责任。
第八条其他
本协议一式陆份,作为施工合同附件,由甲、乙双方共同签定,自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方:
(公章)(公章)
法定代表人法定代表人
(或授权签约人):(或授权签约人):
日期:日期:
表格附件
1.《设计变更单》
2.《现场签证单》
3.《现场测量记录表》
4. 《设计变更、现场签证月度确认单》
附件1
设计变更单编号:签发日期:
备注:此单一式六份,建设单位三份,施工单位二份,监理单位一份。
附件2
现场签证单
编号:签发日期:
备注:此单一式4
份,建设单位2份,监理单位1份,施工单位1份。
附件3
现场测量记录表
注:工程量由各方签字后生效,作为变更、洽商工程量计价的依据。
附件4
变更、签证月度汇总确认单
项目名称:
施工单位:
上报日期:
备注:该确认单一式四份,建设和施工单位各留存两份。
高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气。