建设工程施工合同示范文本填写范例教学文稿
《建设工程施工合同 (示范文本)》3篇
《建设工程施工合同(示范文本)》3篇篇1甲方(发包方):______________________乙方(承包方):______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就本建设工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:______________________2. 工程地点:______________________3. 工程内容:______________________4. 工程规模:______________________二、合同工期1. 工程开工日期:______年______月______日。
2. 工程竣工日期:______年______月______日。
三、合同价款及支付方式1. 工程合同总价:人民币______元(大写:______元整)。
2. 支付方式:甲方应按以下方式支付乙方工程款:(1)预付款:合同签订后______日内支付合同总价的______%作为预付款。
(2)进度款:根据工程进度,按每月完成工程量的______%支付。
(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后______日内支付至合同总价的______%,剩余______%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照设计文件、国家规范及合同约定进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工验收,应按照相关法规及合同约定进行。
验收合格后方可交付使用。
3. 如工程存在质量问题,乙方应负责无偿修复,并承担相应损失。
五、工程变更及索赔1. 甲方如需对工程设计进行变更,应提前书面通知乙方,并协商变更事宜。
2. 因甲方原因导致的工程停工、窝工等损失,甲方应赔偿乙方相应损失。
3. 因不可抗力因素导致的损失,双方应协商解决。
六、安全施工及文明施工1. 乙方应遵守安全施工规范,确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工,保持施工现场整洁。
建设工程施工合同示范文
建设工程施工合同示范文以下是建设工程施工合同的示范文:建设工程施工合同甲方:(委托方)地址:(委托方地址)乙方:(承包方)地址:(承包方地址)鉴于甲乙双方就以下建设工程施工事项达成一致意见,特此签订合同。
一、工程概况项目名称:项目地点:工程内容及工程量:工期要求:施工价格及付款方式:质量标准:承包方责任范围:甲方提供的施工材料及设备:安全生产责任:二、施工总承包甲方委托乙方负责该项目的总体施工工作。
三、施工资质乙方承诺具备相应的施工能力及相关资质,并将在合同签订后提供相关证明文件。
四、施工期限乙方将按照合同约定的工期完成施工任务,如遇特殊情况需要延期,需提前书面通知甲方,并经甲方同意后方可延期。
五、施工价格及付款方式1. 施工价格:2. 付款方式:六、变更和索赔如因甲方原因造成施工过程中发生变更或索赔,应与乙方共同商议解决。
七、质量保证乙方保证按照国家有关标准和合同要求进行施工,如发现质量问题,乙方将承担修复和赔偿责任。
八、安全责任乙方承担施工期间的安全责任,并采取必要的措施确保施工现场的安全。
九、违约责任如甲方或乙方违约,一方应赔偿对方因此遭受的损失。
十、争议解决如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的仲裁机构解决。
十一、合同解除1. 如因不可抗力因素导致无法完成施工任务,本合同可解除。
2. 如甲方或乙方违反合同约定,对方有权解除合同,并保留追究违约责任的权利。
十二、其他约定1. 本合同自双方签字之日生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,并作为合同附件。
甲方(委托方):______________乙方(承包方):______________日期:___________。
建设工程施工合同XX-2讲课稿
建设工程施工合同XX篇一:XX版《建设工程施工合同示范文本》建设工程施工合同《建设工程施工合同(示范文本)》修订工作课题组XX. 12第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
1.工程名称:2.工程地点:________________________________________3.工程承包范围承包范围:《工程》施工图及招标清单上所包含的全部内容。
4.计划工期计划开工日期:年月日计划竣工日期:年月日计划工期总日历天数天。
5.质量标准工程质量标准:合格6.计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为按实际工程量收方计算金额:万元人民币¥: (小写) (最终以审计报告为准)7.组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。
双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:办公室本合同双方约定签订之日后生效。
发包人:(公章)地址:法定代表人:(签字)委托代理人:(签字)电话:传真:开户银行:账号:邮政编码;承包人:(公章)地址:法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字) 电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:第二部分通用条款1 一般约定 ................................................ (8)词语定义 ................................................ (8)语言文字 ................................................ .. (10)法律 ................................................ .. (10)合同文件的优先顺序 (10)图纸和承包人文件 (10)联络 ................................................ .. (11)权益转让 ................................................ .. (11)严禁贿赂 ................................................ (11)化石、文物 ................................................ (11)知识产权 ................................................ . (12)2 发包人 ................................................ (12)发包人的一般义务 (12)现场进入权 ................................................ .. 12许可或批准 ................................................ .. 13发包人付款能力证明 (13)发包人人员和其他承包商 (13)3 承包人 ................................................ (14)承包人的一般义务 (14)项目经理 ................................................ .. (14)项目经理部 ................................................ (14)承包人人员的管理 (15)承包人现场查勘...............................................15分包 ................................................ .. (15)4 监理人与造价咨询人 .................................................16监理人的权利..................................................16监理人员 ................................................ .. (16)监理人的指示..................................................16确定 ................................................ .. (17)造价咨询人 ................................................ (17)5 工程材料与设备................................................. . (17)5.1发包人供应材料与设备 (17)5.2承包人采购材料与设备 (17)5.3材料与工程设备的接收与拒收 (17)5.4材料与工程设备的保管与使用 (18)5.5材料与工程设备专用于工程 (18)交通运输 ................................................ .. (18)6 施工准备 ................................................ . (18)开工通知 ................................................ .. (18)施工组织设计 .................................................18开工准备 ................................................ .. (19)测量放线 ................................................ .. (19)7 进度与工期 ................................................ .. (20)合同进度计划 .................................................20合同进度计划的修订 (20)发包人导致的工期延误 (20)不可预见事件 .................................................20承包人导致的工期延误 (20)逾期竣工违约金...............................................20暂停施工 ................................................ (20)提前竣工 ................................................ .. (21)8 安全文明施工、职业健康和环境保护 (21)安全文明施工 .................................................21员工权利与职业健康 (22)环境保护 ................................................ .. (22)9 变更 ................................................ . (22)变更的范围 ................................................ (22)提请变更的主体 ................................................23变更程序 ................................................ .. (23)变更引起的价格调整 (23)变更引起的工期调整 (23)暂列金额 ................................................ .. (24)暂估价 ................................................ (24)计日工 ................................................ (24)价格波动引起的调整 (24)法律变化引起的调整 (24)承包人的合理化建议 (24)10 计量与支付 ................................................ . (25)工程价款的约定 (25)单价子目的计量 (25)篇二:广东省建设工程标准施工合同XXword格式工程编号:合同编号:广东省建设工程标准施工合同XX 年版工程名称:工程地点:发包人:承包人:广东省建设厅制目录第一部分协议书一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准2五、合同价款2六、组成合同的文件2七、词语含义2八、承包人承诺2九、发包人承诺2十、合同生效3第二部分通用条款一、总则41.定义42.合同文件及解释93.阅读、理解与接受104.语言及适用的法律、标准与规范10 5.施工设计图纸116.通讯联络127.工程分包138.现场查勘149.招标错失的修正1410.投标文件的完备性1511.文物和地下障碍物1612.事故处理1613.交通运输1714.专项批准事件的签认18 15.专利技术1816.联合的责任1917.保障1918.财产20二、合同主体2019.发包人2020.承包人2221.现场管理人员任命和更换24 22.发包人代表2523.监理工程师2524.造价工程师2725.承包人代表2926.指定分包人2927.承包人劳务30三、担保、保险与风险32 28.工程担保3229.发包人风险3330.承包人风险3431.不可抗力3432.保险35四、工期3733.进度计划和报告3734.开工3835.暂停施工和复工3836.工期和工期延误4037.加快进度4238.竣工日期4339.提前竣工4340.误期赔偿44五、质量与安全4441.质量与安全管理4442.质量标准4543.工程质量创优4644.工程的照管4645 .安全文明施工4746.测量放线4947.钻孔与勘探性开挖5048.发包人供应材料和工程设备50 49.承包人采购材料和工程设备52 50.材料和工程设备的检验试验53 51.施工设备和临时设施55 52.工程质量检查5653.隐蔽工程和中间验收5754.重新验收和额外检查检验5855.工程试车5856.工程变更5957.竣工验收条件6258.竣工验收6259.缺陷责任与质量保修65六、造价6760.资金计划和安排6761.工程量6762.工程计量和计价6863.暂列金额6964.计日工7065.暂估价7066.提前竣工奖与误期赔偿费7167.工程优质费7268.合同价款的约定与调整7269.后继法律法规变化事件7370.项目特征描述不符事件7371.分部分项工程量清单缺项漏项事件74 72 .工程变更事件 74 73.工程量偏差事件7674.费用索赔事件7775.现场签证事件7876.物价涨落事件8077.合同价款调整程序8178.支付事项8279.预付款8380.安全文明施工费8481.进度款8582 .竣工结算 8683 .结算款 8784.质量保证金8885.最终清算款89七、合同争议、解除与终止9086.合同争议9087.合同解除9288.合同解除的支付9489.合同终止95八、其他9590.缴纳税费9591.保密要求9692.廉政建设9793.禁止转让97篇三:建设工程施工合同范本HF-XX-0201HF-XX-0201 合同备案编号:建设工程施工合同(本)工程名称:发包人:承包人:签定日期:年月日黑龙江省住房和城乡建设厅第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
有关建设工程施工合同(示范文本)4篇
有关建设工程施工合同(示范文本)4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同(示范文本)一、合同双方甲方:___________________________身份证号码/营业执照号码:___________________________地址:___________________________联系方式:___________________________乙方:___________________________身份证号码/营业执照号码:___________________________地址:___________________________联系方式:___________________________二、工程基本情况工程名称:___________________________工程地点:___________________________工程规模:___________________________建设工期:___________________________工程造价:___________________________三、工程内容及要求1. 工程内容:本工程包括但不限于___________________________等。
2. 工程要求:乙方应按照甲方提供的施工图纸和设计要求,按时、按质、按量完成工程,并遵守相关法律法规和标准。
3. 工程变更:如有工程变更,应经甲方书面同意后执行,变更造成的费用由甲、乙双方商定。
四、工程款支付1. 工程款总额为___________________________,按进度和完成情况分期支付,具体支付方式如下:首次支付:___________________________进度款1:___________________________进度款2:___________________________竣工款:___________________________2. 如乙方在符合约定条件的前提下,逾期支付,甲方有权要求支付违约金。
建设施工合同填报
建设施工合同填报范文一、工程概况工程名称:XXXX建设项目工程地点:XXXX地区工程内容:主要包括土建工程、安装工程、装修工程等工程立项批准文号:XXXX资金来源:自筹资金二、工程承包范围承包范围:本工程全部施工内容,包括但不限于土建、安装、装修、绿化、附属设施等。
三、合同工期开工日期:XXXX年XX月XX日竣工日期:XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数:XX天四、质量标准工程质量标准:符合国家现行相关法律法规、规范、标准和设计文件要求,达到优质工程标准。
五、合同价款金额(大写):人民币肆亿捌仟万元整(¥480,000,000)六、组成合同的文件1. 本合同协议书2. 中标通知书3. 投标书及其附件4. 本合同专用条款5. 本合同通用条款6. 标准、规范及有关技术文件7. 图纸8. 工程量清单9. 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、合同履行1. 承包人应按照合同约定,完成工程的设计、施工、验收等任务,并保证工程质量、安全、进度和投资控制。
2. 发包人应按照合同约定,提供施工场地、基础设施、材料供应、资金支付等条件,并协助承包人办理相关手续。
3. 双方应严格遵守国家法律法规,执行合同条款,共同维护合同双方的合法权益。
八、违约责任1. 承包人未按照合同约定完成工程,应承担相应的违约责任。
2. 发包人未按照合同约定支付价款或提供施工条件,应承担相应的违约责任。
3. 双方因违约造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任。
九、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
十、其他约定1. 本合同一式两份,双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。
发包人(盖章):承包人(盖章):签订日期:XXXX年XX月XX日以上仅为建设施工合同填报范本,实际合同内容应根据具体工程情况进行调整和补充。
建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇
建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇第1篇示例:建筑施工合同示范文本范文一、甲方(委托方):单位名称(或个人姓名):法定代表人(或负责人):联系地址:电话:二、乙方(承包方):单位名称:三、工程名称:四、工程地址:五、工程内容及范围:六、工程造价:七、工程工期:八、支付方式及进度:1. 甲方向乙方支付工程款的方式:2. 工程款支付进度及时间节点:九、质量与验收:1. 工程质量要求:2. 工程验收标准及方式:3. 如有质量问题需承担的责任:十、安全生产:1. 工程安全生产责任及承担方式:2. 安全生产措施及应急预案:十一、变更和解释:1. 工程期间如需变更合同内容,应当经双方协商一致并签署书面变更协议:2. 合同条款如有不明确之处,应当经双方协商一致解释:十二、违约责任:1. 任何一方未按时履行合同义务的,应当按照合同约定承担违约责任:2. 违约责任的方式和标准:十三、争议解决:1. 双方如发生纠纷,应当通过友好协商解决;协商不成的,应当提交合同签订地的人民法院解决。
十四、合同生效:1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;合同签订地为:十五、其他事项:(以下空白)甲方(盖章):乙方(盖章):注意:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同未尽事宜,双方可另行协商确定,经双方签署的补充协议与原合同具有同等效力。
以上为建筑施工合同示范文本范文,双方需根据具体情况进行修改和完善,确保合同的合法性和有效性。
建议在签订合同之前,认真阅读每一条款,避免日后发生不必要的纠纷和误会。
希望双方合作愉快,工程顺利进行,成果丰硕!第2篇示例:建筑施工合同示范文本范文(范本)合同编号:_______甲方(委托方):_______(以下简称甲方)身份证号码:________联系地址:________联系电话:________为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》有关规定,甲乙双方经友好协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
建设工程施工合同示范文本3篇
建设工程施工合同示范文本3篇篇1建设工程施工合同示范文本甲方(委托方):______________(单位名称或个人姓名)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
乙方(承包方):______________(单位名称)、住所:______________,联系人:______________、联系电话:______________。
鉴于甲方拟委托乙方承包______________工程的施工事宜,双方本着合作、互信、互惠、互利的原则,经友好协商,特签订本合同,以资共同遵守,请双方严格按照以下内容履行合同义务:一、工程名称:____________________。
二、工程地点:____________________。
三、工程范围及内容:乙方承包______________工程的全部施工工作,具体包括但不限于______________。
四、工程费用:总造价为______________元(大写:______________元整),包括工程款、变更款、工程款、引起的相关费用。
五、工程竣工时间:工程自合同生效之日起至________年________月_________日竣工验收。
六、质量保证:乙方在施工过程中,必须保证施工质量符合国家有关规定,并承诺施工所用材料、设备及技术达到国家标准,否则乙方将承担一切责任。
七、施工进度和质量验收:乙方应按照合同约定的工程进度,按照质量验收标准完成工程并经甲方认可后方可交工,否则甲方有权对工程质量进行检验,一经发现问题乙方须立即整改,直至符合验收。
八、工程变更:如因设计、审批、政府主管部门等原因需要变更工程内容,应经双方协商一致后进行签订变更合同,否则,一切后果由违约方承担。
九、违约责任:任何一方违反合同规定而导致合同无法履行,应承担相应的赔偿责任;如因不可抗力等无法控制的原因导致合同无法履行,应及时通知对方并协商解决方案。
建设工程施工示范文本
建设工程施工示范文本是为了规范施工过程中的各方行为,确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现,根据我国相关法律法规和标准制定的。
以下是一篇建设工程施工示范文本,供参考。
一、工程概况1.1 工程名称:XXXX建设工程1.2 工程地点:XXXX地区1.3 工程规模:XXXX平方米1.4 工程投资:XXXX万元1.5 工程质量要求:符合国家相关法律法规和标准要求,达到优良等级。
二、合同主体2.1 发包人:XXXX公司2.2 承包人:XXXX建筑有限公司三、施工内容3.1 土建工程:包括基础、主体结构、屋面、墙面、地面、门窗等施工。
3.2 安装工程:包括给排水、供电、供暖、通风、空调、通信等施工。
3.3 装饰工程:包括内外墙面、天花板的装修,地面、门窗的装饰等施工。
3.4 园林绿化工程:包括场地绿化、景观小品、园林设施等施工。
四、施工期限4.1 合同工期:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
4.2 工期延误:如因承包人原因导致工程延期,承包人应支付违约金,违约金为合同金额的0.5%。
五、工程质量及验收5.1 工程质量:严格按照国家相关法律法规和标准施工,确保工程质量达到优良等级。
5.2 验收程序:工程完成后,发包人组织验收,验收合格的工程予以交付。
5.3 验收标准:按照国家相关法律法规和标准执行,必要时可邀请第三方检测机构进行检测。
六、工程款项6.1 付款方式:按工程进度分阶段支付。
6.2 付款比例:合同金额的30%作为预付款,工程进度达到50%时支付合同金额的30%,工程验收合格后支付合同金额的20%,剩余的20%作为质量保证金。
6.3 付款时间:按照合同约定的时间节点进行支付。
七、违约责任7.1 发包人违约:如发包人未按约定时间支付工程款项,应支付违约金,违约金为合同金额的0.5%。
7.2 承包人违约:如承包人未按约定时间完成工程,应支付违约金,违约金为合同金额的0.5%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
建设工程施工合同(示范文本)7篇
建设工程施工合同(示范文本)7篇第1篇示例:建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环,它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节,是保障双方利益的重要依据。
以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本,仅供参考:建设工程施工合同甲方(甲方名称):_______________ (以下简称甲方)法定代表人(或委托代理人):_______联系地址:________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担建设工程施工任务,达成如下合同:一、建设工程基本情况:项目名称、工程地点、规模、内容等。
二、工程造价:甲乙双方共同商定工程总造价为________元,其中甲方预付__________元,余款工程完工后一次性支付给乙方。
三、工程进度:乙方应按照双方约定的工程进度计划,保证在规定期限内按时完工,如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。
四、工程质量:乙方应按照国家相关标准和甲方要求,保证工程质量符合规范要求,如发现质量问题应及时更正。
五、变更和索赔:如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件,应及时书面通知并商议解决方案,如影响工程造价或工期,应重新商定合同条款。
六、安全和保险:乙方应制定施工安全计划,并购买相关保险,确保施工过程中安全无事故发生,如有事故需及时通知甲方并协助处理。
七、支付方式:工程进度款根据实际施工进度进行支付,最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。
八、违约责任:任何一方不履行合同约定,均应承担相应的违约责任,包括赔偿损失等。
九、争议解决:本合同履行过程中如有争议应友好协商解决,如协商不成,应提交相关仲裁机构解决。
十、其他约定:双方协商一致的其他事项。
十一、本合同自双方签章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章):______________ 日期:__________本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
建设工程施工合同示范文本(五)5篇
建设工程施工合同示范文本(五)5篇第1篇示例:建设工程施工合同示范文本(五)甲方(委托方):________(以下简称甲方)乙方(承包方):________(以下简称乙方)甲、乙双方本着平等自愿的原则,在充分协商的基础上,就________(工程项目名称)、________(项目地址)的施工工程签订如下施工合同,以国家法律法规和有关规定为依据,遵循公平、公正、诚实信用的原则,经双方协商一致,达成如下协议:第一条项目概况1.1 甲方委托乙方承揽________(工程项目名称)的施工工作,工程总造价为人民币________元整(¥________),工程范围包括但不限于________(具体工程范围),具体工程范围详见项目设计图纸及技术资料。
1.2 工程合同价款为人民币________元整(¥________)。
1.3 工程竣工日期为________年__月__日,竣工日期以工程竣工验收合格为准。
1.4 甲方应按实际工程进度支付工程款项,乙方应按照实际工程进度完成施工任务。
第二条工程质量及安全2.1 乙方承诺在施工过程中严格遵守国家有关建设工程质量及安全的法律法规,保证施工过程中的工程质量和安全,确保工程顺利进行,并对施工过程中的质量和安全承担相应的责任。
2.2 甲方有权对工程质量和安全进行监督检查,乙方应积极配合并做出改进。
第三条工程进度3.1 乙方应制定合理的施工进度计划,确保工程按时完成,若有特殊情况影响工程进度,应提前向甲方报备并寻求协商解决。
3.2 甲方有权对工程进度进行监督,乙方应积极配合,并保证工程按时完成。
第四条材料和设备4.1 乙方在工程施工中应选择符合国家标准的优质材料和设备,并经甲方同意后方可使用。
4.2 如需更换材料和设备,乙方应提前征得甲方同意,并办理相应手续。
第五条工程变更5.1 在合同履行过程中,如因工程需要或者其他原因需要变更工程内容,应经双方协商一致后签订书面变更协议,变更协议为合同的组成部分。
建设工程施工合同讲稿(3篇)
第1篇大家好!今天我为大家讲解一下建设工程施工合同的相关知识。
建设工程施工合同是发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
以下是关于建设工程施工合同的详细讲解:一、合同定义建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。
依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。
二、合同内容1. 工程范围:明确承包人承包的工程范围,如土建、安装、装饰装修等,以及各专业之间的界限划分。
2. 建设工期:包括开工日期、竣工日期、工期总天数,确保工程按期完成。
3. 中间交工工程的开工和竣工时间:一项整体的建设工程,往往由许多的中间工程组成,中间工程的完工时间,影响着后续工程的开工,制约着整个工程的顺利完成。
在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。
4. 工程质量:根据《建筑法》及《建设工程质量管理条例》的规定,施工质量要通过施工单位相应的资质等级、质量责任制度、按设计和技术标准施工,对建材、构配件、设备、商品混凝土严格按设计采购和检验制度、工序管理、检测等手段确保工程质量。
5. 工程造价:工程造价因采用不同的定额计算方法,会产生巨大的价款差额。
在以招标投标方式签订的合同中,应以中标时确定的金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。
6. 技术资料交付时间:明确双方在施工过程中所需的技术资料、图纸等文件的交付时间。
7. 材料和设备的供应责任:明确材料和设备的供应责任,确保施工顺利进行。
8. 拨款和结算:明确工程进度款的拨付方式和结算程序,确保工程款的合理支付。
9. 竣工验收:明确工程竣工验收的标准、程序和责任,确保工程符合设计要求。
建设工程施工合同示范文本(一)4篇
建设工程施工合同示范文本(一)4篇篇1建设工程施工合同示范文本(一)甲方:__________公司乙方:__________建筑工程有限公司甲、乙双方经友好协商,就__________项目合作建设工程事宜达成一致,共同尊重“公正、诚信、平等互利”的原则,依据《中华人民共和国建设工程施工合同法》和其他有关法律、法规以及双方的意向订立本合同,以确保工程质量、工程进度、安全生产、文明施工,并维护双方的合法权益。
第一条工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程内容:__________1.4 工程规模:__________1.5 工程工期:自__________年月日起至__________年月日止,工程周期为__________个月。
第二条施工性质2.1 本工程为__________施工。
2.2 乙方应按照合同规定,完成本工程的施工任务,并保证工程质量、工程进度等要求。
第三条施工范围及内容3.1 乙方按照本合同约定,承担本工程整体工程施工范围内的全部责任。
3.2 本工程施工范围包括但不限于:(1)__________(2)__________(3)__________……第四条合同价款及支付方式4.1 合同价款为__________元,其中包括工程施工费__________元,设备材料费__________元,管理费__________元,税费__________元。
4.2 甲方应于本合同签订之日起__________日内,向乙方支付合同价款的__________%作为预付款;待工程竣工并经验收合格后,乙方须向甲方一次性提供增值税专用发票。
4.3 乙方应按照工程施工进度,向甲方提出付款申请,并提供相应的发票、合格证明等资料。
第五条工程质量与保修5.1 乙方应按照国家有关标准和规定,保证工程质量符合相关法规标准,达到合同约定的技术指标。
5.2 乙方对工程施工过程中所使用的材料、设备应提供合格证明,并保证所提供的材料、设备符合国家标准和合同要求。
建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇
建筑施工合同示范文本范文(范本)6篇第1篇示例:建筑施工合同范本甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商一致,就甲方委托乙方承担的建筑施工服务事项达成如下合同:第一条项目名称和地点1.1 甲方委托乙方承担的工程项目名称为:(工程项目名称),具体地址为:(施工地址)。
第二条项目规模和内容2.1 工程项目的规模和内容详见图纸和招标文件,乙方应按照相关规定和甲方的要求进行施工,确保工程质量和安全。
2.2 施工期限为(具体期限),工程竣工日期为(具体日期)。
第三条合同价款3.1 本工程总价为人民币(具体金额)元整。
3.2 价款支付方式:按进度支付,共分(具体次数)次支付,具体支付比例和时间详见付款计划。
第四条施工组织和管理4.1 乙方应按照国家相关法律法规和建筑工程质量管理规范的要求,合理组织施工,确保工程质量和安全。
4.2 乙方应按照甲方的要求进行工程进度管理和施工进度报告,确保工程按时完成。
第五条材料和设备5.1 乙方应按照图纸和规范要求使用符合国家标准的建筑材料和设备,确保工程质量。
5.2 乙方应按照甲方的要求保障施工中所需材料和设备的供应和进场。
第六条环境保护和安全生产6.1 乙方应按照法律法规的要求,做好施工现场的环境保护工作,确保施工现场的清洁和整洁。
6.2 乙方应制定施工安全生产计划和应急预案,确保施工过程中的安全生产和劳动者的安全。
第八条违约责任8.1 乙方未按合同约定履行义务的,甲方有权要求乙方继续履行,并要求承担违约责任。
8.2 甲方未按合同约定支付价款的,乙方有权要求甲方继续支付,并要求承担违约责任。
第九条合同变更9.1 双方经协商一致,可以对合同内容进行修改、补充或终止,并签订书面变更协议。
9.2 双方未经协商一致不得擅自变更合同内容。
第十条合同解释和争议解决10.1 合同的解释和执行应当遵循中华人民共和国的法律法规。
建设工程合同示范文
建设工程合同示范文建设工程合同通常包含以下几个基本部分:合同双方信息、工程概况、合同金额、工期要求、质量标准、付款方式、违约责任以及争议解决等。
以下是一个简化的示范文本,供参考。
【合同标题】建设工程合同【合同编号】XXXXXX【甲方(业主)信息】名称:XX有限公司地址:XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人:XX联系电话:XX【乙方(承包商)信息】名称:XX建筑工程有限公司地址:XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人:XX联系电话:XX【工程概况】1. 工程名称:XX项目2. 工程地点:XX省XX市XX区XX路XX号3. 工程内容:包括但不限于地基基础、主体结构、装饰装修、给排水电安装等4. 工程规模:总建筑面积约XX平方米【合同金额】合同总价为人民币XX万元整(¥XX,XXX,XXX.00),包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
【工期要求】工程开工日期为XXXX年XX月XX日,竣工日期为XXXX年XX月XX日,总工期为XX天。
如遇不可抗力因素,双方应协商确定新的工期。
【质量标准】工程质量必须符合国家现行相关标准和规范,达到设计要求和合同约定的质量标准。
【付款方式】1. 预付款:甲方在合同签订后XX天内支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度分阶段支付,具体比例由双方协商确定。
3. 竣工款:工程竣工验收合格后,甲方支付剩余合同款项。
【违约责任】如一方违反合同约定,需承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
【争议解决】合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
【其他条款】1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
【签字盖章】甲方代表(签字):___________ 日期:____年___月___日乙方代表(签字):___________ 日期:____年___月___日。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同示范文本(2篇)
建设工程施工合同示范文本发包方(以下称甲方):_____承包方(以下称乙方):_____为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、工程内容:_____4、工程面积:_____5、工程立项批准文号:_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天(日历天);开工日期:____年____月____日;竣工日期:____年____月____日。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:(1)在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上(每次连续____小时以上),影响正常施工;停水停电____天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程承包内容1、工程承包形式:_____2、工程承包范围:_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内,甲方付____万元(大写)(¥____元)工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报____日内支付工程进度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付____%的款,留____%的质保金,保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。
6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。
否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。
7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。
建设工程施工合同示范文
建设工程施工合同示范文一、合同背景与目的本合同由甲方(委托人)与乙方(承包人)签订,旨在明确双方在建设工程施工过程中的权责关系、工作内容、质量要求、支付方式等事项,以确保双方的合法权益,推动工程顺利进行。
二、合同内容1. 工程概述根据甲方的需求,乙方将负责完成指定工程的施工任务。
工程概述应包括工程名称、地点、规模、施工内容、工期等重要信息。
2. 总价款及付款方式双方协商一致,乙方完成施工工作后,甲方应按照约定的工程价款支付给乙方。
付款方式可以采用阶段支付或按里程碑支付,具体约定在附件中。
3. 工期乙方应按照约定的工期完成施工工作。
如因甲方原因导致工期延误,甲方应支付违约金作为补偿。
4. 施工范围与质量要求乙方应按照合同规定的施工范围和质量要求进行工作。
工程图纸、技术规范、标准等相关资料应作为合同附件,以确保施工符合要求。
5. 安全与保险乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规范,确保工程安全。
甲方可在合同中要求乙方购买相应的施工保险,以应对可能发生的意外情况。
6. 变更和索赔如甲方需求发生变化,双方应协商并签署变更合同。
如乙方因甲方原因未按时付款,乙方有权向甲方索赔。
7. 保修期乙方完成工程后,应提供一定保修期。
在此期间,乙方应对工程进行免费维修,以确保工程质量符合合同约定。
三、合同生效与解除1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
2. 解除条件本合同可由双方协商一致解除,解除条件可包括但不限于以下情况:- 任何一方违反合同约定且不改正的;- 不可抗力导致工程无法继续进行的。
四、争议解决与法律适用1. 争议解决本合同履行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决,如协商无果,可依法提交相关仲裁机构进行解决。
2. 法律适用本合同的成立、生效、履行和解释,均适用于中华人民共和国相关法律法规的规定。
五、其他事项1. 本合同未约定事项可由双方协商补充,并写入合同附件。
以上是建设工程施工合同的示范文,双方可根据实际情况进行修改和调整,确保合同内容准确、合理,并遵守相关法律法规的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同示范文本填写范例建设工程施工合同说明1、本范本供承(发)包双方合同签订时参考。
2、通用条款部分按照《建设工程施工合同》[示范文本(GF-1999-0201)]规定。
3、合同协议书及专用条款和附件部分的签订参考本范本。
4、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容,则参照通用条款执行。
5、合同签订的口径应与招标文件一致,招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。
6、各单位在填写过程中发现问题,请及时与我们联系。
联系电话:82129093。
合同主要条款及附件第一部分协议书格式发包人(全称):填写发包人名称(简称甲方)承包人(全称):填写承包人名称(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:填写工程项目的详细名称工程地点:填写工程所在地详细地址工程内容:填写工程的结构、层数及建筑面积等群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:填写立项批准文号资金来源:填写资金来源(如:财政拨款、金融机构借款、单位自筹、外商投资、国外金融机构借款、赠款、其他资金等)二、工程承包范围承包范围:填写项目承包的具体范围三、合同工期开工日期:某年某月某日(以开工报告为准)竣工日期:某年某月某日合同工期总日历天数:填写总工期日历天数(应与中标通知书确定的天数相同)天四、质量标准工程质量标准:填写工程质量要求:合格(争创兰花杯优质工程、钱江杯优质工程、鲁班奖优质工程等,其口径应与招标文件要求或投标人承诺中标的质量等级相同)。
五、合同价款金额(大写):填写合同总金额(应与中标金额相同)元(人民币)¥:填写合同总金额(应与中标金额相同)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.施工图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
(与招标文件及备案合同有实质性违背除外)七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:某年某月某日合同订立地点:填写合同订立的具体地点本合同双方约定双方签字、盖章后生效。
发包人:(公章)承包人:(公章)住所:发包人详细地址住所:承包人详细地址法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:法定代表人或委托代表人的电话号码电话:法定代表人或委托代表人的电话号码传真:法定代表人或委托代表人的传真号码传真:法定代表人或委托代表人的传真号码开户银行:发包人的开户银行名称开户银行:承包人的开户银行名称账号:发包人的开户银行帐号账号:承包人的开户银行帐号邮政编码:发包人所在地的邮政编码邮政编码:承包人所在地的邮政编码管理部门备案意见:备案部门(章)经办人:(签名或盖章):年月日第二部分通用条款此合同采用《建设建设工程施工合同》样本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》第三部分专用主要条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序:本合同协议书;中标通知书;投标书及其投标文件等;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;施工图纸;工程量清单;工程报价单或预算书;双方有关工程的洽商和变更等书面协议。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同除使用汉语外,还使用填写外文名称(如:英语、法语、德语、俄语等外语名称)语言文字3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规填写适用的现行国家法律和行政法规名称(如《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等)3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:填写适用的现行国家有关标准、规范名称发包人提供标准、规范的时间:填写双方约定的时间国内没有相应标准、规范时的约定:填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数:填写提供图纸的时间和套数发包人对图纸的保密要求:填写图纸需保密的等级使用国外图纸的要求及费用承担:填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委托的工程师姓名:填写总监理工程师姓名职务:总监理工程师发包人委托的职权:根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围需要取得发包人批准才能行使的职权:根据监理合同填写总监理工程师在发包人批准后才能行使的职权范围5.3发包人派驻的工程师姓名:填写业主代表姓名职务:业主代表职权:填写发包人赋予业主代表行使的职权范围5.6 不实行监理的,工程师职权:填写发包人赋予业主代表行使的职权范围7.项目经理姓名:填写项目经理姓名职务:项目经理8.发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:填写土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等完成情况和完成时间。
若为市政工程还应注明措施费是否包含施工临时便道,如包含则投标人不得在合同外另行计算(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:填写施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的完成情况及时间规定(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:填写施工场地与公共道路的通道开通时间和完成时间(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:填写资料提供时间(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:填写由发包人办理的各类证件、批件的名称和完成时间(6)水准点与坐标控制点交验要求:填写各水准点坐标控制点要求提供现场标记及书面资料(7)图纸会审和设计交底时间:填写图纸会审和设计交底时间(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:填写由谁保护和由谁支付费用(9)双方约定发包人应做的其他工作:填写双方约定发包人应做的其他具体工作8.2 发包人委托承包人办理的工作:填写发包人委托承包人办理的具体工作及费用承担9、承包人工作9.1 承包人应按约定的时间和要求,完成以下工作:(1)需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:填写设计文件的提交时间(2)应提供计划、报表的名称及完成时间:填写提供计划、报表的具体名称及完成时间(如:开工前3天提供施工组织设计,每月25日前提供月完成工程量报表、月进度报表和下月进度计划等)(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:填写承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的具体责任和要求(如:根据工地需要,提供和维修非夜间的施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫等)(4)向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求:填写承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求(如:承包人免费提供施工现场办公用房2间及相应办公设施等)。
(5)需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:填写由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续,并注明由谁支付费用(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:填写已完工程成品保护的特殊要求并注明由谁承担费用(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:填写施工场地周围具体的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护具体要求并注明由谁承担费用(8)施工场地清洁卫生的要求:填写施工场地清洁卫生的具体要求并注明由谁承担费用(9)双方约定承包人应做的其他工作:填写双方约定承包人应做的其他具体工作三、施工组织设计和工期10. 进度计划10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:填写承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间工程师确定的时间:填写监理工程师及业主代表对承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间10.2 群体工程中有关进度计划的要求:填写群体工程中单位工程的进度计划13. 工期延误13.1 双方约定工期顺延的其他情况:填写除通用条款外,双方约定工期顺延的其他情况四、质量与检验15. 工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定。
16. 检查和返工17. 隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位填写双方约定中间验收的具体部位的名称(如:基础分部、主体分部等)19. 工程试车19.5 试车费用的承担:填写试车费用由谁承担五、安全施工:填写安全施工的具体要求(如:安全施工与检查、安全保护、施工处理)或按通用条款有关规定执行六、合同价款与支付23. 合同价款及调整23.2 本合同价款采用填写以下合同方式的编号(如:(1)、或(2)或(3))方式确定。
(1)采用固定(单价或总价)价格合同,合同价款中包括的风险范围:填写双方在约定合同价款中包含的风险范围风险费用的计算方法:填写双方在约定合同价款中包含的风险费用的计算方法,在风险范围内合同价款不作调整风险范围以外合同价款调整方法:填写双方在约定合同价款风险范围以外的调整方法。
例如:在通货膨胀,市场价格激剧变化时,人工单价、主要材料单价在一定幅度范围内,由承包人承担,超过一定幅度范围,由甲乙协商解决。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:填写双方约定的合同价款调整方法(如:1、合同价款调整的范围;2、合同价款调整的原则、依据及调整方法。
)(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:合同价款包括成本和酬金两部分,双方约定成本构成和酬金的计算方法23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:填写双方约定合同价款的其他调整因素(如:1、由设计变更引起的工程量增减;2、经行政主管部门确认招标人提供的工程量清单内项目或数量有误;3、政策性调整等)24. 工程预付款发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例:填写发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占总合同价款总额的比例(如:开工后7天内支付工程预付款100万元或合同总价款的10%)扣回工程款的时间、比例:填写扣回预付工程款的时间、比例(如:从支付第二期工程款时开始回扣,每期扣工程预付款总额的25%)。
25. 工程量的确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:填写承包人向工程师提交已完工程量报告的具体时间(如:已完工程量报告,由承包人在每月25日下午(逢法定节假日顺延)向监理工程师提交。