智能化设计合同
智能化工程合同样板通用版5篇
智能化工程合同样板通用版5篇篇1甲方（全称）：___________________________乙方（全称）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：包括但不限于监控系统、门禁系统、报警系统、公共广播系统等智能化系统的设计与施工。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（人民币）：大写___________________________元整，小写￥_______元。
2. 支付方式：分期支付，具体为预付款、进度款和竣工款。
乙方需开具正规发票给甲方入账。
四、工程质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工，确保工程质量达标。
2. 工程完工后，双方按照国家相关技术标准和合同约定的验收标准进行验收。
验收合格后方可视为工程完成。
五、双方权利义务1. 甲方有权监督乙方施工进程，确保工程质量和进度。
甲方有义务按约定支付工程款项。
2. 乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量。
乙方有权按约定收取工程款项。
3. 双方应共同保护施工现场安全，防止事故发生。
任何一方违反安全管理规定导致事故，应承担相应责任。
六、违约责任与解决纠纷方式1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因履行合同发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、保修与维护1. 工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为______年。
智能化项目设计合作协议合同范本
智能化项目设计合作协议合同范本甲方（需求方）：_________乙方（设计方）：_________鉴于甲方拟开展的智能化项目需要专业的设计支持，乙方具备相应的设计能力和资源，双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经过友好协商，达成如下合作协议：一、项目概述甲方委托乙方对__________（项目名称）进行智能化设计。
该项目旨在通过应用现代信息技术，提高项目的智能化水平，增强用户体验，提升管理效率。
二、合作内容1. 乙方根据甲方的需求，提供智能化设计方案，包括但不限于系统架构设计、硬件选择、软件开发、用户界面设计等。
2. 乙方需确保设计方案的创新性和实用性，满足甲方的功能需求和技术标准。
3. 乙方向甲方提供完整的设计文档和必要的技术支持。
三、合作期限本合作协议自双方签字盖章之日起生效，至项目设计阶段完成并经甲方验收合格之日终止。
四、费用支付1. 设计费用总额为________元人民币，甲方应按照以下方式支付：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付设计费用的30%。
- 进度款：设计方案初稿完成后支付设计费用的40%。
- 尾款：最终设计方案经甲方验收合格后支付剩余的30%。
2. 如项目设计需追加额外工作量，双方应协商确定追加费用。
五、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的设计进度和质量，提出合理化建议。
2. 乙方保证设计方案的原创性和知识产权归甲方所有，未经甲方同意，不得泄露给第三方。
3. 双方应保守商业秘密，未经对方同意，不得向第三方透露合作内容及相关信息。
六、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同的任何修改和变更，须以书面形式经双方确认后方可生效。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本甲方（委托方）：______________________乙方（设计方）：______________________鉴于甲方需要智能化设计服务，乙方具有提供智能化设计服务的能力，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守。
第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供智能化设计方案，包括但不限于智能家居系统、智能办公系统、智能安防系统等。
1.2 乙方应保证设计方案的创新性、实用性和安全性，符合甲方的需求和行业标准。
第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2 如因甲方原因导致服务期限延长，双方应协商确定延长期限及相应费用。
第三条费用及支付方式3.1 甲方应向乙方支付智能化设计服务费共计人民币（大写）__________元整（￥__________元）。
3.2 甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方总费用的____%作为预付款。
3.3 乙方完成设计方案初稿并经甲方确认后，甲方应在____个工作日内支付乙方总费用的____%。
3.4 乙方完成最终设计方案并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余费用。
第四条双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方提供的设计方案提出修改意见，乙方应根据甲方的意见进行相应的调整。
4.2 乙方应保证设计方案的原创性，不得侵犯任何第三方的知识产权。
4.3 甲方应按合同约定及时支付乙方设计费用。
4.4 乙方应保证设计方案的质量，按时完成设计任务。
第五条保密条款5.1 双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、提供或允许第三方使用上述秘密。
第六条违约责任6.1 如甲方未按合同约定支付设计费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的____%作为违约金。
6.2 如乙方未能按时完成设计方案或设计方案未能达到甲方要求，乙方应承担相应的违约责任。
某智能化工程设计合同范本5篇
某智能化工程设计合同范本5篇篇1合同编号：_________甲方（委托方）：_________乙方（设计方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行智能化工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、设计范围和要求1. 乙方负责本次智能化工程的设计，设计范围包括_________。
2. 乙方应根据甲方的需求和工程的实际情况，按照相关的设计规范和标准进行设计。
3. 乙方应在设计中充分考虑工程的可行性、可靠性和安全性。
三、设计周期和进度1. 乙方应在合同签订后尽快启动设计工作，设计周期为_________天。
2. 乙方应按照以下关键节点完成设计工作：_________。
3. 乙方应确保设计工作的顺利进行，按时完成设计任务。
如因特殊情况导致设计周期延长，乙方应及时向甲方说明原因，并采取相应的补救措施。
四、费用及支付方式1. 本次智能化工程设计的费用为人民币_________元整（¥_________）。
该费用已包括在设计范围内，甲方无需再支付其他费用。
2. 甲方应在合同签订后向乙方支付设计费用的50%作为预付款，即人民币_________元整（¥_________）。
剩余50%的设计费用，即人民币_________元整（¥_________），甲方应在设计周期结束后一次性支付。
3. 乙方应在收到预付款后尽快启动设计工作，并在设计周期结束后向甲方提交完整的设计成果。
如因特殊情况导致设计周期延长，双方可协商调整支付时间。
五、设计成果及交付方式1. 乙方应在设计周期结束后向甲方提交以下设计成果：_________。
2. 设计成果的交付方式：_________。
(完整版)智能化设计合同(范本)
智能化设计合同(范本)（二）合同编号：______起草日期：______签订日期：______地址：______联系人：______电话：______邮箱：______地址：______联系人：______电话：______邮箱：______根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本智能化设计合同，共同遵循并履行如下条款：第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在智能化设计项目中的权利、义务和责任，保证项目的顺利进行和项目成果的质量达到预期目标。
第二条设计内容1. 甲方委托乙方进行智能化设计，包括但不限于：1) 分析甲方的需求，提供相应的设计方案；2) 设计智能系统的硬件组成和软件功能；3) 制定智能控制方案和系统集成方案；4) 完善智能系统的网络连接和数据传输；5) 提供智能系统相关的技术咨询和培训。
2. 乙方应确保所提供的设计方案符合甲方的需求，并且在符合法律法规的前提下进行设计。
第三条设计费用和支付方式1. 甲方同意支付设计费用，具体金额为_____，支付方式为_____。
2. 乙方应在与甲方签订合同后的_____日内提供相应的设计费用账单，甲方应在收到账单后的_____日内支付费用。
第四条设计期限2. 甲方应及时提供乙方需要的相关信息和数据，确保设计工作能够按时进行。
第五条项目变更1. 若甲方需要对已确定的设计方案进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商达成一致意见。
变更后的费用及设计期限将根据实际情况进行调整。
2. 在未经乙方同意的情况下，甲方不得擅自对已确定的设计方案进行修改或变更。
第六条知识产权1. 双方在合作过程中应互相尊重知识产权，并保护对方的合法权益。
2. 乙方在设计过程中所产生的所有知识产权归乙方所有，甲方不得无合理理由侵犯乙方的知识产权。
第七条保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触对方的商业秘密或其他机密信息，双方应严格保守，并以合理的方式进行保密。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国技术合同管理条例》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方委托进行智能化设计的相关事项，经充分协商，达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方根据甲方的委托，为甲方提供智能化设计服务，包括但不局限于智能化系统方案设计、设备选型、系统集成、技术咨询等。
1.2 乙方应按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作，并交付甲方。
二、合同价格2.1 本合同的设计费用为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于设计人员费用、材料费、差旅费等。
2.2 乙方应在合同签订后【】日内向甲方提交详细的费用明细，甲方对费用明细无异议后，乙方向甲方开具正式发票。
2.3 甲方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付设计费用。
三、合同履行3.1 乙方应根据甲方的委托和要求，按照约定的时间、质量、技术标准完成设计工作。
3.2 乙方应保证设计成果的原创性、合法性，不得侵犯他人的知识产权。
3.3 乙方应按照甲方的要求，对设计成果进行修改和完善。
3.4 甲方应按照约定的时间和方式向乙方提供设计所需的相关资料和信息，并保证信息的真实、完整、合法。
四、合同的交付和验收4.1 乙方应在合同约定的时间内，向甲方交付设计成果。
4.2 甲方应在收到设计成果后【】日内进行验收，并将验收结果通知乙方。
4.3 甲方对设计成果有异议的，应在验收合格后【】日内向乙方提出，并提供详细的异议内容和修改意见。
4.4 乙方应在收到异议后【】日内根据甲方的异议内容和修改意见进行修改，并重新提交设计成果。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、质量、技术标准完成设计工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的【】%。
智能化工程设计合同模板
智能化工程设计合同模板第一部分，甲方与乙方。
甲方，（甲方名称）。
地址，（甲方地址）。
法定代表人，（甲方法定代表人姓名）。
联系方式，（甲方联系电话/邮箱）。
乙方，（乙方名称）。
地址，（乙方地址）。
法定代表人，（乙方法定代表人姓名）。
联系方式，（乙方联系电话/邮箱）。
第二部分，合同背景。
鉴于甲方拟进行智能化工程设计项目，现委托乙方进行相关设计工作，双方达成如下协议：第三部分，合同内容。
1. 项目名称，本合同所涉及的智能化工程设计项目名称为（项目名称），包括但不限于项目的设计范围、工程规模、设计要求等。
2. 设计内容，乙方应根据甲方的要求，进行智能化工程设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计、技术支持等。
3. 设计标准，乙方应按照国家相关标准和规定进行设计，确保设计方案符合国家法律法规和行业标准。
4. 设计费用，甲方应按照双方协商一致的费用标准支付设计费用，具体金额为（具体金额）。
5. 设计周期，乙方应在双方约定的时间内完成设计工作，并保证设计质量和进度。
6. 设计变更，如甲方需对设计方案进行变更，应提前通知乙方，并支付相应的设计变更费用。
7. 设计成果交付，乙方应在设计完成后，将设计成果交付给甲方，并协助甲方进行相关审批手续。
8. 合作方式，双方应本着合作共赢的原则，积极配合，共同完成设计项目。
第四部分，合同签署。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上为智能化工程设计合同模板，甲乙双方在签署合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益。
如有争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，应提交相关仲裁机构进行仲裁。
建筑智能化设计合同3篇
建筑智能化设计合同3篇篇1建筑智能化设计合同一、合同双方甲方（设计单位）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：乙方（建设单位）：公司名称：地址：法定代表人：联系人：电话：传真：邮箱：二、合同背景为了进一步推动建筑行业的智能化发展，提高建筑设计效率和质量，确保建筑工程的顺利实施，甲方同意为乙方提供建筑智能化设计服务，达成以下合作协议。
三、服务内容1.甲方将根据乙方的需求，进行建筑智能化设计方案的制定，包括但不限于智能照明系统、智能安防系统、智能环境控制系统等方面的设计。
2.甲方将根据乙方的要求，提供相应的技术支持和咨询服务，确保智能化设计方案的实施顺利进行。
3.甲方将按照合同约定的时间节点，提交智能化设计方案的初步设计、深化设计和施工图纸等设计文件，并协助乙方进行相关审批手续。
四、合同约定1.合同签订后，甲方将根据乙方支付的设计费用，按照约定的时间节点完成智能化设计工作。
2.乙方须在约定的时间内支付甲方的设计费用，如有延迟支付，乙方需承担相应的违约责任。
3.双方如有变更或解除合同的需求，应书面协商达成一致意见，并签订书面变更或解除协议。
五、合同条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2.合同期限自签署之日起至设计方案全部完成审批为止。
3.双方如发生争议，应友好协商解决，若协商不成，则提交有管辖权的仲裁机构裁决。
4.本合同未尽事宜，双方可根据具体情况进行补充约定，补充约定应签署书面文件。
5.本合同自双方签字盖章之日起生效，直至智能化设计方案全部完成审批为止。
六、合同履行本合同履行地为甲乙双方约定的项目所在地。
自本合同签署之日起，受本合同约束的各方应根据合同约定，认真履行各自的义务和责任，确保合同顺利实施。
七、附则1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至智能化设计方案全部完成审批。
如有异议，以最终约定为准。
2.如本合同内容与其他文件不一致，以本合同约定为准。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本1. 合同简介本智能化设计合同范本（以下简称“合同”）由甲方（以下简称“设计需方”）与乙方（以下简称“设计服务方”）共同订立，旨在明确双方在智能化设计项目中的权利和义务，保障双方的合法权益。
2. 合同内容2.1 设计项目描述设计服务方将按照设计需方的要求，提供智能化设计服务。
具体设计项目的内容、范围、工作时间、工作地点、交付期限等详细信息将在双方达成书面协议后进行详细规定。
2.2 设计费用设计需方将根据设计项目的复杂程度、工作量等因素支付设计服务方相应的设计费用。
具体的费用标准和支付方式将在双方达成书面协议后进行明确规定。
2.3 设计进度管理设计服务方将按照双方约定的时间节点，按时完成设计项目的各个阶段，并及时向设计需方提交设计成果。
设计需方有权对设计阶段成果进行评审，并提出意见和修改要求。
设计服务方将根据设计需方的反馈进行相应的修改和调整。
2.4 知识产权设计服务方在设计过程中产生的全部知识产权，包括但不限于图纸、模型、软件源代码等，均归设计服务方所有。
设计服务方应确保其提供的设计成果不侵犯第三方知识产权，并允许设计需方合理使用相关知识产权。
2.5 保密合约双方应对在合同履行过程中所了解到的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露对方的保密信息。
2.6 违约责任若一方违约使合同无法履行，应向对方支付违约金。
具体的违约金数额及违约责任将在双方达成书面协议后明确规定。
3. 合同条款3.1 生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的设计项目交付期限之日止。
双方都有权在设计项目交付期限到期前30日书面通知对方终止合同。
3.2 争议解决本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.3 适用法律本合同适用中华人民共和国法律，并受中华人民共和国法律管辖。
3.4 合同变更双方如需变更本合同的任何条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行修改，该修改补充协议与本合同具有同等法律效力。
智能化设计合同6篇
智能化设计合同6篇篇1智能化设计合同是指利用人工智能技术和自动化平台对设计合同进行优化和智能化处理的一种创新形式。
随着科技的不断发展，智能化设计合同在商业合同领域中逐渐得到应用，提高了合同的效率和准确性，降低了风险和成本，为合同双方带来了更好的合作体验。
一、智能化设计合同的优势1.提高合同效率：通过智能化设计合同可以快速生成详细的合同文本，避免了繁琐的手工操作和纸质文件管理，节省了大量时间和精力。
2.提高合同准确性：智能化设计合同平台可以自动检测和修复合同文本中的错误和矛盾之处，减少了因疏漏而引起的合同纠纷和法律风险。
3.降低合同成本：智能化设计合同的应用可以减少人力成本和纸质文件管理费用，提高了合同的管理效率和经济效益。
4.提高合作体验：智能化设计合同平台提供了便捷的合同生成、签署和管理功能，让合同双方在合作过程中更加便利和舒适。
二、智能化设计合同的应用场景1.企业内部合同：企业可以利用智能化设计合同平台对内部员工合同、采购合同、保密协议等进行优化和管理，提高了企业内部合同管理的效率和准确性。
2.供应链合同：智能化设计合同可以对供应链中的合同进行自动化处理，减少了供应链管理中的合同风险和成本，提高了供应链的整体效率和可靠性。
3.客户合同：智能化设计合同可以对客户合同进行快速生成和管理，为客户提供一流的合同服务体验，增强了客户与企业之间的合作信任和稳定性。
4.科技领域合同：在科技领域，智能化设计合同可以帮助企业处理复杂的技术合同和知识产权合同，降低了合同管理中的风险和不确定性，为创新和发展提供了更好的保障。
三、智能化设计合同的未来发展趋势随着人工智能和自动化技术的不断发展，智能化设计合同将在未来得到更广泛的应用和推广。
未来智能合同将具备更强的智能化、自动化和互联互通性，可以实现合同的全程监控、自动化执行和风险管理，为商业合同管理带来了更大的颠覆性和创新性。
未来智能化设计合同还将更加智能化，可以根据用户的需求自动调整合同内容和条款，提供个性化的合同服务体验。
智能化设计合同(范本)6篇
智能化设计合同(范本)6篇篇1甲方（委托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
乙方（受托方）：XXX，身份证号码：XXXX，联系方式：XXXX。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行智能化设计事宜，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：智能化设计2. 项目地点：XXXX3. 设计范围：XXXX4. 设计内容：XXXX二、合同双方的权利和义务（一）甲方权利和义务1. 甲方应当向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地尺寸、布局要求、装修材料等，以确保设计的准确性和完整性。
2. 甲方应当对乙方的工作进行必要的监督和指导，以确保设计工作符合合同要求和行业标准。
3. 甲方应当按照合同约定及时支付设计费用，以确保乙方的合法权益得到保障。
4. 甲方应当为乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于办公场所、通讯设备等。
（二）乙方权利和义务1. 乙方应当根据甲方的需求和要求，制定详细的设计方案，并确保设计的合理性和可行性。
2. 乙方应当按照合同约定的时间和质量完成设计任务，并及时向甲方提交设计成果。
3. 乙方应当对甲方提出的问题和需求进行及时回应和处理，以确保设计的顺利进行。
4. 乙方应当保护甲方的商业机密和隐私，不得擅自泄露或使用。
三、设计要求1. 设计风格：乙方应根据甲方的需求和要求，确定适合的设计风格，确保设计既符合甲方的要求，又具有市场竞争力。
2. 设计内容：乙方应按照甲方提供的场地尺寸、布局要求等设计资料，进行详细的设计，包括但不限于场地布局、装修材料、颜色搭配等。
同时，乙方应根据甲方的需求，对智能化设备进行合理的规划和设计，确保设计的实用性和安全性。
3. 设计质量：乙方应确保设计的合理性和可行性，设计图纸应清晰、准确、完整，并符合相关行业标准和规范。
同时，乙方应积极配合甲方的监督和指导，对设计进行必要的修改和调整，直至符合甲方要求。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________一、合同定义1.1 智能化设计：指乙方根据甲方需求，运用先进的技术手段和专业知识，对甲方项目进行系统分析、规划、设计，提供整体解决方案的过程。
1.2 项目：指甲方委托乙方进行智能化设计的具体项目。
二、合同内容2.1.1 对甲方项目进行实地考察，了解项目需求、特点和难点。
2.1.2 根据甲方需求，提供智能化设计方案，包括但不限于系统架构、功能模块、技术参数、设备选型等。
2.1.3 对设计方案进行详细阐述，提供技术支持、咨询和培训。
2.1.4 根据甲方要求，对设计方案进行修改和完善。
2.1.5 提供项目实施过程中的技术支持和售后服务。
2.2 甲方承诺：2.2.1 向乙方提供项目相关的资料、数据和信息，确保乙方能够顺利进行智能化设计。
2.2.2 按照约定时间支付乙方设计费用。
2.2.3 在乙方提供的技术支持和售后服务范围内，及时解决项目实施过程中出现的问题。
三、设计费用及支付方式3.1 设计费用：双方约定，乙方完成智能化设计方案的设计费用为人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2 支付方式：甲方应在合同签订后【】日内，向乙方支付设计费用。
四、交付及验收4.1 乙方应在合同约定的时间内完成智能化设计方案，并向甲方交付设计方案文件。
4.2 甲方应在收到设计方案文件后【】日内进行验收，如验收合格，则签署验收报告。
4.3 甲方对设计方案不满意时，乙方应根据甲方意见进行修改，直至验收合格。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密和其它机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限：自合同签订之日起，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
6.2 由于不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失的，双方互不承担违约责任。
智能化工程设计合同范本
智能化工程设计合同范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方智能化工程的设计事项，经协商一致，签订本合同，信守执行。
一、工程概况1.1 工程名称：________智能化工程1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程投资：________二、设计内容乙方接受甲方的委托，负责完成本工程的智能化系统设计，包括但不限于：2.1 智能化系统方案设计；2.2 智能化系统施工图设计；2.3 智能化系统设备选型及配置；2.4 智能化系统运营维护方案；2.5 智能化系统技术培训。
三、设计质量标准乙方应按照国家和行业的有关标准和规范进行设计，确保设计文件符合工程实际需要，满足甲方要求。
四、设计周期4.1 乙方应在合同签订后__天内完成智能化系统方案设计；4.2 智能化系统施工图设计应在方案设计批准后__天内完成；4.3 乙方应按照甲方要求的时间节点提交设计文件。
五、设计费用5.1 本工程的设计费用为人民币____元（大写：________________________元整）；5.2 设计费用的支付方式及进度按照双方约定的方式执行。
六、知识产权6.1 乙方保证设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利；6.2 设计过程中涉及到的第三方知识产权，乙方应负责解决并承担相应责任。
七、保密条款7.1 双方应对在合同执行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密；7.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
八、违约责任8.1 乙方未按照约定的时间节点提交设计文件的，应当按照违约程度承担相应的违约责任；8.2 甲方未按照约定支付设计费用的，应当按照违约程度承担相应的违约责任。
九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；9.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
智能化设计合同模板
智能化设计合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！智能化设计合同模板：共创美好未来甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方委托乙方进行智能化设计服务，为确保双方权益，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 项目内容1.1 本项目为智能化设计服务，包括但不限于以下内容：（1）需求分析与规划；（2）系统设计；（3）软件开发；（4）系统集成与调试；（5）技术支持与培训。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家法律法规及行业标准的智能化设计服务。
第二条 项目进度2.1 本项目计划自双方签订合同之日起至____年__月__日完成。
2.2 乙方应按照约定的时间节点提交设计成果，并保证设计成果的质量和进度。
第三条 费用及支付3.1 本项目的合同价为人民币____元（大写：____________________元整），甲方分期支付。
3.2 甲方支付乙方费用的方式如下：（1）合同签订后__个工作日内支付人民币__元作为预付款；（2）设计成果提交并验收合格后，支付人民币__元；（3）剩余款项在项目完成后一次性支付。
3.3 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。
第四条 知识产权4.1 乙方保证其提供的设计成果不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。
4.2 本项目产生的知识产权归甲方所有，乙方仅保留署名权。
第五条 保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定时间节点提交设计成果，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金。
6.2 甲方未按照约定时间支付款项，乙方有权拒绝交付设计成果，并追究甲方违约责任。
第七条 争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
智能化设计合同3篇
智能化设计合同3篇篇1智能化设计合同是利用人工智能技术制定和执行合同的一种新型合同形式。
随着科技的不断发展，智能化设计合同已经成为现代商务中不可或缺的一部分。
它不仅可以提高合同的效率和准确性，还可以降低合同的成本和风险。
智能化设计合同的原理主要是利用人工智能技术实现对合同条款的自动化处理和执行。
通过对合同文本进行语义分析和数据挖掘，智能化设计合同可以自动识别合同中的关键信息，比如合同双方的权利和义务、合同履行的时间和方式等。
在合同执行阶段，智能化设计合同可以自动监控合同的履行情况，提醒合同各方履行合同义务，并及时处理合同执行中的风险和问题。
智能化设计合同的优势主要有以下几点：第一，提高合同效率。
智能化设计合同可以自动识别和处理合同中的关键信息，大大减少了合同制定和执行的时间成本。
合同各方只需输入合同条款，系统就可以自动生成合同文本，并自动监控合同的履行情况，节省了大量的人力资源。
第二，降低合同风险。
智能化设计合同可以通过自动监控合同的履行情况，及时发现合同执行中的风险和问题，并采取相应的措施进行处理，降低了合同的风险和纠纷发生的概率。
第三，提高合同准确性。
智能化设计合同可以通过语义分析和数据挖掘技术，自动标注和识别合同中的关键信息，大大提高了合同的准确性和一致性。
第四，降低合同成本。
智能化设计合同可以自动化处理和执行合同，减少了人力资源的浪费和成本，降低了合同的撰写和执行成本。
总的来说，智能化设计合同是未来商务发展的趋势，它将成为商务合同制定和执行的新标准。
随着人工智能技术的不断发展，智能化设计合同将在未来的商务领域发挥越来越重要的作用。
希望各企业和组织能够积极推广智能化设计合同，提高商务合同的效率和准确性，降低商务合同的风险和成本，实现商务合同的智能化与自动化。
【此文仅为虚构内容，如有雷同，纯属巧合。
】篇2智能化设计合同是随着科技的发展，特别是人工智能、大数据和区块链等技术的不断进步而逐渐兴起的一种新型合同形式。
智能化设计合同7篇
智能化设计合同7篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________；邮箱：__________乙方（受托人）：__________智能化设计有限公司地址：__________法定代表人：__________联系方式：电话：__________；邮箱：__________鉴于甲方需要委托乙方进行智能化设计服务，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、设计服务内容乙方根据甲方的需求，提供智能化设计服务，包括但不限于以下内容：1. 智能化系统方案设计；2. 智能化设备选型及配置建议；3. 智能化系统集成方案；4. 智能化系统的安装、调试及维护服务。
二、合同金额及支付方式本合同总额为人民币__________元整。
支付方式为分期支付，具体支付细节如下：1. 本合同签订后，甲方应向乙方支付预付款，金额为合同总额的百分之二十（______%）；2. 乙方完成方案设计并提交初步设计方案后，甲方应在验收合格后支付合同总额的百分之五十（______%）；3. 乙方完成系统集成并调试成功后，甲方应向乙方支付剩余款项。
若存在合同金额的增减，则在最终结算时一并支付。
三、设计周期与进度安排本合同设计周期为______个月。
具体进度安排如下：1. 初步方案设计阶段（______个月）；2. 设备选型及配置建议阶段（______个月）；3. 系统集成及调试阶段（______个月）。
如遇特殊情况，双方可协商调整设计周期。
四、知识产权与保密条款1. 乙方对完成的设计成果享有知识产权；2. 甲方对乙方的设计成果有使用权，但未经乙方许可，不得转让给第三方；3. 双方应严格保密本合同内容及相关技术资料，未经对方许可，不得泄露给第三方。
五、质量保证与维护服务乙方应保证设计的智能化系统符合相关国家标准和行业规范，保证设计质量。
在系统设计寿命内，乙方应提供必要的维护服务，确保系统正常运行。
智能化工程合同样板6篇
智能化工程合同样板6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承担智能化工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：本工程包括智能化系统集成、网络工程、安防监控、楼宇自控、综合布线等内容。
二、合同范围及内容1. 乙方应按照设计要求及本合同约定，完成智能化工程的设计、施工、调试及验收等工作。
2. 工程的具体内容、要求及验收标准等详见附件一《工程内容及要求》。
三、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，至验收合格并交付使用之日止结束。
2. 乙方应按甲方要求的工期完成工程。
如遇特殊情况需顺延工期的，应事先征得甲方同意。
四、工程价款及支付方式1. 本工程总造价为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后的______天内，甲方支付乙方剩余的工程款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证本工程的质量符合相关标准及合同约定，若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
2. 乙方提供一年质保服务，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
质保期内，如发生质量问题，乙方应负责免费维修。
3. 质保期后，乙方提供有偿维修服务。
具体费用另行商议。
六、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款项，甲方应按日向乙方支付逾期应付款的违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应按日向甲方支付工程延期违约金。
智能化设计合同范本
智能化设计合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________一、设计项目名称及内容1. 项目名称：______________________2. 设计内容：包括但不限于智能化系统的方案设计、初步设计、施工图设计等，具体内容以甲方的要求和双方确认的设计任务书为准。
二、设计要求1. 乙方应按照国家和地方的相关规范、标准以及甲方的要求进行设计。
2. 设计成果应满足甲方的使用需求，具有先进性、合理性和可靠性。
三、设计进度1. 乙方应在______个工作日内完成方案设计，并提交甲方审核。
2. 方案设计经甲方确认后，乙方应在______个工作日内完成初步设计。
3. 初步设计经甲方确认后，乙方应在______个工作日内完成施工图设计。
四、设计费用及支付方式1. 设计费用总额为人民币______元（大写______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的______%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）。
（2）方案设计完成并经甲方确认后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的______%，即人民币______元（大写______元整）。
（3）初步设计完成并经甲方确认后______个工作日内，甲方向乙方支付设计费用的______%，即人民币______元（大写______元整）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
智能化设计合同合同编号：成本代码：委托事项名称：智能化设计发包人：设计人：2014年【】月【】日智能化设计合同发包人：（以下简称“甲方”或“发包人”）设计人：（以下简称“乙方”或“设计人”）发包人委托设计人承担智能化项目的工程设计。
双方经协商一致，签订本合同。
1.本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
2.本合同设计的内容：方案深化设计、施工图设计设计阶段，设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。
发包人的工程造价控制在_人民币万元内(不含停车场管理系统、机房工程、客流统计系统)。
如设计人的设计成果不符合上述工程造价控制指标要求，设计人应按发包人要求无偿进行修改，直至满足上述造价控制指标要求。
否则将对乙方处以不超过设计费总额的罚款。
设计人应于上述提交时间到发包人处领取上述资料，并在领取时确认资料是否符合要求，逾期领取的，相应后果及责任由设计人承担，不视为发包人违约，且设计成果提交时间不予顺延。
设计人如发现发包人提供的资料不符合要求，应于领取资料后【】日内向发包人提交书面说明，否则视为设计人领取的资料能够满足其履行本合同项下义务的要求。
4. 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：5 设计服务内容：设计人的设计服务须按项目所在地规划部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。
设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的建筑设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。
5.1设计范围和内容：设计范围：红线内的智能化管线及其所有施工图设计。
设计内容：安全技术防范系统(数字视频监控系统、电梯监控及五方对讲系统、入侵报警系统、无线对讲系统、出入口控制系统、停车场管理系统、离线巡更系统)、建筑设备监控系统、能源管理系统、智能化照明控制系统、通信网络系统、综合布线系统、移动通信中继覆盖系统、公共广播系统、信息发布系统（多媒体查询）、有线电视系统、客流统计系统、程控交换机系统、慧云智能化集成系统、智能化系统的防雷设计、智能化设备供电系统设计、机房工程及线槽路由系统等。
5.2 智能化方案确定阶段：5.2.1根据经发包人确认的建筑设计方案及智能化方案进行深化设计。
5.2.2提供整个工程的智能化实施的方案。
5.2.3 提供智能化系统及平面布置图。
5.2.4提供智能化设备材料的技术参数、规格选型。
5.2.5在满足限额设计要求的情况下完成智能化成本概算，注明主要材料参考品牌（发包人合格供方库）、单价，并进行说明。
5.2.6根据机电专业的楼宇自控节能要求和工艺要求，确定BA工程的方案、设计要求、平面布置、技术参数、材料规格选型等。
5.2.7 提供对其它相关专业（土建及设备等）的技术及安装要求和实施界面。
5.2.8 上述智能化方案须经发包人智能化方案评审会确认。
5.3施工图设计阶段：5.3.1根据经发包人确认的智能化设计方案，进行施工图的设计工作。
5.3.2提供智能化所有系统的施工图。
5.3.3建筑设备监控系统的施工图应包含：1)设计说明（包括网络拓扑图、系统功能说明及性能指标、系统设备配置和器材线缆等清单）。
2)控制网络连接系统图。
3)建筑设备监控工程监控点表。
4)空调机组及其焓值控制、冷冻站、新风机组、污水泵、给水泵、送（排）风、冷却塔、冷（热）水、发电机组、照明控制等系统及其其它设备的控制策略、控制流程图、原理图及电气端子接线图、电控箱二次原理图。
5)冷却塔接管系统、所有空调机房局部系统、冷冻机房及换热站局部系统等控制平面图及电缆表。
6)发包人要求或国家及当地消防局要求的监控或只监不控的设备系统图及电气端子接线图。
7)BA工程的所有管线桥架、设备联线平面图。
8)控制中心和分控制设备的平、立、剖面安装图。
9)DDC、传感器、执行机构的联线及安装大样图、平面图等。
5.3.4图纸的深度应达到施工招标及施工的要求。
5.3.5完成智能化工程的成本概算，注明主要材料品牌（发包人合格供方库）、单价，并说明是否满足限额设计的要求。
5.4施工配合阶段：5.4.1向施工单位进行施工图及技术交底，并配合发包人在招投标工作中选择所用工程的样板。
5.4.2在施工过程中根据发包人需要到派驻设计驻场代表1人，现场进行指导施工及完善相关的变更手续，具体驻场时间以发包人书面通知为准直至竣工验收结束，相关费用包括在本合同总价内。
5.4.3配合发包人及有关部门进行中期质检及竣工验收。
5.5在设计人为发包人提供各阶段设计成果初稿后，发包人将根据政府或自身需求对设计人设计成果初稿提出修改要求，设计人应及时进行调整，直至发包人书面确认为止。
5.6如在设计人服务过程中，发包人要求设计人对经发包人确认的设计进行颠覆性变化修改，属于额外服务，执行本合同第7.2条约定。
5.7设计人应负责审核施工单位的深化设计图纸及工程洽商。
6 成果交付要求：6.1方案深化设计阶段：6.1.1弱电智能化各系统的功能设计说明及性能指标。
6.1.2弱电智能化各系统的网络图、系统图。
6.1.3监控点表。
6.1.4 弱电各点位详细平面布置图。
6.1.5系统设备配置等清单。
6.1.6各系统的工程成本概算。
6.1.7 A3黑白文本8套，设计图电子光盘一套。
6.2施工图设计阶段：设计人交付的成果在符合设计任务书的成果要求和本招标文件第5条设计服务内容及周期的要求外应同时符合：6.2.1智能化各系统设计说明。
6.2.2图纸目录：标明图纸内容、图号、图幅；6.2.3设计说明及图例：说明设计的依据、遵循的标准，各子系统功能及配置概况、各子系统施工要求、设备材料安装高度、与各专业配合条件、各施工需注意的主要事项、接地保护内容，注明图纸中有关特殊图形、图例说明，对非标准设备的订货说明；6.2.4设备材料表：分系统罗列各系统主要设备材料的选型规格、数量；6.2.5系统图：表现系统原理、系统主要设备配置和构成、系统设备供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连锁关系说明。
对于楼宇自控系统，能表现所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型(AI、AO、DI、DO)及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等;6.2.6平面布置图:分层表现该层上弱电相关设备的位置、安装方式，线槽和管路的规格、走向和敷设方式，线缆的规格、走向，弱电井的位置及井内设备材料布置示意，控制室的位置。
6.2.7详图：控制室布置平、剖面图。
表现弱电间内的设备、线槽、管路的布置，控制室内的操作台、显示屏、工作人员衣物柜的布置。
明确弱电间内的电源、防雷要求、控制室内的装修要求和电源要求。
由于弱电间内还有消防系统的设备，弱电间布置时需与甲方相关部门协商确定。
6.2.8室外管线图：标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、架空线路高度、杆型、各种管线的规格型号，与其他管线平行和交叉的坐标、标高，与城市或园区管网的衔接位置。
6.2.9设备配线连线图：各系统外接线量复杂的设备需提供接线图，如楼宇自控系统的控制器、门禁管理系统的控制器、停车管理系统、视频监控系统控制室内设备间连线。
背景音乐控制室内设备间连线等等。
外接线简单的可注明参见设备说明书，如摄像机、扬声器等的接线。
6.2.10智能化各工程的成本概算包含各系统设备配置和器材、线缆等清单，弱电智能化各工程的成本概算对于以上图纸，设计人须先提供图纸及光盘各一式二套供发包人审阅及确认，待获得发包人书面确认及批准后，设计人即应按发包人要求出具并提供最终施工图图纸共计十二套、电子光盘三套。
7本合同设计费的确定与支付7.1本合同项下的设计费单价为__ __元/平方米，设计面积为万平方米，设计费总金额（即总设计费）为_ _元人民币（小写：¥元）。
7.2 本合同项下设计费采用固定综合单价，总价包干的方式，遇到下列情况允许调整：7.2.1如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差在±5%以内含±5%），总设计费不作调整。
如果经审核后的设计面积与前述第5.1条所述设计面积的误差超过±5%，则总设计费＝设计费单价×审核后的设计面积。
7.2.2 前述总设计费为固定包干总价性质，已经包括一般性的修改费用。
除非设计项目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加，否则不再增加修改费用。
如设计项目发生双方一致确认的颠覆性变化造成设计工作量大幅增加，则双方协商该项修改费用。
如在设计过程中，双方对是否构成颠覆性变化修改的理解产生分歧，设计人应按照发包人要求完成设计工作，设计费用待设计工作完成后再另行协商确定，设计人不得以此为由拖延或是拒绝进行后续工作，否则视为设计人违约，设计人应承担相应的违约责任。
但若因设计人所提供的概算书、预算书不准确，实际执行成本（将）超过发包人所确定的成本控制目标，或者因设计人设计错误等设计人责任，导致发包人对前一阶段设计进行颠覆性变化修改的，不视为设计人提供额外服务，设计人不得再另行收取费用。
7.2.3发包人、发包人上级主管部门及设计人依据经三方会签的《规划设计管控要点》进行审查，最终由发包人上级主管部门评价设计成果合格率，以《规划设计管控要点》形成《设计管控通知》，出具评价结果，经发包人规划副总签字确认后，交设计人。
该评价结果与总设计费的支付比例挂钩，具体办法见下表。
发包人有权根据上述评价结果及对设计费的计算方式，在应付设计人的任何一笔款项中对设计费付款额进行调整，设计人对此不持任何异议。
7.3设计费支付进度详见下表。
7.4合同履行后，定金抵作设计费的一部分。
7.5在发包人每次付款前，设计人应向发包人出具符合发包人要求的相应金额的合法税务发票，否则发包人有权顺延付款且不构成违约。
8双方责任8.1发包人责任：8.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、真实性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关强制性规范进行设计。
8.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果（包括所有设计资料和文件等）时，设计人应全力配合，并不收取赶工费。
8.1.3发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件，其费用由设计人自行承担。
8.1.4 发包人拥有设计人提供的所有设计成果（包括设计资料和设计文件等）的知识产权和相关财产权利。
8.1.5发包人有权为营销需要而使用设计人的名称和标志（含设计人的设计师姓名），包括但不限于通过报纸、杂志、广告以及网络媒体等，且无需另行征得设计人及其设计师同意。