水利工程施工索赔的原因和处理措施
施工合同中索赔的原因
施工合同中索赔的原因主要包括以下几个方面:一、合同条款不明确合同条款不明确是导致施工合同索赔的常见原因。
在签订合同时,如果合同条款存在遗漏、模糊或矛盾,就会给双方带来纠纷。
例如,合同中关于工程进度、质量、付款等方面的条款如果没有明确规定,就容易导致双方在执行过程中产生分歧,进而引发索赔。
二、设计变更在施工过程中,由于设计不合理、设计缺陷或者业主需求变更等原因,可能导致施工方案需要调整。
这种情况下,如果合同中没有对设计变更的相关条款进行明确规定,就容易导致双方在变更导致的额外费用和工期延误方面产生争议,从而引发索赔。
三、工程量误差由于工程量计算不准确或者现场实际情况与图纸不符等原因,可能导致实际施工过程中工程量的增减。
如果合同中没有对工程量误差的相关处理办法进行明确规定,就容易导致双方在工程款支付方面产生纠纷,进而引发索赔。
四、工期延误工期延误是施工合同中常见的索赔原因。
造成工期延误的原因有很多,如自然灾害、政策调整、设计变更、施工方案不合理等。
如果合同中没有对工期延误的处理办法进行明确规定,就容易导致双方在工期索赔方面产生纠纷。
五、材料价格波动在施工过程中,由于市场行情变化、供需关系等因素,可能导致材料价格波动。
如果合同中没有对材料价格波动的风险承担进行明确规定,就容易导致双方在材料费用支付方面产生纠纷,从而引发索赔。
六、质量问题施工质量是业主关注的重点,也是施工合同中容易产生索赔的原因之一。
如果施工过程中出现质量问题,如未按照设计要求施工、施工工艺不达标等,都可能引发业主方的索赔。
七、违约行为在施工过程中,如果承包商或业主方出现违约行为,如未按照合同约定履行义务、违反合同条款等,都可能导致合同纠纷,从而引发索赔。
八、合同履行过程中的沟通不畅施工合同履行过程中,双方之间的沟通不畅也是导致索赔的原因之一。
如双方在合同履行过程中未能及时沟通,可能导致误解、矛盾和纠纷的产生,进而引发索赔。
为了避免上述原因导致的施工合同索赔,各方当事人在签订合同时应当尽量明确合同条款,合理分配风险,并在合同履行过程中加强沟通与协调,确保工程顺利进行。
施工索赔的原因及程序
量化评价“员工工作价值”科学选拔“两级五类人才”作者:蒋建刚杜贺敏来源:《人力资源管理》2015年第03期摘要:保定电力职业技术学院采用“员工工作价值积分制”的办法,从职业资质、岗位绩效、工作创新和其他贡献四个维度,量化评价员工的工作价值和贡献。
量化评价实行分级分类管理,将全体员工分为管理、培训、教学、学管、服务五个类别,选拔出部门级和学院级两级人才,形成科学的人才选拔和评价机制。
关键词:工作价值;;积分;;两级五类;;通道一个组织的发展与其组织中的个人发展密不可分,两者相互影响、相互作用,如果两者的发展计划吻合,对于组织和个人来讲最为有效。
保定电力职业技术学院经过多年的研究和探索,针对人才评价和人才选拔,采用“员工工作价值积分制”来量化评价员工的岗位贡献,基本实现了组织发展与个人发展的有机统一,形成了人人进位、个个争先的良好氛围。
一、员工工作价值积分制和两级五类人才1.员工工作价值积分制。
员工工作价值是指员工自觉融入学院的建设和发展,在推进学院价值最大化的过程中创造的价值;员工工作价值积分制是指员工通过工作业绩获取量化积分的办法。
学院从职业资质、岗位业绩、工作创新和其他贡献四个维度拟定积分标准。
工作价值积分指标体系分两部分:第一部分为通用指标,适用于全体员工,包含四个一级指标和二十个二级指标;第二部分为专业指标,仅适用于本专业员工,包含四个一级指标和十六个二级指标。
2.两级五类人才。
学院将优秀人才分为两级:部门级和学院级,一般员工先竞聘部门级优秀人才,学院级从部门级中进一步选拔。
根据不同的岗位性质和工作职能,学院将全体员工分为五大类:行政类、培训类、教学类、学管类和服务类,五个类别的员工工作价值积分分类统计,选拔和评价以工作价值积分值为主要依据。
二、主要做法1.组织管理。
学院成立优秀人才选拔领导小组,全面负责优秀人才的遴选工作,归口管理部门为人力资源部,负责员工工作价值积分管理,负责优秀人才选拔、管理、考核等工作,各部门设一名兼职职工负责本部门职工的积分测算和数据统计工作。
关于水利水电工程索赔原因及对策研究
关于水利水电工程索赔的原因及对策研究摘要:本文针对目前水利水电工程索赔的现状,系统地分析了水利水电工程索赔难点,结合实践经验,深入研究水利水电工程索赔的对策,得出的结论具有一定应用价值,既可为水利水电施工企业所借鉴,也可供工程项目合同管理专业人员参考。
关键词:水利水电工程;索赔;原因;对策abstract: aiming at the present situation of water resources and hydropower engineering claim, systematically analyzed water conservancy and hydropower engineering claims the difficulty, combined with practical experience, thein-depth study of the water conservancy and hydropower projects, the countermeasures of claims, the conclusion of the application has certain value, can for water conservancy and hydropower construction enterprise by using for reference, also can be the project contract management professional reference.keywords: water conservancy and hydropower projects; claim for compensation; reason; countermeasures中图分类号:tv文献标识码:a 文章编号:引言上世纪80年代初期,世界银行贷款项目鲁布格水电站引水隧道工程拉开了我国基建领域项目管理的序幕,这就是著名的“鲁布格冲击”,索赔概念从此进入中国,我国企业从众多经验教训中不断地总结与探索,并形成了中国特色的项目管理模式,与国外企业相比,仍然存在着较大的差距,主要表现为索赔、反索赔意识薄弱。
施工工程索赔的方法及常见的施工索赔原因
施工工程索赔的方法及常见的施工索赔原因一、索赔原因,常见原因为:①当事人违约:是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。
业主违约------(1)业主没有按合同的规定交付设计图纸和相关设计资料,使工期延误。
(2)业主没有按合同的规定交付施工现场。
(3)业主交付的施工现场不具备施工条件。
(4)业主未保证施工所用水电及通讯的需要。
(5)业主未保证施工期间运输的通畅。
(6)业主发布指令改变原合同规定的施工顺序,打乱施工部署。
(7)业主未及时办理施工所需各种证件。
(8)业主没有按时提供供应的材料、设备。
(9)业主拖延完成合同规定的责任。
(10)业主没有按合同规定支付工程款。
(11)业主要求赶工,引起施工企业支出加大。
(12)业主提前占用部分永久工程,使正常的施工受到阻碍。
②不可抗力事件:合同当事人无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件。
我国《民法通则》上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。
即使一个有经验的承包商对它也不可能有预见和准备,对它的发生承包商无法制止,也不可能影响。
不可抗力事件主要指自然灾害、社会动乱、物价上涨、通货膨胀等造成材料价格、人工费的大幅度上涨,从而影响施工企业生产成本而导致意外损失。
③合同缺陷:在起草合同时,由于工程条件和环境比较复杂,合同很难对所有问题做出预见和规定,因此合同中不可避免的存在着考虑不周的条款、缺陷和不足之处,这些因素使合同在履行中会导致纠纷而影响工程进度,延长工期。
④合同变更:合同变更的狭义说,不包括合同主体的变更,仅指合同内容的变更,因此合同内容发生变化是合同的变更不可或缺的条件。
合同内容的变更包括:1.标的的变更;2.标的物数量的增减;3.标的物品质的改变;4.价款或酬金的增减;5.履行期限的变更;6.履行地点的改变;7.履行方式的改变;8.结算方式的改变;9.所附条件的增添或除去;10.单纯债权变为选择债权;11.担保的设定或消失;12.违约金的变更;13.利息的变化等。
施工索赔原因分析及基本处理原则
施工索赔原因分析及基本处理原则施工索赔是建筑工程实践中常见的一种纠纷处理方式,主要是由于合同履约过程中发生了一些不可抗力或者合同中未明确约定的事项,导致工程建设方或者施工方需要提出索赔要求。
施工索赔原因多种多样,包括但不限于设计变更、工程量增减、工期延误、材料价格上涨等。
在实际施工中,施工索赔的处理方式至关重要,不当处理可能会导致法律诉讼,影响项目的进度和效益。
因此,深入分析施工索赔的原因及基本处理原则对于提高工程施工管理水平具有重要意义。
一、施工索赔原因分析1. 设计变更设计变更是导致施工索赔的常见原因之一。
在工程建设过程中,由于设计招标文件不够完善或者设计图纸存在问题,可能会导致施工中需对设计进行调整或变更。
设计变更可能是由于相关规范和标准的变更、建设单位需求的调整或者施工方发现设计存在缺陷所致。
设计变更会增加工程施工成本和工期,从而导致施工方提出索赔要求。
2. 工程量增减工程量增减是另一个常见的施工索赔原因。
在工程建设过程中,由于建设单位提出了工程量变更的要求或者施工方在施工过程中发现设计数量存在错误,可能会导致工程量的增减。
工程量增减会对工程造价和工期造成影响,施工方有权根据合同约定提出索赔要求。
3. 工期延误工期延误是导致施工索赔的另一重要原因。
在工程建设过程中,由于各种原因导致施工工期延误,如天气原因、施工方自身管理不善、材料供应延迟等。
工期延误会对工程的进度和效益造成不利影响,施工方有权要求合理的索赔。
4. 材料价格上涨随着建材市场价格的波动,材料价格上涨也可能成为导致施工索赔的原因之一。
在工程建设过程中,如果材料价格出现大幅波动,可能会导致工程造价超出预算,施工方有权要求对此进行索赔调整。
5. 其他原因除了上述几种常见原因外,还有一些其他可能导致施工索赔的因素,如相关部门调整、 force majeure等。
这些因素可能会对工程建设过程中的各个环节产生影响,从而需要施工方提出索赔要求。
工程施工窝工索赔
工程施工窝工索赔一、窝工索赔的原因1. 原材料供应不及时或者出现质量问题,导致工程停工;2. 设备故障或者损坏,无法正常进行施工;3. 勞動力不足或者技术不过关,无法按计划进行工程;4. 需要的施工许可证未获批准;5. 其他不可抗拒的自然灾害或者政策变动等原因导致工程无法继续。
以上是窝工索赔可能发生的主要原因,因此,在施工前需要做好充分的准备工作,以尽量避免窝工的发生。
二、窝工索赔的流程1. 发现窝工情况:当施工单位发现工程出现窝工情况时,应立即停工,并做好相关记录和统计;2. 通知业主或监理单位:施工单位应及时通知业主或监理单位,并说明窝工的原因;3. 提出索赔申请:根据窝工的具体原因,施工单位应向业主或监理单位提出索赔申请,附带相关证据和资料;4. 协商处理:业主或监理单位收到索赔申请后,将进行审核和调查,双方协商处理窝工索赔事宜;5. 签订协议:在双方协商一致的情况下,签订窝工索赔协议,明确赔偿金额和时间;6. 履行协议:按照索赔协议的约定,施工单位需按时履行赔偿义务;7. 完成工程:待窝工问题解决后,继续施工,直至工程完工。
三、窝工索赔的注意事项1. 证据的重要性:窝工索赔时,应尽量提供充足的证据支持,包括施工记录、现场照片、相关文件等;2. 合理的赔偿额度:在提出索赔申请时,赔偿金额需要合理计算,不可过高或过低;3. 保持良好的沟通:窝工索赔过程中,双方需保持良好的沟通,及时解决问题,避免造成更大的损失;4. 守法合规:窝工索赔需遵循相关法律法规,以合法合规的方式进行;5. 落实安全措施:在进行窝工索赔时,应以安全为先,确保施工人员及周围环境的安全。
四、窝工索赔案例某施工单位在进行某项工程时,由于天气原因导致材料供应不及时,工程无法正常进行,经协商后,索赔金额为100万元,双方达成一致,最终完成了工程。
另有一家施工单位,在进行新建住宅楼工程时,遭遇了设备故障,导致工程停工,通过充分的调查和沟通,最终达成窝工索赔协议,继续施工,成功完工。
如何应对施工中的变更和索赔
如何应对施工中的变更和索赔在施工项目中,变更和索赔是常见的问题,它们可能对工期、成本和工程质量产生不利影响。
因此,有效应对施工中的变更和索赔是确保工程顺利进行的关键。
本文将介绍一些应对施工中变更和索赔的方法和策略。
一、变更管理在施工过程中,变更可能由于设计、技术要求、质量控制等因素引起。
以下是一些应对变更的方法和策略:1. 变更识别和记录确保及时识别变更,并详细记录变更的性质、原因、影响以及相关的临时措施。
2. 变更影响评估对变更影响进行评估,包括成本、工期、工程质量等方面。
根据评估结果,确定是否需要变更,并与相关方进行充分的沟通和协商。
3. 变更协议签订与业主、设计师和其他相关方签订变更协议,明确变更的范围、工作内容、费用、时间安排等。
确保变更协议的合法性和有效性。
4. 资源分配和调整根据变更的要求,调整人力、物资和设备资源的分配,确保变更工作的顺利进行。
5. 风险管理将变更视为一种潜在的风险,及时采取措施进行风险管理,减少不利影响的发生概率和影响程度。
二、索赔处理索赔是指承建方因合同履行过程中的特定事件或情况而提出的要求,要求业主对工程价格、工期或其他方面进行调整。
以下是一些应对索赔的方法和策略:1. 索赔要求整理将索赔请求进行清晰、有序的整理,明确索赔的原因、要求和依据。
确保索赔要求的合法性和充分性。
2. 证据收集和保存及时收集和保存与索赔相关的证据和文件,包括施工日志、报告、照片、技术资料等。
以备不时之需。
3. 专业评估和咨询在需要的情况下,寻求专业评估机构或咨询公司的帮助,对索赔的合理性、可行性进行评估和判断。
获取专业意见和建议。
4. 协商和谈判与业主、设计师及其他相关方进行充分的沟通、协商和谈判。
在协商过程中,保持冷静、理性,并寻找双赢的解决方案。
5. 法律救济在无法通过协商达成一致的情况下,有必要时可以寻求法律救济,通过诉讼等方式解决争议。
三、风险防控与措施除了以上的变更管理和索赔处理,还有一些风险防控与措施,可以帮助应对施工中的变更和索赔问题:1. 合同管理确保合同的明确、完整和可执行性。
水利水电工程施工合同的索赔管理
水利水电工程施工合同的索赔管理摘要本文首先对工程索赔的内涵和引起工程索赔的原因进行了简单介绍,然后提出了有效降低水利水电工程施工合同索赔的有效措施,以期能够提高水利水电工程施工合同的索赔管理,达到降低风险损失的目的。
关键词水利水电工程;施工合同;索赔管理中图分类号tv5 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2012)65-0051-021 工程索赔的相关理论概述1.1工程索赔的内涵所谓工程索赔,就是工程承包当事人由于另一方没有按照合同要求而导致当事人因为承担风险而遭受了损失,并向违反合同的一方提出索赔来弥补损失要求的一种维护自身利益的行为。
实际上,索赔是双向的,需要双方的参与。
一般情况下,我们所说的索赔是指工程的承包人在施工过程中,由于外界原因而对工程预期的时间、费用等造成一定影响,进而要求补偿损失的一种要求,表明了一种权利责任关系。
导致工程索赔的因素很多,所以,按照不同的保准,可以将工程索赔分为不同的类别,例如,如果以工程合同的索赔依据为标准,额可以将工程索赔分为两类,即合同中规定的索赔和合同中为表明的索赔;如果以工程索赔的目的为分类标准,可以将其分为工期索赔和费用索赔;如果以工程索赔事件的性质为标准,就将工程索赔分为工程变更索赔、加速索赔和意外索赔等。
在工程建设的过程中,意外时有发生,而且意外的形式却是多种多样,所以,这些事件是不是属于索赔范畴还很难确定,因为有时索赔事件的发生会引起变更。
例如,工程设计需要减少或者增加工程量,就会对原有合同规定的工期产生影响。
即使增加或减少的工程量也按照合同上的规定而进行支付,工程的承包者也可以提出延长或者缩短工期,也就意味着产生了工程索赔。
还有,如果上面例举事件,若是要求工程工期不发生变化,那么承包者可以因为增加的工程投入而提出弥补成本损失。
再如,工程设计的变化会导致工程量的变化,所以承包者就会因为工期、利润、设备成本增加等原因而提出索赔问题,而索赔问题往往都伴随着风险,因此,在进行工程索赔时对风险进行分析。
工程施工索赔存在的问题
工程施工索赔存在的问题在工程施工过程中,由于种种原因可能会出现索赔问题。
索赔是建设工程施工中各方因违约或履行义务不符而要求对方赔偿损失的一种经济手段。
工程施工索赔问题的存在,会给工程的进行带来很多困扰和不确定性。
因此,及时解决工程施工索赔问题,对于保障工程的正常进行和合作双方的利益都是非常重要的。
下面将就工程施工索赔存在的问题进行探讨,并提出相应的解决建议。
一、工程施工索赔存在的问题1.合同约定不明确在工程施工合同中,若对工程变更、工期延迟、工程质量等方面约定不明确或存在漏洞,容易引发索赔问题。
此时,双方在合同约定的权利和义务不清晰,容易发生歧义,进而导致索赔。
2.工程变更频繁在施工过程中,由于各种原因导致工程变更的情况时有发生。
如果变更的次数和幅度较大,会对工程的进度和质量产生一定的影响,从而引发索赔问题。
双方可能会就变更后的工程量、工程费用等方面产生分歧,难以达成一致。
3.工程质量问题工程质量是一个工程的生命,如果施工方未能按照设计要求和合同约定完成施工,则会引发质量问题,从而导致索赔。
例如,如果施工方使用劣质材料、施工不规范等原因造成工程出现质量问题,业主方可能会要求施工方承担相应的责任。
4.工程进度延误工程进度是工程施工中非常重要的一个环节,如果工程进度延误,则可能导致工程无法按时完工或者影响其他工程的进展,从而引发索赔问题。
例如,由于施工方未能按时完成某项工程而导致整个工程的进度受阻,业主方可能会要求施工方承担违约责任。
5.材料价格波动在工程施工过程中,由于供需关系、天气等自然因素的影响,材料价格有时会发生波动。
如果在合同中未对材料价格做出具体约定,当材料价格波动较大时,双方可能就材料费用的补偿产生争议,从而影响工程的进行。
6.工程设计不合理工程设计是工程的基础,如果设计不合理或存在错误,就会在施工过程中产生问题,从而导致索赔。
例如,设计方案中存在不合理的结构设计或施工工艺,导致施工方在施工过程中无法按照设计要求进行,可能会引发索赔问题。
关于水利水电工程索赔的原因及对策研究
关于水利水电工程索赔的原因及对策研究摘要:工程索赔是合同管理的重要环节, 也是项目管理的重要内容。
索赔工作关系着施工企业的经济利益, 是承包商赢取利润的重要手段, 必须给予高度重视。
本文分析了工程索赔的种类,分析了工程索赔现状及原因,探讨了工程索赔的对策。
关键词:水利水电工程索赔原因对策中图分类号:tv 文献标识码:a 文章编号:水利水电工程建设中采用的招投标制度,将竞争机制引入了水利水电工程建设,通过采取竞争性招标方式选择承包商。
承包商要想中标,不得不降低报价,获得中标,再采用高索赔来获取经济效益,以减少自己的风险,因此索赔的发生是正常的,也是不可避免的。
一、工程索赔的种类投资项目涉及的内容复杂, 在合同履行过程中,签订合同前所没有考虑到的事件随时都有可能发生,总会或多或少地发生承包商要求索赔的事件。
索赔大致可分为以下几种情况。
1、因合同文件引起的索赔。
合同文件内容多,最主要的是图纸、技术规范说明、合同条件和工程量清单、因其有效性和因图纸的工程量表中错误而引起的索赔等。
2、有关工程施工的索赔。
由于施工过程中,施工条件的变化, 或因业主和工程师要求引起施工内容的变化, 设计变更, 以及安装设备的设备缺陷等方面而引起的索赔。
常见的主要有, 环境的温度、湿度变化引起的施工辅助设备增加的索赔、工程质量要求的变更引起的索赔、机电设备缺陷处理引起的索赔,指定分包商违约或延误造成的索赔等。
3、关于支付方面的索赔。
包括由于价格调整方面的索赔, 由于货币贬值和严重经济失调导致的索赔、拖延支付工程款的索赔等。
4、关于工期延误的索赔。
包括拖延工期索赔、延误生产设备、人员闲置损失索赔、赶工费用的索赔等。
5、特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔。
6、工程暂停、中止合同的索赔。
二、工程索赔现状及原因目前, 由于我国建设管理机制相对还不健全, 以及业主和承包商之间的投资体制原因, 导致施工索赔管理在某些方面不可避免地存在着如下一些问题。
建设工程施工索赔原因
建设工程施工索赔原因及应对策略随着我国经济的快速发展,城乡建设日新月异,建设工程项目如雨后春笋般涌现。
然而,在建设工程施工过程中,索赔事件屡见不鲜,不仅影响了工程进度,还给合同双方带来了经济负担。
本文将从原因分析和对策建议两方面,探讨建设工程施工索赔的原因及应对策略。
一、建设工程施工索赔原因1. 设计方面在工程施工阶段,设计方面的问题往往是引发索赔的主要原因之一。
设计图纸、技术规范错误,设计变更以及设计缺陷等都可能导致施工过程中出现一系列问题,从而引发索赔。
例如,设计图纸中存在遗漏、矛盾,或者未充分考虑现场实际情况,导致施工过程中出现困难,增加工程成本。
2. 工程合同方面工程合同是约束双方行为的重要文件,合同条款不明确、合同内容矛盾、合同履行不当等都可能导致索赔。
例如,合同中关于工程量、工程价款、工期等方面的规定不明确,容易引发双方争议。
此外,合同履行过程中,双方可能因履行不当而导致索赔。
3. 意外风险和不可预见因素在施工过程中,意外风险和不可预见因素往往难以避免。
如地震、台风、流沙泥、地质断层、天然溶洞、沉陷和不明地下构筑物等,这些因素可能导致施工进度延误,增加施工成本,从而引发索赔。
4. 不依法履行施工合同在施工过程中,双方可能因违反法律法规、政策规定等原因导致合同无法正常履行。
例如,施工过程中出现安全事故,未按照相关法律法规进行报告和处理,导致工程停工,从而引发索赔。
5. 工程项目建设承发包管理原因建设工程项目的承发包管理环节复杂,涉及多方利益主体。
当承发包过程中出现管理混乱、协调不到位等问题时,可能导致工期延误、工程质量问题等,从而引发索赔。
6. 价格调控引起的索赔和法规变化引起的索赔政策法规的变化以及价格调控措施的实施,可能导致施工成本的变动。
如原材料价格上涨、政策变动等,都可能引发合同双方的索赔。
二、建设工程施工索赔应对策略1. 加强设计管理合同双方应加强对设计阶段的质量管理,确保设计图纸、技术规范的准确性和可行性。
关于水利水电工程索赔的原因及对策研究(2)
关于水利水电工程索赔的原因及对策研究作者:覃万策来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:掌握索赔和处理索赔的方法技巧,有助于对外开放和对外工程承包的开展,还有助于政府转变职能,使双方依据合同和实际情况实事求是地协商工程造价和工期,从而从繁琐的调整概算和协调双方关系等微观管理工作中解脱出来。
本文探讨了水利水电工程索赔的原因及对策。
关键词:水利水电;工程;索赔;原因;对策中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号:工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方或另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
在工程承包市场上,一般称工程承包方提出的索赔为施工索赔,即由于业主或其它方面的原因,致使承包者在项目施工中付出了额外的费用或损失,承包方通过合法途径或程序,通过谈判、诉讼或仲裁,要求业主偿还在施工中的费用损失的过程。
一、施工索赔的客观必然性水利水电土建工程,由于施工工期长、建设规模大、技术条件复杂、地下勘测情况的不确定性,气候条件、政策性变更、市场价格波动; 工程设计会有考虑不周与实际情况不符; 任何招标文件也会存在不同程度的差错或漏洞; 对合同文件的理解也会存在一些分歧; 发包人或监理人的现场指令等等,都可能导致承包人的实际成本超支,需要增加额外费用。
因此,在不确定性风险的合同条件下,施工索赔在合同实施过程中是必然存在的。
索赔的提出与处理是合同管理工作中的一项正常业务,对双方分担风险的合同而言,无论多么认真周密的合同前准备工作,无论多么规范的合同文件,无论多么优秀的合同管理,无论多么好的建设环境,所有这些都只能尽量减少索赔,并利于索赔事件发生后的处理,但绝不能根绝索赔。
随着水利水电建设市场管理的日趋完善,《招投标法》《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》等法规的颁发,合同管理越来越受到大家的重视,施工索赔是承包人维护自己正当合同利益的重要手段。
当前水利水电工程项目均采用竞争性招标的方式来选取承包人,由于竞争性招标固有的激烈竞争性,承包人不得不以低报价中标。
工程索赔的原因及理由
工程索赔的原因及理由一、业主违约如:业主未能按照规定的时间向承包商提供场地使用权;业主未能在规定的时间内付款(预付备料款、工程进度款)或不合理的扣款(扣业主供料款、预付款的抵扣、滞留金扣款。
);业主未能在规定的时间内发出图纸、指令或批复;业主拖延签发各种签证(进度付款签证、移交证书等);业主的不适当决定和苛刻检查;业主提供材料、设备的延误或不符合合同标准等。
二、施工条件变化如:基础地质方面出现变化引起的索赔等。
三、工程变更如:实际完成的工程量超过或小于投标时给定的工程量;工程师发现因设计、质量标准和施工顺序等问题时,增加新指令(增加新的工作、改变建筑材料、暂停施工或加速施工等)。
四、工期拖延非施工单位原因造成工期延误,项目可以要求延长工期,同时可以考虑要求经济补偿。
五、引起工期延误的主要原因有:1、工程预付款迟缓支付,施工图纸不能按时提交;2、面积增大、结构改变、功能变更;3、拖欠工程进度款4、材料、设备到位不及时;5、监理工程师的无理刁难;6、施工停水停电每天八小时以上(含八小时);7、不可抗拒力造成的影响;8、计划变更;9、由于业主指定的其它分包商拖延工期而影响总工期;六、非施工原因引起的工期延误而引起的费用补偿:1、由于费用损失;2、由于停工延长施工周期,造成人工费、材料费、机械停置费、三大工具闲置费的增加;3、行政管理费的增涨;4、拖欠工程进度款的利息。
在合同执行过程中,索赔是多方面的,项目部应根据工程的实际情况来着手进行各项具体的索赔工作。
七、业主指令工程师在施工过程中发出各种指令,承包商执行这些指令(包括错误的指令),势必造成的成本的增加和(或)工期的延长。
八、其它承包商干扰在同一个施工现场有几个承包商同时施工时,发生的因某承包商不能按期完成他那部分工作,而影响其它承包商的工作;场地使用、现场交通等,而造成各承包商相互干扰。
发生工程的索赔。
水利工程施工索赔的原因和处理措施
水利工程施工索赔的原因和处理措施水利工程施工索赔是指在水利工程施工过程中,因为各种原因导致施工企业向工程业主提出赔偿要求的情况。
水利工程的施工过程中,由于工程复杂性和特殊性,施工索赔问题较为常见。
本文将探讨水利工程施工索赔的原因和处理措施。
一、施工索赔的原因1. 无法预见的自然因素自然灾害如洪水、地震等不可抗力因素对水利工程施工造成了较大的影响。
这些自然因素往往会导致施工进度延误、工程变化、设备损坏等问题,进而引起施工索赔的产生。
2. 工程设计变更在水利工程的施工过程中,由于工程设计与实际情况的差异,需要进行设计变更。
设计变更往往会导致施工成本的增加,因而施工方会提出索赔要求。
3. 施工方自身过错施工方在施工过程中,由于施工不慎、施工组织不善等原因,导致工程质量、安全问题,从而引发索赔要求。
4. 材料和设备供应商原因如果材料和设备供应商提供的产品出现问题,例如质量不符合要求、交付延迟等,将给施工方造成一定损失,施工方可根据合同要求提出索赔。
二、施工索赔的处理措施1. 引入专业人员协商解决当施工索赔出现时,可以通过引入专业人员进行协商解决。
专业人员能够对工程进行细致的分析和评估,并制定相应的解决方案,以求达成双方都能接受的结果。
2. 合理设置索赔条款在水利工程施工的合同中,可以合理设置索赔条款,明确施工方在出现索赔情况时应采取的程序和措施,以及业主方的处理流程,以便在索赔出现时,双方都能按照既定的合同规定进行处理。
3. 建立完善的监督制度为了避免施工索赔的发生,水利工程施工中可建立起严格的监督制度,确保施工过程的合规性和质量的稳定性。
监督制度的建立可以包括定期的工程检验、质量监督以及技术咨询等工作,以提前发现问题并予以解决。
4. 加强沟通与合作施工方和业主方可以通过加强沟通与合作,共同解决施工索赔问题。
双方应及时沟通工程进展情况、问题解决方案以及合同变更等事宜,保持信息畅通,以避免因沟通不畅而导致的误解和争端。
引起工程施工索赔的原因
引起工程施工索赔的原因一、设计问题:工程施工索赔中最常见的原因之一是设计问题。
设计问题可能包括设计图纸不清晰、设计图纸与实际情况不符、设计方案不科学合理等。
设计问题可能导致工程施工过程中出现各种问题,如材料不符合要求、施工难度大等。
在这种情况下,施工方往往会要求重新设计或者进行额外的工作,从而导致索赔的产生。
二、合同问题:工程施工索赔中的另一个常见原因是合同问题。
合同是施工方与业主之间的约束性文件,合同中规定了工程的进度、质量要求、付款方式等重要内容。
如果合同中的条款不明确或者存在漏洞,就容易导致索赔的发生。
比如,当工程进度因为其他因素延误时,施工方可能会要求额外的费用来弥补损失。
三、材料质量问题:材料的质量是影响工程施工质量的重要因素。
如果施工方在采购材料时没有按照要求购买符合标准的材料,就有可能导致工程施工过程中出现问题,从而引发索赔。
材料质量问题可能导致工程质量不合格、施工周期延长等情况。
四、施工质量问题:施工质量是工程施工中的重要环节。
如果施工过程中出现质量问题,就可能导致工程无法按时完工或者质量不达标,从而引发索赔。
施工质量问题可能包括施工人员技术不到位、设备不符合要求等。
五、自然灾害:自然灾害是工程施工中不可控制的因素之一。
在施工过程中,如果遇到自然灾害,如地震、洪水等,就有可能造成工程停工、人员受伤等情况,从而引发索赔。
六、变更要求:在工程施工过程中,业主可能会提出一些变更要求,如增加工程量、改变设计方案等。
如果这些变更要求未按照合同规定进行协商处理,就有可能导致施工方提出额外费用的索赔。
总的来说,导致工程施工索赔的原因有很多种,其中设计问题、合同问题、材料质量问题、施工质量问题、自然灾害和变更要求等是比较常见的原因。
为了避免发生索赔,施工方和业主应在施工前认真审核设计方案、签订明确的合同、选择符合标准的材料、严格控制施工质量,同时应对可能出现的自然灾害做好预防工作。
只有这样,才能有效防止工程施工索赔的产生。
如何处理施工中的索赔与变更事项
如何处理施工中的索赔与变更事项在施工过程中,由于各种原因可能会涉及到索赔与变更事项。
处理好这些问题,不仅能保证项目的顺利进行,还能有效维护各方的利益。
本文将探讨如何处理施工中的索赔与变更事项,并提供相关建议和指导。
一、索赔事项的处理索赔是指承包商要求业主支付超出合同约定范围的费用或赔偿的情况。
在施工过程中,由于设计变更、工期延误、资料不全等原因,承包商可能会提出索赔请求。
对于这些索赔事项,应采取以下几个步骤进行处理:1.评估索赔的合理性:首先需要评估承包商提出的索赔请求是否合理。
应对施工合同、相关设计变更、施工方案等进行仔细分析,判断承包商是否有权提出索赔。
如果承包商的索赔请求合理,应及时进行处理;如果索赔请求不合理,则应向承包商做出解释,并寻求双方协商解决。
2.与业主协商:在确认索赔请求合理的情况下,应与业主进行沟通,说明承包商的索赔理由,并提出合理的解决方案。
与业主进行积极的协商,争取双方达成一致意见,避免索赔事项影响项目进展。
3.文书准备:在达成一致意见后,应尽快准备相关文书,明确索赔事项的内容、金额以及付款方式等。
文书应包括索赔申请书、索赔证明材料、索赔理由说明等,以便后续进一步履行合同义务。
4.监督与跟进:在索赔事项得到认可后,应加强对施工进程的监督与跟进,确保合同中约定的索赔事项得以妥善履行。
同时,需要保持与承包商的密切沟通,及时解决可能出现的问题,避免影响项目正常进行。
二、变更事项的处理变更事项是指施工过程中,由于设计或其他原因导致需要对合同范围、工期、价格等进行修改的情况。
在处理变更事项时,应遵循以下原则:1.及时沟通:当发现需要进行变更时,承包商应及时与业主沟通,并提出明确的修改需求。
双方应共同商讨,确定变更细节,确保双方达成一致意见。
2.签订变更协议:在双方一致同意的情况下,应签订正式的变更协议。
变更协议应明确变更事项的内容、时间、价格等,并由双方签字盖章确认。
3.履行变更事项:变更协议签订后,承包商应按照协议中约定的变更事项进行施工。
论水利工程施工索赔
论水利工程施工索赔水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分,对于保障民生、促进经济发展具有至关重要的作用。
然而,在水利工程施工过程中,由于各种不可预见的因素,施工索赔的情况时有发生。
施工索赔不仅涉及到经济利益的分配,还可能影响工程的进度和质量。
因此,深入研究水利工程施工索赔具有重要的现实意义。
一、水利工程施工索赔的概念及类型施工索赔是指在施工合同履行过程中,合同一方因对方不履行或未能正确履行合同义务,或者由于其他非自身原因而遭受经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
在水利工程中,施工索赔主要包括以下类型:1、工期索赔:由于业主原因、不可抗力等导致工程延误,施工方要求延长工期。
2、费用索赔:包括因工程变更、物价上涨、政策调整等导致施工成本增加,施工方要求业主补偿费用。
二、水利工程施工索赔产生的原因1、业主方面的原因业主未能按时提供施工场地、施工图纸等必要条件。
业主提出工程变更,导致施工方案调整和费用增加。
业主未按合同约定支付工程款项。
2、设计方面的原因设计图纸存在错误、遗漏或不合理之处,需要修改和补充。
设计变更频繁,影响施工进度和成本。
3、施工方面的原因施工组织不当,导致施工进度延误或成本增加。
施工质量不符合要求,需要返工修复,增加费用。
4、自然和社会环境方面的原因遭遇恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素,影响工程施工。
政策法规的变化,如环保要求提高、税收调整等。
5、合同方面的原因合同条款不清晰、不完善,存在歧义或漏洞。
合同中对风险分担约定不合理。
三、水利工程施工索赔的依据和程序1、索赔依据合同文件:包括施工合同、招标文件、投标文件等,是索赔的最主要依据。
法律法规:如建筑法、合同法等相关法律法规。
工程惯例:行业内普遍认可的施工规范和做法。
各种凭证:如工程进度记录、施工日志、往来函件、会议纪要、现场照片等。
2、索赔程序索赔意向通知:在索赔事件发生后的一定时间内,施工方向业主发出索赔意向通知,表明索赔的意愿。
工程项目索赔产生的原因分析
工程项目索赔产生的原因分析工程项目索赔是指在项目实施过程中,由于一系列原因导致项目参与方(一般是承包商)向项目负责方(一般是业主)提出索赔请求的行为。
工程项目索赔的原因多种多样,以下将从工程进度延误、设计变更、合同违约和不可抗力四个方面进行分析。
一、工程进度延误:工程进度延误是工程项目索赔中最常见的原因之一、其原因包括但不限于以下几种情况:1.1资金问题:项目资金没有按时到位,导致施工进度受到限制;1.2材料供应问题:材料供应商无法按时交付所需材料,导致项目施工进度延误;1.3施工队伍问题:施工队伍人手不足、技术水平低下、施工能力不足等原因导致施工周期延长;1.4天候影响:恶劣天气条件,如暴雨、台风等,影响了施工进度;1.5设备故障:施工所需的设备出现故障,无法正常运转,导致施工进度延误;1.6设计问题:设计方案存在问题,导致施工进度受到限制,需要重新设计。
二、设计变更:设计变更是工程项目索赔的另一个常见原因。
设计变更主要包括但不限于以下几种情况:2.1业主要求变更:业主在项目实施过程中,要求对设计方案进行修改,导致施工方需要重新制定施工计划,增加工程量和费用;2.2规范标准变更:相关规范和标准发生变更,要求项目方进行设计和施工的调整,增加了工作量和费用;2.3土地使用权问题:土地使用权和相关手续变更,要求对项目设计进行调整,增加了工程量和费用。
三、合同违约:合同违约是导致工程项目索赔的重要原因之一、合同违约主要包括但不限于以下几种情况:3.1拖欠款项:业主未按合同约定按时支付款项,导致施工方无法按期完成工程;3.2变更合同条款:业主在未通知施工方的情况下擅自变更合同条款,导致施工方的权益受到损害;3.3业主不合理要求:业主对施工方提出不合理的要求,违背了合同约定,导致施工方无法履行合同;3.4施工方违约:施工方在项目实施过程中,未能按照合同要求提供相应的施工能力和质量,违反了合同约定。
四、不可抗力:不可抗力是指无法预见、不能避免和不能克服的客观情况,如地震、水灾等自然灾害、社会事件等。
水利施工中的索赔
水利施工中的索赔水利索赔,是指在水利工程建设过程中,由于非承包方原因导致的工程延误、成本增加等损失,承包方有权向业主提出索赔。
水利索赔旨在维护合同双方的权益,确保工程顺利进行。
本文将围绕水利索赔的原因与类型、索赔流程与步骤、索赔证据与文件、索赔金额计算、索赔时限与期限、索赔沟通与谈判、索赔预防与风险管理以及索赔案例与启示等方面展开探讨。
一、索赔原因与类型水利索赔的原因多种多样,包括但不限于自然灾害、政策调整、业主变更、设计缺陷等。
根据索赔原因,水利索赔可分为以下几类:1. 延期索赔:因业主原因导致工程延误,承包方有权提出延期索赔。
2. 费用索赔:因业主原因导致承包方成本增加,承包方有权提出费用索赔。
3. 综合索赔:既涉及延期又涉及费用索赔的综合性索赔。
二、索赔流程与步骤水利索赔的流程一般包括以下步骤:1. 索赔事件发生后,承包方应及时通知业主,并收集相关证据。
2. 承包方根据收集的证据,编写索赔报告并提交给业主。
3. 业主收到索赔报告后,组织专业人员进行审核。
4. 审核通过后,业主与承包方进行索赔谈判,达成一致后签订索赔协议。
5. 索赔协议生效后,业主按照协议约定支付索赔款项。
三、索赔证据与文件索赔证据与文件是水利索赔的重要依据,承包方在收集索赔证据时,应注意以下几点:1. 证据要真实、完整,能够充分证明索赔事件和损失。
2. 证据要具有时效性,及时收集并整理。
3. 证据要具有法律效应,能够作为法律依据。
四、索赔金额计算索赔金额的计算是水利索赔的核心问题,一般应遵循以下原则:1. 直接损失原则:只计算因索赔事件导致的直接损失,不包括间接损失。
2. 合理预测原则:对于未来的损失,应进行合理预测并计算。
3. 证据支持原则:索赔金额的计算应有充分的证据支持。
五、索赔时限与期限水利索赔具有一定的时限和期限,承包方在索赔过程中应注意以下几点:1. 及时索赔:索赔事件发生后,承包方应及时提出索赔,避免超过索赔时限。
工程施工的工程变更与索赔处理
工程施工的工程变更与索赔处理在工程施工过程中,经常会遇到各种不可预测的情况,如设计变更、施工错误等,这就需要进行工程变更和索赔处理。
本文将介绍工程变更和索赔处理的概念、原因、处理流程以及注意事项。
一、工程变更的概念和原因工程变更是指在施工过程中因为各种原因,对工程的设计、施工方法、质量要求等进行修改或调整的一种行为。
其主要原因包括但不限于以下几点:1. 设计变更:由于设计方案或施工图纸的不完善或错误导致需要修改工程的设计。
2. 材料变更:由于材料供应问题或市场变化等原因需要更换原有的材料。
3. 施工方法变更:根据实际施工情况、环境变化等调整施工方法,以确保工程的顺利进行。
4. 施工进度变更:由于各种不可抗力因素或合同约定等原因需要对施工进度进行调整。
5. 安全和环保要求变更:根据法律法规、环境要求等调整工程的安全和环保要求。
二、工程变更的处理流程在出现工程变更时,应按以下流程进行处理:1. 发现变更需求:监理或施工方在工程实施过程中发现需要变更的情况,及时记录并上报。
2. 变更评估:项目相关方对变更需求进行评估,包括技术可行性、工期影响、成本变化等。
3. 变更协商:由施工单位与设计方和项目业主进行协商,商议工程变更的方案、费用以及施工影响等。
4. 变更合同签订:在协商一致的基础上,签署变更合同,明确变更的内容、费用和工期等。
5. 变更实施:按照变更合同的要求进行实施,并记录施工过程中的变更内容和影响。
6. 变更验收:工程竣工后,由项目相关方对变更工程进行验收,确保符合变更合同的要求。
三、索赔处理的概念和原因索赔是指施工单位因为遭受到不可预见或不可抗力的原因,导致工程施工成本增加、工期延误、损失等情况而向业主提出要求赔偿的一种行为。
主要原因包括但不限于以下几点:1. 设计变更:由于设计方案或施工图纸的变更导致施工单位不得不承担额外的费用和工期。
2. 材料质量问题:由于材料供应商提供的材料质量不合格,导致施工单位需要重新采购或在施工过程中出现问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水利工程施工索赔的原因和处理措施
发表时间:2018-07-27T10:29:39.563Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:王妙法[导读] 摘要:水利工程是我国的基础设施工程,在水利工程发展过程中出现了影响水利工程经济效益以及正常运行的问题,即水利工程的施工索赔问题。
湖北大禹水利水电建设有限责任公司湖北武汉 430061 摘要:水利工程是我国的基础设施工程,在水利工程发展过程中出现了影响水利工程经济效益以及正常运行的问题,即水利工程的施工索赔问题。
水利工程在施工以及运行过程中,需要严格按照合同方案进行,以此保证施工方以及业主方的权益。
本文主要分析了水利工程施工索赔的主要类型,以及导致施工索赔出现的原因,在了解基本的施工索赔情况之后,制定了全面的施工索赔处理措施。
关键词:水利工程;施工索赔;原因;处理措施引言:
水利工程项目具有较长的建设周期,且政府、社会的投资力度较大,涉及到较多的利益主体。
但是在具体的施工过程中,由于施工流动性较强以及存在较多的不可控因素,很容易导致施工出现问题,从而出现工程索赔情况。
在出现工程索赔问题时,要分清施工索赔的类型,并找出索赔的主体以及被索赔方,严格按照水利工程施工索赔程序进行处理,尽量降低利益主体的经济利益损失。
一、水利工程施工索赔类型(一)承包商向业主提出的索赔一是工期索赔。
工期索赔主要是指由于施工进度延误而产生的索赔项目,当施工进度延误,并不是由承包商引起时,承包商可以向业主提出合同工期展延索赔。
工期索赔提出情况主要包括当工程项目的工程量增加,或者是出现了一些外在因素影响了施工进度。
此外,有时还会存在业主或者是监理单位提出过分的要求,从而使得施工进度延误,此时承包商也可以向业主提出工期索赔;二是经济索赔。
当项目工程中增加了合同以外的额外支出时,承包商可以向业主提出额外费用支出补偿,或者是赔偿自己的经济损失,主要赔偿项目是在项目施工过程中额外增加的人工费用、材料费用、工地管理费用等;三是综合索赔。
综合索赔主要是由承包商向业主提出的,针对某一事件的包括费用赔偿和工期赔偿的综合索赔形式。
(二)业主向承包商的反索赔当承包商没有按照合同承诺履行自己的职责,并且侵害到业主的利益时,业主可以按照合同管理要求对承包商提出反索赔。
业主向承包商提出的反索赔,主要有工期延误的反索赔、施工缺陷反索赔、以及管理维护费用反索赔等。
若在项目施工过程中,承包商指定的施工单位使用了不合格的施工材料,导致工程出现质量问题,影响了业主的综合利益,此时,业主可以对承包商提出反索赔。
业主向承包商的反索赔形式有利于控制承包商的不良施工行为和管理行为。
二、索赔发生的原因
(一)发包人引起的索赔
发包人在水利工程项目中担当着重要的角色,由发包人引起的索赔,主要是由以下发包人的行为导致的。
在投标环节发包人没有向投标人提供全面的水利工程施工区域的地质条件信息以及水文条件信息等,同时提供的信息还存在与实际工程不相符的情况,对后期的施工造成了严重的影响,导致并且施工费用的增加,此时承包人可以提出索赔。
譬如,湖北咸宁市某拦河闸,原设计的是纵向围堰分期导流,由于该设计方案与现场地形不相符,不能满足导流要求。
后期改为明渠导流。
并且初设为石方爆破方案,由于该工程是在城区,该方案不能实施,后期采用啄木鸟开挖。
由此,需重新进行报价,承包人可针对发包人的多次更改项目施工内容所耗费的工程造价进行索赔。
其次,当发包人在设计工程时没有提供合格的材料和施工设备,导致施工过程中存在风险,且承包人无法预见和处理这些风险,这就是发包人风险引起的索赔。
与此同时还存在发包人的违约现象,在制定合同之后,发包人并没有按照合同条款的要求,进行施工场地的创建,导致在施工过程中,水电供应不正常,缺乏相应的通信条件、住宿条件和医疗条件等。
同时无法向施工单位按期提供施工图纸,导致施工项目不能正常开展。
诸如此类的违约现象直接导致承包人出现经济损失,因此承包人可以向发包人提出索赔。
(二)合同项目变更引起的索赔发包人和承包人是合同执行双方,一旦合同项目出现变更,就要进行及时的处理。
若工程变更是由发包人引起的,且导致了实质性的施工工序和工期的变化,发包人要及时的对变更方案进行处理,若发包人处理不到位,导致承包人费用增加,承包人就可以提出索赔。
(三)规章制度的变更引起的索赔规章制度的变更引起的索赔主要指的是在合同执行之后,相应的法律法规和规章制度发生了变化,且对现行的合同项目造成了不可逆的影响,从而导致项目费用增加、工期延长,此时发包人要及时的对合同项目进行调整,如果没有做出及时的调整,而造成承包人的后续损失,承包人可以提出索赔。
三、做好索赔处理工作的具体措施(一)严格执行索赔程序
当接受到施工索赔处理请求时,施工索赔的处理人员要严格按照索赔程序进行索赔处理。
一般情况下,首先要接受提交的索赔文件,承包人要将索赔意向书提交给发包人和监理人,且要注意时限,一定要在28天之内完成。
并且在将意向书交给发包人和监理人之后,还要在28天之内,将索赔申请报告提交给监理人,并在索赔申请报告中详细的说明索赔理由,并且制定出详细的费用计算依据,要同时上交证明材料。
在索赔申请书受理的过程中,承包人要随时保持与监理人之间的联系,确保能够随时随地的向监理人继续提出后续的索赔申请报告。
在处理完索赔事件之后,监理人需要接收承包人的最终索赔申请报告。
(二)加强索赔审核工作力度在承包人向监理人提出索赔申请报告之后,监理人要做好对索赔申请报告的审核。
要认真的审核以下项目:在搜集完承包人提交的相关记录之后,监理人要对承包人提出的基本事实进行调查。
要针对合同条款依据检查承包人引用的索赔权利,并客观的对索赔权利进行分析,确保公平、公正、公开的完成索赔审核工作。
在索赔审核过程中,审核人员要初步确定出需要索赔的金额以及工期时长。
若有必要的话,索赔审核工作人员还可以对索赔工作报告进行更改。
(三)丰富预防索赔出现的措施
在对水利工程施工索赔问题进行分析和处理时,相关人员应该具有事前预防的意识。
要做好对施工索赔的事前控制,尽量避免出现施工索赔,严格按照合同中的条款进行项目管理与执行。
做好水利工程施工索赔问题的预防就需要在工程设计前期做好施工图纸设计工作,要严格的将招标图纸和施工图纸区分开。
进行在施工图纸设计环节,要聘请专业的水利行家对施工图纸进行审查,并进行进一步的优化设计,做好对施工图纸的深度设计可以有效的避免在施工过程中出现导致索赔的原因。
在工程招标之前,招标人员要对工程进行合理的标段划分,重点区分施工难点,确保有序的进行工程分包,并明确承包方的管理责任,制定出高质量的招标文件。
高质量的招标文件应该包括详细的工程量清单、专用条款和相应的技术条款。
此外,在项目开工之前,承包人应该对工程项目进行风险投保,以尽量降低出现自然灾害时项目的经济损失,做好风险规避工作。
(四)提高索赔处理的灵活度
水利工程施工索赔的处理需要参照相关的政策性文件和行业性标准,但是这些政策文件以及行业标准并不能全部覆盖水利工程施工索赔项目细节,因此水利工程施工索赔处理人员要提高索赔处理的灵活度,根据自己丰富的索赔处理经验,处理当价格不全以及定额缺项等特殊的索赔现象。
以处理人工费调整为例,水利工程施工索赔处理人员,可以以建筑行业部门人工费调整的做法为参考,进行人工费的合理调整。
当出现定额缺项时,水利工程施工索赔人员可以参照其他行业的定额补充标准对索赔进行科学的处理。
诸如此类,可以大大提高水利工程施工索赔的效率。
结语:
水利工程施工索赔是一个常见的现象,分析水利工程施工索赔出现的原因时要从承包人、发包人双方出发,同时要关注合同可能存在的问题。
在处理水利工程施工索赔时,要严格按照施工索赔程序进行。
同时要加强对施工索赔的审核力度,并提高对施工索赔可能出现的预防能力,要采取更加灵活化的方式切实的提高施工索赔处理成效。
参考文献:
[1]王海燕.水利工程施工索赔原因初步分析[J].山西水土保持科技,2017(01).
[2]孔祥勇.水利工程施工中的合同变更索赔探讨[J].住宅与房地产,2016(18).
[3]李小林,肖艳,何卫锋.浅谈水利工程施工索赔事宜处理[J].治淮,2014(01).。