2019年延期交房的补充协议书范本
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
收房延期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方（收房方）：________乙方（开发商）：________鉴于甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》，合同约定甲方应于____年____月____日取得该商品房的交付使用，但乙方未能按期交付，经双方协商，达成如下协议：一、延期交付原因1. 乙方未能按合同约定时间交付房屋，原因是：________。
2. 乙方在合同约定的交付日期前已书面通知甲方，说明延期交付的原因。
二、延期交付期限1. 由于________原因，乙方无法在合同约定的交付日期前交付房屋。
2. 经双方协商一致，乙方承诺将房屋交付日期延期至____年____月____日。
三、赔偿标准1. 乙方因延期交付房屋给甲方造成的损失，乙方同意按照以下标准进行赔偿：（1）房屋总价款的_____%作为延期交付赔偿金；（2）赔偿金自合同约定的交付日期起计算至实际交付日期止，按日计算，日赔偿金为房屋总价款的_____%。
2. 甲方因延期交付房屋而产生的其他费用，如搬家费、临时租房费等，乙方同意承担。
四、赔偿方式1. 乙方应在房屋实际交付日期后的____个工作日内，将赔偿金支付给甲方。
2. 乙方支付赔偿金的方式为：________。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
3. 本协议自签订之日起至甲方取得房屋实际交付之日止，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：____年____月____日附件：1. 商品房买卖合同2. 乙方延期交付通知3. 其他相关证明材料第2篇甲方（开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主）：地址：____________________身份证号：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的位于____________________的项目（以下简称“本小区”），原定于____年__月__日交付给乙方使用。
房屋延期交付补充协议
房屋延期交付补充协议1. 背景本协议作为《房屋合同》的补充文件，旨在对原定房屋交付日期进行延期并明确双方的义务和责任。
根据市场变化和项目进度，甲方和乙方经协商一致，达成以下约定。
2. 延期交付本协议中所指的延期交付是指原定房屋交付日期推迟，双方同意将房屋交付日期从原合同约定的日期延期至新的约定日期。
甲方承诺按新的约定日期将房屋交付给乙方，乙方同意在新的约定日期接收房屋。
3. 新的约定日期根据协商一致，甲方和乙方约定新的房屋交付日期为[填写具体日期]。
4. 延期原因房屋交付延期的原因如下：1.建筑施工进度受不可抗力因素所影响，包括但不限于自然灾害、政府行为、物资短缺等；2.建筑施工过程中发生意外事故导致施工延误；3.项目规划调整或项目管理需要。
5. 义务和责任5.1 甲方的义务和责任甲方承诺在新的约定日期之前完成房屋建设和装修工作，确保房屋交付给乙方时符合相应的建筑标准和质量要求。
如因甲方原因导致延期交付，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于为乙方提供临时住宿并支付相应的费用。
5.2 乙方的义务和责任乙方同意在新的约定日期之前接收房屋，并按照合同约定支付相应的房屋尾款。
如乙方未按期接收房屋，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金或滞纳金。
6. 合同变更根据本协议的约定，房屋交付日期的延期不影响原合同中未做出明确约定的条款和条件。
除非本协议另有明确规定，原合同中的其他条款和条件仍然有效。
7. 争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不能解决，应提交至所属法院解决。
8. 生效和解释本协议经甲方和乙方签字确认后生效，并取代原有房屋合同中关于交付日期的约定。
本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
补充协议是为了应对房屋交付日期延期的情况，确保双方的权益得到保障。
双方应保持沟通和合作，确保按时完成相关工作，尽量减少延期的影响。
一旦延期交付，双方将根据本协议的约定履行相应的义务和责任，有效保障交易的顺利进行。
延期收房 补充合同 范本
延期收房补充合同范本English:Subject: Template for Deferred Acceptance of Apartment and Addendum to ContractDear [Owner"s Name],We hope this letter finds you well.As you are aware, due to unforeseen circumstances beyond our control, we have been unable to take possession of our apartment at [Apartment Complex Name] as initially agreed upon in our purchase agreement dated [Agreement Date].We deeply regret any inconvenience this may have caused and would like to propose an addendum to our contract that outlines the terms and conditions of the deferred acceptance of our apartment.We believe it is in both our interests to reach a mutual agreement that addresses the current situation.Please find attached a draft of the addendum that specifies the new date of possession, which we propose to be [New Date].We have also included provisions for any additional costs or fees that may arise due to the delay, as well as the implications for the payment of maintenance fees during the period of deferral.We kindly request a prompt response to our proposal and hope thatwe can amicably resolve this matter.Your understanding and cooperation are greatly appreciated.Best regards,[Your Name]中文：收件人：[业主姓名]尊敬的[业主姓名]，您好！如您所知，由于不可抗力因素，我们无法在[购房协议日期]所约定的时间内接管[公寓名称]的公寓。
房屋租赁合同补充协议范本(延期交房)2019年版 - 首付款未支付延期
《房屋租赁合同》补充协议
（首付款未支付延期的情况下使用）
出租方：（以下简称甲方）法定代表人/身份证号码：
地址/住址：
联系电话：
承租方：（以下简称乙方）法定代表人：
地址：
联系电话：
鉴于双方于年月日已就坐落于
的房屋签订《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，对原合同内容作如下变更和补充：
一、将原合同约定的租赁房屋交付时间变更和补充如下：
租赁房屋的交付时间变更为年月日前，由于变更后的房屋交付时间较原合同约定的交付时间迟延天，因此，原合同约定的装修免租期变更为年月日至年月日，租赁期限变更为
年月日至年月日。
二、原合同约定的首付款金额的支付时间变更为年月日前，
每年的房屋租金支付时间相应顺延，即于每年月日前支付下年度房屋租金。
三、若甲方仍不能按本补充协议约定的期限按时交付房屋的，乙方有权解除合同，甲方应按原合同约定的第一年房屋租金的20%承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的损失，违约金不足于弥补乙方损失的，乙方有权进行追偿。
四、本补充协议仅限于对房屋交付迟延做出变更和补充约定，任何一方未全面履行原合同以及本补充协议的，有权向对方提出权利主张和抗辩，签署本补充协议并不视为任何一方对其享有权利的放弃或对对方义务的免除。
五、本补充协议与原合同具有同等法律效力，是双方签订的原合同的组成部分，本补充协议未作变更或补充的，按原合同约定履行。
六、本补充协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。
自双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：经办人：
电话：电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日。
延期交房补充合同范本三篇
延期交房补充合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买受人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房，则自延期交房之日起至实际交房之日止，甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。
2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的，甲方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。
三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住，甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。
四、通知与送达1. 双方同意，本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达，送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。
2. 若以邮寄送达的，收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准，邮件寄出后[具体天数]日视为送达；若以电子邮件送达的，以电子邮件发送成功之日视为送达。
五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
六、其他条款1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
延期交房补充协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（开发商）：____________________地址：________________________________联系电话：__________________________乙方（购房者）：____________________地址：________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“主合同”），合同编号为_______，其中约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。
因甲方原因，导致房屋交付时间延期，经双方协商一致，就延期交房事宜达成如下补充协议：一、延期交房原因1. 甲方延期交房的原因如下：（1）__________________________（2）__________________________（3）__________________________二、延期交房期限1. 甲方因上述原因导致房屋交付延期，经协商一致，延期交房期限为____个月。
2. 延期交房期限自主合同约定的交付之日起计算。
三、延期交房违约责任1. 甲方应按照以下标准向乙方支付延期交房违约金：（1）自主合同约定的交付之日起至实际交付之日止，每延迟一日，甲方应向乙方支付房屋总价款的_____%作为违约金。
（2）若延期交房期限超过____个月，乙方有权解除合同，甲方应退还已付房款及相应利息，并支付相当于已付房款_____%的违约金。
四、乙方权益保障1. 在延期交房期间，甲方应确保房屋的工程质量、使用功能及配套设施符合国家相关标准。
2. 甲方应定期向乙方通报延期交房的原因、进展及预计交付时间。
3. 乙方有权要求甲方提供延期交房的相关证明材料。
五、其他约定1. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
延期交房补充详细协议（通用3篇）
延期交房补充详细协议（通用3篇）延期交房补充详细协议篇1甲方：________房地产开发有限公司乙方：________________由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间1、________年________月________日一期开始交房，8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕;并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿1、________年________月________日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行，________年________月________日至________年________月________日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，________年________月________日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从________年________月________日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。
因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次2、因业主还款形式不一致，特作如下规定：1)全款支付的业主，享受以上违约补偿。
2)分期付款的业主，在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度，就可享受以上赔偿。
五、违约金支付方式________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必须符合政府规定，甲方必须出具书面材料。
售房补充协议范本房屋交付时间延迟补充协议
售房补充协议范本房屋交付时间延迟补充协议一、背景介绍双方于xxxx年xx月xx日签署了《售房合同》（以下简称“原合同”），并就房屋交付时间达成一致。
然而，由于特殊情况的发生，使得房屋交付时间无法按照原合同规定的时间进行。
为了保证双方权益，达成本补充协议。
二、延迟交付时间双方一致同意原合同中规定的房屋交付时间延期。
具体延期时间为：房屋交付时间从原合同规定的xxxx年xx月xx日延期至xxxx年xx月xx日。
三、延迟交付的原因1. xxxx原因：xxxx。
2. xxxx原因：xxxx。
四、违约责任与补偿1. 双方在此确认，由于房屋交付时间的延迟是不可抗力或双方约定的特殊情况导致的，并且双方已经充分商讨并达成本补充协议，因此双方互不承担违约责任。
2. 双方同意，在延迟交付期间，买方无权要求卖方支付任何滞纳金或违约金。
3. 双方同意，在延迟交付期间，卖方将尽力保证房屋的安全、完好，并对房屋进行保养、维护。
五、其他条款1. 本补充协议自双方签署之日起生效，具有法律约束力。
2. 在本补充协议中未尽事宜，适用原合同有关条款。
3. 本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本补充协议的修改或变更必须经过双方书面协商一致，并作为补充协议的一部分。
六、争议解决双方因本补充协议引起的任何争议，应友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、附则1. 本补充协议的标题仅为方便阅读，不影响对各条款的理解和执行。
2. 本补充协议适用中华人民共和国的法律。
八、附表（可以根据实际情况添加附表，如相关日期、签字处等）以上为双方共同达成的售房补充协议范本，本补充协议自双方签署之日起生效，并取代原合同中有关房屋交付时间的约定。
双方应互相遵守本补充协议的规定，并共同履行协议中的义务，确保双方的合法权益不受损害。
买方：（签字）日期：卖方：（签字）日期：。
购房合同逾期交房补充协议
甲方（以下简称“买方”）：_________________乙方（以下简称“卖方”）：_________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“主合同”），合同编号为：____。
现因不可抗力等原因，导致卖方无法按主合同约定的交房日期交房，经双方协商一致，达成如下补充协议：一、交房日期调整1. 主合同约定的交房日期为____年__月__日，现因以下原因导致无法按期交房：（1）不可抗力：如地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政策调整：如政府规划变更、土地性质变更等；（3）施工延误：如工程进度、材料供应等因素导致工期延长；（4）其他原因：如卖方资金链断裂、房屋质量问题等。
2. 经双方协商，卖方承诺在以下期限内完成交房：（1）因不可抗力原因导致无法交房的，卖方应在不可抗力事件结束后____个月内完成交房；（2）因政策调整导致无法交房的，卖方应在政策调整后____个月内完成交房；（3）因施工延误导致无法交房的，卖方应在施工延误结束后____个月内完成交房；（4）因其他原因导致无法交房的，卖方应在问题解决后____个月内完成交房。
二、违约责任1. 如卖方未能按上述约定时间完成交房，每逾期一日，应向买方支付____元违约金。
2. 买方有权要求卖方在逾期交房期间承担以下责任：（1）承担物业管理费、供暖费、水电费等费用；（2）承担房屋租赁费用，如买方需要在外租房居住；（3）承担因逾期交房给买方造成的其他损失。
三、其他约定1. 本补充协议作为主合同的补充部分，与主合同具有同等法律效力。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
3. 如本补充协议与主合同内容有冲突，以本补充协议为准。
甲方（买方）：_________________ 乙方（卖方）：_________________签字（盖章）：_________________ 签字（盖章）：_________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注：本补充协议未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。
延期交房补充合同范本
延期交房补充合同范本一、合同双方甲方（开发商）：____________________乙方（购房者）：____________________二、原合同基本信息1. 原合同编号：____________________2. 原合同签订日期：____________________3. 原合同约定交房日期：____________________三、延期交房原因及期限1. 延期原因：____________________（详细说明导致延期交房的具体原因）2. 新的交房日期：____________________3. 延期期限：从原合同约定交房日期起至新的交房日期止，共计______个月。
四、违约责任及赔偿1. 甲方应按照本补充合同的约定，在新的交房日期前将房屋交付给乙方。
2. 若甲方未能按补充合同约定的日期交房，应向乙方支付违约金，违约金计算方式如下：违约金数额：每日按房屋总价款的______‰计算。
违约金支付方式：自逾期之日起，每逾期一日，甲方应支付相应的违约金。
3. 若甲方逾期交房超过______个月，乙方有权解除合同，甲方应退还乙方已付全部房款，并支付相应的违约金。
五、其他条款1. 本补充合同是原购房合同的补充，与原购房合同具有同等法律效力。
2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
六、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
七、附加条款（此处可添加双方认为必要的其他条款）八、签字盖章甲方（开发商）：____________________ 乙方（购房者）：____________________ 签字日期：____________________。
延期交房补充合同范本
延期交房补充合同范本一、前言甲方（卖方）：____________________地址：___________________________法定代表人/负责人：_____________乙方（买方）：____________________地址：___________________________法定代表人/负责人：_____________二、延期交房1. 交付日期变更：甲方同意将原合同约定的房屋交付日期延期至_______年_______月_______日。
2. 延期原因说明：甲方因________________（具体原因）导致无法按原合同约定日期交房。
三、违约责任1. 甲方责任：若甲方未能按照本合同约定的新的交付日期交付房屋，则应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：________________。
2. 乙方权利：若甲方违约，乙方有权选择要求甲方支付违约金或解除合同。
若乙方选择解除合同，甲方应在收到乙方书面通知后_______日内退还乙方已支付的全部房款，并按照_______%的年利率支付自乙方付款之日起至实际退款日期间的利息。
四、其他条款1. 法律适用与争议解决：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交_______人民法院诉讼解决。
2. 合同的修改与补充：本合同是原合同的补充，与原合同具有同等的法律效力。
本合同未涉及的原合同条款继续有效。
对本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方地址：____________________乙方地址：____________________4. 合同的生效与终止：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同的终止不影响双方在终止前已经产生的权利和义务。
五、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
购房合同补充协议晚交付
甲方（买受人）：_________乙方（出卖人）：_________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了《购房合同》（以下简称“主合同”），为明确双方在房屋交付方面的权利义务，经双方协商一致，特就主合同中关于房屋交付的相关条款进行补充如下：一、房屋交付时间1. 主合同约定房屋交付时间为____年__月__日，但乙方因自身原因导致房屋未能按期交付。
2. 本补充协议签订后，乙方应于____年__月__日内完成房屋交付手续，并确保房屋达到交付条件。
二、房屋交付条件1. 乙方应确保房屋具备以下交付条件：（1）房屋主体结构、设备设施齐全，符合设计要求，质量合格；（2）房屋内部装修完毕，符合合同约定；（3）房屋周边配套设施完善，满足居住需求；（4）房屋权属清晰，无任何权属纠纷。
2. 乙方应提供以下相关文件：（1）房屋所有权证书；（2）房屋土地使用权证书；（3）房屋质量保修书；（4）物业管理合同；（5）其他乙方认为必要的文件。
三、逾期交付责任1. 乙方未能按本补充协议约定的交付时间完成房屋交付，应向甲方支付逾期交付违约金，违约金按以下标准计算：（1）逾期交付时间不超过30天的，每日按房屋总价款的万分之五支付违约金；（2）逾期交付时间超过30天但不超过60天的，每日按房屋总价款的万分之八支付违约金；（3）逾期交付时间超过60天的，每日按房屋总价款的万分之十支付违约金。
2. 逾期交付违约金总额不超过房屋总价款的10%。
四、其他约定1. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如本补充协议与主合同内容不一致，以本补充协议为准。
2. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（买受人）：_________ 乙方（出卖人）：_________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注：本补充协议仅供参考，具体条款以甲乙双方协商一致为准。
延迟交房补充协议
延迟交房补充协议协议编号： LD20191001协议有效期：自签署之日起至交房日期甲方（房屋买方）： [填写甲方姓名/公司名称/组织名称]乙方（房屋开发商）： [填写乙方姓名/公司名称/组织名称]协议背景：甲方与乙方就位于[填写房屋地址]的房屋销售事宜已签署销售合同（以下简称“原合同”），合同约定房屋交付日期为[填写原合同约定交房日期]。
由于乙方在施工过程中遭遇不可抗力因素，工期延误，因此甲乙双方根据平等互利的原则，达成以下补充协议。
1. 延迟交房时间根据乙方的工期延误情况，双方约定将原合同约定的交房日期延期至[填写延期后的交房日期]。
甲方同意在延期后的交房日期之前不对乙方提出任何索赔要求。
2. 延迟交房期间在延期交房期间，乙方将负责保管和维护房屋建筑物，确保房屋品质不受任何损害。
乙方应进行必要的维修和维护工作，确保房屋无任何差错，并保证房屋的安全性能不受损。
3. 延迟交房补偿由于工期延误导致甲方无法按时收房屋，乙方同意向甲方进行以下补偿措施：3.1 符合法律规定的罚金乙方同意按照当地法律规定的相关条款，按日向甲方支付违约金。
罚金的具体金额将根据延迟交房的天数和原合同房屋总价的比例确定。
3.2 延期交房返还利息在延期交房期间，乙方同意向甲方支付等同于原合同总房款金额的X%（X为年利率）的利息作为延期交房的补偿措施。
利息计算方式为按月计算，从原合同约定的交房日期起至延期后的交房日期止。
3.3 其他补偿方式双方可协商其他形式的补偿方式，例如给予甲方某种特殊权益或优惠，以弥补延期交房给甲方带来的不便和损失。
4. 其他条款4.1 协议变更本补充协议的任何修改、补充或变更，必须以书面形式经双方协商一致后方可生效。
4.2 合同优先对于与本补充协议有关的事项，本补充协议与原合同不一致的地方，以本补充协议为准。
4.3 法律适用本补充协议以及甲乙双方就原合同所发生的任何争议，受[填写适用法律]的管辖。
4.4 附加条款本补充协议的签署并不表明双方对原合同的其他条款作任何放弃或修改。
延期交房的补充协议
延期交房的补充协议
补充协议：延期交房
甲方：（开发商/房屋出租方/卖方）
乙方：（购房者/租赁方/买方）
鉴于甲乙双方就房屋交房日期的延期达成一致意见，特订立本补充协议，并共同遵守。
一、背景
甲方作为开发商/房屋出租方/卖方，在双方签订的原合同中承诺于特定时间按合同约定交付房屋给乙方。
由于不可抗力或其他特殊情况的发生，无法按原合同约定时间交付房屋给乙方。
鉴于以上情况，甲乙双方同意对原合同进行补充，以延期交房时间。
二、原合同条款的延期
原合同中的以下条款将被修改如下：
1.交房时间：
按照原合同约定，交房时间为____年____月____日。
根据本补充协议的约定，双方同意将交房时间延期至____年____月____日。
2.具体交房日期的确定：
甲方承认因不可抗力或特殊情况的发生，无法按原合同约定的时间交
付房屋。
甲方将以书面形式通知乙方新的交房日期，并在____年____月
____日前与乙方签订书面补充协议。
3.违约责任：
双方同意，在交房时间延期期间，各自遵守原合同约定的其他条款，
并无需承担违约责任。
三、条件与约束
1.本补充协议仅适用于交房时间延期的情况，不涉及房屋质量、价格、权益等其他问题，原合同的其他条款继续有效。
2.甲方应尽最大努力在延期期限内交付房屋，同时乙方应予以合理的
宽容及谅解。
3.本补充协议需经甲乙双方签署并加盖公章，方可生效。
房屋延期补充合同书
房屋延期补充合同书
甲方（原合同卖方）：
地址：
联系电话：
身份证号码：
乙方（原合同买方）：
地址：
联系电话：
身份证号码：
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了编号为____的房屋买卖合
同（以下简称“原合同”），现因____（具体原因，如施工延误、政
策变动等）导致原合同约定的房屋交付时间无法按时履行，经双方协
商一致，特订立本补充合同书。
一、房屋延期交付
1. 甲方同意将原合同约定的房屋交付时间延期至____年____月____日。
2. 延期交付期间，甲方应保证房屋的建设质量与原合同约定保持一致。
二、违约责任
1. 如甲方未能在上述延期交付时间内交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金 = 房屋总价款× 延期天数× 0.05%。
2. 如乙方因个人原因要求再次延期，应提前____天书面通知甲方，并
经甲方同意后方可执行。
三、其他条款
1. 本补充合同书与原合同具有同等法律效力。
如本补充合同书与原合
同内容有冲突，以本补充合同书为准。
2. 本补充合同书未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本补充合同书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字）：____________________
日期：____年____月____日
乙方（签字）：____________________
日期：____年____月____日
（注：以上内容为示例文本，具体条款应根据实际情况调整。
）。
房屋延期补充协议书
房屋延期补充协议书房屋延期补充协议书甲方（出卖方）：姓名/名称：地址：身份证号码/统一社会信用代码：乙方（购买方）：姓名/名称：地址：身份证号码/统一社会信用代码：鉴于甲乙双方就以下约定已达成一致意见，特此书面确认：一、补充协议的背景和目的甲乙双方在原购房合同中约定购买房屋的交付时间为××年××月××日（具体时间），甲方因个人或企业原因不得不将交付时间延迟至××年××月××日（具体时间），故双方根据自愿、平等、公平原则达成以下协议：二、双方身份、权利和义务1.甲方权利与义务（1）按协议约定完成房屋交付；（2）即使无法按时履行，也要提前通知乙方；（3）协助办理与房屋交付有关的手续。
2.乙方权利与义务（1）按协议约定支付房款；（2）如延期给付或不支付房款，将视为违约；（3）如需采取法律手段，应与甲方协商并寻求双方共同解决。
三、补充协议的履行方式和期限1.本补充协议为甲乙双方的补充协议，与原购房合同具有同等法律效力，自双方签署之日起生效；2.甲方应于××年××月××日（具体时间）前完成房屋交付，否则将承担延期责任；3.本合同期限至延期履行结束。
四、违约责任1.在本补充协议有效期间，如任何一方未履行协议中的任何义务或提供虚假的陈述或保证，将构成违约行为；2.未按期履行的一方应对另一方承担逾期违约金；3.一方如有违约行为，应承担因此引起的一切法律后果。
五、法律效力和可执行性1.本补充协议所涉及的各项条款均符合中国有关法律法规的规定；2.在协议履行中如遇争议，甲乙双方应友好协商解决；若协商未果，双方均有权向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他1.本协议为补充协议，已成交的有关事项仍与原合同保持一致；2.本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
延迟交房补充协议
2.3若甲方未能在本补充协议第二条第2.1款规定的期限内说明原因，或未能在本补充协议第二条第2.2款规定的期限内重新约定交付时间，乙方有权解除主合同，并要求甲方支付违约金。
第三条违约金支付
3.1甲方延迟交付房屋的，应自原交付期限届满之日起，按主合同约定的日违约金标准向乙方支付违约金。
延迟交房补充协议
延迟交房补充协议
甲方：__________
乙方：__________
鉴于甲乙双方于______年______月______日签订的《房屋买卖合同》（以下简称“主合同”）约定，甲方应于______年______月______日前将房屋交付给乙方，现因特殊情况，甲方无法按照主合同约定的交付时间交付房屋，为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本补充协议。
3.2甲方未按照本补充协议第二条第2.2款约定重新约定交付时间的，乙方有权解除主合同，并要求甲方支付违约金。
第四条其他约定
4.1本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
4.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____ห้องสมุดไป่ตู้_____
乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________
乙方代表（签字）：__________
签订日期：______年______月______日
第一条延迟交付原因
1.1甲方因不可抗力因素导致无法按照主合同约定的交付时间交付房屋，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
1.2甲方因政府政策调整、规划变更等原因导致无法按照主合同约定的交付时间交付房屋。
延期交房补充合同范本
延期交房补充合同范本甲方（开发商）：_______________________法定代表人：_______________________营业执照号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（购房人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲乙双方于______年____月____日签订了《商品房买卖合同》（合同编号：________________），乙方购买甲方开发的位于________________的房屋。
现因该房屋不能按照合同约定的时间交付，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下补充协议：一、交房时间及条件1. 原合同约定的交房时间为______年____月____日，现甲方同意将交房时间延期至______年____月____日前。
2. 甲方应当在延期交房时间届满前______日书面通知乙方，乙方应当在接到通知后______日内办理房屋交接手续。
3. 房屋交付时应当符合下列条件：该房屋已取得建设工程竣工验收备案证明文件；该房屋已取得房屋测绘报告。
二、违约责任1. 如甲方未按照本补充协议约定的时间交付房屋，应当向乙方支付违约金，违约金按照乙方已支付购房款的______%计算，自延期交房之日起至实际交房之日止。
2. 如乙方未按照本补充协议约定的时间办理房屋交接手续，视为甲方已按时交房，该房屋的风险责任自约定的交付之日起转移给乙方。
三、争议解决方式本补充协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向有管辖权的人民法院起诉。
购房合同逾期交付补充协议
乙方（出卖人）：________________
鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《购房合同》（以下简称“主合同”），现因特殊情况，导致乙方未能按主合同约定的交付期限交付房屋，经双方协商一致，就逾期交付事宜达成如下补充协议：
一、逾期交付原因及期限
1. 乙方未能按主合同约定的交付期限交付房屋，原因如下：
（1）_____________________________
（2）_____________________________
（3）_____________________________
2. 经双方协商，乙方同意将房屋交付期限延长至____年__月__日。
二、逾期交付违约责任
1. 若乙方未能按本补充协议约定的交付期限交付房屋，应向甲方支付违约金，违
约金按以下方式计算：
（1）逾期交付期限每超过一日，甲方有权要求乙方支付相当于房屋总价款万分之
__的违约金。
（2）若逾期交付超过__个月，甲方有权解除本补充协议及主合同，并要求乙方返
还已支付的购房款，同时乙方应向甲方支付相当于房屋总价款__%的违约金。
2. 若甲方因乙方逾期交付房屋而遭受其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
三、其他事项
1. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如主合同与本补充协议内容不一致，
以本补充协议为准。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（买受人）：________________
签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 延期交房的补充协议
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日
甲方（卖方）
乙方（买方）：
由于工程进度滞后导致8#甲住宅楼不能按合同约定日期交房，为了维护购房人合法权益，经双
方友好协商，达成协议条款如下：
一、赔偿条件及交房日期
甲方（卖方）同意支付乙方（买方）逾期交房补偿金（价格补差）共计Y 元（万仟佰元整），乙方不再提岀购房合同规定的其他逾期交房索赔要求，包括银行
利息，延期交房违约金等。
乙方不得提岀退房要求，乙方（买方）同意继续履行购房合同并同意
甲方（卖方）于年月日前交房；
二、违约金赔偿方式
甲方（卖方）赔偿金分3次支付给乙方（买方），签订协议后20个工作日内支付30%,剩余70 % 的赔偿金在正式交房前20个工作日内全部付清。
乙方需将本人身份证、银行卡复印件交至甲方财务部。
三、违约责任
如甲方（卖方）不履行本协议约定，乙方有权按照主合同约定向甲方进行索赔。
如果乙方不履行
本协议约定，甲方（卖方）有权不予乙方退房，且不给予乙方任何赔偿。
四、其他
1、未尽事宜协商解决；
2、本合同一式三份，甲方（卖方）保存两份，乙方（买方）保存一份；
3、本协议自签字之日起生效。
第2页共3页
甲方：
乙方：
签订地点：
年月日。