建设工程勘察合同(标准版)
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同范本(13篇)
建设工程勘察设计合同范本委托方(甲方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________承包方(乙方)：__________地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________法定代表人：__________ 职务：__________依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、勘察范围和要求乙方应按照甲方的要求，对工程项目的地质、环境等进行勘察，提供准确的地质勘察报告和其他相关技术服务。
具体内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、工程测绘等。
三、合同工期乙方应在合同签署后按照约定的时间完成勘察工作，并提交完整的地质勘察报告。
如遇特殊情况需延长工期，应提前与甲方协商并征得甲方同意。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定的金额支付乙方勘察费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 甲方在乙方提交完整的地质勘察报告后，应支付勘察费用的余额。
3. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，甲方有权扣除相应的违约金。
五、技术标准与规范乙方应按照国家和地方现行的相关工程技术标准和规范进行勘察工作。
如遇特殊情况，双方可协商确定其他技术标准和规范。
六、质量保证与验收1. 乙方应保证勘察工作的质量符合合同约定和相关技术标准、规范的要求。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察工作的质量。
3. 乙方提交的地质勘察报告应经过甲方验收合格后方可视为完成勘察工作。
七、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术资料予以保密。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同的内容泄露给任何第三方。
八、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条合同目的及工作内容乙方应按照本合同约定，为甲方提供建设工程勘察设计工作，包括但不限于勘察测量、地质勘查、方案设计、施工图设计等工作。
具体工作内容和范围详见附件一。
第二条合同期限及进度安排本合同自签订之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。
甲乙双方应按照附件二中的进度安排执行，确保工程勘察设计工作按时完成。
第三条合同价格及支付方式本合同总价为人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。
支付方式及期限详见附件三。
甲方应按约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权顺延工期。
第四条知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权。
2. 乙方应保证勘察设计成果不侵犯第三方的知识产权。
如因此引起纠纷，乙方应承担相应法律责任。
3. 甲乙双方应对涉及本工程的商业机密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
第五条质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计工作，确保质量符合要求。
2. 工程完工后，乙方应提交完整的勘察设计成果，包括勘察报告、设计文件等。
3. 甲方应按照本合同约定及国家相关标准对乙方提交的成果进行验收。
验收合格后方可视为完成本合同约定的义务。
第六条违约责任及赔偿损失1. 甲方如未按照本合同约定支付款项，应按日向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方如未按照本合同约定完成勘察设计工作，应按日向甲方支付违约金。
3. 若因乙方原因导致工程勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担修复、重做等责任，并赔偿甲方相应损失。
建设工程勘察合同模板8篇
建设工程勘察合同模板8篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包人）：__________________乙方（承包人）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程规模：__________________二、勘察范围及内容乙方应按照甲方的要求，承担以下勘察任务：1. 地质勘察；2. 水文勘察；3. 工程测量；4. 其他相关勘察工作。
三、勘察周期及进度安排1. 乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察周期和进度安排。
2. 甲方应根据乙方提交的勘察计划，合理安排现场勘察时间，确保勘察工作的顺利进行。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延误，乙方有权提出合理调整勘察周期和费用。
四、合同价款及支付方式1. 本工程勘察合同总价为人民币XXXX元整（大写：__________）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交勘察成果报告并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致合同款项未按时支付，甲方应按照逾期支付的金额，按日利率XX%向乙方支付滞纳金。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察成果报告应满足甲方的设计要求，且符合国家相关规范、标准。
3. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果报告后XX个工作日内进行确认，如有问题应及时提出，乙方将根据甲方要求进行修改或补充。
4. 若因乙方原因导致勘察成果报告不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此产生的相关费用。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)6篇篇1建设工程勘察合同合同编号：GF-XXXX-XXXX甲方（发包人）：______________________地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________乙方（承包人）：______________________勘察有限公司地址：___________________________________法定代表人：_______________________联系电话：_______________________电子邮箱：_______________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察范围（一）工程名称：_______________________。
（二）工程地点：_______________________。
（三）勘察范围和内容：包括但不限于地质勘察、地形测量等。
具体详见本合同附件《勘察任务书》。
二、勘察周期和进度安排（一）乙方应根据甲方的要求，按时完成勘察任务。
勘察周期按照《勘察任务书》中的约定执行。
（二）乙方应制定详细的勘察计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决方案。
三、费用及支付方式（一）本次勘察服务的费用为人民币________元整（大写：______________________元整）。
具体费用明细详见本合同附件《勘察费用明细表》。
（二）甲方应按照以下方式支付勘察费用：合同签订后______日内支付总费用的______%作为预付款；勘察任务完成后______日内支付剩余款项。
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同标准版
建设工程勘察合同标准版甲方（发包人）：________________乙方（勘察人）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国勘察设计条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察的事宜，经充分协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程性质：________________1.5 工程投资估算：________________1.6 工程勘察阶段：初步勘察、详细勘察、施工勘察（如有）。
二、勘察范围和内容2.1 勘察范围：根据甲方提供的工程可行性研究报告、设计任务书、工程地质条件、施工条件等相关资料，乙方负责对工程场地进行勘察，并提供相应的勘察成果文件。
2.2 勘察内容：包括但不限于地质勘察、水文地质勘察、工程测量、岩土工程设计、岩土工程治理、监测等。
具体勘察内容以甲方提供的勘察任务书为准。
三、勘察成果交付3.1 乙方应按合同约定的时间节点向甲方提交勘察成果文件。
勘察成果文件应符合国家及行业标准和规范要求，并满足甲方的使用需求。
3.2 乙方应保证勘察成果文件的真实性、准确性、完整性和可靠性。
勘察成果文件包括：勘察报告、图纸、计算书、检测报告等。
3.3 甲方对勘察成果文件有异议时，乙方应在接到异议通知后的10个工作日内进行核实并采取措施予以纠正。
四、合同价格4.1 勘察费用的计算方式：按国家及地方规定的勘察收费标准执行，或根据双方协商确定的计费方式执行。
4.2 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.3 支付方式：（1）合同签订后3日内，甲方支付乙方勘察费的50%作为预付款。
（2）勘察成果文件提交后，甲方应在验收合格后15日内支付乙方剩余的50%勘察费。
建设工程勘察合同范本8篇
建设工程勘察合同范本8篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察区域的现场踏勘。
2. 编制勘察纲要及勘察工作计划。
3. 提交勘察成果报告及相应的电子文档资料。
4. 提供施工阶段的必要技术支持。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作并交付勘察成果。
2. 乙方应严格按照甲方提供的工期要求执行，确保勘察进度与质量。
3. 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、技术标准与规范双方应按照国家和地方现行相关的工程勘察规范、标准、规程等进行勘察工作。
如合同中有特殊要求，双方应明确约定并执行。
五、合同价格与支付方式1. 本工程勘察费用为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括勘察费、报告编制费及其他相关费用。
2. 甲方应按以下方式支付费用：合同签订后支付预付款，勘察成果提交并验收合格后支付尾款。
具体支付时间、金额和方式应在合同附件中明确。
若因甲方原因未按约定支付费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
六、成果交付与验收标准（本栏以下空白）此为建筑工程勘察合同范本供您参考实际合同应根据具体情况进行适当调整和完善）篇2甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察范围和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程测量、地质勘察等工作。
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇
建设工程勘察合同(GF--2000--0203)5篇篇1建设工程勘察合同(GF--2000--0203)一、出土工后1、甲方应为乙方提供工作条件，包括施工、扫帚、水、砂、煤、天然气、与废品及其它生产和生活必需的人力和物力。
2、乙方应切实加强对施工现场管理，加强对工程安全、质量和现场订单的管理，严格按建设法规、施工工艺、技术标准进行施工，确保施工质量。
3、甲方应按合同约定时间支付工程款。
4、甲方要求变更施工程序、工程范围、工位置、施工量或施工条件等，应书面通知，然后由双方协商确定。
5、双方应互相配合，解决促进行工的工艺过程中的影响。
6、施工过程中，如出现工程质量问题或安全隐患，应及时通知甲方，不得隐瞒，以保证工程质量和安全。
7、甲方有权要求乙方提供必要的技术支持和文档资料。
8、如发生质量问题或罗生误期拖期等需赔偿的情况，由质施双方协商解决。
9、在施工完毕后，乙方应主动协助甲方审计施工成本，并负责其中自己部分的核对工作。
10、施工完成后，乙方应加强对施工质量保证的责任。
11、质订合同解除或办按规定擅或工程终止报告提休止工。
12、工程完工后，乙方应做好工程档案工作的整理整顿，并交甲方保存。
13、甲方应对乙方施工的结果及材料支付为外部资。
14、双方都应遵守合同约定，积极地配合，共同推动合作方案进程。
15、其他另有约定的加记通注。
二、质合格与否程序1、双方亲在开工后，乙方可向工程监理部门提出许可审查申请。
2、质管理部与质验取冬接收整顿的细节处主管，经双方贴签的《施工主达可能与材料前检收据书(见修“93区》，副与材艺复余收整砂验应、施工的质R如、手税理破结过错、安检验艺与师验、安工场材、料验上复核审收，一属办全过检。
3、如有工程质疑过错问题，施工单位负责整顿。
4、工程监理部出具工程质量验收证书。
明。
5、工程按合同验收批准缴首入备册。
三、施工面临的问题与解决对策1、建筑施工过程中可能会面临的问题包括：施工合同变更、工程质疑过错、工程与材料质量监理数据疑日、工程安全与监理数据疑日、施工进度管控问题等。
建设工程勘察设计合同样本5篇
建设工程勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方需对位于[具体地址]的建设工程进行勘察与设计，现委托乙方进行相关工作。
乙方愿意接受甲方的委托，并依据相关法律法规及本合同约定的内容，提供高质量的勘察、设计服务。
二、工作内容及范围本合同约定的勘察、设计工作包括：[具体工作内容及范围]。
详细内容见附件一《工程勘察、设计任务书》。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[具体金额汉字大写]）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察、设计任务并提交成果后，甲方应支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法的发票。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 进度安排：乙方应按照附件二《工程进度表》完成勘察、设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定的要求，提供高质量的勘察、设计服务。
2. 验收标准：乙方提交的勘察、设计成果应符合国家相关规范及附件一《工程勘察、设计任务书》的要求。
甲方应在收到成果后的XX 个工作日内进行验收，并书面反馈意见。
3. 若甲方对乙方提交的成果有异议，双方应协商解决。
若因乙方原因造成成果不符合要求的，乙方应承担相应责任。
六、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项目所创作的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他项目或转让给第三方。
2. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务。
未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________鉴于甲方需要建设工程项目勘察设计服务，经过公平协商，甲乙双方在平等、自愿的基础上，达成以下合同协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，乙方同意接受委托并按照本合同要求完成相关工作。
双方就工程项目的地点、规模、勘察设计等事宜达成一致意见。
工程概况详见附件一。
二、服务内容乙方提供建设工程勘察设计的全程服务，包括但不限于现场勘查、勘察规划、方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
双方应明确具体的服务内容以及分阶段的服务目标。
具体服务内容见附件二。
三、合同条款及内容要求第一条合同金额及支付方式一、合同总金额为人民币大写_________元整（小写_________元）。
支付方式包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付细节见附件三。
二、发票及税务事项按照国家相关法规执行。
第二条进度安排及验收标准一、乙方应根据甲方的要求，按照约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应的成果文件。
甲方应及时对成果文件进行验收并反馈意见。
二、验收标准应明确具体，包括设计质量、技术标准、安全性等方面的要求。
具体验收标准见附件四。
第三条保密条款及知识产权归属一、双方应对涉及商业机密的信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
二、知识产权归属问题应明确约定，双方应遵守国家关于知识产权的相关法律法规。
三、如涉及专利等知识产权问题，双方应共同协商处理。
具体条款见附件五。
第四条合同变更及违约责任一、合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案。
如需变更合同内容，应签订书面补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
因此，这段评价文本是有效的，并且能够很好地满足基本的法律顾问文本需求。
评价者给出了很好的分析和建议，使这份合同文本在专业性和严谨性上得到了提升，同时也满足了法律和实际操作的要求。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
2024年建设工程勘察设计合同标准范本(5篇)
2024年建设工程勘察设计合同标准范本建设工程勘察设计合同样式通用版甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：乙方（承包人）：单位名称：法定代表人：地址：联系人：联系电话：依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展建设工程勘察设计工作达成如下协议：第一条项目名称、位置和内容1.1 项目名称：____（以下简称“项目”）1.2 项目位置：1.3 勘察设计内容：___1.4 工作范围：____第二条工作期限2.1 开始日期：____年____月____日2.2 完成日期：____年____月____日第三条材料和资料的提供3.1 甲方应向乙方提供的材料和资料包括但不限于：___3.2 如甲方未按照约定提供上述材料和资料，可能影响工作进度和质量，由此造成的后果由甲方承担。
第四条费用支付4.1 乙方应按照双方约定的费用标准和支付方式收取费用。
具体费用包括但不限于：勘察设计费、出差费用等。
4.2 甲方应按时足额支付乙方的费用，并及时提供支付凭证。
第五条质量要求5.1 乙方应严格按照法律法规、技术标准和相关规范要求进行工作，确保勘察设计工作达到规定的质量标准。
5.2 如发现工作中存在质量问题，应及时通知甲方并协商解决方案。
第六条保密责任6.1 乙方应对甲方提供的保密信息进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
6.2 协议终止后，乙方应归还甲方所有保密信息及复制品。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任。
7.2 未经对方同意，一方不得擅自解除合同，否则应当承担违约责任。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工作完成且经双方确认验收后终止。
8.2 本合同双方如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关部门申请调解或诉讼解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日2024年建设工程勘察设计合同标准范本（2）工程名称：合同编号：发包人：设计人：签订日期：发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目经协商一致，订立本合同。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同(标准版)Construction engineering survey contract (Standard Version)(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-046739建设工程合同建设工程勘察合同(标准版)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
２．３提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
２．４提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
２．５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式４．１开工及提交勘察成果资料的时间４．１．１本工程的勘察工作定于＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
４．１．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
４．２收费标准及付费方式４．２．１本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
４．２．２本工程勘察费预算为＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的２０％作为定金，计＿＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿＿％，计＿＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后勤１０天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条发包人、勘察人责任５．１发包人责任５．１．１发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
５．１．２在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
５．１．３发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
５．１．４若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
５．１．５工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
５．１．６勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
５．１．７为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
５．１．８由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见６。
１）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元计算加班费。
５．１．９发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
５．１．１０本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
５．２勘察人责任５．２．１勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
５．２．２由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿％。
５．２．３在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
５．２．４勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
５．２．５在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
５．２．６本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条违约责任６．１由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。
６．２由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。
６．３合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０％的勘察费＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；完成的工作量超过５０％时，则应向勘察人支付预算额１００％的勘察费。
６．４发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
６．５由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
６．６本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第八条其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第十条本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。
发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿份，发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿份、勘察人＿＿＿＿＿份。
发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日XX 图文设计YuWen Graphic Design Co., Ltd.。