回迁房购买合同(官方版)
回迁房购买合同通用范本6篇
回迁房购买合同通用范本6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]乙方（买受人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]鉴于甲方作为拆迁主体，为拆迁户提供回迁房，现经双方友好协商，就乙方向甲方购买回迁房事宜达成如下协议：第一条合同标的本合同所涉及之回迁房位于[回迁房位置]，具体户型、面积等细节根据甲方提供的拆迁补偿协议为准。
乙方在充分了解该房屋状况后，自愿购买此回迁房。
第二条交易价格及支付方式1. 回迁房交易价格为人民币[购房金额]元整。
2. 乙方应在签订合同时支付定金人民币[定金金额]元整。
3. 余款人民币[余款金额]元整，乙方需在房屋交付前支付完毕。
4. 甲方在收到全额房款后，向乙方出具正规发票或收据。
第三条房屋交付1. 甲方应于本合同签订后[约定时间]内，将房屋交付给乙方使用。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋的相关证明文件。
3. 房屋交付后，若发生房屋质量问题，甲方应及时负责维修。
第四条产权登记及办证1. 甲方负责办理回迁房的产权登记手续。
2. 产权证书办理完毕后，甲方应及时交付给乙方。
3. 乙方应配合甲方提供办理产权证所需的相关资料。
第五条违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付房款，甲方有权解除本合同，并有权扣除定金作为违约金。
2. 若甲方未按照约定时间交付房屋或办理产权证书，应按日向乙方支付违约金。
3. 双方应共同遵守本合同条款，如有违约，应承担相应的法律责任。
第六条不可抗力1. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
2. 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等。
第七条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
第八条争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
回迁房买卖合同标准版6篇
回迁房买卖合同标准版6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买回迁房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方为拆迁安置户，拥有回迁房权益，现同意将部分回迁房出售给乙方。
双方共同遵守国家法律法规和相关政策，就房屋买卖事项达成协议。
二、房屋基本情况回迁房坐落于：[房屋地址]。
房屋类型为[房屋类型]，建筑结构为[建筑结构]，房屋面积经甲乙双方认定为[房屋面积]平方米。
随附房屋的配套设施包括但不限于[配套设施描述]。
三、买卖条件1. 房屋价格及付款方式：双方商定房屋总价为人民币[金额汉字大写]圆整（¥[金额数字小写]元）。
乙方应按照以下方式支付房款：（1）[支付方式一描述]；（2）[支付方式二描述]。
2. 房屋权属证明文件：甲方应提供回迁房的相关权属证明文件，包括但不限于拆迁安置协议、房屋产权证明等。
3. 房屋交付：甲方应于本合同签署后[交付期限]内将房屋交付乙方使用，并办理相关物业交割手续。
4. 税费承担：甲乙双方按照国家法律法规的规定承担各自应当缴纳的税费。
5. 其他约定：[其他买卖条件及约定事项]。
四、权利与义务1. 甲方权利和义务：甲方有权按照约定收取房款，有义务交付房屋并保证房屋的所有权无争议。
同时，甲方应协助乙方办理相关房屋登记手续。
2. 乙方权利和义务：乙方应按照约定支付房款，有权利获得房屋的所有权。
乙方应遵守国家法律法规和政策，合法使用房屋。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方违约，未能按照约定交付房屋或提供权属证明文件，乙方有权解除合同并要求甲方退还已支付的款项，并承担违约责任。
2. 若乙方违约，未按照约定支付房款或违反国家法律法规和政策的使用行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
回迁房房屋买卖合同正规版本5篇
回迁房房屋买卖合同正规版本5篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系方式]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方是原房产的合法所有人，经过合法程序获得回迁权益，现根据双方自愿、平等的原则，经友好协商，甲方同意将其回迁房出售给乙方，特订立此合同，以兹信守。
一、房屋基本情况1. 房屋地址：[回迁房地址]。
2. 房屋类型：[房屋类型]。
3. 建筑面积：[建筑面积]平方米。
4. 房屋结构：[房屋结构]。
5. 附属设施：[附属设施清单]。
二、交易条款1. 房屋价格：人民币[房屋售价]元（大写：[汉字大写金额]）。
2. 付款方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起[支付期限]内，支付定金人民币[定金金额]元；（2）房屋过户手续办理完毕之日起[支付期限]内，支付剩余房款人民币[剩余房款金额]元。
3. 房屋产权过户：甲方应在收到全额房款后的[办理期限]内协助乙方办理房屋产权过户手续。
三、回迁房权益保证条款1. 甲方保证对该回迁房拥有完全的产权，不存在任何产权纠纷。
2. 甲方保证在该房屋买卖合同签署后，不会以任何理由撤销或变更此交易。
3. 如因甲方原因导致无法完成房屋产权过户，乙方有权要求解除合同并追究甲方的法律责任。
4. 若发生与甲方产权相关纠纷事件，甲方应承担由此引起的所有法律责任，并赔偿乙方因此遭受的所有损失。
四、物业交接条款1. 甲方应在合同签署后的[物业交接期限]内，将房屋钥匙、相关权属证明文件等交接给乙方。
2. 甲方应保证在物业交接时的房屋状况良好，并如实告知乙方房屋的使用状况及存在的瑕疵。
3. 物业交接后，因房屋本身质量或装修问题引起的需要维修的费用由甲方承担。
五、违约责任条款1. 若乙方未按照合同约定支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权追究乙方的违约责任。
2. 若甲方未按照合同约定履行交房、过户等义务，乙方有权要求解除合同，并要求甲方退还已支付的款项并承担违约责任。
回迁房购买合同范本8篇
回迁房购买合同范本8篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]法定代表人/授权代表人：[负责人姓名与职务]联系电话：[电话号码]乙方（买受人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]身份证号码：[乙方身份证号码]联系电话：[电话号码]鉴于甲、乙双方在回迁房购买事项上，经过友好协商，本着平等、自愿的原则，就甲方向乙方出售回迁房事宜达成如下协议，以兹信守：一、标的物描述甲方同意出售位于[房屋地址]的回迁房，该房屋建筑面积为______平方米，具体户型、格局等信息详见购房合同及房屋权属证明文件。
乙方已对房屋的结构、设施等进行了充分了解并自愿购买。
二、交易价格及支付方式1. 回迁房总价为人民币______元整（大写：______元整）。
此价格包括但不限于房屋本身价值、附属设施及土地使用等费用。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）合同签订之日起______日内支付定金人民币______元整；（2）房屋交付使用之日起______日内支付余款人民币______元整。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方使用。
2. 房屋交付时，甲方应确保房屋内水、电、燃气、物业服务等配套设施完善且无纠纷。
3. 房屋交付后，如因甲方原因导致乙方无法顺利办理产权登记，甲方应承担相应法律责任。
四、产权登记及税费承担1. 回迁房产权登记由甲方负责办理，相关税费按照国家规定执行。
2. 乙方承担除土地出让金以外的相关税费。
五、违约责任1. 若甲方未能按照约定时间交付房屋，则视为违约，需向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。
违约金为总房价的______%。
2. 若乙方未按约定时间支付购房款，则视为违约，甲方有权解除本合同，并扣除定金作为违约金。
3. 若因甲方原因导致产权登记无法完成，甲方除退还乙方已付购房款外，还需支付总房价的______%作为违约金。
六、其他约定事项1. 回迁房质量符合国家标准及相关规定。
回迁房买卖合同正式版6篇
回迁房买卖合同正式版6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号：[甲方身份证号]住址：[甲方住址]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号：[乙方身份证号]住址：[乙方住址]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方回迁房的买卖事宜达成协议如下：一、协议标的物甲方同意出售其位于[房屋地址]的回迁房，该房屋的具体信息如下：房屋面积[房屋面积]，房屋结构[房屋结构]，产权年限等详见相关证明材料。
乙方已对房屋状况充分了解并自愿购买。
二、交易价格及支付方式双方同意以人民币（大写）[金额汉字大写]元整作为房屋的成交价格。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议之日起[支付时间]内支付定金人民币[定金金额汉字大写]元整；在办理房屋过户手续后的[过户后支付时间]内支付剩余房款人民币[剩余房款金额汉字大写]元整。
三、房屋交付及产权登记甲方应于本协议签订后的[交付时间]内将房屋交付给乙方使用。
双方应在房屋交付后的[产权登记时间]内办理房屋产权登记手续。
四、甲乙双方的责任与义务1. 甲方保证所售房屋权属无争议，无抵押、查封或其他权利限制情况。
2. 乙方应按时支付购房款项，履行相关义务。
3. 甲乙双方应配合办理相关手续，确保交易的顺利进行。
4. 甲乙双方应承担相应的税费。
五、违约责任及赔偿如甲乙双方任何一方违反本协议的约定，由违约方承担违约责任，并赔偿守约方的实际损失。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除，必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式进行。
七、争议的解决方式如因履行本合同发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议的附件与正文具有同等法律效力。
本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
买回迁房的合同6篇
买回迁房的合同6篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方为某回迁项目的合法受益人，依法拥有回迁房的权益，现甲乙双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、公平的原则，就乙方向甲方购买回迁房事宜达成如下协议：一、协议背景及目的因甲方所持有的回迁房权益具备合法性和正当性，乙方有意购买该回迁房。
双方经友好协商，一致同意签订本协议，以明确双方的权利和义务。
二、房屋基本情况1. 房屋位置：[具体地址]。
2. 房屋面积：建筑面积暂定为XX平方米。
实际面积待相关机构测量后确定。
3. 回迁房权益：包括但不限于房屋所有权、使用权等。
具体以政府相关部门的回迁证明文件为准。
三、买卖条件及交易细则1. 交易价格：人民币大写[金额汉字大写]（小写￥[金额数字小写]元整）。
实际交易价格以双方签署的补充协议为准。
2. 付款方式：乙方应在双方签署本协议后的XX日内支付定金人民币大写[定金金额汉字大写]（小写￥[定金金额数字小写]元整），余款于过户手续办理完成之日付清。
3. 过户费用：甲乙双方按照国家相关规定承担各自应缴税费。
4. 交房时间：房屋过户手续办理完毕后XX日内，甲方将房屋交付给乙方使用。
四、权利义务条款1. 甲方应保证所售房屋的合法性，确保房屋无任何形式的权属纠纷和经济纠纷。
如因甲方原因导致房屋无法过户或产生其他纠纷，甲方应双倍返还乙方已支付的购房款项，并承担由此产生的一切损失。
2. 乙方应按照协议约定支付购房款项，如违约则需承担相应违约责任。
3. 甲乙双方应配合办理房屋过户手续，任何一方不得无故拖延或拒绝办理相关手续。
4. 房屋交付后，乙方享有该房屋的所有权益，甲方不得干涉。
五、违约责任及纠纷解决方式1. 任何一方未履行本协议规定的义务，均视为违约。
违约方需向守约方支付违约金，并承担由此产生的一切损失。
2. 若甲乙双方发生纠纷，应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
回迁房买卖合同标准版范本5篇
回迁房买卖合同标准版范本5篇篇1甲方（出卖人）：__________________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________住址：_____________________________乙方（买受人）：__________________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________住址：_____________________________鉴于甲方为原房屋合法所有人，因城市改造或其他原因获得回迁房产权；乙方自愿购买甲方的回迁房产权。
双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，就买卖回迁房事宜达成如下协议：第一条标的物本合同所涉及的回迁房位于_________________，建筑面积______平方米，房屋结构为______，产权年限为______年。
甲方保证该房屋权属无争议，未设定抵押、担保等权利负担。
第二条交易价格及支付方式1. 交易价格：双方约定回迁房交易价格为人民币______元整（大写：______）。
2. 支付方式：乙方在签订本合同后______日内支付定金______元整给甲方，甲方出具收据。
剩余房款______元整（大写：______），乙方在办理房屋过户手续完成后______日内支付完毕。
第三条房屋交付及产权登记1. 甲方在收到全额房款后的______日内将房屋钥匙及房屋相关证明材料交付给乙方，并办理相关书面交接手续。
2. 双方自签订本合同之日起______个月内共同到房产管理部门办理产权登记手续。
第四条违约责任1. 若甲方在收到全额房款后未按约定时间交付房屋及证明材料，每逾期一日，支付总房价的______%作为违约金给乙方。
2. 若乙方在支付全额房款后未按约定时间办理产权登记手续，每逾期一日，支付未支付款项的______%作为违约金给甲方。
回迁房屋买卖合同范本5篇
回迁房屋买卖合同范本5篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系方式]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方为拆迁安置户，拥有回迁房屋的所有权及处分权，现根据甲方与乙方就位于[具体地址]的回迁房屋达成买卖协议，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条标的物1.1 本合同所指的回迁房屋位于[具体地址]，房屋类型为[房屋类型]，建筑面积为[建筑面积]平方米。
第二条房屋权属及证明文件2.1 甲方为本合同所述回迁房屋的所有权人，其拥有完全、无争议的所有权和处分权。
2.2 甲方应向乙方提供有关该房屋的拆迁安置协议或其他权属证明文件。
第三条交易价格及支付方式3.1 回迁房屋的总价为人民币[金额汉字大写及数字小写]元整。
3.2 乙方应按照以下方式支付房款：（1）合同签订之日起[支付时间]内支付定金人民币[定金金额汉字大写及数字小写]元整；（2）房屋过户手续办理完成后[支付时间]内支付剩余房款人民币[剩余房款金额汉字大写及数字小写]元整。
第四条房屋交付及过户4.1 甲方应于本合同签订后[交付时间]内将房屋交付给乙方。
4.2 甲乙双方应于交付后[过户时间]内办理房屋过户手续。
第五条违约责任5.1 若甲方未能按照本合同约定交付房屋或未能协助乙方办理过户手续，应支付违约金人民币[违约金金额汉字大写及数字小写]元整。
5.2 若乙方未能按照本合同约定支付房款，应支付违约金人民币[违约金金额汉字大写及数字小写]元整。
第六条其他约定事项6.1 回迁房屋现有附属设施、设备、装饰等一并转让给乙方。
6.2 甲方应确保该房屋在交易前无产权纠纷、无出租、无抵押等情况。
如因甲方原因导致交易无法进行，甲方应承担全部责任。
6.3 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.4 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向房屋所在地人民法院提起诉讼。
回迁房买卖合同范本5篇
回迁房买卖合同范本5篇篇1甲方（卖方）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系电话]乙方（买方）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方为回迁房的原产权人或合法继承人，有权处置此回迁房，乙方有意购买该回迁房，双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成以下协议：一、房屋基本情况1. 房屋地址：[回迁房地址]。
2. 房屋面积：[房屋面积]。
3. 房屋户型：[户型描述]。
4. 其他附属设施：[设施描述]。
二、交易条款1. 房屋价格：人民币[金额汉字大写及数字小写]（不含税费等交易费用）。
2. 付款方式：甲乙双方选择一次性付款/分期付款方式，具体支付时间与金额如下：（1）[具体支付方式]（注明时间节点及金额）；（2）[具体支付方式]（注明时间节点及金额）。
3. 产权过户：甲方需在合同签订后XX日内协助乙方办理相关产权过户手续。
过户所需费用由乙方承担。
如因甲方原因导致无法过户，甲方需承担违约责任。
4. 交房时间：乙方付清购房款后XX日内，甲方需将房屋交付乙方使用。
若甲方延期交房，需承担相应违约责任。
三、房屋权属及责任条款1. 甲方保证该回迁房为其合法所有，不存在权属纠纷。
如因甲方权属问题导致乙方无法取得产权，甲方需承担一切法律责任并赔偿乙方损失。
2. 甲乙双方承担各自在交易过程中的税费。
甲方需确保在交易完成后将相关票据交付乙方。
3. 甲乙双方应遵守国家法律法规及相关政策规定，如因违反相关规定导致合同无效或无法履行，双方需承担相应法律责任。
四、违约责任条款1. 若甲方在产权过户、交房时间等方面违约，需支付乙方违约金并赔偿损失。
违约金为购房款的XX%。
2. 若乙方未按约定时间支付购房款，需向甲方支付违约金并继续履行合同。
违约金为未支付金额的XX%。
3. 其他违约情况：[其他违约情况描述及处理方式]。
五、其他条款篇2甲方（出卖人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]联系方式：[甲方联系方式]乙方（买受人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方为拆迁安置回迁房的所有权人，现同意将其所有的回迁房出售给乙方，乙方同意购买。
回迁房购买合同通用范本5篇
回迁房购买合同通用范本5篇篇1甲方（出卖人）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]乙方（买受人）：[乙方姓名]地址：[乙方地址]鉴于甲方为乙方提供回迁房购买机会，双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就乙方向甲方购买回迁房事宜达成如下协议：第一条合同标的乙方购买甲方开发的位于[地点]的回迁房，具体为[楼盘名称]项目中的[房号]（以下简称“该房屋”）。
该房屋的具体信息如下：1. 房屋类型：[房屋类型，如公寓、住宅等]2. 房屋面积：[房屋面积，具体到平方米]3. 房屋结构：[房屋结构，如框架、砖混等]4. 房屋户型：[房屋户型描述]5. 其他配套设施：[配套设施描述，如电梯、车位等]第二条价格及付款方式1. 该房屋的销售总价为人民币[房款总额汉字大写]（RMB [房款总额]元）。
2. 乙方按照以下方式支付房款：（1）本合同签署之日起[时间]内支付定金人民币[定金金额汉字大写]（RMB [定金金额]元）。
（2）房屋交付前支付尾款人民币[尾款金额汉字大写]（RMB [尾款金额]元）。
（请根据实际情况添加更多详细的付款条款和付款方式。
）第三条房屋交付与验收1. 甲方应于本合同签署后的[时间]内将房屋交付给乙方。
2. 乙方应在接到甲方交付通知后的[时间]内进行验收。
如有质量问题或其他不符合约定的情形，应在验收时提出并协商解决。
3. 若因甲方原因导致逾期交付，甲方应当承担违约责任。
若因不可抗力因素导致延迟交付，双方应协商解决。
第四条产权登记与权属证明甲方应当在房屋交付后[时间]内办理该房屋的产权登记手续，并向乙方提供权属证明。
乙方应配合甲方提供相关证件和材料。
第五条质量保证与维修服务甲方保证所售房屋质量符合国家相关标准。
若乙方发现质量问题，应通知甲方维修或协商解决。
具体维修责任和时间约定详见附件《质量保证协议》。
第六条违约责任与合同解除双方应按照本合同约定履行各自的义务。
如一方违反合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
回迁房买卖合同书官方版(5篇)
回迁房买卖合同书官方版卖方：_____（简称甲方）身份证号码：_____买方：_____（简称乙方）身份证号码：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在____市____区_____拥有的房产（别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面），建筑面积为____平方米。
（详见土地房屋权证第____号）。
第二条上述房产的交易价格为：单价：____人民币____元/平方米，总价：____人民币____元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币____元整，作为购房定金。
第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当____日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____元整申请银行按揭（如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当____日将差额一并支付给甲方），并于银行放款当____日付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（含定金）人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____元整于产权交割完毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之____日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将____等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。
经双方协商，交易税费由____方承担，中介费及代办产权过户手续费由____方承担。
第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_____将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。
2024年回迁房买卖合同官方版（3篇）
2024年回迁房买卖合同官方版出卖人（甲方）买受人（乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。
乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。
甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于.如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。
如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。
乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。
如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。
如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。
任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。
2024年回迁房买卖合同标准样本(四篇)
2024年回迁房买卖合同标准样本出卖人：（以下简称甲方）买受人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一致同意签订如下房屋买卖协议，共同遵守。
一、甲方愿将坐落于文化路四段东海新村小区内，建筑面积为____平方米的____号自有楼房，出售给乙方。
二、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款为人民币____万元人民币。
三、双方约定，本协议签订之日，乙方一次性交清房款；甲方同时将房屋钥匙交付给乙方。
双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。
四、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。
乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方因此而受到的经济损失。
五、双方对房屋质量无异议，房屋交付后，因房屋质量引起的纠纷，双方不相互承担赔偿责任。
六、甲方所出售房屋为拆迁安置回迁房，甲方并未办理产权登记手续，对此乙方完全知晓。
乙方同意甲方关于房屋产权过户的承诺：甲方在能办理产权登记时应该尽快办理产权登记，甲方办理完全产权登记后，应立即协助乙方办理产权过户手续。
除客观原因不能办理外，甲方应该于____年____月底前协助乙方办理完产权过户事宜。
七、在办理房屋产权转移过户登记时，甲方应予全力协助。
如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
八、本协议签订前，该房屋如有应缴纳的一切税收、费用，概由甲方负责。
因签订本协议所发生的过户登记费、契税、估价费、印花税等费用由乙方负担。
其他税费按有关法律规定，各自承担。
九、本协议签订后，双方应该共同遵守。
如违约，违约方除赔偿对方相应经济损失外，还应该赔偿对方房屋总价款____%的违约金。
十、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
协商不成，任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。
2024年回迁房买卖合同参考模板（三篇）
2024年回迁房买卖合同参考模板出卖人（甲方）与买受人（乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、协商一致的原则，就乙方向甲方购买房产事宜签订本协议，以资共同信守执行。
一、鉴于甲方房屋已被依法征收，甲方自愿将其回迁安置的楼房转让给乙方。
乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由撤销或变更此协议。
二、鉴于上述房屋尚未开工建设，仍处于开发商预售阶段，甲方同意乙方前往开发商处按照房屋出售价格进行选号，确定所购房屋的楼层及具体位置。
三、乙方需根据开发商要求自行支付房款（房屋平均价格按每平方米计算，具体房款依据所购楼层及位置核算确定）。
此外，乙方还需按所购楼房建筑面积另行向甲方支付每平方米元的酬谢金。
四、乙方在选定房屋楼层及位置后，应首先向甲方支付酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后，再支付三分之一；剩余部分在楼房交付后十日内支付完毕。
五、本协议所指的开发商开发的回迁楼房应位于指定地段。
若回迁房屋位置发生变更，且不在上述指定地段，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的酬谢金。
六、乙方有权在甲方与拆迁办结算完毕补偿协议后，直接与开发商签订购房协议。
甲方不得无故阻挠。
若需甲方提供相关手续，甲方有义务予以协助。
七、如乙方无法直接与开发商签订购房协议或合同，需以甲方名义签订时，甲方应协助乙方办理过户手续。
乙方在办理房屋产权证、土地证及其过户手续过程中，甲方应提供所有必要的手续及资料。
因甲方延误导致产权过户登记受阻，从而给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
八、本协议签订后，无论乙方是否办理房屋产权证、土地证及其过户手续，乙方均有权将房屋出租或出售。
甲方不得以任何方式阻挠。
九、本协议一经签订，双方均应严格遵守。
甲方不得无故反悔或再对该房屋主张任何权利。
若甲方违约，除退还乙方已支付的购房款、利息及酬谢金外，还需支付元的违约金。
十、本协议双方应共同执行，任何一方违反本协议规定，均应向对方支付元的违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：QJ-HT-0730回迁房购买合同(官方版)
Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract.
甲方：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
--- 专业合同范本系列下载即可用---
回迁房购买合同(官方版)
说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。
出卖人（甲方）
买受人（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。
1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。
乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。
2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。
甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。
3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。
除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。
4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。
5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。
如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。
6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。
如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。
7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。
乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。
如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。
8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。
9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。
如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利
息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。
10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。
任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。
10、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。
11、本协议一式两份，双方各执一份为凭。
12、本协议自双方签字之日起生效。
甲方：__________乙方：________
电话：____________电话：______________
日期：年月日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE NAME HERE。