建设工程施工合同样本.pdf
二零二四年度标准建筑工程施工合同样本
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX二零二四年度标准建筑工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及住所1.2 乙方名称及住所1.3 丙方名称及住所1.4 术语定义第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容2.5 工程预算第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度3.4 支付条件3.5 支付违约金第四条工程质量与标准4.1 质量要求4.2 标准规范4.3 质量检验4.4 质量争议解决第五条工期及进度5.1 计划工期5.2 开工日期5.3 竣工日期5.4 进度计划5.5 工期延误第六条乙方义务与责任6.1 施工准备6.2 施工组织6.3 人员配备6.4 材料供应6.5 安全防护6.6 环境保护第七条甲方义务与责任7.1 施工现场准备7.2 施工条件保障7.3 变更管理7.4 行政许可7.5 配合乙方施工第八条丙方义务与责任8.1 设计责任8.2 技术支持8.3 设计变更8.4 现场服务8.5 设计违约第九条合同的变更与解除9.1 变更条件9.2 变更程序9.3 解除条件9.4 解除程序9.5 解除后的处理第十条违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约10.4 违约责任免除第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁机构11.3 仲裁费用第十二条合同的生效、变更与终止12.1 合同生效条件12.2 合同生效时间12.3 合同变更程序12.4 合同终止条件12.5 合同终止后的处理第十三条其他条款13.1 保密条款13.2 法律适用13.3 合同附件13.4 合同修改与补充第十四条合同的签署14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 甲方代表14.4 乙方代表14.5 丙方代表14.6 签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 甲方名称:×××建筑工程有限公司,住所:×××市×××区×××路×××号。
建筑工程施工合同合同样本
建筑工程施工合同合同样本合同编号:甲方(建设单位):(以下简称甲方)地址:法定代表人(负责人):乙方(承包单位):(以下简称乙方)地址:法定代表人(负责人):一、工程概况1.1项目名称:1.2项目地点:1.3工程范围:1.4工程内容及规模:1.5工程质量要求:1.6工程进度计划:二、合同价款及付款方式2.1合同总价款:人民币(大写)2.2付款方式及时间节点:2.2.1甲方应按照合同约定,分期支付工程价款。
乙方应向甲方提供发票及相应财务文件。
2.2.2已付款项超过工程完成值的,乙方应及时退还超额款项;工程完成值超过已付款项的,甲方应在7个工作日内支付相应款项。
三、合同履行期限3.1工程开工时间:3.2工程竣工时间:3.3其他重要阶段节点及时间:四、工程质量保证4.1工程质量标准:符合国家有关建筑工程质量标准及规范。
4.2工程质量保证期:自工程竣工验收合格之日起,乙方对工程所承担的质量问题负责维修保养期为__个月。
五、合同变更5.1双方经过协商一致,可以对合同进行修改或变更。
变更后的合同具有同等法律效力,并附有变更合同书面补充。
5.2变更费用由双方协商确定,如有争议,按照相关法律法规解决。
六、合同解除6.1本合同在以下情况下可被甲方解除:6.1.1乙方未按照合同约定的工期竣工或工程质量不符合合同约定要求的;6.1.2乙方未按照合同约定的付款方式进行付款的;6.1.3乙方违反法律法规的规定,导致施工工地发生重大安全事故的。
6.2本合同在以下情况下可被乙方解除:6.2.1甲方未按照合同约定的付款方式进行付款的;6.2.2甲方未能提供必要的工程条件及所需文件的。
七、违约责任7.1乙方如未按照合同约定完工,每延迟一天扣除合同价款的___%作为违约金。
7.2甲方如未按照合同约定支付价款,每延迟一天支付,应向乙方支付延期支付金额的___%作为违约金。
八、争议解决8.1双方因履行本合同发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向双方所在地人民法院提起诉讼。
2024年国标建筑施工合同样本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX2024年国标建筑施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 工程变更价款3.3 工程量清单3.4 计价方式第四条合同工期4.1 工期要求4.2 工期顺延4.3 工期延误责任第五条质量标准5.1 工程质量要求5.2 质量验收5.3 质量保修第六条合同的履行6.1 承包人义务6.2 发包人义务第七条材料设备供应7.1 发包人供应的材料设备7.2 承包人采购的材料设备第八条安全生产8.1 安全生产管理8.2 安全事故处理第九条合同的变更和解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条违约责任10.1 发包人违约10.2 承包人违约第十一条争议解决11.1 争议解决方式11.2 仲裁或诉讼第十二条合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更程序12.3 合同终止条件第十三条其他约定13.1 保密条款13.2 知识产权保护13.3 不可抗力第十四条合同的附件14.1 附件一:工程量清单14.2 附件二:材料设备供应清单14.3 附件三:施工图纸及技术要求14.4 附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人全称:____________ 1.1.2 注册地址:____________ 1.1.3 法定代表人:____________ 1.1.4 联系人:____________1.1.5 联系电话:____________ 1.2 承包人1.2.1 承包人全称:____________ 1.2.2 注册地址:____________ 1.2.3 法定代表人:____________1.2.4 联系人:____________1.2.5 联系电话:____________第二条工程概况2.1 工程名称:____________2.2 工程地点:____________2.3 工程规模:____________2.4 工程内容:____________第三条合同价格3.1 合同总价:____________3.2 工程变更价款:____________ 3.3 工程量清单:____________ 3.4 计价方式:____________第四条合同工期4.1 工期要求:____________4.2 工期顺延:____________4.3 工期延误责任:____________第五条质量标准5.1 工程质量要求:____________ 5.2 质量验收:____________5.3 质量保修:____________第六条合同的履行6.1 承包人义务:____________6.1.1 按照约定的时间和质量要求完成工程建设;6.1.2 负责工程的安全和环境保护;6.1.3 遵守国家和地方的相关法律法规;6.2 发包人义务:____________6.2.1 提供合格的施工场地和施工条件;6.2.2 按时支付合同价款;6.2.3 负责工程的设计和技术支持;6.2.4 提供必要的施工许可和批准文件。
建设工程施工合同书电子版(5篇)
建设工程施工合同书电子版合同编号:_____发包方:_____承包方:_____依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一章工程第一条工程概况1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程内容:_____(群体工程应附承包方承揽工程项目一览表)4.承包范围:_____5.承包方式:_____6.资金来源:_____7.批准文号:_____8.业主或主管单位:_____第二条工程监理若本工程实行工程监理,发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条工期1.开工日期:本合同工程定于____年____月____日开工。
2.竣工日期:本合同工程定于____年____月____日竣工。
第四条合同价款金额(大写):_____ 元(人民币)¥:____元。
第五条工程质量1.承包方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。
2.承包方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_______________。
3.凡因承包方原因造成的施工质量不合格的工程,承包方应在发包方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。
返工后仍达不到的,由承包方承担违约责任。
由于发包方原因达不到工程质量标准的,由发包方承担返工责任及经济支出。
第二章词语涵义及合同文件第六条词语涵义1.有关合同双方和监理人的词语(1)发包方:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包方:指与发包方签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。
2.有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第七条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
建设工程施工合同样本
建设工程施工合同样本合同编号:【编号】日期:【日期】甲方(出让人):【甲方名称】地址:【甲方地址】联系人:【甲方联系人】电话:【甲方电话】乙方(承包人):【乙方名称】地址:【乙方地址】联系人:【乙方联系人】电话:【乙方电话】鉴于甲方计划进行建设工程,乙方具备相应的资质和能力,双方根据平等、自愿的原则,达成以下合作协议:第一条合同目的本合同为甲乙双方就甲方建设工程项目(以下简称“工程”)的设计、施工等环节进行规范管理,明确双方的权利与义务,保障工程的顺利进行和质量的有效控制。
第二条工程内容1. 工程名称:【工程名称】2. 工程地点:【工程地点】3. 工程范围:【工程范围描述】4. 工程总投资额:【工程总投资额】5. 工期:【工期要求】第三条甲方的权利和义务1. 向乙方提供相关工程规划、设计文件以及其他必要的资料。
2. 对乙方提交的施工方案、材料等进行合理审查,并及时作出批复。
3. 按照约定支付工程款项,如有分期付款,需按期付清。
4. 对工程质量进行监督检查,并及时提出合理的整改要求。
第四条乙方的权利和义务1. 按照甲方提供的规划、设计文件等进行工程施工,并保证施工过程符合相关法律法规的要求。
2. 对施工过程中出现的问题,及时向甲方汇报,并与甲方共同商讨解决方案。
3. 保证施工过程的安全,确保工程的质量达到约定标准。
4. 按照约定的工期完成工程,并确保工程交付后的维修保养等工作。
第五条工程款支付方式1. 工程款的支付总额为【总支付金额】,分【分期数】期支付。
2. 乙方应于每期工作完结后的【工作完结日】前提交工程款支付申请。
3. 甲方应在收到乙方的支付申请后【付款期限】内支付相应的款项。
第六条违约责任1. 如果甲方未按时支付工程款项或未履行其他约定义务,乙方有权终止履行本合同,并要求甲方承担违约责任。
2. 如果乙方未按时完成工程、不按照约定质量标准进行施工或未履行其他约定义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并有权解除合同。
2020建设工程施工合同样本
2020建设工程施工合同样本建设工程施工合同甲方:乙方:一、工程名称二、工程地点三、工程内容1.1 工程概况1.2 工程规模1.3 工程进度1.4 工程标准1.5 工程质量1.6 工程安全1.7 工程环保四、合同价款及支付方式4.1 合同价款4.2 合同价款支付方式五、施工期限及罚款5.1 施工期限5.2 履约保证金5.3 违约责任及罚款六、工程设计及变更6.1 工程设计6.2 工程变更七、工程材料及设备7.1 材料及设备的选用7.2 材料及设备检验7.3 材料及设备保管八、工程施工8.1 施工组织8.2 施工时间安排8.3 施工费用8.4 施工质量8.5 施工安全和环保九、工程验收及保修9.1 工程验收9.2 工程保修十、合同纠纷解决方案10.1 合同纠纷解决方式10.2 法律适用十一、合同变更及解除11.1 合同变更11.2 合同解除附件:1. 工程图纸及设计文件2. 施工组织及进度计划3. 设计变更及确认文件4. 工程材料及设备清单5. 施工现场相关证照法律名词及注释:1. 履约保证金:施工企业在签订施工合同时,为保证合同正常履行而交纳的保证金。
2. 材料及设备检验:对工程材料及设备进行检测验证,以保证其符合标准。
3. 罚款:约定在合同中,针对违约方未能在规定时间内履行合同义务而由对方追究的一种违约责任形式。
4. 保修:指施工企业为确保工程质量,在工程验收后对工程进行的一定时间内的后续服务保障。
遇到的困难及解决办法:1. 施工进度延误:及时调整施工计划,加班加点提高工效,必要时加大人员投入。
2. 材料及设备不符合要求:严格按照规定进行检验,当发现问题时及时更换或调整。
3. 施工安全事故发生:严格执行施工安全规范,加强安全教育,落实责任制。
如发生事故,及时进行救援和善后处理。
建设工程施工合同示范样本6篇
建设工程施工合同示范样本6篇第1篇示例:建设工程施工合同示范样本甲方(委托方):______________(以下简称甲方)乙方(承包方):______________(以下简称乙方)甲、乙双方本着平等自愿、公开公平的原则,根据相关法律法规和国家建设工程施工标准,就甲方委托乙方承担的建设工程施工事项达成一致,特订立本合同,共同遵守并履行。
第一条工程名称甲方委托乙方承担的工程为:______________(填写工程名称)第三条工程范围1. 甲方委托乙方承担的工程范围包括但不限于:______________(填写具体工程范围)。
2. 工程的具体内容、标准、数量及要求详见《工程量清单》及《工程技术规范》。
第四条工程报价1. 乙方应根据工程范围、内容、要求及工程量清单,按照相关标准和规定,制定合理的工程报价,并提供给甲方审查。
2. 工程报价一经甲方确认后,即视为双方对工程价格达成共识。
第五条工程工期1. 工程的合同工期为______________(填写具体的工期要求),自合同生效之日起计算。
2. 若由于不可抗力或其他特殊原因,导致工程延期,乙方应及时报告甲方,并在延期事宜达成一致后,按合同约定进行调整。
第六条工程质量1. 乙方应按照国家相关标准和规定,保证工程质量符合合同约定及国家法律法规的要求。
2. 在工程施工过程中,如发现存在不符合合同约定或有可能影响工程质量的问题,乙方应立即通知甲方,并及时采取补救措施。
第七条工程款支付1. 工程款支付方式:______________(填写具体的支付方式,如一次性付清、分期支付等)。
2. 工程款支付时间:______________(填写具体的支付时间和方式)。
第八条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应主动向甲方提出竣工验收申请,并应邀请甲方进行现场验收。
2. 验收合格后,甲方应及时支付剩余工程款,双方办理相关手续,确认工程验收完成,工程竣工。
3. 如工程存在质量问题或验收不合格,乙方应负责整改,并在整改后及时向甲方提出重新验收申请。
江苏建设工程施工合同样本
江苏建设工程施工合同样本甲方(发包人):______________乙方(承包人):______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称:______________2. 工程地点:______________3. 工程规模:______________4. 工程立项批准文号:______________5. 资金来源:______________第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸、工程量清单及施工技术要求,承担以下工程的施工:1. 土建工程2. 安装工程3. 装修工程4. 其他(根据实际情况填写)第三条合同工期1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 合同工期总日历天数:____天第四条质量标准工程质量标准:按照国家及江苏省相关施工质量验收标准执行。
第五条合同价款1. 合同总价为人民币(大写):______________(¥______________元)。
2. 工程量清单报价详见附件。
第六条工程款支付1. 预付款:合同签订后____日内,甲方向乙方支付合同总价的____%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,甲方按月支付。
3. 竣工验收合格后,甲方支付至合同总价的____%。
4. 工程结算:工程竣工验收合格后____日内,双方进行结算。
第七条工程变更因设计变更或甲方要求导致的工程量增减,双方应签订补充协议,并相应调整合同价款。
第八条竣工验收1. 工程具备竣工验收条件后,乙方应提前____日通知甲方组织验收。
2. 甲方应在收到通知后____日内组织验收。
第九条质量保修1. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为____年。
2. 保修期内,乙方负责免费维修因施工质量问题造成的损坏。
建设工程施工合同书样本(4篇)
建设工程施工合同书样本发包方(甲方):承包方(乙方):依照国家《合同法》、《建筑法》及其他相关法律、法规,遵循公平、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:志丹人事劳动局办公楼工程地点:志丹城内工程规模:框架结构层(____),建筑面积约____平米。
二:承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。
注明:地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。
二、三、四层层高3.3m。
2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给排水安装工程不包卫生洁具。
3、图纸以内的工程:内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料。
4、图纸以外工程以实结算。
三、承包方式根据乙方承包范围所含工程量,采用每平方米造价承包方式承包,所有材料价格结算时,以市场实际价格调整。
四、工期从____年____月____日至____年____月____日。
主体工程必须于____年完成。
工期延误的认定和处理1、因甲方原因造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方承担。
(1)不具备开工条件,而要求乙方进场;(2)未按约定时间提供图纸并组织图纸交底;(3)未按时支付工程进度款。
2、因乙方原因造成的工期延误,工期不予顺延,延误____日不实施处罚,超过____日每超一天罚____元,每提前一天按工程量总造价的4﹪奖励给乙方。
3、甲乙双方均无过失和不可抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不承担经济损失。
⑴不可抗力:自然灾害、战争、政府行为;(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天____小时的工作时分解天数予以顺延。
五、合同保证约定1、为保证本合同顺利实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金____万元,合同签订____日内甲方退回给乙方____万元保证金。
2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。
建设工程施工合同电子版范本(7篇)
建设工程施工合同电子版范本(7篇)建设工程施工合同电子版(篇1)发包人:(全称)承包人:(全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:君利花园住宅小区4-8号楼共20__平米、635户智能家居设备及安装群体工程应附承包人承揽工程项目一览表资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料三、合同工期开工日期:年月日竣工日期:年月日合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准:国家验收规范合格标准五、合同价款金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币)¥:20__.00(每平方米总价29元)元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同通用条款3、本合同专用条款4、标准、规范及有关技术文件5、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付工程款。
十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。
发包人:(公章) 承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:建设工程施工合同电子版(篇2)建设(发包)单位:(简称甲方)施工(承包)单位:(简称乙方)甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
工程施工合同(完整版).pdf
工程施工合同名称:__________________________地质:__________________________法定代表人:____________________名称:__________________________地质:__________________________法定代表人:____________________鉴于:2.业主已就本项目的施工事宜与承包商达成一致,并同意按照本合同的约定进行合作。
第一条工程范围与内容1.1工程范围:本合同涉及的工程范围包括但不限于:土建、装修、安装、绿化、道路等工程。
1.2工程内容:承包商应按照业主提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案及国家相关法律法规、规范和标准进行施工。
第二条工期2.1工期:本合同工程总工期为____天,自本合同签订之日起计算。
2.2工期延误:如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应友好协商,并根据实际情况调整工期。
第三条工程质量3.1工程质量:承包商应确保本工程质量符合国家相关法律法规、规范和标准,达到业主的满意。
3.2质量保修:承包商应对本工程提供质量保修服务,保修期为____年,自工程竣工验收合格之日起计算。
第四条工程价款4.1工程价款:本合同工程价款为人民币(大写):__________________________元整。
4.2付款方式:双方约定按照工程进度分期支付工程价款。
第五条违约责任5.1业主违约:如业主未按约定支付工程价款,应向承包商支付违约金,违约金为本合同工程价款的____%。
5.2承包商违约:如承包商未按约定完成工程,应向业主支付违约金,违约金为本合同工程价款的____%。
第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份,双方各执一份。
7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至本工程竣工验收合格之日止。
建设工程施工合同电子版本
建设工程施工合同甲方(发包人):乙方(承包人):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:____________________。
2. 工程地点:____________________。
3. 工程立项批准文号:____________________。
4. 资金来源:____________________。
5. 工程内容:详见招标图纸及工程量清单。
6. 工程承包范围:以招标设备清单为主,发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整,如调整范围超出承包人资质范围,承包人有权拒绝施工。
二、合同工期计划开工日期:____年__月__日(暂定开工日期,具体以建设单位开工令为准)。
计划竣工日期:____年__月__日前竣工。
合同总工期:____日历天。
三、质量标准工程质量标准:符合国家有关施工质量验收标准(根据工程的特点为:合格)。
四、合同价款与支付1. 本合同价款采用下列方式确定:(1)按本合同约定的工程量清单和综合单价计算。
(2)工程量清单以外的项目,双方协商确定单价和总价。
2. 合同价款的支付:(1)合同签订后,发包人应按照约定的时间和比例向承包人支付预付款。
(2)工程进度达到约定的比例后,发包人应按照约定的时间和比例向承包人支付进度款。
(3)工程竣工并验收合格后,发包人应按照约定的时间和比例向承包人支付尾款。
五、工程变更1. 发包人应按照工程进度和质量要求,及时提供设计变更、工程量清单变更等。
2. 承包人应按照变更要求,及时调整施工方案和工程量清单,并报发包人确认。
3. 工程变更导致的合同价款增减,双方按照本合同约定的方式计算和支付。
六、违约责任1. 发包人违反合同约定,导致工程进度、质量受到影响,应承担相应的违约责任。
2. 承包人违反合同约定,导致工程进度、质量受到影响,应承担相应的违约责任。
《建设工程施工合同》(GF-2023-0201)
《建设工程施工合同》(GF-2023-0201) 《建设工程施工合同》(GF-2023-0201)是一个在建设工程领域使用的标准合同样本。
该合同由双方当事人根据《建筑法》和其他相关法律法规,协商订立并签署。
该合同主要涵盖以下内容:
1. 合同的基本信息:合同的标题、编号、签订日期等。
2. 合同的当事人信息:包括业主、总承包商、设计单位等的名称、地质、法定代表人及等。
3. 工程范围和交付标准:明确工程的范围、内容、设计要求、质量标准等。
4. 工程价款:确定工程的总价款、支付方式、进度款的支付比例、支付时间等。
5. 工期和完成时间:约定工程的开工、竣工时间以及其他重要节点。
6. 合同履行保证金和履行担保:规定双方当事人需提供的履行保证金和履行担保方式及金额。
7. 变更和索赔事项:约定工程变更、索赔等事项的处理方式。
8. 违约责任和争议解决:明确违约责任的种类和承担方式,规定争议解决的程序和途径。
9. 合同附件:列明合同附件的名称和内容,如图纸、技术规范等。
10. 其他条款:包括保密条款、解释权、通知方式等。
该合同是建设工程施工过程中双方当事人之间的法律约定,旨在明确双方权利义务、规范工程建设行为,保障合同的履行和工程质量的达标。
双方当事人应依据该合同内容,诚实守信、积极履行各自的责任和义务。
建设工程施工合同标准样本
建设工程施工合同标准样本建设工程施工合同标准样本一、合同背景和目的本合同是由甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“承包商”)就该建设工程的施工工作达成的协议和约定,旨在明确双方的权责关系、明确建设工程的施工范围、工期及价格等事项。
二、合同范围1.施工范围:本合同约定的建设工程的具体内容、工作范围、建设标准和目标等。
2.工期安排:本合同约定的建设工程施工的时间安排和工期要求。
3.施工价格:本合同约定的建设工程施工的价格、支付方式和付款期限等。
三、施工内容和标准1.建设工程的具体内容和标准:详细说明建设工程的施工内容、技术要求和标准。
2.材料和设备的选取和使用:双方约定的建设工程使用的材料和设备的选取、质量要求和使用规范。
四、工期和进度管理1.工期安排:双方约定的建设工程的施工开始时间、完成时间和里程碑节点。
2.施工进度管理:约定双方对建设工程进度的监督和管理方式。
五、合同价格和付款方式1.施工价格:明确约定的建设工程施工的总价格和支付方式。
2.付款条件:详细说明甲方支付款项的条件和分期付款的具体规定。
六、质量保证和验收1.质量保证:约定承包商对建设工程质量的保证措施和期限。
2.验收标准和程序:约定甲方对建设工程的验收标准和程序。
七、违约责任1.违约责任条款:双方对违约行为的责任约定和违约退还款项的处理方式。
2.解决争议:约定双方在合同履行过程中产生的争议解决方式,如调解、仲裁等。
八、其他条款1.保密条款:约定双方在合同履行过程中应保守的商业秘密和保密事项。
2.变更和解释:约定合同变更和解释的方式和程序。
附件:1.工程图纸和设计文件。
2.建设许可证和相关批准文件。
3.工程施工计划和进度安排。
4.材料和设备清单。
5.其他合同附带文件。
法律名词及注释:1.法律名词1:注释12.法律名词2:注释23.法律名词3:注释3。
建设工程施工分包合同(样本)
建设工程施工分包合同(样本)建设工程施工分包合同(样本)一、合同背景本合同由甲方(建设单位)与乙方(分包单位)签订,旨在规范双方在建设工程施工过程中的权益、责任与义务。
二、合同内容1. 工程名称:【填写工程名称】2. 工程地点:【填写工程地点】3. 工程规模:【填写工程规模】4. 工程费用:【填写工程费用】5. 工期:【填写工期】三、合同条款1. 工程范围乙方承担以下工程分包工作:【填写分包工作的具体内容】2. 工期安排甲方与乙方约定的工程期限为【填写工程期限】,具体工期安排如下:【填写工程各阶段的开始和结束时间】3. 工程费用与支付方式1. 工程费用总额为【填写工程费用总额】,甲方将按照以下方式支付给乙方:【填写支付方式和时间节点】2. 乙方应按照合同约定的工程进展和工程质量,提供相应的工程质量保证金。
4. 工程质量与技术要求1. 工程质量应符合相关国家和行业标准,乙方应负责保证工程质量,并承担相应的质量责任。
2. 乙方应派遣具备相应技术资质和经验的工程人员,保证工程施工符合相关技术要求。
5. 违约责任1. 乙方如未按照合同约定的工期完成工程或工程质量不符合要求,将承担相应的违约责任。
2. 甲方如未按照合同约定的支付方式支付工程费用,将承担相应的违约责任。
6. 双方解除合同1. 若因不可抗力等无法控制的原因导致工程无法继续施工,双方可协商解除合同,解除后双方互不承担违约责任。
2. 若一方严重违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应的违约赔偿责任。
四、法律效力与争议解决本合同自双方签字盖章后生效,并具有合同法律效力。
对于合同履行过程中的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可根据当地法律法规,提起诉讼解决。
五、合同附件1. 工程图纸及技术说明2. 工程费用明细表六、签署甲方(建设单位):【填写甲方单位名称、法定代表人、等】乙方(分包单位):【填写乙方单位名称、法定代表人、等】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方:(以下简称甲方)
劳务方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平的诚实守信的原则,
双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:
4、工期:
5、承包方式:
二、工程结算价格及结算方式:
1、结算价格:本工程执行2009定额,施行预算直接费下浮10%
的结算方式(混凝土不参加取费),即结算造价=直接费*90%+间接费+利率+价差+税金。
2、结算方式:工程竣工资料验收齐全后,由第三方确认结算工程
量及工程造价。
3、结算范围:施工图预算、变更和签证。
4、价格调整:材料费按吉林市价格信息调整,如吉林市价格信息
没有则按长春价格信息调整。
人工费调整执行吉林省建设行政主
管部门发布的相关结算文件。
5、甲供材料:商品砼(包括泵送费)甲供,不计入预算不取费,
只计取税金。
6、甲方原因导致停工,甲方要承担赔偿乙方相应的经济损失并顺
延工期。
7、付款方式:每月日前,由乙方向甲方报本月完成工程量,
由甲方、监理审批后,在下月日前,按审批完成工程量的80%拨付给乙方。
8、由于甲乙双方有房产置换的约定,则乙方完成的工程量在未达到
置换合同价款之前,由乙方支付;当乙方完成的工程量超过置换合同价款之后,超出部分由甲方按本合同第七条的约定支付;
8、如发生冬季施工,按吉林省建筑安装工程预算定额和费用定额规
定执行。
三、质量标准及要求:
1、符合《国家现行房屋建筑工程施工质量验收统一标准》。
2、严格按设计图纸及规范要求进行施工,质量的评定以国家或行
业的质量检验评定标准为依据,达到使用者业主的要求。
因承包
人的原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人要承担违约责
任以及由此造成的经济损失。
3、工程在竣工验收之前,乙方要注意保护成品的防护,如由于乙
方人为原因造成的原成品损坏,乙方要无条件予以赔偿或维修,
并承担相关费用。
四、安全文明施工
1、乙方必须做到安全生产、文明施工、按市行政主管部门的安全
要求及建设单位规定的《现场安全生产文明施工管理规定》执行。
2、乙方必须给入场施工的所有人员进行意外伤害保险,费用由乙
方承担。
3、施工中发生的由于乙方原因造成的任何安全事故以及造成的
直接经济损失均由乙方自行承担,甲方不予承担。
4、施工中的安全防护必须按市有关部门的规定要求设置。
5、施工队伍进入现场时所有施工人员及管理人员要进行三级安
全教育,有关专业人员必须持证上岗。
6、动火、动电、动水作业,需经甲方审批后方可进行。
7、乙方应统一工作着装,费用自理。
8、乙方应严格遵守甲方现场安全、技术操作规程及各项规章管理
制度、奖罚制度。
五、工程工期
(1)在施工过程中,由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者,应由双方及时协商,向建设单位及时申报停工通知单。
并报有关
部门备案,甲方不承担停工费用、工期顺延。
(2)因建设单位变更计划和变更施工图,而不能继续施工者,由甲方承担停工费用、工期顺延。
(3)因建设单位未能按期供图而被迫停工或不能顺利施工时,由甲方承担停工费用、工期顺延。
(4)由乙方原因导致工程延期,则每过期一天罚工程总价款的10‰
六、双方责任义务
1、甲方责任义务
(1)甲方负责转发有关设计文件。
(2)甲方负责完成三通一平
2、乙方责任义务
(1)按合同要求全面履行合同义务。
(2)乙方材料进场需提供产品出厂合格证和质检证明,进场材料需符合设计要求。
(3)乙方按设计蓝图施工,现场施工技术及技术资料均由乙方负责。
(4)使用水电按表实际发生量收取。
(5)乙方严格按设计图纸内容组织施工。
每段施工必须保证人员数量,按甲方工期要求完成。
(6)乙方在签订合同三日内,进场前拿出施工组织措施及进度安排(各工种配备计划)。
(7)负责有关施工人员人工的一切交付费用。
(8)乙方用水用电时,应减少浪费、杜绝事故。
(9)施工期间,各工序要进行成品保护,
(10)施工中的安全防护必须按市有关部门的规定要求配带。
(11)施工现场要求场地平整,每段工程完工后,材料运到甲方指定地点,堆放整齐,做到工完料净场地清。
(12)施工现场周围的环境、文明、卫生由乙方负责。
(13)乙方要严格遵守现场的各项管理制度,在甲方现场负责人的统一领导下组织施工,双方应密切配合,文明施工,保证施
工顺利进行。
(14)乙方要保证施工现场的文明施工,对现场工人打架、偷盗等违法行为所造成的后果全部由乙方负责。
(15)劳动力进场后,按照入场安全、生产操作规程立即办理一切手续。
如:暂住证、上岗证等等,否则因此造成的罚款由乙
方自行负责,
七、其他条款
1、门、窗由甲方指定品牌,乙方负责采购。
2、本工程原则上不发生签证,如涉及签证由第三方认证,经甲方
同意后方能有效。
3、乙方中途违约,对其工程款不予结算。
4、乙方必须按建设单位要求的进度计划安排完成每一段施工任
务,若没完成,则所造成的一切损失均由乙方承担。
5、乙方服从甲方及业主的调度,及时参加调度会。
八、违约责任
1、乙方分包的工程项目,不准再行分包,在施工过程中经检查达
不至验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,由
此造成的经济损失,由乙方赔偿。
2、合同签订后,未经双方协商同意任何一方不得随意变更或解
除,如有违约行为由违约赔偿造成的经济损失。
3、本合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决,协商不成时,可
申请有关部门进行调节。
九、工程保修及维修
本工程预留工程总造价的5%的质保金。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
①地基基础工程和主题结构工程为设计文件规定的该工程合理使用
年限;
②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5
年;
③装修工程为2年;
④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
⑤供热与供冷系统为2年;
质保期内的保修责任按照相应的国家规定执行,施工单位应对保修期内出现的质量问题履行保修义务。
保质期满后,如无质量问题,
保质金无息返回。
如由于施工中乙方原因造成的问题,乙方将无条件予以维修,并承担所发生的一切费用。
合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如有违约应由违约方赔偿造成的经济损失。
十、本合同自双方签字盖章后生效,至本合同的内容全部执行后自
行终止。
十一、本合同未尽事宜,双方协商解决,本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。
发包方:劳务方:
负责人:负责人:
电话:电话:
签订日期:年月日本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除。