施工合同通用条款施工准备

合集下载

施工合同通用条款实例4篇

施工合同通用条款实例4篇

施工合同通用条款实例4篇篇1施工合同是指施工单位与业主之间签订的关于工程施工的协议。

在合同中,通常会包含一些基本的条款,作为双方在工程施工过程中的权利和义务的约束。

本文将以一个实际的施工合同为例,分析其中的通用条款。

一、合同双方本合同由甲方(施工单位)和乙方(业主)双方签订,甲方为______公司,法定代表人______,注册地址为______;乙方为______公司,法定代表人______,注册地址为______。

二、工程范围本合同的工程范围为______(详细描述工程范围)。

施工单位应按照设计图纸和规范要求,按照合同约定的内容和时间节点,高质量地完成工程。

三、工程造价本合同工程总造价为______万元,根据工程实际进度和变更情况,双方可以协商调整。

甲方应按照合同支付进度款项,乙方应按照合同规定支付款项。

四、质量保证施工单位应严格按照设计图纸和相关规范要求,确保工程质量符合国家规定的标准。

如发现工程质量问题,乙方有权要求甲方进行整改,否则乙方有权要求迟延履行违约金。

五、工期安排工程施工周期为______天,双方应按照合同约定的时间节点,协调好工程进度,并积极配合相关部门的验收工作。

如因不可抗力因素导致工期延误,双方可协商变更工期。

六、安全责任施工期间,施工单位应加强对施工人员的安全教育和现场管理,确保施工现场的安全。

如发生意外事故,甲方应承担相应的责任。

七、保修期工程竣工之后,施工单位应提供______年的免费保修期。

在保修期内,如发现工程质量问题,施工单位应及时进行维修。

以上为一个施工合同的通用条款实例,每份合同都会根据具体的情况进行调整和修改。

在签订施工合同前,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,以确保工程的顺利进行和高质量完成。

希望以上内容对您有所帮助。

篇2施工合同通用条款实例一、合同双方甲方(委托方):_______________联系方式:_______________乙方(承包方):_______________联系方式:_______________二、工程概况1. 工程名称:__________________2. 工程地点:__________________3. 工程范围:__________________4. 工程规模:__________________三、工程期限1. 工程开工日期:_______________2. 工程竣工日期:_______________3. 工程工期:_______________(自开工之日起至竣工之日止)四、合同价款1. 工程总价款:_______________2. 付款方式:_______________(1)按进度支付(2)按阶段支付五、质量要求1. 工程质量标准:_______________2. 技术要求:_______________3. 工程验收标准:_______________六、安全保障1. 承包方应制定施工安全保障措施并执行,确保施工过程中人员和财产安全。

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇

施工合同通用条款8篇第1篇示例:施工合同是指委托人与承包人之间关于施工项目的法律文件,规定了双方的权利、义务以及施工过程中的各种规定。

在签订施工合通用条款是非常重要的部分,它是保障双方利益、规范双方行为的重要依据。

下面我们就来详细介绍一些关于施工合同通用条款的内容。

第一条:本合同的签订本合同是委托人和承包人就XXX工程/项目签订的,双方应严格遵守本合同的约定,保证合同的履行。

本合同自双方当事人签字盖章后生效,至XXX年月日止,期限届满后,双方有权协商续签或终止合同。

第三条:工程内容和要求承包人应按照本合同约定的工程内容和要求,按时、按质、按量完成施工任务,确保工程质量符合相关标准和规定。

第四条:工程款支付方式委托人应按照合同约定的方式和时间节点支付工程款,承包人应在收到款项后按时履行工程进度,并提供有效的发票和相关资料。

第五条:工期及延期如因不可抗力或其他不可抗拒因素导致工程无法按期完成,双方应在书面通知后协商解决,并根据实际情况协商确定延期时间。

第六条:工程变更如有必要对工程内容进行变更,双方应书面协商确定新的工程内容和工程款,并签订变更协议。

第七条:工程质量保证承包人应对施工过程中的质量问题承担责任,并提供一定期限内的售后服务。

第八条:合同解除如因一方违约导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并根据约定的违约条款进行赔偿。

第九条:争议解决双方在履行合同过程中产生争议,应友好协商解决,如无法解决,可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

第十条:其他事项本合同未尽事宜,双方可另行协商补充约定,补充约定与本合同具有同等的法律效力。

施工合同通用条款的内容非常重要,双方在签订合同时应认真阅读并理解其内容,确保合同的有效履行。

在施工过程中,双方应本着诚信合作的原则,积极沟通、共同努力,保证工程质量和工程的按时完成。

希望以上内容对大家有所帮助。

第2篇示例:施工合同是施工工程项目的基础,它规定了双方在工程实施过程中应该承担的权利和责任。

工程合同施工条款

工程合同施工条款

工程合同施工条款合同编号:[填写合同编号]甲方(业主):[填写甲方名称]乙方(承包商):[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写工程名称]的建设达成以下协议,特制定本合同施工条款:一、工程概况1. 工程地点:[填写工程地点]2. 工程内容:[简要描述工程内容]3. 工程造价:[填写工程预算或造价]4. 工期要求:[填写工程起始日期]至[填写工程结束日期]二、施工准备1. 乙方应在开工前完成所有施工准备工作,包括但不限于施工方案的制定、施工人员的招募与培训、施工设备的准备等。

2. 乙方需按照相关法律法规和行业标准,制定安全生产措施,确保施工现场安全。

三、施工进度1. 乙方应根据合同约定的工期,合理安排施工进度,确保工程按期完成。

2. 如遇不可抗力因素导致工程延期,乙方应及时通知甲方,并协商调整工期。

四、质量要求1. 乙方必须严格按照国家及行业规定的质量标准执行施工,确保工程质量符合合同约定。

2. 对于隐蔽工程,乙方应在覆盖前通知甲方进行验收,未经验收或验收不合格的,不得进行后续施工。

五、材料供应1. 乙方负责工程所需材料的采购,并保证材料符合设计和质量要求。

2. 甲方有权对乙方采购的材料进行检验,如发现不合格材料,乙方应负责更换。

六、变更与索赔1. 工程变更需双方协商一致,并以书面形式确认。

2. 因变更导致的成本增减,由提出变更一方承担相应费用。

七、竣工验收1. 工程完成后,乙方应组织初步验收,并通知甲方参加。

2. 甲方在接到通知后,应在约定时间内组织验收,逾期未验收视为合格。

八、保修责任1. 工程竣工验收合格后,进入保修期。

2. 在保修期内,因施工质量问题造成的损害,乙方应负责无偿修复。

九、违约责任1. 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。

2. 如因乙方原因导致工期延误或质量问题,乙方应按照合同约定支付违约金。

十、争议解决1. 合同履行过程中发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦

建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。

双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。

5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。

6、承包方式:______________。

第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。

2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。

(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。

(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。

(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。

(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇

施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。

甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。

1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。

1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。

二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。

2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。

2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。

2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。

三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。

3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。

3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。

四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。

4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。

4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。

五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。

5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。

5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。

六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。

6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。

6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。

以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。

工程施工合同的通用条款

工程施工合同的通用条款

工程施工合同的通用条款第一条合同主体甲方(建设单位)与乙方(施工单位)根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,基于平等自愿的原则签订本施工合同。

第二条工程概况1. 工程名称:_____________2. 工程地点:_____________3. 工程规模:_____________4. 工程质量要求:按照国家及行业相关标准执行。

第三条合同价款1. 合同总价为人民币________元。

2. 价款支付方式:_________(如分期付款、进度付款等)。

3. 价款调整机制:遇有设计变更或市场价格明显波动时,合同价款可按约定调整。

第四条工期要求1. 开工日期:____年____月____日2. 竣工日期:____年____月____日3. 工期延误责任:除不可抗力因素外,乙方应对因自身原因导致的工期延误承担责任。

第五条质量与验收1. 乙方必须确保工程质量符合国家标准及设计要求。

2. 工程验收由甲乙双方共同进行,或委托第三方机构进行。

第六条变更与索赔1. 工程变更需经甲乙双方协商一致,并形成书面文件。

2. 因变更导致的损失,由责任方承担相应的赔偿责任。

第七条违约责任任何一方违反合同约定,应当按照合同约定承担违约责任。

第八条争议解决因履行本合同所产生的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法向人民法院提起诉讼或提交仲裁委员会仲裁。

第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

施工类合同通用条款2011年版

施工类合同通用条款2011年版

施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自____ 年____ 月____ 日起至____ 年____ 月____ 日止。

1.6 工程质量要求:____________________第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币(大写):____________________2.2 合同价款包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金等一切与本工程相关的费用。

2.3 合同价款的支付方式和时间:____________________第三条施工准备3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和相关技术要求进行施工准备。

3.2 乙方应在开工前完成施工现场的布置,包括但不限于搭建临时设施、设置安全警示标志等。

3.3 乙方应确保施工人员具备相应的资质和技能,遵守安全生产的法律法规。

第四条施工与验收4.1 乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工,确保工程质量符合约定标准。

4.2 乙方应接受甲方和监理单位的监督、检查和指导。

4.3 工程完工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并配合甲方进行工程验收。

4.4 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料和竣工图纸。

第五条违约责任5.1 如乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成施工,应承担违约责任。

5.2 如甲方未能按合同约定支付工程款,应按日支付未付款项的____%作为违约金。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。

四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。

2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。

十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。

十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就_________________________工程施工事项,经友好协商,达成如下协议:一、合同概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________5. 工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。

二、工程要求1. 乙方应按照国家和地方有关建筑施工的法律、法规及安全操作规程进行施工,确保工程质量。

2. 乙方应根据甲方提供的施工图纸及说明进行施工,如需变更,应事先征得甲方同意。

3. 乙方应确保施工现场安全,采取必要的安全防护措施,并承担因自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

三、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币_________元整(大写:_________元整)。

2. 支付方式:(1)工程预付款:合同签订后,甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款。

(2)工程进度款:根据工程进度,甲方按照实际完成工程量支付进度款。

(3)工程结算款:工程竣工验收合格后,双方进行工程结算,甲方支付至结算价的______%。

(4)质量保证金:工程总价的______%作为质量保证金,质保期为______年,质保期满后无质量问题甲方支付剩余款项。

四、工程变更及调整1. 施工过程中,如因甲方原因需要变更工程内容或调整工程规模,应提前书面通知乙方,并签订书面变更协议。

2. 乙方应在变更协议签订后,按照新的工程内容或规模进行施工。

3. 变更工程的价款,按照双方协商确定的新的单价和工程量进行结算。

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。

2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。

三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。

2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。

四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。

2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。

五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。

2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。

3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。

六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。

2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。

3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。

七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。

2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。

八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。

2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。

以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。

篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。

在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款

建设工程施工合同通用条款
合同范本专家建议:
建设工程施工合同通用条款。

1. 合同目的,本合同旨在规定双方在建设工程施工过程中的权利和义务,确保
工程按时、按质、按量完成。

2. 合同签订,双方应当在合同签订之日起X天内完成合同备案手续,并且在备案完成之日起X天内办理施工许可手续。

3. 施工内容,承包方应当按照合同约定的内容、标准和质量要求,按时、按质、按量完成工程施工任务。

4. 工程变更,如需变更工程内容或者技术规格,应当经双方协商一致,并签订
书面变更协议。

5. 施工期限,双方应当严格按照合同约定的工期进行施工,如有延期情况应提
前书面通知对方并经过对方同意。

6. 施工质量,承包方应当按照国家有关标准和规定进行施工,确保工程质量符
合合同约定的要求。

7. 施工安全,承包方应当严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的
安全生产,防止事故发生。

8. 付款方式,支付工程款的方式、时间及比例应当按照合同约定执行,不得擅
自拖欠或延迟支付。

9. 违约责任,一方违约给对方造成损失的,应当承担相应的违约责任,并赔偿
对方因此所遭受的损失。

10. 合同解除,在合同履行过程中,如有需要解除合同的,应当经过双方协商
一致,并签订书面解除协议。

11. 争议解决,合同履行过程中如发生争议,双方应当通过友好协商解决,协
商不成的,应当提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

以上为建设工程施工合同通用条款,具体内容可根据实际情况进行调整和补充。

希望对您有所帮助。

建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]

建设工程施工合同通用条款完整版doc[1]

建设工程施工合同通用条款完整版doc :建设工程施工合同通用条款完整版目录:1.引言2.定义和术语3.合同主体4.工程范围5.工程进度和质量6.工程费用和支付7.变更和调整8.合同解除和终止9.违约责任10.争议解决11.一般条款12.附件:1.引言甲方(委托方):[甲方名称]地质:[甲方地质]联系人:[甲方联系人]乙方(承包方):[乙方名称]地质:[乙方地质]联系人:[乙方联系人]鉴于甲方希望委托乙方进行建设工程施工,乙方愿意接受甲方的委托,根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经友好协商,达成如下协议,以共同遵守。

2.定义和术语2.1“工程”指本合同项下的建设工程项目,具体范围和内容详见附件一。

2.2“工程费用”指甲方应支付给乙方的工程总价款,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.3“工程进度”指甲方根据工程实施情况,按照约定的时间和顺序进行施工。

2.4“工程质量”指甲方按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程的安全、适用、经济、美观。

3.合同主体3.1甲方是具有完全民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织,具备合法的建设工程项目立项、规划、用地等手续。

3.2乙方是具有相应资质的施工单位,具备完成本合同项下工程的能力和条件。

4.工程范围4.1甲方委托乙方进行建设工程施工,工程范围和内容详见附件一。

4.2乙方应根据甲方的需求,按照国家相关标准和规范进行施工。

5.工程进度和质量5.1乙方应根据甲方的要求,按照约定的工程进度进行施工,确保工程按时完成。

5.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范,确保工程的安全、适用、经济、美观。

6.工程费用和支付6.1甲方应按照约定的工程费用支付给乙方。

6.2工程费用支付方式和时间详见附件二。

7.变更和调整7.1在工程实施过程中,如甲方需要对工程范围、内容、标准等进行变更,应与乙方协商一致,并签订书面变更协议。

建设工程施工合同通用条款(通用)

建设工程施工合同通用条款(通用)

建设工程施工合同通用条款(通用)(二)第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为,维护合同各方的合法权益,促进建设工程施工管理工作的有序进行,特制定本合同通用条款。

1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。

第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______,工程规模包括但不限于___。

第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等,并及时提供工程所需的合理资源。

3.1.2按约定支付工程合同价款,并及时支付临时工程款项、进度款项等。

3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备,并选择具备资质的施工人员参与工程建设。

3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工,并按时完成合同约定的工程进度。

3.2.3配合甲方进行工程验收,提供相关技术资料和文件。

第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___(大写)人民币,甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。

第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。

具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。

第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中,由于施工需要或技术要求,若需要建设临时工程,须事先与甲方协商并取得一致意见。

第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更,应向乙方提出变更工程的具体要求,并按照约定支付额外费用。

第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定要求。

第九条保修责任9.1完工之日起,乙方有义务对工程质量进行保修。

保修期限为合同约定的__个月。

第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设,甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。

10.2若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇

施工合同通用条款7篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平的原则,就乙方承接甲方施工工程事宜达成如下协议:一、合同背景及目的1.1 本合同基于甲方的需求,乙方具备相应的施工资质和能力,双方经过友好协商,共同达成此施工合同。

1.2 合同目的:明确双方在施工过程中的权利和义务,保障工程顺利进行,确保工程质量。

二、工程概况2.1 工程名称:____________________2.2 工程地点:____________________2.3 工程内容:____________________(包括但不限于是土建、安装、装修等)三、工期及进度3.1 工程开工日期:_______年____月____日。

3.2 工程竣工日期:_______年____月____日。

如遇不可抗力因素导致工期延误,乙方应及时通知甲方,经双方协商确定新的工期。

四、质量与验收标准4.1 乙方应按照国家标准及甲方的要求进行施工,保证施工质量。

如出现质量问题,乙方应负责修复并承担相应费用。

4.2 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。

验收合格后,双方签署验收合格证书。

如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改。

五、合同价款及支付方式5.1 工程总价:人民币________元整(大写)。

具体价格以双方商定的工程量清单为准。

5.2 支付方式:签订合同后,甲方按照工程进度支付工程款。

具体支付节点和比例如下:基础工程完成______%,支付______%;主体工程完成______%,支付______%;装修工程完成______%,支付______%;竣工验收合格后支付尾款______%。

每次支付前,乙方需提供合法有效的发票。

如采用其他支付方式,双方另行协商。

六、材料设备供应及保管责任甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]签订日期:[签订日期]编号:[合同编号]见证方:[见证方名称](如有)地址:[地址](双方地址)联系方式:[联系方式](双方联系方式)电子邮箱:[电子邮箱](双方邮箱)鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平的原则,就乙方承接甲方施工工程事宜达成如下协议:篇2甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就_________________________施工事项达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程范围和内容:_________________________4. 工程期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

施工合同通用条款施工准备

施工合同通用条款施工准备

施工合同通用条款施工准备
1. 工程范围和施工准备
承包方应根据合同约定的工程范围和施工图纸,提前进行施工准备,包括但不限于施工方案的制定、施工设备的准备、施工人员的组织和
培训等。

2. 施工图纸和文件
发包方应在合同约定的时间内提供完整的施工图纸和相关技术文件,承包方应仔细审核并确认图纸的准确性和完整性。

3. 施工许可证和批准
承包方应负责办理施工所需的各种许可证和批准文件,并确保施工
活动符合当地法律法规的要求。

4. 施工计划和进度安排
承包方应根据合同要求和工程实际情况,制定详细的施工计划和进
度安排,并定期向发包方报告施工进度。

5. 施工安全和环境保护
承包方应严格遵守施工安全规程,采取必要的安全防护措施,确保
施工人员和周边环境的安全。

同时,应采取措施减少施工过程中的环
境污染。

6. 施工材料和设备
承包方应按照合同约定和施工图纸的要求,采购和使用合格的施工
材料和设备,并确保其符合工程质量和安全标准。

7. 施工质量控制
承包方应建立严格的质量管理体系,对施工过程进行全程监控,确
保工程质量符合合同要求和相关标准。

8. 施工变更和索赔
如遇设计变更或合同条件变化,承包方应及时与发包方协商,并按
照合同约定处理索赔事宜。

9. 施工验收和交付
工程完成后,承包方应按照合同约定和相关标准进行自检,并协助
发包方进行工程验收。

验收合格后,承包方应将工程交付给发包方。

10. 施工记录和文件管理
承包方应妥善保存施工过程中的所有记录和文件,包括施工日志、质量检验记录、变更记录等,并在工程交付时一并移交给发包方。

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇

施工合同通用条款6篇第1篇示例:施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件,在施工过程中起到重要的作用。

制定合同是规范工程施工行为,保障双方合法权益的必要步骤。

下面将介绍一份完整的施工合同通用条款,以供参考。

一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵守以下事项。

1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起,具有法律效力。

二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托,负责完成工程施工任务,保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。

2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持,包括但不限于安全保障、施工场地准备等。

2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准,确保工程质量和安全。

三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为:(具体金额),双方约定按照工程进度分期支付工程款。

3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项,逾期支付将按照约定支付逾期利息。

四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合相关验收标准。

4.2 工程质量保证期为(具体时间),在该期间内发现工程质量问题,乙方应及时解决并承担相应责任。

五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款,应承担相应违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

5.2 如因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同,但应提前书面通知对方,并协商解决相关事宜。

六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议,双方应协商解决。

如协商不成,应提交至(仲裁委员会/法院)进行处理。

6.2 争议解决期间,合同其他条款继续有效执行。

七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

任何补充协议需经双方签字确认后生效。

7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

以上为一份完整的施工合同通用条款,双方签署后即可生效。

希望双方能够严格遵守合同规定,共同完成工程任务,确保项目顺利进行。

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工(合同)通用条款(完整版)

建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。

第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。

第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。

第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。

2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。

第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。

2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。

第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。

2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。

第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。

第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。

2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。

第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。

2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。

第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。

若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。

第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。

2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。

第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)

建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。

本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。

第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。

第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。

2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。

第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。

2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。

第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。

2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。

第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。

2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。

第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。

2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。

第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。

2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。

第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。

第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。

2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。

第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。

2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。

第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。

建设部建设工程施工合同通用条款

建设部建设工程施工合同通用条款

建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行,保障合同当事人的合法权益,维护建设工程施工市场的良好秩序,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本通用条款。

第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行,包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。

第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则,合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。

第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务,并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。

合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则,不得损害第三方合法权益。

第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定,招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。

建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序,确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。

第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容,并依法签订书面合同,加盖合同双方公章。

第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工,并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。

施工单位应当按照工程质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。

第八条任何一方在履行合同过程中,如有变更、调整的需要,应当提前书面沟通并经过双方协商一致后,方可修改合同内容。

未经书面协商一致的任何变更和调整,均不具有法律效力。

第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。

施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明,保证资金使用的合法合规性。

第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境,并按照相关法律法规和合同约定,采取必要的安全防护措施,确保工程施工过程中无事故发生。

第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工,应当向对方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

施工合同通用条款施工准备
General conditions of construction contract construction prepa ration
甲方:___________________________
乙方:___________________________
签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日
合同编号:XX-2020-01
施工合同通用条款施工准备
前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。

本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

6 施工准备
6.1 开工通知
监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。

监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。

工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。

承包人应在开工日期前完成各项施工准备工作。

6.2 施工组织设计
承包人应在开工前编制并向监理人提交施工组织设计,施工组织设计未经监理人批准的,不得施工。

施工组织设计应至少包含以下内容:
(1)施工方案;
(2)施工进度计划和保证措施;
(3)劳动力及材料供应计划;
(4)施工机械设备的选用;
(5)质量保证体系及措施;
(6)安全生产、文明施工措施;
(7)环境保护、成本控制措施等。

承包人需要修改施工组织设计的,需要向监理人提交修改后的施工组织设计,经监理人批准后方可实施。

由于承包人的原因修改施工组织设计的,承包人不得就此向发包人要求赔偿或(和)延长工期。

非承包人原因修改施工组织设计的,按照第18.1款[承包人索赔程序]承包人有权要求:
(1)发包人延长工期;
(2)发包人增加费用,并支付合理的利润。

6.3 开工准备
6.3.1 人员准备
承包人应按照第3.4款[承包人人员的管理]向监理人提交承包人在施工场地的人员安排的报告。

这些人员应当与承包人在投标或合同订立过程中承诺的人员一致。

6.3.2 施工设备准备
承包人应根据施工组织设计的要求,及时在施工场地配
备数量、规格满足施工需要的施工设备。

对于进入施工场地的各项施工设备,承包人应落实具有
专业资格的人员负责操作、维护,对于出现故障或安全隐患的施工设备,应及时修理、替换,保持各项施工设备始终处于安全、可靠和可正常使用的状态。

6.3.3 工程材料、工程设备和施工技术准备
对于应由发包人提供的工程材料和工程设备,发包人应
当按照本合同约定,及时向承包人提供,并保证其数量、质量和规格符合要求。

承包人应当按照约定,及时查验、接收和保管发包人提供的上述工程材料和工程设备。

对于应由承包人提供的工程材料和工程设备,承包人应
当依照施工组织设计、施工图设计文件的要求,及时落实货源,订立和履行有关货物采购供应合同,并保证货物进入施工场地的数量、质量、规格和时间满足工程施工要求。

对于施工中需采用的由他人提供支持的技术,承包人应
当及时订立和履行技术服务合同,以适时获得有效的技术支持,保证技术的应用。

6.4测量放线
发包人应在专用条款约定的期限内,通过监理人向承包
人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

承包人负责施工过程中对施工场地内水准点等测量标志物的保护
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其
书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

由于发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成损失的,根据第7.3款[发包人导致的工期延误]的约定,并按照第
18.1款[承包人索赔程序]承包人有权要求:
(1)发包人延长工期;
(2)发包人增加费用,并支付合理的利润。

承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或
疏忽的,应及时通知监理人。

-------- Designed By JinTai College ---------。

相关文档
最新文档