施工合同通用条款工程材料与设备
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方):___________承包方(乙方):___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,为明确双方权利、义务及经济责任,加强双方的相互配合,保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款:第一条:工程项目1、工程名称:______________;2、工程编号:______________;3、工程地点:______________;4、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式:______________。
第二条:工程期限1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历____天),自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
工程合同范本通用条款
工程合同范本通用条款一、一般约定1. 词语定义在本合同中,除非上下文另有明确说明,下列词语具有如下含义:“工程”:指承包人按照合同约定实施的永久性工程和临时性工程。
“合同价格”:指承包人完成合同约定的全部工作内容,发包人应支付的金额。
“工期”:指合同约定的承包人完成工程所需的时间,包括按照合同约定所作的期限变更。
“开工日期”:指发包人发出的开工通知中载明的开工日期。
“竣工日期”:指工程按照合同约定通过竣工验收的日期。
“图纸”:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
“技术标准和要求”:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
“变更”:指在合同履行过程中,经发包人批准的对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量所做的改变。
“索赔”:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
2. 语言文字本合同使用的语言文字为中文。
3. 法律本合同适用中华人民共和国法律、行政法规及工程所在地的地方性法规。
4. 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:合同协议书;中标通知书(如果有);投标函及其附录(如果有);专用合同条款及其附件;通用合同条款;技术标准和要求;图纸;已标价工程量清单或预算书;其他合同文件。
5. 合同的生效与终止本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
除法律另有规定或合同另有约定外,合同双方履行完合同约定的全部义务,工程竣工验收合格,质保期满且无争议后,本合同即告终止。
二、发包人义务1. 遵守法律发包人应遵守法律,并在履行合同过程中遵守任何适用的法律规定。
2. 发出开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可,并在计划开工日期前[具体天数]天向承包人发出开工通知。
施工用料规范合同
施工用料规范合同甲方(供货方):乙方(施工方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方供应乙方施工所需材料事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、材料种类及数量1. 材料种类:根据乙方施工图纸和施工方案,甲方负责供应以下材料:(具体材料名称、型号、规格、数量详见附件)2. 材料质量标准:甲方提供的材料应符合国家相关标准和规范要求,具备合格证明,确保乙方施工安全。
二、材料价格及支付方式1. 材料价格:双方根据市场行情协商确定材料价格(详见附件)。
2. 支付方式:乙方按照甲方提供的材料实际用量,按月进行结算。
支付方式为银行转账,具体支付时间及金额详见附件。
三、材料供应及验收1. 甲方应在乙方施工进度计划之前,按时提供所需材料,确保乙方施工不受影响。
2. 乙方对甲方提供的材料进行验收,验收合格的材料予以接收,验收不合格的材料由甲方负责更换或修复。
3. 甲方应保证供应的材料数量与乙方施工需求相符,若甲方供应的材料数量不足,乙方有权要求甲方及时补充;若甲方供应的材料超出乙方需求,乙方有权拒绝接收。
四、质量保障及售后服务1. 甲方应对所供材料的质量负责,确保材料无质量问题。
若乙方在施工过程中发现材料存在质量问题,有权要求甲方及时更换或修复。
2. 甲方应提供完善的售后服务,对乙方在使用过程中遇到的问题给予及时解答和处理。
五、合同的履行、变更和解除1. 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
2. 合同履行过程中,如遇不可抗力等因素导致无法继续履行,双方可协商变更或解除合同。
3. 合同变更或解除后,甲乙双方应按照变更或解除的内容妥善处理已发生的权利义务。
六、违约责任1. 甲乙双方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任。
2. 甲方供应的材料存在质量问题,导致乙方施工受损的,甲方应承担赔偿责任。
工程施工合同(通用5篇)
工程施工合同(通用5篇)工程施工合同1发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称:______________________________二、工程地点:______________________________三、工程内容:______________________________四、承包形式:______________________________五、工程立项批准文号:______________________六、工程承包范围:__________________________第二条工程期限一、合同工期总日历天数_______天;开工日期:______年______月______日;竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上;2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_______方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。
第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_______元人民币(大写:__________)。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后_______日内,甲方支付_______元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_______元工程款;3、余款_______元作为质量保证金,待保修期满后_______个工作日内无息支付。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
建筑工程合同保修通用条款
建筑工程合同保修通用条款第一条:保修范围1. 本工程的所有施工项目及其相关材料、设备均应包含在保修范围内。
2. 保修内容包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水管线、装饰装修等。
3. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。
第二条:保修期限1. 主体结构及主要构件的保修期限为设计使用年限内。
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年。
3. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的保修期限为2年。
4. 其他项目的保修期限由双方协商确定。
第三条:保修责任1. 承包方应对其施工的工程项目负责,并承担相应的保修责任。
2. 在保修期限内,如发现质量问题,承包方应在接到通知后的合理时间内进行无偿修复。
3. 因自然灾害或不可抗力造成的损害不在保修范围内。
第四条:保修服务1. 承包方应提供完善的保修服务,包括但不限于定期检查、故障排除和维修等。
2. 用户在使用过程中应合理操作,不得人为损坏工程结构及设施。
3. 用户发现质量问题应及时书面通知承包方,并提供必要的证据。
第五条:违约责任1. 承包方未按约定履行保修责任的,应承担违约责任,赔偿因此造成的损失。
2. 如因用户不当使用导致损害的,用户应自行承担责任。
第六条:争议解决1. 双方应通过友好协商解决保修过程中出现的任何争议。
2. 协商不成时,可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
第七条:其他事项1. 本保修条款自合同签订之日起生效。
2. 本保修条款如有未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本保修条款的任何修改和补充均需以书面形式确认,并作为合同不可分割的一部分。
工程机合同范本
工程机合同范本工程项目的成功与否,往往取决于诸多因素的综合作用,其中工程机合同的规范性与完善性是不可或缺的一环。
一个合理、详细的合同能够为项目的顺利进行提供法律支持和保障。
以下是一份工程机合同范本,供参考之用。
【工程机合同范本】甲方(需方):__________有限公司乙方(供方):__________有限公司鉴于甲方有需要采购工程机械设备,乙方愿意提供相应的设备及服务,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条设备名称与规格1.1 设备名称:_____________(型号/规格/品牌等)。
1.2 数量:共计________台(套)。
1.3 主要技术参数及性能要求:_____________。
第二条价格条款2.1 设备总价:人民币____________元整(¥_________)。
2.2 价格包含税费、运输至指定地点的费用以及安装调试费用。
第三条交付与验收3.1 交付时间:自合同签订之日起______个工作日内。
3.2 交付地点:甲方指定的_____________地址。
3.3 验收标准:按照国家相关标准及合同约定的技术参数进行验收。
第四条付款方式4.1 定金支付:甲方在合同签订后______个工作日内支付总价款的______%作为定金。
4.2 尾款支付:余款在设备交付并经验收合格后______个工作日内一次性付清。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方保证提供的设备全新、未使用,符合合同约定的质量、规格和性能要求。
5.2 设备保修期为______个月,自交付之日起计算。
5.3 在保修期内,如设备出现非人为操作不当导致的故障,乙方负责免费维修或更换。
第六条违约责任6.1 如乙方延迟交付设备,应按每日未交付设备总价值的______%支付违约金。
6.2 如甲方延迟支付款项,应按每日逾期金额的______%支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交______仲裁委员会进行仲裁。
工程合同材料设备
工程合同材料设备在建筑工程项目中,确保材料和设备的供应是保障工程质量和进度的关键因素。
为此,制定一个详尽的工程合同材料设备范本是至关重要的。
以下是一份经过精心准备的工程合同材料设备范本,旨在为工程项目的双方提供一个标准化的参考文档。
合同编号:________签订日期:________签订地点:________甲方(需方):________乙方(供方):________鉴于甲乙双方就________项目(以下简称“本项目”)的材料及设备供应达成一致,特订立本合同,以资遵守。
第一条材料与设备的描述1.1 乙方须按照本合同附件所列明的规格、型号、数量、质量标准等要求,向甲方供应以下材料和设备:(此处列出具体的材料和设备清单,包括但不限于钢材、水泥、电缆、管材、机电设备等)1.2 所有材料和设备必须符合国家相关标准及行业标准,并应通过相应的质量检测。
第二条价格与支付方式2.1 材料和设备的总价为人民币________元(大写:________圆整)。
2.2 付款方式如下:a. 预付款:甲方在合同签订后____天内支付总价的____%作为预付款。
. 进度款:根据材料和设备交付进度,甲方将支付相应的进度款项。
c. 尾款:在所有材料和设备交付完毕,并经甲方验收合格后,支付剩余款项。
第三条交货期限与地点3.1 乙方应于____年____月____日前将材料和设备交付至以下地点:(填写具体的交货地点)3.2 若乙方未能按期交付,应向甲方支付违约金,违约金的具体数额按照未交付部分的总价值的____%计算。
第四条质量保证与验收4.1 乙方保证所提供的材料和设备均为全新、未使用过的产品,并完全符合合同约定的质量要求。
4.2 材料和设备到达现场后,甲方有权进行检验和测试,以确保其符合规定的标准。
如发现不合格产品,甲方有权要求乙方无偿更换或修复。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同的任何条款,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的一切损失。
工程材料供应合同范文
工程材料供应合同范文甲方(采购方):___________乙方(供应方):___________鉴于甲乙双方就工程项目的材料供应达成一致意见,本着平等自愿、互利共赢的原则,经友好协商,特订立本合同,共同遵守履行。
一、材料名称及规格1. 水泥:普通硅酸盐水泥42.5级,符合G175-2007标准。
2. 钢筋:HR400E型号,直径为20mm,长度为定尺9米,执行国家标准。
3. 砖块:红砖,尺寸为240mm×115mm×53mm,质量符合国家建筑材料行业标准。
二、材料数量及价格1. 水泥:共计100吨,单价为每吨400元人民币。
2. 钢筋:共计200吨,单价为每吨3500元人民币。
3. 砖块:共计50万块,单价为每块0.8元人民币。
三、交货时间及地点1. 水泥:自合同签订后15日内交付至项目现场仓库。
2. 钢筋:自合同签订后20日内送达指定加工车间。
3. 砖块:根据工程进度需求,分批供应,具体时间以采购方通知为准。
四、质量要求与验收1. 所有材料必须全新、合格,并附有生产厂家的质量证明文件。
2. 乙方须保证所供材料满足国家及行业相关标准。
3. 材料到货后,甲方应进行检验,如发现质量问题,应及时书面通知乙方。
五、付款方式1. 甲方于材料交付前支付总价款的30%作为定金。
2. 材料交付验收合格后,甲方支付剩余70%的货款。
3. 如有特殊情况需要调整付款比例或时间,双方应协商一致后作出补充协议。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同约定的时间、地点或质量要求供货,应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定时间支付货款,应向乙方支付迟延支付的违约金。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方协商补充。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程合同专用条款与通用条款
建设工程合同专用条款与通用条款
建设工程合同中的专用条款和通用条款是两个不同的概念,具有不同的作用和特点。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。
它共计20条,具体包括一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决等。
这些条款考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
专用条款则是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款。
它是对通用条款的具体化、补充或修改,可以根据特定工程的实际需求进行调整。
在法律层面上,《民法典》第四百六十五条规定,依法成立的合同,受法律保护。
依法成立的合同,仅对当事人具有法律约束力。
当合同条款存在争议时,应依据《民法典》第四百六十六条的规定,依据本法第一百四十二条第一款的规定,确定争议条款的含义。
总的来说,专用条款和通用条款都是建设工程合同的重要组成部分,各自发挥不同的作用。
专用条款主要关注特定工程的特殊需求和具体情况,而通用条款则更注重满足建设工程施工的普遍需要和法律规定。
在签订合同时,应充分考虑两者的关系,以确保合同的合法性和有效性。
包工包料工程合同通用版范本(最新9篇)
包工包料工程合同通用版范本(最新9篇)包工包料施工合同篇一甲方:乙方:甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则,就乙方承建的甲方工程有关事宜,进行了认真协商,双方取得了一致意见,特订立了本协议,具体内容如下:一、工程承包内容和结算方式:施工内容:工程(包工包料)。
工程类别结算方式:本工程包干价万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。
最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效,否则无效。
设计变更和经济签证进入工程竣工结算,不作为支付进度款的依据。
二、工期年11月8日开工;室外给排水工程年10月20日竣工交付甲方使用。
三、工程款拨付:合同包干价:万元。
合同签订后,工人进场施工,完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款,依次执行。
工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款,工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后,支付到工程结算总价的95%,预留5%保修金,保修期两年。
四、违约责任该工程若因甲方原因造成工期延误,则工程工期相应顺延。
若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元,均从工程结算款中扣除,归甲方所有。
若因乙方的原因,不执行合同或终止合同,则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金:工程质量:一次性验收合格若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格,乙方给甲方支付质量保证违约金肆万元,从工程结算款中扣除,归甲方所有。
六、验收标准:工程验收依据?建筑工程质量检验评定标准?、建筑工程施工质量验收统一标准?、砌筑工程施工质量验收规范?等相关技术标准规范。
给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司2022年8月8日<关于规范使用小型供水工程材料的通告>的要求。
保证供水工程竣工使用后正常交接市水务集团管理。
工程竣工后,由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告,甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
建设工程施工合同示范文本通用条款
《建设工程施工合同示范文本》通用条款2019-3-10 10:54 中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1.1.2.2 发包人:指及承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人:指及发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
施工合同通用条款施工准备
施工合同通用条款施工准备
1. 工程范围和施工准备
承包方应根据合同约定的工程范围和施工图纸,提前进行施工准备,包括但不限于施工方案的制定、施工设备的准备、施工人员的组织和
培训等。
2. 施工图纸和文件
发包方应在合同约定的时间内提供完整的施工图纸和相关技术文件,承包方应仔细审核并确认图纸的准确性和完整性。
3. 施工许可证和批准
承包方应负责办理施工所需的各种许可证和批准文件,并确保施工
活动符合当地法律法规的要求。
4. 施工计划和进度安排
承包方应根据合同要求和工程实际情况,制定详细的施工计划和进
度安排,并定期向发包方报告施工进度。
5. 施工安全和环境保护
承包方应严格遵守施工安全规程,采取必要的安全防护措施,确保
施工人员和周边环境的安全。
同时,应采取措施减少施工过程中的环
境污染。
6. 施工材料和设备
承包方应按照合同约定和施工图纸的要求,采购和使用合格的施工
材料和设备,并确保其符合工程质量和安全标准。
7. 施工质量控制
承包方应建立严格的质量管理体系,对施工过程进行全程监控,确
保工程质量符合合同要求和相关标准。
8. 施工变更和索赔
如遇设计变更或合同条件变化,承包方应及时与发包方协商,并按
照合同约定处理索赔事宜。
9. 施工验收和交付
工程完成后,承包方应按照合同约定和相关标准进行自检,并协助
发包方进行工程验收。
验收合格后,承包方应将工程交付给发包方。
10. 施工记录和文件管理
承包方应妥善保存施工过程中的所有记录和文件,包括施工日志、质量检验记录、变更记录等,并在工程交付时一并移交给发包方。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务,维护双方的合法权益,规范施工活动,保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本,并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况,对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处,由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规,确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后,应根据实际情况协商确定具体的施工范围,并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时,可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定,并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规,及时支付,不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质,并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求,承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施,确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更,应及时进行书面协商,确定变更内容和费用,并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失,可提交索赔书面申请,并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时,应协商解决。
若协商不成,可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致,可对合同内容进行变更,并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务,违反合同约定,另一方有权解除合同,并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
施工合同通用条款范文5篇
施工合同通用条款范文5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程规模:_________________________二、工期1.开工日期:_______年______月______日。
乙方应在接到甲方开工通知后_______日内开工。
2.竣工日期:_______年______月______日。
工期总日历天数_______天。
若因甲方原因导致工期延误,乙方可向甲方提出书面顺延申请。
三、质量与检验标准本工程质量应达到国家质量标准和相关规定的要求。
双方对工程质量有争议的,可由双方共同选定第三方检测机构进行鉴定。
若鉴定结果不符合合同约定标准,由乙方承担违约责任。
四、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价款为人民币________元整(大写:_________圆整)。
该价款包括工程材料费、人工费、机械使用费等一切费用。
除本合同约定可调整的情形外,合同价款不予调整。
2. 支付方式:甲乙双方根据工程实际情况约定支付方式和时间节点。
例如:预付款、进度款、竣工验收款等。
五、材料设备供应工程所需材料设备由乙方自行采购,但材料设备应符合国家相关质量标准。
甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验,不合格的材料设备甲方有权拒绝使用并要求乙方承担违约责任。
六、工程变更与签证工程变更需经甲乙双方协商一致,并书面确认。
工程签证应按照有关规定执行,确保工程变更和签证的合法性和有效性。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行,保障合同当事人的合法权益,维护建设工程施工市场的良好秩序,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行,包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则,合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务,并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则,不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定,招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序,确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容,并依法签订书面合同,加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工,并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工,确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中,如有变更、调整的需要,应当提前书面沟通并经过双方协商一致后,方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整,均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明,保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境,并按照相关法律法规和合同约定,采取必要的安全防护措施,确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工,应当向对方支付违约金,并承担相应的赔偿责任。
标准施工招标 通用合同条款
施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行________工程的施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程规模:____________________第二条合同工期2.1 开工日期:____ 年____ 月____ 日2.2 竣工日期:____ 年____ 月____ 日2.3 合同工期总日历天数为:____ 天第三条工程质量标准3.1 乙方应按照国家现行的施工及验收规范、标准和甲方提供的设计文件进行施工,确保工程质量达到约定的标准。
3.2 工程质量等级应达到:____________________第四条合同价款及支付方式4.1 合同总价款为:人民币(大写)____________________元整(¥____)4.2 付款方式:____________________第五条材料设备供应5.1 甲方负责供应的材料设备:____________________5.2 乙方负责供应的材料设备:____________________第六条工程变更6.1 工程变更应由甲方提出书面变更通知,乙方应在收到变更通知后____日内提出变更工程量及价款的报告。
6.2 未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更工程设计或施工方案。
第七条工程验收7.1 工程完工后,乙方应书面通知甲方进行验收。
7.2 验收合格后,双方应签署工程竣工验收单。
第八条违约责任8.1 甲方违约责任:____________________8.2 乙方违约责任:____________________第九条争议解决9.1 双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商解决。
建设工程材料设备合同
建设工程材料设备合同在建设行业中,确保工程的顺利进行不仅需要高效的施工团队和精确的项目管理,还需要高质量的建筑材料与先进的设备。
为此,签订一份详尽、规范的建设工程材料设备合同显得尤为重要。
以下是一份建设工程材料设备合同范本,旨在为工程项目的顺利实施提供法律保障和物质基础。
合同编号:__________甲方(需方):__________乙方(供方):__________鉴于甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,就甲方向乙方购买建设工程材料及设备事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、产品名称、规格及质量要求1. 产品名称:__________2. 规格型号:__________3. 数量:__________4. 质量标准:产品须满足国家相关标准及行业标准,不得有缺陷,并应通过相关质量检测。
二、交货时间与地点1. 交货时间:自合同签订之日起__________天内交付。
2. 交货地点:__________三、价格及支付方式1. 总价款为:人民币(大写)__________元整(¥__________)。
2. 付款方式:预付款为总价款的____%,余款在货物验收合格后______日内付清。
四、质量保证与验收1. 乙方向甲方提供的所有材料和设备必须是全新的,未使用过的,并且符合合同规定的质量、规格和性能要求。
2. 材料和设备到达现场后,甲方应在规定时间内完成验收,如发现质量问题,应及时通知乙方处理。
五、违约责任1. 如乙方延迟交货,应按每日未交货物总价值的千分之____向甲方支付违约金。
2. 如甲方延迟付款,应按逾期金额每日千分之____向乙方支付滞纳金。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,由双方另行协商确定。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工合同通用条款工程材料与设备
《施工合同通用条款工程材料与设备》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的,更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)!
5 工程材料与设备
5.1发包人供应材料与设备
实行发包人供应材料设备的,双方应当约定《发包人供应材料设备一览表》,作为本合同附件。
一览表包括发包人供
应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定。
5.2承包人采购材料与设备
承包人负责采购材料设备的,应按照设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。
由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商。
5.3材料与工程设备的接收与拒收
(1)发包人应按供应材料设备一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产品合格证明,对其质量负责。
发包人在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
(2)承包人采购材料设备,承包人在材料设备到货前24小时通知监理人检验。
承包人进行永久设备、材料的制造和生产,应向监理人提交材料的样本以及有关资料,以在工程中或为工程使用该材料之前获得同意。
5.4材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。
因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担。
承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。
5.5材料与工程设备专用于工程
运入施工场地的施工设备、材料、工程设备,包括备品备件、安装专用工器具与随机资料,必须专用于本合同工程,未经监理人同意,承包人不得运出施工场地或挪作他用。
经监理人同意,承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
5.6 交通运输
(1)道路通行权。
发包人应根据施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得因施工所需修建场外交通设施的权利,并承担相关手续费用。
承包人应协助发包人办理上述手续。
(2)场外交通。
承包人应遵守有关交通法规,严格按照道路和桥梁的限制荷载行使,执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定,并配合交通管理部门的监督和检查。
承包人车辆所发生的场外税费、道路和桥梁加固费用、罚款等均由承包人承担;发包人不承担因场外交通所引起的道路、桥梁、码头、机场等损坏索赔。
(3)场内交通。
除专用条款另有约定,承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需临时道路和交通设施,包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施,并承担全部费用。
承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人和监理人使用。
承包人使用发包人提供场内道路造成道路损坏
的,承包人承担因场内交通所可能引起的赔偿。