太阳能安装合同
太阳能工程安装合同范文5篇
太阳能工程安装合同范文5篇篇1太阳能工程安装合同范文甲方：_______________（委托人）乙方：_______________（承包商）鉴于甲方拟对其位于_______________（地址）的房屋/厂房进行太阳能光伏发电系统的安装，并为此选择乙方作为合作承包商，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就相关事宜达成如下一致意见并签订本合同：一、安装范围及内容：1. 乙方将在_______________（具体位置）安装太阳能光伏发电系统，包括太阳能发电板、电池储能系统、逆变器及其它相关设备，保证系统能够正常运行。
2. 安装过程中，乙方应当保证施工质量和安全，合理安排施工时间，确保完成时间不超过_______________（规定期限）。
二、合同价格及支付方式：1. 本合同总价款为_______________（具体金额），包含设备采购费用、施工费用及相关材料费用，乙方不得要求甲方另行支付其它费用。
2. 甲方应当在签订本合同后的_______________（具体时间）内支付合同总价款的50%，剩余50%款项应在太阳能光伏发电系统安装完成后一次性支付。
三、质保期及售后服务：1. 乙方保证所提供的设备和材料符合国家标准，保修期为_______________（具体时间），期满后乙方将提供终身维护服务。
2. 在质保期内，如发现设备和材料有任何质量问题，乙方应当及时处理并予以修复，不得收取任何费用。
3. 质保期外，乙方应当提供终身维护服务，维护费用由甲方支付。
四、合同变更：1. 任何一方如需变更合同内容，必须经过双方友好协商，并书面签订书面变更协议方可生效。
2. 未经双方协商一致且书面确认，任何一方不得擅自变更合同内容。
五、违约责任：1. 如乙方未按照约定时间和要求完成太阳能光伏发电系统的安装、未保质保量完成工程，则视为违约，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间支付款项，视为违约，应当承担违约责任。
太阳能安装承包合同(3篇)
太阳能安装承包合同(3篇)太阳能安装承包合同篇一乙方：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的选购安装事宜签订以下合同条款：一、产品名称及规格：乙方所供产品为：江苏华扬幸福泉太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管(φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管)。
总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热局部。
二、单价、数量及总费用：依据甲方需要，乙方所供产品数量为20台，单价为3500元，合同总款为70000元(柒万元整)，此费用不含安装材料和配件、运费及安装费。
三、付款方式：合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90%，使用三个月后付清余下的10%。
四、安装准时间：合同签订后，乙方应立刻到安装现场设计安装方案并协作指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于20xx年3月15日前进场安装，20xx年3月25日前保质保量地交付甲方使用。
五、售后效劳承诺：乙方所供产品主机(真空管、支架、水箱)按国家质保法保修期三年，其它帮助材料及电器局部保修期为一年，免费修理期为十五年，甲方在使用过程中，若消失故障，乙方应在消失故障的二十四小时内赶到现场进展修理处理，以保障甲方的正常使用。
六、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必需严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能安装承包合同篇二甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方托付乙方制作安装太阳能热水系统的有关事宜，达成如下协议：一、工程内容1、工程名称：太阳能联合电加热换热系统工程;2、工程承包范围：真空管太阳能制作安装。
太阳能工程安装合同模板(8篇)
太阳能工程安装合同模板甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、合同价款及产品1、合同价款：元(大写：____元整)。
2、产品及价格：_____(品牌)吨保温水箱一台，每吨单价元)。
空气能5P机一台，单价。
注：_____本工程价款已含税金，并开具工程发票。
2.2工程价款中含：运输费、安装工时费、调试费、检测费等。
三、合同工期1、合同签定后，备料期为____天，安装工期为____天，计划安装时间为____年____月____日至____年____月____日，具体甲方提前____天通知乙方。
四、工程款支付：甲方在支付乙方工程款时，由乙方开具收款收据给甲方。
1、合同签订生效后，首付预付款____元(大写：_____)。
2、货到安装地点后付款____元(大写：_____)。
3、安装完毕调试运行正常后，甲乙双方检验合格一次性付清尾款____元(大写：_____)。
注：若甲方不按合同履行付款，有权撤回设备。
五、保修与售后服务1、自安装完工之日起，热水器整机保修三年，配件(控制器、安全泄压阀、管道)保修一年。
2、规定保修期内，凡属于制造问题发生的故障，均可免费维修。
3、下列情况不属于免费维修范围，可提供修理服务，但要收取材料费：(1)用户使用不当(搬运、磕碰、输入不合适电压等)造成的损害或正常日久损耗。
(2)未经本公司许可，自行或非本公司特约安装维修点安维修造成的损害。
(3)因不可抗力(如火灾、水灾、地震、战争等)造成的损害。
4、在保修期内，乙方接到通知____小时内必须到现场处理。
六、双方职责1、甲方职责1、按本合同规定办理工程款支付手续。
2、协调总包单位提供监时堆放场地。
3、协调总包单位提供电源接口。
4、工程安装时，所使用的水电费用。
2.乙方职责1、乙方需配专业技术人员进行施工安装，在规定的合同工期内完成该工程。
太阳能光伏安装承包合同8篇
太阳能光伏安装承包合同8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行太阳能光伏安装一事，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：太阳能光伏安装项目2. 工程地点：____________________3. 工程内容：太阳能光伏设备的安装、调试及后期维护二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于太阳能板、逆变器、电缆、支架等主要材料和安装施工等辅助材料。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日工程竣工日期：XXXX年XX月XX日四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：______元整）。
该价格为含税价格，包括材料费、人工费、税费等所有费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
五、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行安装施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准及本合同约定的内容进行验收。
4. 验收合格后方视为工程完成。
六、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应按约定支付工程款项。
（2）甲方应为乙方提供必要的工作条件和支持。
（3）甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应确保施工质量，按照合同约定完成施工任务。
（2）乙方应确保施工安全，遵守施工现场的安全规定。
（3）乙方应做好工程的后期维护工作。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权顺延工期并要求甲方支付逾期付款利息。
2. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
太阳能采购安装合同范本6篇
太阳能采购安装合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1太阳能采购安装合同范本合同日期：_______ 年______ 月______ 日甲方：（采购方名称）地址：电话：法定代表人：乙方：（安装方名称）地址：电话：法定代表人：鉴于，甲方为了推动清洁能源利用，提高能源利用效率，保护环境，决定向乙方采购太阳能发电系统，并委托乙方进行安装服务；经甲、乙双方友好协商，就太阳能发电系统的采购与安装事宜达成如下协议，以兹信守：第一条项目名称本合同系甲方向乙方采购太阳能发电系统，并要求乙方提供安装服务的合同。
第二条太阳能发电系统规格及数量1. 本次采购的太阳能发电系统规格及数量详见附件《太阳能发电系统清单》，乙方应按此清单提供货物。
2. 若经实际情况需要对太阳能发电系统的具体规格进行调整，乙方应在调整前征得甲方同意。
第三条价格及付款方式1. 甲方向乙方采购太阳能发电系统的价格为：______ 元人民币，乙方提供的安装服务费为：______ 元人民币。
2. 甲方应在签订本合同后的____ 天内支付货款的百分之五十，余下的款项在安装完毕后支付。
3. 乙方应当在收到货款后的____ 天内完成太阳能发电系统的安装并调试。
第四条交付与验收1. 乙方应当按照约定时间将太阳能发电系统交付给甲方，并协助甲方进行现场安装。
2. 甲方应当在收到太阳能发电系统后的____ 天内进行初步验收，验收合格后签署相关文件,验收不合格，应当提出书面意见并要求乙方立即整改。
第五条保修及售后服务1. 乙方保证提供的太阳能发电系统保修期为___ 年，保修期内，对于因质量问题引起的故障，乙方应负责维修或更换零部件。
2. 保修期结束后，乙方应按甲方要求提供终身维护服务。
第六条违约责任1. 若因乙方原因导致太阳能发电系统无法正常使用，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按时支付款项、拖延工期等情况，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
太阳能光伏安装承包合同4篇
太阳能光伏安装承包合同4篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方（出租人）：乙方（承租人）：鉴于，甲方是一家太阳能光伏发电设备的拥有者，拥有太阳能光伏发电设备的全部法律权益；乙方是一家具备太阳能光伏发电设备安装能力的公司，愿意承担太阳能光伏发电设备的安装任务。
双方经友好商议，就太阳能光伏发电设备的安装事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在太阳能光伏发电设备安装过程中各自的责任和权利，确保双方的利益不受损害。
第二条安装范围1. 乙方将根据甲方提供的太阳能光伏发电设备的技术参数和安装位置，进行详细的现场勘查和测量。
2. 乙方将根据现场情况，制定详细的施工方案，包括安装位置、安装方式、布线方案等。
3. 乙方将按照施工方案，对太阳能光伏发电设备进行安装、接线、调试，并保证设备的正常运行。
第三条安装设备1. 乙方承诺使用符合国家标准和规定的太阳能光伏发电设备，并保证设备的质量和性能。
2. 乙方将对太阳能光伏发电设备进行现场安装，并保证安装质量符合相关标准和规定。
3. 乙方将在设备安装完成后进行系统检测和调试，确保设备正常运行。
第四条安装工期1. 双方约定安装工期为（具体日期），如因不可抗力或其他不可抗理由导致工期延误，双方应及时协商解决。
2. 若乙方不能在约定工期内完成安装任务，乙方将承担延误责任，并按照约定支付违约金。
第五条安装费用1. 甲方应向乙方支付太阳能光伏发电设备安装费用，具体费用为（具体金额），支付方式为（付款方式）。
2. 乙方应在收到安装费用后按照安装合同完成太阳能光伏发电设备的安装工作。
第六条保修期限1. 乙方承诺提供（具体保修期限）的免费保修服务，保修期内设备出现故障，乙方将尽快处理。
2. 保修期后，乙方将提供有偿维修服务，费用双方协商确定。
第七条不可抗力1. 如发生不可抗力事件，包括但不限于地震、火灾、洪水、战争等，造成工程无法继续进行或无法按期完工，双方应相互体谅，尽最大努力协商解决，不能解决的，免责。
太阳能维修安装合同6篇
太阳能维修安装合同6篇篇1甲方（维修安装方）：_________统一社会信用代码：_________联系电话：_________地址：_________乙方（太阳能所有者）：_________统一社会信用代码：_________联系电话：_________地址：_________鉴于甲方具备太阳能设备维修安装的专业技术能力和经验，乙方因太阳能设备需要维修安装，故双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下合同条款以便共同遵守。
一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在太阳能设备维修安装过程中的权利与义务，确保双方权益得到合法保护，太阳能设备得以安全、高效运行。
二、维修安装范围及服务内容1. 甲方负责为乙方提供太阳能设备的维修和安装服务。
包括但不限于太阳能板、逆变器、蓄电池及其他相关设备的维修、更换及安装调试。
2. 甲方需对乙方提供的太阳能设备进行全面的检测，确定维修安装方案，并按照方案进行维修安装。
3. 甲方应提供必要的零配件及工具，确保太阳能设备的正常运行。
4. 维修安装过程中，甲方应遵守相关法律法规及安全标准，确保操作安全。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 乙方应在合同签订后五个工作日内向甲方支付合同总金额的50%作为预付款。
3. 维修安装工作完成后，经双方验收合格，乙方应支付剩余款项。
4. 甲方在收到款项后，应向乙方提供正规的发票。
四、合同工期及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为XX天。
2. 甲方应在合同签订后三个工作日内开始维修安装工作，并在工期内完成。
如遇特殊情况，甲方应及时通知乙方，并协商确定新的工期。
3. 甲方应按照工程进度向乙方报告工作进展情况。
五、质量保证及售后服务1. 甲方应保证维修安装后的太阳能设备符合相关质量标准及性能要求。
2. 维修安装工作完成后，甲方应提供XX个月的质保期，质保期内如太阳能设备出现质量问题，甲方应负责免费维修。
租赁民房安装太阳能发电板合同6篇
租赁民房安装太阳能发电板合同6篇篇1甲方（租赁方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（承租方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有民房产权，乙方有意在甲方民房上安装太阳能发电板，双方经友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在租赁民房安装太阳能发电板过程中的权利和义务，确保双方合法权益得到保障。
二、租赁范围及期限1. 甲方同意乙方在其民房上安装太阳能发电板，并允许乙方使用其设施进行太阳能发电。
2. 租赁期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、安装及所有权1. 乙方负责太阳能发电板的采购、安装及维护。
2. 安装的太阳能发电板所有权归乙方所有，但须遵守甲方所在地的相关法规和政策。
3. 乙方应在合同期内对太阳能发电板进行定期检查和维护，确保其正常运行。
四、租赁费用及支付方式1. 乙方应按照约定向甲方支付租赁费用。
具体费用根据发电板功率、安装面积及地区政策等因素确定。
2. 租赁费用支付方式：____（如按年支付、按季度支付等）。
3. 乙方应按时足额支付租赁费用，逾期支付的，应按照约定支付滞纳金。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应保证租赁民房的合法性，确保乙方安装太阳能发电板的场地使用合法。
（2）甲方有义务协助乙方办理相关政府部门的手续和审批。
（3）甲方应提供必要的便利条件，协助乙方进行太阳能发电板的安装和维护。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应遵守国家法律法规和甲方所在地的相关政策，合法合规地进行太阳能发电板的安装和使用。
（2）乙方应按时足额支付租赁费用，并遵守合同约定的支付方式。
太阳能工程安装合同标准范本(4篇)
太阳能工程安装合同标准范本建设单位：_____(以下简称甲方)施工单位：_____(以下简称乙方)维修单位：_____(以下简称丙方)根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，由于乙方在甲方生活区宿舍改造工程中不听取甲方管理人员劝告，未利用专业人员对太阳能进行保护性拆除，造成甲方私人用户太阳能大面积损坏，现乙方委托_____负责对其进行维修服务及除垢处理，经甲、乙、丙三方友好协商，就太阳能维修、安装工程达成如下协议：第一条1、工程名称：太阳能维修、安装工程2、工程地点：_____3、维修范围和内容：对所有安装太阳能用户的真空管集热器、保温箱、附水箱、屋面管道、连接件及辅料进行维修，重点维修项目：_____集热器软连接是否破损，保温箱是否有滴水现象，真空管是否发白、或破损。
第二条工程材料供货与安装方式：本工程材料全部由丙方向甲方提供，_____负责全部太阳能设备的维修及安装。
乙方确保所提供设备为原厂全新正品并对产品质量负责，_____保证按照国家规范进行安装施工并对安装工程质量负责。
第三条产品名称、型号、单位、数量、金额：备注：以上价格包含设备材料、运输、安装工时及税收费用。
第四条产品的质量、技术标准：按照_____省企业产品标准执行。
第五条产品的运输方式、到货地点、交货方法：1、运输方式：_____汽车运输至甲方指定的交货地点。
2、到货地点：_____。
3、交货方法：在交货地点，由甲方接货人签名确认。
第六条验收方法及提出异议的期限：由甲方依照合同按设备材料清单进行验收。
对货物的规格或数量或两者都有异议的，甲方应在签收前向_____在场人员提出。
第七条太阳能设备维修、安装工程款结算方式及期限：本合同总价款为人民币圆整(_____);付款方式：由甲方向_____银行转账支付，但该费用由甲方在乙方所负责的工程款中直接扣除。
1、合同签订之日起7个工作日内甲方向_____支付合同总价款的_____%，即人民币：_____元(大写：_____)作为预付款;2、待设备材料进场验收合格后，_____个工作日内甲方向_____支付合同总价款的_____%，即人民币：_____元(大写：_____)作为工程进度款;3、维修、安装、调试完毕正常投入使用后，_____个工作日内甲方向_____支付合同总价款的_____%，即人民币：_____元(大写：_____);4、质量保证金_____%，即人民币：_____元(大写：_____)质保期6个月，满后无质量问题在10个工作日内一次付清;5、上述付款_____需按要求开具全额增值税专用发票给甲方。
太阳能工程合同书8篇
太阳能工程合同书8篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就太阳能工程的建设达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________太阳能工程。
2. 工程地点：____________。
3. 工程内容：太阳能设备的安装、调试及运行维护等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至工程完工并通过验收合格之日止。
具体工期按照双方约定执行。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币________元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款项，具体包括预付款、进度款和尾款等。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收。
3. 验收标准：按照国家标准、行业标准以及合同约定的技术要求进行验收。
五、工程保修及服务1. 保修期：工程验收合格之日起，保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方应负责免费维修。
3. 售后服务：乙方应提供必要的售后服务，包括技术支持、培训等。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停止施工，并追究甲方的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不达标，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通，协商解决。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定事项1. 双方应共同遵守相关法律法规，履行合同约定的义务。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
太阳能光伏安装承包合同6篇
太阳能光伏安装承包合同6篇篇1太阳能光伏安装承包合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方希望在其建筑物上安装太阳能光伏发电系统，为此委托乙方进行安装工作。
为明确双方权利义务，经友好协商，特签订本合同，共同遵守下列条款：第一条项目概况1.1 甲方要求安装光伏发电设备的建筑物为（具体地址），面积约为平方米。
1.2 光伏发电设备规格为（具体型号），总装机容量为千瓦。
第二条合同价款2.1 安装费用为元整，甲乙双方同意在履行本合同后进行结算并支付。
2.2 若工程实际施工情况需要修改，需重新协商确定费用。
第三条施工周期3.1 本合同工程的计划施工周期为天，自合同签订之日起计算。
3.2 在正常施工期内，因甲方原因导致施工延误，应顺延工期。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家相关标准和规范，确保安装工程质量合格。
4.2 安装设备应具备产品合格证书，并在质保期内提供售后服务。
第五条违约责任5.1 违约一方应赔偿对方因此产生的所有损失，并承担相应法律责任。
5.2 本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成需向有管辖权的法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本合同未尽事宜，双方可协商补充相关内容，补充内容与本合同具有同等法律效力。
6.2 本合同经双方签字之日生效，合同有效期为年，到期后可协商续签。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
以上为《太阳能光伏安装承包合同》，特此签署。
此合同书面由双方代表签署，并由双方各执一份。
本合同文字形式可以是以纸质文件，亦可为电子格式，任何一方的授权代表都能可能书面签署。
签署本合同表示双方认可了该合同中包含的所有条件，用以解决该项目的相关问题。
愿此合同为双方合作带来成功。
【合同有效期：自双方签署之日起生效，至年月日止。
】签字人：【称谓：甲方授权代表，签字：】【称谓：乙方授权代表，签字：】签字日期：【年月日】【年月日】篇2太阳能光伏安装承包合同甲方：（委托人姓名）乙方：（承包人姓名）鉴于甲方拥有一定的太阳能光伏设备，并希望对其进行安装、调试和维护，与乙方就安装服务事宜，达成如下协议：一、安装服务内容1. 乙方将按照甲方的要求，为甲方提供太阳能光伏设备的安装、调试和维护服务。
太阳能安装合同范本(精选10篇)
太阳能安装合同范本（精选10篇）太阳能安装合同范本第1篇甲方:乙方：甲、乙双方经协商，决定在甲方指定地点安装太阳能工程，特签订本合同如下：一、为确保工程安装质量，乙方派专业安装人员，并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。
二、为确保工程安装质量，甲方必须使用乙方的原装标准化配件。
三、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。
在甲方具备安装条件开始安装前天，甲方水电必须到位。
因甲方原因造成施工延误工期顺延。
四、乙方责任;1、根据合同要求，向甲方提供合格的产品。
2、根据合同要求，向甲方提供主要产品的'型号、规格及数量详见内置清单。
3、乙方按照服务承诺对该工程进行服务，详细服务内容见：“太阳能工程售后服务承诺”。
五、工程金额及付款方式：1、合同总价款为人民币￥贰万肆仟元整(24000元整)。
2、本合同经双方签字、盖章后生效。
合同生效后即日起，甲方即向乙方支付合同价30% 的预付款，计人民币￥:柒仟贰佰元整(7300元整)。
3、经甲方验收合格后，剩余工程款项甲方向乙方一次性付清。
六、施工与工期：1、乙方收到甲方预付款之日起，进入现场施工。
2、在工程安装过程中，如甲方对乙方另有要求，双方可另行协议解决。
七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字、盖章后生效。
八、在履行本合同的过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，未能协商解决的，可通过法律途径解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日太阳能安装合同范本第2篇(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)经甲方对乙方承包资格的考核，甲方同意将黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程分包给乙方来完成。
现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务，以利于双方配合协作，保质保进度完成路灯安装工程，本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经过充分协商，双方同意达成以下协议：第一条工程项目一、工程名称：黔东新城川黔工业港建设工程项目26米进港大道路路灯安装工程二、工程地点：贵州镇远县三、工程内容：按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。
太阳能采购安装合同范本(4篇)
太阳能采购安装合同范本发包方：(以下简称：甲方)承包方：(以下简称：乙方)甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。
一、产品名称、技术参数、数量、金额1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能1.2.太阳能设备主机规格型号为：100L平板式1.3.设备、安装相关技术参数：①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥____%，反射率≤____%。
外形尺寸根据甲方要求。
②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。
表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。
排气补液罐为LPBY____01优质Pc材质。
③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。
⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。
水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备“漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护”及“防电墙”保护功能。
二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收：2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。
2.2.施工工期：自____年____月____日至____年____月____日。
2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。
2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。
2.5验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。
农村太阳能安装合同3篇
农村太阳能安装合同3篇篇1农村太阳能安装合同一、双方签订本协议，甲方同意向乙方提供太阳能发电系统的安装服务，包括设计、安装、调试等工作；乙方同意支付相应的安装费用。
二、安装费用及支付方式：1、安装费用总额为（具体金额），按照进度支付，分为三次支付：（1）签订合同后，乙方支付总费用的30%作为预付款。
（2）太阳能发电系统安装完成，乙方支付总费用的50%作为第二次支付。
（3）太阳能发电系统正式投入使用，乙方支付总费用的20%作为最后一次支付。
2、支付方式：乙方可以选择现金支付或银行转账支付。
三、安装期限及工作内容：1、安装期限为合同签订后30天内完成，如果因不可抗力因素导致安装延期，双方协商处理。
2、工作内容包括太阳能发电系统的设计、安装、调试、培训等工作。
3、乙方需提供安装地点的相关信息，包括场地面积、地形、环境等。
四、乙方权利与义务：1、乙方有权要求甲方按照合同要求完成安装工作。
2、乙方提供安装地点的相关信息，确保安装的顺利进行。
3、乙方需支付安装费用，并按照约定时间支付。
五、甲方权利与义务：1、甲方按照合同要求提供安装服务。
2、甲方保证安装工程质量，确保系统正常运行。
3、甲方需按照合同要求完成设计、安装、调试等工作。
六、合同终止：1、本合同自双方签字盖章之日起生效，直至双方完成合同约定的义务。
2、如有一方违约，经书面通知后15天内仍未解决，对方有权解除合同。
七、争议解决：1、如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的法院解决。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签约之日起生效。
甲方（签字）：_______ 乙方（签字）：_______日期：_______ 日期：_______篇2农村太阳能安装合同一、合同双方甲方（安装商）：__________法定代表人：__________联系地址：__________电话：__________乙方（农户）：__________联系地址：__________电话：__________二、合同目的为了推广清洁能源，提高农村生活质量，甲方同意为乙方提供太阳能发电系统安装服务。
农村太阳能安装合同5篇
农村太阳能安装合同5篇篇1农村太阳能安装合同一、甲方：____________(甲方签约单位)地址：________(甲方地址)联系人：________电话：________二、乙方：____________(乙方太阳能安装公司)地址：________(乙方地址)联系人：________电话：________三、安装地点：________四、安装规模：________五、安装内容：太阳能光伏发电系统安装及调试。
六、安装标准：符合国家相关标准。
七、工期安排：________八、支付方式：甲方支付安装费用________元，共计________元。
九、保修期：安装完成后，乙方提供一年免费保修。
十、双方责任：1.甲方负责提供安装地点，并保证安装场地平整、安全。
2.乙方负责按时完成安装工程，保证质量十一、其他约定：1.若因为甲方原因导致安装工程延期或质量问题，由甲方承担责任。
2.双方如有争议，应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。
十二、附件：甲乙双方于签订合同同时提供相应证件、资质等。
本合同一式两份，自甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：____________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：____________ 日期：______年______月______日本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。
合同履行地点：________注：如有附件，附件与本合同具有同等法律效力。
篇2农村太阳能安装合同一、签约双方甲方：（安装商名称）地址：（安装商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（农村户主名称）地址：（农村地址）联系电话：（联系电话）二、安装内容1. 甲方将根据乙方需求，在乙方农村住宅屋顶安装太阳能发电设备，具体安装内容包括但不限于太阳能电池板、逆变器、电表等。
2. 安装完成后，甲方将进行设备调试，并对乙方进行使用和维护知识培训。
房屋赁安装太阳能光伏板合同8篇
房屋赁安装太阳能光伏板合同8篇篇1甲方（委托方）：___________身份证号/统一信用证号：____________地址：____________联系方式：____________乙方（执行方）：____________太阳能技术有限公司统一社会信用代码：____________地址：____________联系方式：____________鉴于甲方有意在自有房屋上安装太阳能光伏板系统，并委托乙方负责执行此项工程，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同协议：第一条合同目的及内容本合同旨在明确甲方委托乙方为其房屋安装太阳能光伏板系统的相关事宜，具体包括设计、选材、施工安装及后续服务等环节。
具体内容如下：第二条工程概况太阳能光伏板系统的安装地点位于甲方的房屋上，工程内容包括太阳能光伏板系统的选材采购、现场勘察、工程设计、施工安装、调试运行等。
乙方应根据甲方的需求和房屋的实际情况进行设计并制定相应的施工方案。
第三条合同金额及支付方式太阳能光伏板系统的安装费用总计为人民币______元整（大写______元整）。
支付方式如下：签订合同后支付定金______%，工程完工验收合格后支付尾款______%。
具体支付时间和金额按照合同附件《付款计划表》执行。
第四条工程期限及进度安排本工程自签订合同之日起开始，工程期限预计为______个月。
具体进度安排详见合同附件《工程进度表》。
如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方应及时沟通并协商解决。
第五条甲乙双方责任与义务1. 甲方责任与义务：负责提供施工所需的房屋条件，协调乙方与其他相关单位的合作，确保工程顺利进行。
2. 乙方责任与义务：按照合同约定完成太阳能光伏板系统的安装工作，确保工程质量符合国家标准和相关规定。
在施工过程中，乙方应采取必要的安全措施，防止事故发生。
工程完工后，乙方应负责调试运行并确保系统正常运行。
第六条质量保证及售后服务乙方应保证所安装的太阳能光伏板系统的质量符合国家相关标准和规范。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
劳务承包施工合同
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着有好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：第二条：承包方式
1•承包方式：清包人工及小型电动工具；如电锤、手枪钻，电焊机，起子和钳子等。
按双方约定:定价：元，（工人保险已购买）合计：元/台，安装工作量按实结算；
2.施工过程中，所需相应辅材如电工胶布，扎带，钢丝均由甲方及时提供，乙方机械和辅助用设备不收取任何费用；
3.合同外增加工程量，双方协商解决或增补协议；
第三条：承包范围：
1.本工程二期（18 ~ 51栋）追加太阳能热水器及相应材料均由甲方提供；
2.乙方负责本工程材料和设备的运输，支架安装，集热板安装，水箱安装，循环管道的安装，冷热水管的安装，循环管到注液等，管道保温按要求保到位，施工标准按现场已安装的为准，同时满足甲方派驻现场工程师的要求；
第四条：付款方式
1.甲方应按以下付款方式向乙方支付工程款，确保乙方工人生活费及工资到位：
2.乙方进场，按要求进行运输材料及支架安装，10日内，甲方按乙方实际出勤3 人的标准，先支付一个月工人生活费3000元整（按每人每月1000元计算）；
3.由于本项目是增加工作量，不能连续施工，可能会间断作业，乙方自行安排施工的
调配；
第五条、工期及质量要求
1、工期
1•开工日期：2017年7月29日（工期暂定为90天）
2•完工日期：预计2017年10月31日；
2、质量标准
①工程质量标准，按国家验收标准达到合格；符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300--2001《建筑电气工程质量验收范围》GB50303--2002及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
②乙方按现场样板，标准的施工方案和物业排版计划组织施工，接受甲方对质量及进度的检查、监督。
因工程质量不合格造成的一切损失由乙方承担。
3、验收标准
1.本工程由甲方、业主及物业和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。
第六条、安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的
《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，有违反有关安全操作规程，或由乙方原因导致发生的质量事
故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
3.因乙方管理不善，造成工人在工地打架闹事的情况，每发生一次罚款1000
元，发生三次业主、甲方有权要求乙方退场并对造成的损失负全部责任。
4.进入施工现场必须佩带安全帽，不准赤膊、穿拖鞋，女工不准穿裙子。
违者处以
200元/次，直接在生活费内扣除。
现场严禁喝酒或酒后进入现场每人每次处以500元罚款，累计3次甲方有权要求乙方辞退该工人，如乙方不执行则甲方有权要求乙方退场并对造成的损失负全部责任。
5乙方须为自己的施工人员办理相应的安全意外保险，如在施工过程中出现安全事故均由乙方全部承担，甲方不负任何责任。
6施工必须保证安全第一？加强安全防护措施？高空作业必须加防护措施、安全带。
乙方对施工安全负全部法律及经济责任。
第七条：质量保修
1.本工程质保期为半年，自安装结束后，一个月内自动进入维修及保养期；
2.乙方在接收到甲方维修通知后48小时内到达现场并及时协助处理。
第八条：甲、乙双方责任
1、甲方责任：
①、甲方负责为乙方提供临时宿舍及宿舍内的用水、用电，履行对乙方的操
作质量、施工进度、安全生产、文明施工的过程管理及控制：
②、负责协调现场工作，向乙方提供具备施工条件的工作面：
③、负责制订劳务管理目标，对乙方班组长进行操作规程、质量标准、进度要求、安全生产与文明施工等方面的书面或口头交底。
④、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收，协调与物业单位、其它施工队伍的配合和其他事宜。
检查乙方的管理行为和履约行为，实施对乙方的奖励和处罚。
⑤、甲方负责安排交叉进度计划，协调施工中存在的问题。
⑦、合同承包范围内如达不到质量标准或出现工期滞后等现象，甲方有权安
排其他施工队伍进行施工，乙方不得有任何异议。
⑧、甲方未按合同及时支付生活费及进度款，乙方有权停工，造成的损失由甲方负责。
2、乙方责任：
①、乙方必须根据甲方的施工进度安排，及时配合甲方的施工进度，确保工程按时完成。
如因乙方原因造成工期拖延，影响了施工进度，甲方有权安排其它队伍进场施工，费用由乙方承担。
②、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供样板和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动，如有变更以书面的变更通知单为准。
③、负责对施工工人的安全技术交底，进行必要的安全巡视检查。
④、乙方必须及时做好工程承包范围内的补孔洞及垃圾清理工作，开孔费用
甲方：
身份证
由甲乙方承担。
⑤ 、材料进场乙方指定卸货地点并负责材料装卸， 如发生二次搬运由乙方自 行解决。
第九条：违约责任
1•由于甲方提供的材料、设备的质量原因，导致本工程在使用期间出现的质 量事故或火灾事等，甲方承担由此造成的一切损失。
2.由于施工质量问题，工程未达到合同规定的质量验收标准，乙方必须无条 件整改到位，不得另外记取费用。
第十条：争议的解决
本合同未尽事宜，双方代表协商解决。
发生争议，双方协商解决：协商不成, 可向工程所在地人民法院起诉。
第十一条：合同份数
1、 本合同一式两份，双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。
合同附件及相关说明，均为本 合同的组成部分，与本合同具有等同的法律效力。
乙方： 负责人: 身份证:
签订日期：2017年 月 日
签订日期：2017年 月 日。