永久用电工程施工合同
2024年水电工程施工合同范本
2024年水电工程施工合同范本____年水电工程施工合同范本本合同由甲方和乙方共同订立，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方为甲方进行水电工程施工事宜达成如下合同：第一条合同标的1.1 甲方委托乙方承担水电工程施工任务，乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成施工任务。
1.2 本合同涉及的水电工程包括但不限于发电厂、水电站、输变电工程等。
第二条施工时间2.1 施工开始日期：XX年XX月XX日。
2.2 施工完成日期：XX年XX月XX日。
第三条施工内容3.1 乙方应按照甲方的要求，进行水电工程的施工和建设。
施工范围包括施工图纸、施工方案、配套设备的供应、现场施工等。
3.2 施工过程中，乙方应妥善保护甲方已有的设备和设施，确保施工过程中不损坏或污染甲方的财产。
3.3 乙方应确保施工进度和质量，按照甲方的要求，进行项目管理和监督。
第四条工程报价和支付方式4.1 工程报价：本次水电工程施工合同总金额为人民币XX万元。
4.2 支付方式：乙方可根据施工进度，向甲方提出一定比例的付款要求，甲方在验收合格后，按照应付金额的XX%支付给乙方。
乙方将提供相应的付款凭证，并在施工期间提供施工进度报告。
4.3 如双方在施工过程中发生工程变更，则该变更的费用和付款方式应另行协商确定。
第五条保修期和维护责任5.1 乙方必须按照国家规定和本合同的约定，对施工的水电工程提供一年的质量保修期。
若在保修期内出现质量问题，乙方应立即进行维修。
5.2 保修期满后，乙方仍需提供对施工质量的维护和支持，直至甲方确信该水电工程不存在任何质量问题。
第六条合同解除和违约责任6.1 双方一致同意解除合同的，应在书面协议的基础上解除，解除后双方互不相欠。
6.2 任何一方违反本合同的约定，均应为对方承担违约责任。
违约方须承担由此产生的全部直接损失，并承担对方因此而支出的间接损失。
第七条知识产权和保密协议乙方应禁止向任何第三方透露甲方的商业秘密，包括但不限于技术信息、商业计划、经营战略等。
2024年电力施工合同
2024年电力施工合同合同编号：____-01甲方：XXX电力工程有限公司地址：XXXXX联系电话：XXXXXXXX乙方：XXXX建筑有限公司地址：XXXXX联系电话：XXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方承接甲方电力施工项目达成如下合同：第一条项目概述1.1 项目名称：XXXX电力工程1.2 项目地点：XXXXX1.3 项目内容：电力工程施工及相应配套设备供应1.4 项目工期：自合同签订之日起计算，预计工期为12个月。
第二条合同价款2.1 本合同的合同价款为人民币XXXXXXXX元（大写：XXXXX 元整）。
2.2 甲方向乙方支付合同价款的方式及时间安排如下：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款；（2）施工进展到一定程度，由双方共同确认支付工程进度款；（3）乙方完成合同项下全部工程，并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的最后一期款项。
第三条工程质量要求3.1 本项目的施工质量要求以国家相关标准为准，并符合相关法律法规的规定。
3.2 乙方应确保施工过程中的安全和环境保护，做到遵守相关法律法规的要求，保障工程施工质量和工人的身体健康。
3.3 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工材料和设备。
第四条合同履行期限及延期4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。
4.2 若因不可抗力等特殊原因导致工程延期，乙方应及时书面通知甲方，并经双方协商确定新的工期，并延期履行本合同。
4.3 若乙方未经甲方同意擅自延迟工期，并给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
第五条违约责任5.1 乙方在工程施工过程中，如因自身原因导致施工质量不合格或造成工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任，并按甲方要求进行整改或补偿。
5.2 甲方在支付合同价款过程中，如未按本合同约定的时间和方式付款的，应承担相应的违约责任，并按照法律法规的规定进行赔偿。
水电施工合同范本4篇
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档水电施工合同范本4篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。
相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。
假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。
水电施工合同范本4篇水电施工合同范本1甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：单包，即包工不包料。
2工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。
按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电用合同范本简单版6篇
水电用合同范本简单版6篇（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、报告大全、演讲致辞、条据书信、心得体会、党团资料、读后感、作文大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as work summary, report encyclopedia, speeches, articles and letters, experience and experience, party and group information, after reading, composition encyclopedia, teaching materials, other sample essays, etc. I want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!水电用合同范本简单版6篇在制定合同的时候，我们一定要规定好各自履行的义务，合同的出现能够帮助我们更好的与他人进行沟通和交流，本店铺今天就为您带来了水电用合同范本简单版6篇，相信一定会对你有所帮助。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
用电施工合同模板
用电施工合同模板甲方（供电方）：营业执照号码：地址：联系人：联系电话：乙方（用电方）：营业执照号码：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为乙方提供电力供应服务，为确保供用电的顺利进行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》的有关规定，甲乙双方经协商一致，特订立本用电施工合同，共同信守。
一、供电内容1. 甲方同意为乙方提供电力供应服务，满足乙方施工期间的用电需求。
2. 甲方负责在乙方施工地点安装、维护和管理供电设施，确保供电设施的安全、稳定运行。
二、用电需求1. 乙方施工地点的用电负荷为_____千瓦（KW），用电时间为_____小时/天。
2. 乙方应按照甲方的要求，提供用电设备的相关资料，并确保用电设备的安全、合规。
三、设备安装及费用1. 甲方负责在乙方施工地点安装供电设施，包括配电箱、电缆等。
2. 设备安装费用为____元，乙方应按照甲方的收费标准支付设备安装费用。
四、电费计算及结算1. 电费按用电量计算，电价为____元/千瓦时（KWH）。
2. 乙方应按照实际用电量支付电费，电费结算周期为____个月。
3. 乙方应在结算日前支付电费，逾期未支付的，甲方有权采取停止供电等措施。
五、违约责任1. 甲方未按照约定供电的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未供电部分的电费的2倍。
2. 乙方未按照约定支付电费的，甲方有权采取停止供电等措施，乙方应支付因此而产生的费用。
六、其他条款1. 本合同的有效期为____个月，自双方签字之日起计算。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（供电方）：（盖章）联系人：联系电话：乙方（用电方）：（盖章）联系人：联系电话：签订日期：____年____月____日。
建设工程施工合同(电力1)
建设工程施工合同（电力1）参考文本编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
电力工程合同范本(4篇)
电力工程合同范本发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据贵州电网*司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网*司、贵州电网*司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵*省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵*省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。
永久用电施工合同模板
永久用电施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！永久用电施工合同模板甲方（供电方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方永久用电施工事宜，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方负责为甲方进行永久用电施工，包括电源接入、线路铺设、设备安装、验收等全部工作。
1.2 施工内容具体包括但不限于：供电设备的采购、安装、调试、验收、保修及培训等服务。
二、工程费用2.1 本工程的施工费用为人民币【】元整（大写：【】元整），乙方应按照合同约定的时间节点支付。
2.2 甲方应在本合同签订后【】个工作日内，向乙方支付合同总价款的【】%，作为预付款。
2.3 乙方应按照合同约定的进度，完成相应施工内容，并按实际完成情况向甲方开具相应金额的发票。
三、施工期限3.1 本工程的施工期限为【】日，自乙方收到预付款之日起计算。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成施工，应提前【】天通知甲方，并协商延期事宜。
四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家电力行业标准和规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的验收资料，并承担相应的质保责任。
五、违约责任5.1 乙方如未按合同约定的时间、质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×【】%。
5.2 甲方如未按合同约定的时间支付预付款及工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：应付款金额×【】%。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同未尽事宜，可另行协商补充。
2024年施工安全临时用电合同书
2024年施工安全临时用电合同书合同编号：____-XXXX甲方：（施工单位）地址：XXX联系人：XXX联系方式：XXX乙方：（供电方）地址：XXX联系人：XXX联系方式：XXX鉴于甲方承担某项目的施工任务，为了保障施工过程中的用电安全，甲乙两方按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下合作协议：第一条合同目的本合同旨在规范施工过程中所需的临时用电的供应、管理和费用支付，保障施工安全并维护双方的权益。
第二条施工用电需求1. 甲方对临时用电的需求包括但不限于：施工机械设备、照明设备、电动工具等。
2. 甲方需提前书面通知乙方所需用电的容量、电压等技术参数，并确保所需的临时用电符合国家相关安全标准。
第三条供电方责任1. 乙方负责向甲方提供符合要求的临时用电设备和服务，确保供电设备的安全、稳定运行。
2. 乙方应组织专业技术人员进行现场勘察，根据甲方用电需求量和现场情况，制定合理的用电方案并提供。
3. 乙方应制定用电设备的使用规程，向甲方提供必要的用电操作培训，确保甲方在使用过程中遵守相关安全规定。
4. 乙方应定期巡检用电设备，发现问题及时处理，并向甲方及时汇报。
第四条施工单位责任1. 甲方负责根据乙方提供的用电方案，合理安排用电需求，并保证用电设备符合相关安全规定。
2. 甲方应做好用电设备的保管和维护工作，确保设备的正常使用和安全。
3. 甲方应严格遵守乙方所提供的用电规程，使用用电设备时注意安全，防范用电事故的发生。
4. 甲方如需临时用电容量增加或减少，应提前书面通知乙方进行调整。
第五条用电费用1. 甲方应按照乙方所提供的用电方案和实际用电情况，及时支付用电费用。
2. 用电费用的计算方式为：甲方根据实际用电情况向乙方提供用电报告单，乙方按照双方约定的单价进行计费。
3. 用电费用应在每月底结算，甲方应在收到乙方的用电费用发票后7个工作日内支付。
第六条违约责任1. 若乙方未按约定时间提供符合要求的临时用电设备和服务，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失。
承包水电合同(通用5篇)
承包水电合同（通用5篇）承包水电合同1甲方：(发包方)乙方：(承包方)本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况装修施工地点：_____________________________________________2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日3.本项工程预计费用_____元人民币。
第二条材料供应的约定甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。
甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。
乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的`损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。
如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
2024年施工现场安全用电协议
2024年施工现场安全用电协议____年施工现场安全用电协议第一章总则第一条为确保施工现场电力设施的安全使用，保障施工人员的人身安全，根据相关法律法规和标准规范，制定本协议。
第二条本协议适用于____年以后在施工现场进行电力设施安装、维护和使用的各方。
第三条施工单位应根据施工现场的实际情况，制定相应的电力设施安全使用方案，并按照本协议进行实施。
第四条施工现场的电力设施使用必须符合国家规定的电力设施安全使用标准和有关规定。
第五条施工单位应加强对施工人员的安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和技能水平，确保施工现场的电力设施安全使用。
第六条施工现场的电力设施使用必须经过有资质的电力工程设计、施工和监理单位审查和核准。
第七条施工单位应对现场电力设施定期进行检查和维护，确保设施的安全可靠运行。
第八条施工现场的电力设施临时供电必须符合国家、行业、地方等相关规定要求。
第九条施工单位应根据施工现场的特点和安全要求，确定专门负责电力设施安全的管理人员，加强对现场电力设施的监管。
第十条对于有特殊电力设施要求的施工现场，施工单位应与供电部门协商解决。
第二章施工单位的责任第十一条施工单位应按照国家规定的有关电力设施使用标准进行施工，确保施工现场电力设施的安全和可靠。
第十二条施工单位应按照相关规定组织施工人员进行电力设施安全教育与培训，提高施工人员的安全意识和技能水平。
第十三条施工单位应加强对施工现场电力设施的管理，制定相关制度和安全管理方案，确保施工现场电力设施的安全使用。
第十四条施工单位应按照规范要求，选择质量可靠的电力设施供应商和施工队伍，确保电力设施的安全安装和使用。
第十五条施工单位应及时处理电力设施存在的安全隐患，并采取相应的措施进行整改，确保施工现场电力设施的安全可靠。
第十六条施工单位应按照施工进度和工作需要，合理安排施工现场临时用电，确保供电安全可靠。
第三章施工人员的责任第十七条施工人员应严格按照电力设施使用规定进行操作，不得将电力设施用于非正常工作用途。
工程用电施工合同范本
工程用电施工合同范本甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的用电施工达成一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本工程用电施工过程中的权利、义务和责任，确保工程用电安全、高效。
第二条工程概况本工程位于_________，主要涉及_________等用电施工内容。
第三条施工范围及要求1. 乙方负责本工程的用电施工，包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、照明系统搭建等。
2. 乙方应按照国家有关电力施工标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 乙方需保证施工期间的用电安全，采取必要的安全防护措施，防止触电事故的发生。
第四条合同价款1. 本工程用电施工的总价款为人民币（大写）_________元整（¥_________）。
2. 价款包含所有施工材料费、人工费、机械使用费及管理费用。
3. 价款支付方式：_________。
第五条施工期限1. 乙方应于____年____月____日前完成用电施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期事宜。
第六条质量保证1. 乙方应对所施工的用电设施提供____年的质保服务。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应并及时修复。
第七条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：_________。
2. 如因乙方原因导致用电安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第八条解决争议的方式因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
工程用电施工合同模板范本
工程用电施工合同模板范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：鉴于甲、乙双方为了就工程用电施工事宜订立本合同，并依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经友好协商，就本合同的签订及本合同约定事项达成如下协议，以兹共同遵守：第一条合同目的甲方委托乙方进行工程用电施工服务，乙方按照合同约定，按时按质、安全高效完成工程用电施工任务。
第二条工程内容及要求1. 工程名称：2. 工程地址：3. 工程规模：4. 工程用电规划方案：5. 工程用电设备和材料标准：6. 工程用电安全管理要求：第三条工程费用及支付方式1. 工程费用总额为（具体金额），费用包括人工费、材料费、设备费等费用。
2. 工程费用支付方式：甲方应在工程用电施工完成后支付合同总额的50%作为首次付款，并在验收合格后支付余下50%的费用。
第四条工期及竣工验收1. 工程用电施工工期为（具体天数），自合同生效之日起计算。
2. 工程竣工验收：乙方在完成工程用电施工任务后，甲方有权对工程进行验收，若验收合格，工程完工。
第五条违约责任1. 若由于乙方的过错造成工程用电施工建设质量不达合同约定标准，乙方应在第一时间承担相应赔偿责任。
2. 若由于甲方原因导致工程用电施工工期延误，甲方应承担相应的延误赔偿责任。
第六条保密责任1. 双方应对合同涉及的技术、商业秘密等信息保密，未经对方书面同意不得向第三方透露或使用。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有管辖权的法院解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
配电工程施工合同
10KV高压供电专线及高低压变配电供电工程施工合同(以下简称甲方）(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的＊**＊**小区永久性用电变配电工程按期保质完工,经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。
一、工程慨况1、工程名称:*＊＊＊*＊10KV高压供电专线及***＊住商楼、***地下室及＊＊*地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。
2、工程地点：＊*＊*＊*＊*小区项目工地。
二、承包内容和施工范围1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。
2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。
其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表"交产验收部分(后面简称“一户一表”部分）。
高压专线部分施工范围为乙方负责从＊＊*＊*变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*＊＊＊*高压环网柜或分支箱的设备。
高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。
承包范围与*＊*＊**＊工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致.3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理,办好交产手续,将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。
4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足***＊*项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。
三、乙方负责采购的设备及材料要求1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证,产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
(GF—2017—0201)建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人(全称）：承包人(全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称:。
2。
工程地点：。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源：。
5。
工程内容: .群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6。
工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日.计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天.工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准.四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为:人民币（大写) （¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（¥元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写) (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写) (¥元）；（4)暂列金额：人民币(大写）（¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理：.六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书(如果有);（2）投标函及其附录（如果有)；(3)专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款;(5)技术标准和要求；（6）图纸；（7)已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1。
发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
水电承包合同范本5篇
水电承包合同范本5篇水电承包合同范本(1)工程名称：甲方：乙方：签订日期：水电安装施工承包合同广州*******商业广场建筑水电安装工程施工合同发包方(全称)： (以下简称甲方) 承包方(全称)： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“广州******商业广场项目”水电安装工程发包给乙方施工，并达成以下条款，共同遵照执行。
一、工程概况:1、工程名称：广州******商业广场2、工程地点：广州****3、工程规模：建筑面积约87000m2，(其中地上面积70000m2，地下面积约17000m2)。
二、承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包进度、包辅材、包工具、包施工过程所需的一切机械设备工具用具。
三、工程承包范围：1、按甲方提供的“广州******业广场”设计图纸的内容和要求完成本工程的水电安装工程施工(不含消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程)，设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要等确定的水电内容在本次承包范围内。
2、乙方在施工过程中，与消防、送排风工程、弱电工程、设备安装工程、电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气等有关部门有交叉的须无偿做好配合工作。
四、工程量计算及计价方式1、工程量计算：按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范的规则计算实际完成的工程量。
2、计价方式：根据实际完成的工程量，按广东省20XX版《建筑水电安装定额》及计价规范规定的一类地区取费标准进行计价后，不含税总价下浮22%作为本工程的结算总价。
3、税费由甲方从乙方工程款内扣除后统一缴交。
五、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
2、工程进度进入装修阶段后，以不影响装修施工进度为准，配合装修统一排的工期进行施工，不单独安排工期。
3、合同签订后7天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期和装修工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
电力施工承包合同书5篇最新
电力施工承包合同书5篇最新电力施工承包合同书1甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力(电器)安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条工程概况1.1工程名称: 北回归线项目户表巡检1.2 工程地点：第2条工程范围:2.1主要内容为：第3条合同金额3.1经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：(大写) (小写￥ .00元)。
第4条付款方式1、本合同无预50%付款。
2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。
第5条甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。
2按本合同规定支付乙方工程价款。
第6条乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。
2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。
3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。
4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。
5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。
施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。
6办理相关的市政规划手续。
第7条安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按《安全生产工作规定》开展各项工作。
在施工过程中发生安全事故由责任方负责。
第8条工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。
2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。
3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。
4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。
第9条违约责任解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。
协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。
2024年电力施工合同协议书
2024年电力施工合同协议书【合同协议书】甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方需要进行电力施工项目，乙方具备相关经验和能力，双方经友好协商，达成以下协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行的电力施工项目为：（具体项目名称）第二条项目概况（简要描述项目的概况，包括工程规模、工期、预算等）第三条工程费用及支付方式1. 项目总费用为（具体费用），甲方将按照以下支付方式进行支付：（详细描述支付方式，如分期支付、进度款等）2. 如项目发生超支情况，甲方与乙方将进行协商并约定支付方式。
第四条合作期限本合同的合作期限为自（合同生效日期）起，至（合同结束日期）止。
第五条合同解除及违约责任1. 如乙方未按照本合同约定的工期和质量要求完成工程，甲方有权解除合同。
乙方需退还已支付的款项，并承担甲方因此可能产生的损失。
2. 乙方未按照双方约定的付款方式进行支付的，视为违约。
甲方有权要求乙方按照约定方式进行支付，并要求乙方支付逾期的违约金。
第六条保密条款双方在本合同履行过程中所获得的双方商业秘密及其他保密信息，不得向任何第三方泄露，除非经对方明确书面同意或法律法规另有规定。
第七条知识产权归属在合作期间，双方共同研究开发的技术成果及相关的知识产权归双方共有，双方应协商确定知识产权的使用、保护和转让方式。
第八条法律适用及争议解决1. 本合同的解释及执行均适用中华人民共和国法律。
2. 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向合同签署地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定事项（如有其他约定，请在此处列明）第十条合同生效本合同经双方盖章签字后，自合同生效之日起生效，并对双方具有约束力。
甲方（公司章）签字：日期：乙方（公司章）签字：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
永久用电工程施工合同发包方：（以下简称“甲方”）承包方：（以下简称“乙方”）甲方确定乙方为项目用电工程施工的承担施工单位。
现根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本合同所涉事宜协商一致，在甲方注册登记地订立本合同，以资双方共同遵守。
第一部分：专用条款1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包内容3.1.按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容：4.工程承包方式4.1.本合同乙方以总价包干形式承包，包干总价包设计（包括配电规划设计与施工图设计、供电局施工范围的设计费用）、包报批（包办本工程需的供电部门全部报装、批负荷、验收、送电等全部手续）、包工包料、包安全、包质量、包工期、包防火、包装表、包验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包保修、包施工用水电、包措施费、包过马路穿管费、包顶管费、包道路修复费、包电缆占坑费、包管线测量费、包电缆在红线内外开挖施工的借用原有电缆沟费用、包因使用土地而与土地权利人的协调及土地青苗赔偿费、包利润及税金等一切费用。
4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内，除甲方认可的设计变更及现场签证以外，不随其他任何因素变化而调整。
4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内，由乙方向税收部门缴纳。
4.4.无论供电部门最终批出的供电方案是否与图纸或投标报价方案是否一致，甲方均不作出承包造价的调整，所有责任由乙方承担。
4.5.用于本工程的各种机械、设备的供应、运输装卸及吊装搬运费用的支付也包含在总包价中。
4.6.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计，均不得另行调整造价，任何未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。
4.7.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的，乙方必须经甲方书面确认工程量，增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取：（1）《预算清单》中有相同清单子目，按《预算清单》综合单价，不因任何因素而调整；（2）《预算清单》中有类似清单子目，参考类似清单子目综合单价。
若只是主材种类不同，则只调整主材差价，其它费用不调整，即综合单价=类似清单子目综合单价+（现种类主材材料价-原子目种类主材材料价）；4.8.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。
5.设计图纸：5.1.乙方向甲方提供经当地供电主管部门设计审核通过的施工图纸，并通过甲方，监理，施工单位三方签字确认的图纸一式三套。
6.工程质量标准工程质量标准：按国家现行施工验收规范及工程所在市供电部门验收要求为依据。
7.工程总承包价：￥元（大写人民币：元整)8.工程款支付办法8.1.《供用电协议》批出并经甲方审核确认后15天内，甲方支付乙方工程总承包价30%的备料款，计￥元（大写人民币元整）。
8.2.全部设备、材料进场，安装工作全部完成具备送电条件之日起15天内，甲方支付乙方工程总承包价50%的工程款，计￥元（大写人民币元整）。
8.3.供电局验收合格及办理结算后15天内，甲方支付乙方至工程总承包价95%的工程款。
8.4.余款5％作为质保金于保修期满后15日内结清（无息）。
8.5.乙方每次收取工程款前，必须开具合法等值的由乙方单位开出的工程发票给甲方，否则甲方可顺延付款，且无需承担任何违约责任。
9.工期：9.1.工程总工期为个日历天，除本合同另有约定外，该工期不因任何原因和理由（包括但不限于如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等）延长。
9.2.开工日期暂定为年月日，实际开工日期以以双方现场代表签证为准，工程竣工日期为年月日，以当地政府质监部门及当地供电部门竣工验收合格通电后，并通过甲方组织内部有关业务部门依照本合同约定的标准和办法进行的工程质量验收，取得甲方颁发的《工程验收移交确认函》的日期为准。
10.保修期10.1.本合同工程保修期为两年，自供电部门验收合格后，并取得甲方颁发的《工程验收移交确认函》之日起计。
11.通知11.1.各方向下列地址/号码发出的信函、传真视为已经送达。
11.2.甲方确认其通知方式和银行帐号如下：通信地址：联系电话：联系人：传真：开户银行：帐号：11.3.乙方确认其通知方式和银行帐号如下：通信地址：联系电话：联系人：传真：开户银行：帐号：12.附件12.1.附件1关于竣工结算、设计变更及现场签证的约定12.2.附件2合同范围12.3.附件3安全文明施工要求12.4.附件4工程验收移交确认函12.5.附件5工程质量保修书12.6.附件6工程预算清单第二部分：通用条款13.甲乙方一般权利义务13.1.甲方权利义务13.1.1.甲方项目经理为甲方委派的驻工地代表，负责监督检查工程进度、工程质量，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更签证、隐蔽工程验收、工程进度签证、拨款签证和其他必须的签证，并对乙方的单位、施工班组进行进场前资格审查（甲方有权要求更换不合格的施工班组，直至合同终止）；甲方同时委派监理公司监督检查工程质量、进度、质量验收及其他事宜。
13.1.2.甲方提供现场工程部及监理公司人员架构给乙方。
13.1.3.监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更、现场签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。
13.1.4.根据销售等实际需要，对施工现场布置进行调整。
13.1.5.甲方协助解决材料堆放场地问题。
13.2.乙方权利义务13.2.1.遵守有关法律和规定，接受甲方、监理和总承包的指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。
13.2.2.乙方项目经理为乙方指派的驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；13.2.3.根据招标文件的要求，完成相关工程施工图设计或与工程配套的设计，经当地供电部门、甲方、设计院、监理确认后使用。
13.2.4.乙方办妥按地方政府要求所办理的施工手续。
13.2.5.有义务采取措施避免工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。
13.2.6.每月向甲方、监理和总承包单位书面报送施工月报及下月施工计划，下月施工计划必须具体、详细，包括人力安排、增加人力的来源、工程量等。
否则甲方有权不予支付下期进度款或顺延支付时间。
13.2.7.按合同约定内容，为甲、乙双方分包的工程提供配合和管理，参加相关工程验收和竣工验收，并对本工程的施工质量和工期负责。
13.2.8.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方、监理、总承包单位，严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境检查审核要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施，否则由此发生的费用及由于乙方责任造成的罚款由乙方负责。
13.2.9.已完工工程未交付之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏、污染，乙方自费负责修复，由此给甲方造成其他损失的由乙方负责赔偿。
13.2.10.凡乙方未能完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的有关损失。
13.2.11.乙方必须按政府有关规定，及时发放工人工资，否则甲方有权在乙方工程款中扣减工人工资直接支付给工人，并对乙方每次处以20000元的罚款，乙方不得有任何异议。
13.2.12.对于乙方或其所雇用的工人或任何其它人员的损害或赔偿，责任由乙方自行承担，与甲方无关；若甲方涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼，所产生的损害赔偿、诉讼费、律师费、赔偿费及其它全部费用由乙方负责；另乙方由于伤亡事故而造成本工程停工的，甲方将不予顺延工期，其所有损失由乙方自负。
但由于甲方、监理工程师的行为失误所造成的伤亡除外。
13.2.13.乙方负责办理土地使用、青苗树林赔偿、清除地面、架空和地下障碍等工作。
14.设计及图纸14.1.甲方向乙方提供的设计图纸数量见专用条款。
乙方需要增加图纸套数的，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。
乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲方代表及有关人员进行工程检查时使用。
乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转给第三人。
14.2.如甲方提供的图纸、资料不完整的，乙方应在该项工程或分项工程开工前14日之前向甲方提交补充图纸及资料的使用时间表，列明在不影响进度的条件下，甲方在整个工期内应向乙方提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。
在工程施工过程中，乙方亦须以书面形式及早向甲方进行提示，若因乙方未能及时提出以上要求而致使生产交货、安装延误，延误所引起的损失概由乙方负责。
14.3.除另有说明外，若有需要，乙方应在开始施工前或在甲方书面要求后十四天内提交足够数量的深化图纸。
甲方可拒绝、认可或更改这些深化图纸，乙方不会因上述拒绝或更改而取得索偿或工期延长。
若任何图纸退回给乙方作修改，乙方应不迟于退回图纸后的七天内，将经修改的图纸再呈交给甲方审批。
甲方对任何深化图纸的认可并不会解除乙方在本合同中的任何责任和义务。
14.4.图纸的修改，必须由甲方联系设计人确定，乙方不得擅自要求设计人员修改图纸。
14.5.乙方在施工过程中，如发现图纸与实际不符，必须在征得甲方及设计人员同意后方能施工。
14.6.乙方在竣工后14天内，须提交完整的竣工图给甲方使用，并按政府规定提交竣工资料归档。
工程竣工结算的款项须在提交前述竣工图纸及资料后才可以向乙方支付。
15.乙方人员15.1.乙方项目经理应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作。
15.2.乙方必须按本合同组织施工，乙方项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；如需对人员安排等进行变更，必须提前一周以书面形式上报甲方并经同意方可执行。
15.3.乙方委派的现场管理代表及各专业人员须持有与工程项目相应的资格证书，乙方在开工前应向甲方提供拟派人员上岗证、和主要设备及材料的合格证明等相关有效文件。
15.4.以下甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。
1)对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；2)专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；3)不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；4)违反甲方或乙方工地现场管理规定者；5)无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；6)与本合同规定名册不符且没经甲方同意者；7)与本工程施工无关的人员等。