施工合同 - 副本

分包合同

甲方：阳新县市政工程公司（以下简称甲方）

乙方：湖北恩豪园林绿化工程有限公司（以下简称乙方）为加快《阳新大道道路工程》施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目绿化工程K1+030—K2+440段承包给湖北恩豪园林绿化工程有限公司承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下：

一、工程施工内容：

阳新大道K1+030—K2+440段绿化栽植、养护。

二、施工方式及工程造价：

施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。

工程造价：约人民币400万元（具体明细见工程量总清单）。三、工期要求：

按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。

四、质量要求：

达到工程验收合格标准。

五、甲方权责：

1、甲方提供工程所需水、电接口。

2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对上述项目进行保护、迁移。

3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没

有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。

4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。

六、乙方权责：

1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。

2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。

3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一

切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。

4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。

5、2014年11月11日16点前需向甲方提交150万元的诚信实

力保证金。

七、其他事项：

1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程

款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。

2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝

不合格的成品、材料进入工地。

4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由

甲方组织相关人员进行验收。

5、违约责任

按建设部、工商局共同印发的《建设工程施工合同-GF-1999-0201》文本通用条款执行。

6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调

解失败，可向当地人民法院提起诉讼。

八、结算及付款方式：

工程验收合格后，甲方一次性支付工程总价款的60%，一年后支付工程总价款的30%，余款两年内付清。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。

十、本协议所有条款履行完后，自行终止。

甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：

2014年 11月 7日

合

同

书

二〇一四年十一月七日

施工协议书

甲方：阳新县市政工程公司阳新大道道路工程项目部

（以下简称甲方）

乙方：黄锡武（以下简称乙方）为加快《阳新县阳新大道道路工程（后期）BT项目（第一部分）》施工进度，经甲乙双方共同协商，将本项目K2+340—K4+712段雨水支管安装工程承包给黄锡武承建。因该工程工期紧、要求严、任务重、为了明确在施工全过程中各自的责、权、利，特制订该合同，具体事项如下：

一、工程施工内容：

阳新大道K2+340—K4+712段雨水支管沟槽开挖、回填、外运、管道安装、单篦雨水井砌筑。

二、施工方式及结算方式：

施工方式：由乙方全额带资完成全部施工任务。

结算方式：该工程结算以固定单价（详见附表）方式进行结算，具体工程量以现场验收为准。

三、工期要求：

按照甲方的工期要求完成，延误工期进行处罚。

四、质量要求：

达到工程验收合格标准。

五、甲方权责：

1、甲方提供工程所需水、电接口。

2、甲方负责提供地下管线、文物、箱涵位置资料，协助乙方对

上述项目进行保护、迁移。

3、监督工程施工进度和施工质量，提出合理的建议。对乙方没

有按图纸和现场办公会确定的施工要求施工而出现质量缺陷时，有权进行批评、责令改正、扣除工程款等处罚。

4、协助乙方处理好当地纠纷和矛盾调解。

六、乙方权责：

1、组建项目部，确定工程项目管理班子成员。

2、负责按图保质、保量、保工期圆满完成全部施工任务。

3、负责搞好安全生产，杜绝安全事故发生，如有安全问题，一

切法律、经济等责任全由乙方自己承担，甲方概不负责。

4、处理好社会关系，搞好与当地群众关系。

七、其他事项：

1、甲方派驻现场的监理人员对工程项目实行质量、工期、工程

款支付的监管，所有工程资料都必须经监理工程师确认方可生效。

2、乙方所有工程材料必须符合现行施工规范及设计要求，杜绝

不合格的成品、材料进入工地。

4、完工验收由乙方在7天内提供申请报告，经甲方确认后，由

甲方组织相关人员进行验收。

5、违约责任

按建设部、工商局共同印发的《建设工程施工合同-GF-1999-0201》文本通用条款执行。

6、双方发生争执时、请当地劳动及城建仲裁部门予以调解。调解失败，可向当地人民法院提起诉讼。

八、结算及付款方式：

工程验收合格后，甲方一次性支付清工程款，税费由乙方承担。

九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其它未尽事项。本着友好互利的态度临时协商。

十、本协议所有条款履行完后，自行终止。

甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：

年月日