水电安装劳务合同-包工不包料(范本,仅供参考)

合集下载

水电项目包工不包料施工合同范本（通用6篇）

水电项目包工不包料施工合同范本（通用6篇）水电项目包工不包料施工合同范本（通用6篇）随着人们法律观念的日益增强，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家收集的水电项目包工不包料施工合同范本（通用6篇），欢迎阅读与收藏。

水电项目包工不包料施工合同1甲方：乙方：现甲方工地有工程需要施工，在公平、公正原则下；平等互利基础上，通过甲乙双方协商，特订如下条款，望双方互相遵守。

一、承包方式：甲方将项目以包工不包料的形式承包给乙方，按建筑面积元/平方结算。

二、乙方负责从基础承台起至主体工程、附属工程中的车间和其它工程再议。

三、结算方式甲方按工程进度付款，完成正负零工程按每完成一层工程量金额到位。

主体验收工程竣工到95%，金额到要验收一个月内结清余款。

四、质量要求：乙方按严格照施工图纸和有关建筑工程施工规范施工，服从施工员的管理和调配。

在施工过程中乙方造成的材料消费或达不到质量要求所造成的费用，全由乙方负责。

五、文明施工：乙方严格按照文明施工标准施工，做到人走场清，工地中严禁打牌、、打架、斗殴、喝酒等，否则施工.cOM员有权罚款。

六、安全施工：乙方严格按有关建筑施工安全规范施工，乙方在施工过程中所处的一切安全事故，分事故原因，如乙方不按安全施工，由乙方承担，重担责任，确保安全事故降到最低等。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，签字生效后具有同等法律效力。

甲方：乙方：日期：水电项目包工不包料施工合同2甲方：乙方：为了明确双方在施工中权利义务和经济责任双方共同协商同意签订本合同。

1、在建筑工程面积约为平方米，完工后以实际建筑面积计算付款。

甲方以单包形式，包工不包料的工程承包给乙方每平方米285元（ 285 元整）。

由乙方负责施工完成。

2、甲方责任：开工前甲方做好三通（水、电、路）准备工作。

开工后必须保证建材及时运达工地，水电费甲方负责。

水电安装施工合同范本包工不包料

水电安装施工合同范本包工不包料
甲方（施工方）：_____________
联系电话：_____________
乙方（委托方）：_____________
联系电话：_____________
根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就水电安装施工事项达成如下协议，共同遵守执行：
一、项目名称：水电安装施工。

二、项目地点：_____________________。

三、项目内容：包括但不限于水管、电线、电器设备的安装及调试。

四、施工时间：自合同签订之日起_______天内完成。

五、价格及结算方式：_________元（大写：_____________元整），乙方需在施工启动时支付50%的款项，余款施工完成后支付。

款项支付方式：_____________。

六、安全责任：在施工过程中，如因甲方操作不慎而导致安全事故，甲方承担全部责任并赔偿因此造成的损失。

若因乙方不配合或使用不当导致事故，乙方承担相应责任。

七、材料：本合同中所指的“料”包括水管、电线、电器设备等，乙方需按照甲方提供的清
单自行购买，乙方不提供。

八、违约责任：如因一方违约而导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约责任。

九、其他约定事项：______________________。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束后正式结束。

甲方（施工方）签字盖章：乙方（委托方）签字盖章：
日期：_____________ 日期：_____________
注：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

水电安装工程施工合同范本(包工不包料)

水电安装工程施工合同范本(包工不包料) 一、合同双方甲方：（委托人）________________乙方：（承包人）________________二、工程概况1.项目名称：________________2.工程地质：________________3.工程性质：________________4.工程规模：________________5.工期要求：________________三、合同内容1.甲方需提供的材料和设备：–水电设备材料清单1–水电设备材料清单2–…甲方需在工期开始前提供上述材料和设备，并确保其质量符合国家标准和工程要求。

2.乙方承包内容：–水电设备的购买、运输和安装工作–水电工程施工期间的人工和机械费用–工程完工后的清洁和维护工作乙方应按照合同规定的工作内容和工期要求，保质保量完成工程。

3.工程报价和支付方式：乙方向甲方提供的工程报价为：金额______________（大写____________），工程报价已包括税金和所有必要费用。

支付方式为：甲方在工程开始前支付工程总金额的30%，在工程竣工验收合格后支付剩余70%的工程总金额。

4.工期和验收标准：工期为________________，双方应按照工期要求保质保量完成工程。

工程竣工验收标准为：乙方完成的工程应符合国家相关标准和技术要求。

甲方有权对工程进行验收，如发现问题，乙方应在合理时间内进行整改。

5.违约责任：–终止合同，并要求乙方退还已支付的工程款项–要求乙方追加支付违约金–要求乙方重新进行工程修复–终止合同，并要求甲方支付违约金–要求甲方支付滞纳金6.合同变更和解除：合同变更和解除应经双方书面协商一致，并签署变更或解除合同协议。

双方应在签订合同后即时进行沟通和协商，如遇到无法预料的不可抗力因素，双方可根据实际情况进行合同变更或解除。

7.争议解决：如发生合同争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，双方可以将争议提交至有管辖权的人民法院裁决。

水电安装工程施工合同范本(包工不包料)

水电安装工程施工合同范本(包工不包料)水电安装工程施工合同范本(包工不包料)1. 合同背景为确保水电安装工程的顺利进行，保障工程质量，双方约定签订本合同。

本合同旨在约定水电安装工程施工合同的相关事宜，确保双方的权益和义务明确。

2. 合同双方甲方：（委托方名称）地址：（委托方地址）联系人：（委托方联系人）方式：（委托方）乙方：（承包方名称）地址：（承包方地址）联系人：（承包方联系人）方式：（承包方）3. 工程内容甲乙双方约定，乙方将完成以下水电安装工程任务：对甲方指定的建筑物进行水电系统的设计、布线和安装；提供符合国家标准和甲方要求的水电设备及材料，并进行安装调试；根据甲方要求，提供工程进度报告，并按时完成工程的交付。

4. 工期工程的施工期限为合同签订后天，双方应共同商定具体的施工进度计划，并按计划按时完成工程。

5. 付款方式工程总价为X万元（￥），具体以最终合同金额为准。

付款方式：甲方应在合同签订后支付工程总价的%作为预付款，剩余款项在工程完成后天内一次性支付。

6. 质量保证乙方对所提供的水电设备及材料承诺提供国家合格的产品，并承担产品质量问题的责任。

乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行水电系统的安装和调试，并确保工程质量达到相关标准。

7. 变更和索赔双方在工程进行过程中，如需变更工程内容，应协商一致，并签订变更文书。

如因合同约定的责任范围内发生纠纷，应协商解决；若协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。

8. 违约责任如乙方未按照合同约定的施工期限完成工程交付，则每延迟天，甲方有权要求乙方支付合同总价X%的违约金。

如乙方提供的设备或材料存在质量问题，甲方有权要求乙方进行更换或补救，并要求乙方承担因此产生的费用和损失。

9. 合同解除在以下情况下，甲乙任何一方均有权解除本合同：a. 经双方协商一致；b. 一方严重违反本合同的内容，经提出书面通知后天内无法解决；c. 因不可抗力因素导致工程无法进行。

水电安装劳务合同包工不包料

水电安装劳务合同包工不包料水电安装劳务合同包工不包料甲方（委托方）：身份证号码/法人代表：_______________联系地址：__________________________联系电话：__________________________乙方（承接方）：营业执照号码/身份证号码：_____________联系地址：__________________________联系电话：__________________________鉴于甲方在某项目中需要进行水电安装工作，乙方具备相关专业技术和人员，经过协商，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本劳务合同，以明确各方权利和义务，共同遵守法律法规，维护双方利益。

一、服务内容：1.乙方应按照甲方要求进行水电安装工作，保证工作质量符合有关标准及规范，工作时间自合同签订之日起开始，至工作完成之日止。

2.乙方应根据工程情况，制定合理的工作方案，并得到甲方的同意后方可施工。

3.本项目的施工工作包工不包料。

二、服务期限：1.本合同工程计划完成时间为______年______月______日。

2.如双方协商一致，可根据实际情况进行调整，但应及时向对方通报，并得到对方同意。

三、服务费用：1.甲方应向乙方支付合同总价款______元，其中工程费用______元，工程进度款项结算标准以双方另行约定为准，乙方应按期收取，并提供相应的发票及完工证明。

2.如甲方未向乙方结清全部款项，乙方有权拒绝继续提供服务。

四、违约责任：1.如乙方在工作期间未按照协议要求进行工作，或者工作质量未达到合同要求，甲方有权拒绝支付工程款项，并按照有关条款要求乙方承担相应的违约责任。

2.如甲方未按照合同要求支付工程款项，或者超期支付，甲方应按照约定支付逾期违约金，对于违约行为产生的经济损失，乙方有权向甲方要求赔偿。

五、法律效力：1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。

2.如发生争议，双方应协商解决，如协商不成，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

水电工程包工不包料合同书

水电工程包工不包料合同书甲方（发包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________为明确甲乙双方在水电工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量和安全，甲乙双方本着平等自愿、诚信合作的原则，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_____________________________。

1.2 工程地点：_____________________________。

1.3 工程内容：甲方委托乙方负责水电工程的施工，包括但不限于水管道、电缆敷设、设备安装、调试等。

二、合同范围2.1 本合同为包工不包料合同，乙方负责所有的人工、机械、施工设备及管理。

2.2 甲方负责提供施工所需的材料，包括但不限于管材、电缆、开关、插座等，并确保材料的合格性与适用性。

三、合同工期3.1 工程开工日期为______年___月___日，竣工日期为______年___月___日。

3.2 工程完工后，乙方应及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后______天内进行验收。

四、工程款项及支付方式4.1 本工程的总承包费用为人民币________元（大写：____________）。

4.2 付款方式：-合同签署后支付合同总金额的________%作为预付款；-工程中期验收合格后支付________%；-工程竣工验收合格后支付余款________%。

水电安装劳务合同-包工不包料(范本,仅供参考)

福兴商住楼1# 2#楼工程水电安装劳务合同甲方：汉中市汉水建设工程有限公司福兴商住楼项目不（以下简称甲方）乙方：刘勇代表（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就福兴商住楼1# 2#楼工程的水电、防雷、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。

制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一：工程名称福兴商住楼1# 2#楼工程二：工程地点洋县东环路三：工程承包范围工程范围与内容：所有土建面积、施工图内（包含变更）所有的水电、防雷、消防及弱电安装（含电话及网络）工程。

（1）室内给水管网预埋及安装；（2）室内外排水管网预埋及安装；（3）室内给水设备预埋及安装（含卫生洁具）；（4）室内照明线路预埋及安装；（5）室内照明灯具及开关预埋及安装；（6）防雷接地安装（7）消防预埋及安装（8）弱电预埋及安装（含电话及网络）（9）施工临时用电安拆四：工期要求1、乙方必须在年月日前竣工。

乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五:工程承包方式：包工、包安装（含防雷接地、消防及弱电）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。

使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

六:合同价款本合同价款为人民币：元每平方米（以建筑面积结算）属总价包干。

该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。

七:付款和结算方式（1）由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，即当水电施工组完成预定工程量主体预埋的时候，支付总劳务费的30%，当完成预定工程量的90%时候，支付总劳务费的40%，当工程竣工验收合格，我方支付总劳务费的20%（剩余价款，即为总劳务费的10%，作为施工质量保证金，质保期为1年，质保期满且无质量问题，甲方方支付乙方保证金。

）（2）甲乙双方签订施工劳务合同后，工程竣工验收合格后30内进行竣工结算。

水电工程包工不包料合同书范本

水电工程包工不包料合同书范本甲方（发包方）：__________法定代表人：__________联系方式：__________乙方（承包方）：__________法定代表人/负责人：__________身份证号码/统一社会信用代码：__________联系方式：__________甲方拟将__________项目的水电安装工程以包工不包料的形式发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：包括但不限于施工图纸范围内的所有水电安装作业，具体以施工图纸及甲方要求为准。

二、承包方式乙方以包工不包料的方式承包本工程，即乙方负责施工所需的人工、机械、工具及辅助材料（如消耗性材料、小型五金件等），甲方负责提供主要材料（如电线、管材、开关插座等）。

三、工程造价与支付1.工程造价：按实际施工面积或双方约定的单价计算，总价款为人民币__________元（大写：__________）。

具体单价及计算方式见附件。

2.支付方式：(1)预付款：合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%作为预付款，计人民币__________元。

(2)进度款：根据工程进度，乙方提交已完成工程量报告，经甲方审核确认后，按审核金额的__%支付进度款。

(3)结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交竣工结算报告，经甲方审核确认并扣除保修金后，支付至结算总价的__%。

(4)保修金：结算总价的__%作为保修金，在保修期满无质量问题后一次性付清。

四、工期1.总工期：自____年__月__日起至____年__月__日止，共计__天。

具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.工期延误：因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经甲方签证后工期相应顺延；因乙方原因造成工期延误的，每延误一天按合同总价的__%支付违约金。

水电劳务合同范本(精品8篇)

水电劳务合同范本(精品8篇)水电劳务合同范本篇1甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。

1、质量要求：按国家相关质量验收规范。

2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。

3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。

4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。

5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。

六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。

1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。

2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。

七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。

2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务合同范本篇2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。

为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。

2024-水电安装工程施工合同包工不包料

水电安装工程施工合同包工不包料合同编号：__________第一章：合同双方基本信息全称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________全称：____________________地址：____________________联系人：____________________电话：____________________第二章：工程范围及内容2.1工程范围：本合同项下的工程范围包括但不限于：__________2.2工程内容：本合同项下的工程内容主要包括：__________第三章：合同价格及支付方式3.1合同价格：本合同的总价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2支付方式：第四章：施工期限及进度4.1施工期限：本合同项下的施工期限自__________年__________月_________ _日起至__________年__________月__________日止。

4.2施工进度：承包方应按照业主的要求和工程进度计划进行施工，并定期向业主报告施工进度。

第五章：工程质量及验收标准5.1工程质量：5.2验收标准：第六章：材料供应及管理6.1材料供应责任：根据本合同“包工不包料”的原则，业主负责提供施工所需全部材料。

业主应保证提供的材料符合国家相关标准及合同约定的质量要求。

6.2材料交付：业主应根据工程进度，提前将材料运送至施工场地，并确保材料数量和质量满足施工需求。

6.3材料管理：承包方应合理使用业主提供的材料，采取适当措施保护材料免受损失或损坏，并对使用过程中出现的问题及时通知业主。

第七章：变更与调整7.1工程变更：若业主需要变更工程范围或内容，应提前以书面形式通知承包方。

双方应根据变更内容协商确定相应的合同价格和施工期限的调整。

工程水电承包施工合同（包工不包料）（精选3篇）

工程水电承包施工合同（包工不包料）（精选3篇）工程水电承包（包工不包料）篇1发包方：____市东兴XX项目部(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)东兴建筑公司中标承建的世纪外滩3楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程，经甲、乙双方共同协商，该公项工程由甲方发给乙方施工，为了明确双方的权利和义务关系，特对承包方中的一些事项订立如下合同条款：第一条承包范围：世纪外滩3楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工，办公楼土建施工中的临时用水用电。

第二条承包形式：包工不包料。

第三条承包价款：按世纪外滩3楼建筑面积每平方米元。

第三条付款办法：第五条：工程质量：必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工，服从建设单位及甲方人员的管理，精心施工，严格各工序的施工程序和施工质量，每道工序完成后，该试验的要进行试验，该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后，按建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-标准验收，质量必须达到合格。

建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范GB50242-验收，质量必须达到合格。

避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。

若有质量不合格的生，乙方必须及时返工，其人工费、材料费由乙方承担自理。

若在竣工交付使用后，在保修期限内发生质量问题，乙方必须及时自费修理，或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题，由乙方承担责任和损失。

第六条施工安全：乙方搞好安全生产教育，必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度，重视安全生产，若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。

第七条施工工期：土建施工阶段，水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度，若耽误工期，引响施工进度，按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。

第八条材料供应有关事项乙方根据设计图纸，提前计划出各种材料的用量交甲方负责人，并配合甲方材料员采购，以避免材料供应不及时影响工期。

后购材料的材质必须符合质量要求，保留好产品出厂合格证，不合格的材料不得采购进场，更不得使用于工程中。

水电安装工程施工合同（包工不包料）

水电安装工程施工合同(包工不包料)水电安装工程施工合同(包工不包料)在人们越来越相信法律的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。

那么大家知道合同的格式吗？以下是小编收集整理的水电安装工程施工合同(包工不包料)，仅供参考，希望能够帮助到大家。

发包人全称：（以下简称：甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范本本）》及其它有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包含的全部内容。

二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。

具体如下：A、给排水部分：给水部分：接口、起至所有用水末端的.给水工程安装及系统试压。

排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。

B、电气部分：从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

水电安装工程施工合同(包工不包料)

水电安装工程施工合同(包工不包料)水电安装工程施工合同(包工不包料)一、合同双方甲方：（委托方）地址：联系人：乙方：（承包方）地址：营业执照号码：法定代表人：二、工程内容本合同针对甲方委托乙方承担的水电安装工程施工工作。

工程内容具体包括以下部分：1. 给排水系统的设计、安装和调试；2. 电气系统的设计、安装和调试；3. 施工材料的购买和运输；4. 工地清理和垃圾处理。

三、工程周期本工程的施工周期为个月，自合同生效之日开始计算。

四、工程报酬1. 工程总报酬为人民币万元，不包含税金。

2. 甲方按照工程进度支付报酬，具体支付方式如下：工程开工后，甲方支付工程总报酬的%作为预付款；工程完成50%时，甲方支付工程总报酬的%；工程验收合格后，甲方支付工程总报酬的%作为尾款。

3. 如工程延期超过合同约定期限，甲方有权要求乙方按日计算延期违约金。

五、责任与保修1. 乙方承诺按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工，确保工程质量合格。

2. 施工期间如发生意外事故，乙方应负起相应的责任，并承担赔偿责任。

3. 工程竣工验收合格后，乙方提供一年的免费保修期，保修期内如发现质量问题，乙方将负责维修或更换。

六、违约责任1. 任何一方违反本合同约定的情况下，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，并赔偿相应的经济损失。

2. 如因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，违约责任可适度减轻，但需及时通知守约方并取得共识。

七、其他条款1. 合同的修改、补充和解释应由双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。

3. 本合同自双方签署之日起生效，有效期持续至工程竣工验收合格并付清全部费用之日。

4. 本合同如涉及纠纷，双方应尽量通过友好协商解决；协商不成时，可向有关仲裁机构申请仲裁。

本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________签订日期：_________________。

水电劳务合同范本（共5篇）

水电劳务合同范本（共5篇）第一篇：水电劳务合同范本建筑水电安装工程劳务协议发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：，劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。

一．工程概况建设单位名称：工程名称：结构类型：建设地点：标段（栋号）：建筑面积（水电安装）：各劳务标段以土建竣工实际面积为准总建筑面积：以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数（附名册）乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昆明市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。

三、工期进度要求（一）开工日期：年月日（二）总（日历）工期：个月（三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。

四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。

（二）承包范围：1.设计图纸范围内所有劳务部分、所有辅材内容2.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。

（三）乙方承包工程相应的单价：合计元/㎡，总价万元。

1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。

2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。

3.辅材。

4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。

乙方进入施工时，一律由乙方自备。

施工中所用的水电费由乙方自行承担。

5.对于设计变更，人工费增加1万元以内的甲方不再对乙方补价；超过1万元，超出部分按实补价。

五、工程要求：（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。

水电工程劳务合同范本（通用5篇）

水电工程劳务合同水电工程劳务合同范本（通用5篇）在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。

你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编整理的水电工程劳务合同范本（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

水电工程劳务合同1甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方现把隆回县卡西欧花园1#楼M38、M39门面楼的室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。

一、工程委托形式：包工不包料二、工程价款和结算的约定：1、工程价款：按建筑面积7元每平方米计算。

2、工程款付款方式：布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

三、乙方承包内容：（1）水电开槽、布管、穿线（电线、网线、电视线、电话线等）（2）插座、开关、灯具的安装（3）小五金、厨卫洁具的安装（4）所有水电施工过程的垃圾整理装袋四、对乙方要求：（1）乙方需自备施工所需附属工具如：人字梯、马凳、铁锹等。

（2）密切配合楼房主体工程工人的工作，不得互相推诿。

（3）由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。

（4）工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。

本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字：乙方签字：年月日年月日水电工程劳务合同2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和相关规定，结合本工程的具体情况，本着平等互利、相结合的原则，甲乙双方经过协商，达成以下合同条款，共同遵守执行。

第一条、工程概况和承包方式：1、工程名称2、工程地点：3、工程承包范围：3.1、依据甲方提供的图纸、设计变更及会审纪要显示的全部主体工程。

乙方不得以任何理由对图纸所示内容甩项，如有发生将按市场价格的三倍扣除乙方工程款。

水电工程劳务施工合同样本(包工不包料)

水电工程劳务施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水电工程劳务施工合同分包事项协商一致，订立本合同。

第一条工程概况及承包工作内容1·1工程名称：1·2工程地址：1·3分包工作内容：水电改建工程施工劳务分包，包括1·4不在工作范围内的1·5分包形式：单包人工费（即包工不包料）。

第二条合同期限：自_ _年_ _月_ 日起，至年月日止，以实际开工、竣工日期为准。

第三条合同价款3．1本合同如提供发票发票增值税选择一般计税方法，增值税税率为 % 或简易计税方法，增值税征收率为 %，含税价款为：______元（人民币）（XX企业名称XX） xxxxxxx 支行第五条合同价款的结算和支付5.1乙方指派为该水电工程劳务负责任人，劳务负责人代表乙方就该工程劳务分包的各项工作事，宜与甲方进行协调、商洽，负责劳务分包的日常管理。

5.2乙方应当根据其分部分项工程劳务分包的实际情况和日常管理需要，在该工程配备项目劳务管理班子，5.3项目劳务管理班子负责乙方的劳务作业班组人员的进出管理、安全管理、技术交底、三级教育、文明施工以及质量检查验收、落实整改等工作。

第六条乙方的劳务班组作业人员的管理6.1乙方进入该工程劳务班组必须是中标班组，而且班组作业人员保持相对稳定。

如果进场不是中标班组，6.2遇农忙、节假日、劳动力紧缺等情况，乙方应当组织充足的作业人员，解决好作业人员在工作、生活上的后顾之忧，确保人员的到位到岗。

如因为乙方的劳务班组作业人员不能及时到位而影响工程质量、进度，乙方6.4乙方的劳务作业班组人员进出场，乙方应当同时向甲方提供人员花名册、个人身份证件、流动人口婚育证明、特种作业操作资格证书等有效证件和人员健康证明。

水电安装工程施工合同(包工不包料)

水电安装工程施工合同(包工不包料)水电安装工程施工合同(包工不包料)甲方：________（委托方公司名称、地质、联系人、方式）乙方：________（承包方公司名称、地质、联系人、方式）第一章工程概述甲方拟将水电安装工程委托乙方进行施工，具体项目概述如下：________1. 工程名称：________（填写工程名称）2. 工程地点：________（填写工程地点）3. 工程内容：________（详细描述工程要求，包括水电设施的安装、布线等）4. 工程期限：________（填写工程开始日期和结束日期）5. 工程款项：________（约定工程总款项和支付方式）第二章合同条款1. 乙方责任乙方应按照甲方提供的设计方案和要求完成水电安装工程，并保证工程质量和安全。

乙方需提供具备相应资质和经验的施工人员，并保证施工人员持证上岗。

2. 甲方责任甲方应提供符合法律法规和行业标准的设计方案，并向乙方提供工程所需的材料和设备清单。

甲方还应按约定时间支付工程款项。

3. 变更和索赔如因甲方要求变更工程内容或增加工程范围，应按双方协商确定变更事项并签署补充协议。

如因乙方原因导致工程延期或不符合要求，则乙方应承担相应责任并赔偿甲方的损失。

4. 工程款项支付甲方应在工程进展完成的阶段支付相应款项，具体支付方式和比例按双方协商确定。

5. 验收与保修乙方在工程完成后应向甲方提交验收报告，并为工程提供一定期限的保修服务。

甲方在验收合格后应及时支付剩余的工程款项。

第三章附件本文档所涉及的附件如下：________附件一：________工程设计方案附件二：________工程支付款项表附件三：________验收报告第四章法律名词及注释1. 工程质量保证金：________指乙方按合同约定支付给甲方的保证金，以确保工程质量达到约定标准。

2. 补偿金：________指甲方因乙方违约或延期造成的损失，乙方需支付给甲方的赔偿金额。

水电工程包工不包料的合同书

水电工程包工不包料合同书甲方（委托方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________法定代表人：_______________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_____________________________________________联系电话：__________________________________________身份证号：_________________________________________为了确保水电工程的顺利实施，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着平等、自愿的原则，就水电工程包工不包料事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_____________________________________1.2 工程地点：_____________________________________1.3 工程内容：乙方承包甲方指定的水电工程施工工作，包括管线敷设、设备安装、线路布设等，不负责材料的采购。

二、承包方式2.1 本合同采用包工不包料的方式，工程所需材料由甲方负责采购，乙方负责提供施工劳务。

2.2 乙方应妥善使用甲方提供的材料，避免浪费，确保材料的合理使用。

三、施工工期3.1 开工日期：______年___月___日3.2 竣工日期：______年___月___日3.3 乙方应按期完成工程，如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，双方应协商调整工期。

四、工程费用及支付方式4.1 合同总金额：人民币________元（大写：__________________元整），仅为乙方的施工费用，不包括材料费用。

工程水电包工不包料合同

工程水电包工不包料合同甲方（业主）：_________________乙方（承包方）：_________________鉴于甲方为___________工程项目的业主，现委托乙方进行该工程的水电工事施工，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、工程内容及范围1. 乙方负责的工程内容包括但不限于：室内外给排水、电气线路布置、开关插座安装、灯具安装、配电箱（柜）安装等水电安装工程。

2. 工程范围详见甲方提供的施工图纸及相关技术要求。

二、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规范进行施工，确保工程质量达到合格标准。

2. 工程质量应符合《建筑电气工程施工及验收规范》和《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》等相关规范要求。

三、材料供应1. 本合同为包工不包料合同，即所有水电安装所需材料由甲方负责采购供应。

2. 乙方应在施工前向甲方提交材料需求计划，并在材料到场后负责验收，确保材料符合施工要求。

四、施工期限1. 乙方应于____年____月____日前开工，并确保于____年____月____日前完成全部施工任务。

2. 如遇不可抗力或甲方原因导致施工延误，乙方应及时书面通知甲方，双方协商确定新的工期。

五、施工安全1. 乙方必须遵守安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度，确保施工现场安全。

2. 乙方应对其工作人员进行安全教育培训，确保人员熟悉操作规程和安全措施。

六、合同价款及支付方式1. 本工程水电安装工程总价款为人民币____元。

2. 甲方应按合同约定的支付条件及时支付工程款项，具体支付方式由双方另行商定。

七、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程任务，应按未完成部分的工程造价支付违约金给甲方。

2. 如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

八、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。