监理合同第三部分专用条件
公路工程施工监理合同专用条件(DOC6页)
公路工程施工监理合同专用条件
第一条甲方和乙方确认
甲方为________（以下简称甲方），乙方为________（以下简称乙方），双方就公路工程施工监理合同的订立和履行，经友好协商一致，特订立如下合同：
第二条监理服务的范围
1.乙方应在合同签订后立即组织监理力量，对公路工程施工进行全程监
理服务。
2.乙方应按照监理服务合同约定，对工程进度、质量、安全等方面进行
必要的监督和检查。
第三条监理报酬的支付方式
1.甲方应按照监理服务合同的约定，及时足额支付乙方的监理报酬。
2.监理报酬支付方式为_______。
第四条违约责任
1.若甲方未按时支付监理报酬，应承担相应的违约责任。
2.若乙方未按照合同的约定履行监理职责，应承担相应的违约责任。
第五条其他约定
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束之日终止。
2.本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
第六条合同变更
1.对本合同的任何变更或补充，须经双方书面协商一致，并签署变更协
议，方能生效。
以上为《公路工程施工监理合同专用条件》之全部内容，本合同共计____页。
甲方签字：________ 乙方签字：________
日期：______ 日期：______。
监理合同专用条件
监理合同专用条件
监理合同专用条件是指在建筑工程监理合同中，针对监理服务的特殊要求和约定的条款。
以下是一些常见的监理合同专用条件：
1. 监理人员资格：要求监理人员必须具备相关资质和经验，如注册建造师、注册监理工程师等。
2. 监理费用：规定监理费用的支付方式、标准及时间等，以确保监理人员能够按照约定提供服务。
3. 监理服务内容：明确监理人员需要提供哪些服务，如现场勘察、设计审查、施工过程管理等。
4. 监督权利和责任：规定监理人员在工程实施过程中对施工方的管理和指导权力，并对其在管理过程中出现的问题承担相应责任。
5. 工期控制：要求监理人员对工期进行严格控制，并及时发现和解决可能影响工期的问题。
6. 质量控制：规定监理人员需要对施工质量进行全面检查，并及时发现和纠正存在的问题。
7. 变更管理：要求监理人员对变更进行严格控制，并确保变更符合法律法规和技术标准。
8. 纠纷解决：规定监理人员和其他相关方在纠纷解决方面的责任和义务。
以上是一些常见的监理合同专用条件，不同的监理合同可能会有不同的要求和约定。
在签订监理合同时，双方应根据具体情况进行协商，并制定出适合双方的条件。
公路工程施工监理合同专用条件.doc
公路工程施工监理合同专用条件一、施工监理合同的定义与目的施工监理合同是指建设工程的施工监理方与建设单位之间签订的监理合同，用于约定施工监理方对建设工程施工过程进行监督、检查和指导的职责、权利和义务，以确保工程质量、进度和安全。
施工监理合同的目的是为了保障建设工程的质量、工期和安全，并提供专业的监理服务，确保工程按照合同约定和相关规范进行施工。
二、合同标的本合同的标的为建设单位委托施工监理方对公路工程施工进行监理服务。
三、监理范围1.施工监理方应对建设工程的施工方案、施工技术、质量控制体系等进行审核，并提出合理的建议和意见。
2.施工监理方应对施工图纸、说明书以及施工方案进行审核，并提出合理的修改意见。
3.施工监理方应对施工现场的质量、进度、安全进行监督和检查，及时发现并处理施工过程中出现的问题。
4.施工监理方应及时向建设单位提供工程质量、安全和进度等方面的监理报告。
5.施工监理方应对建设单位的指示和要求进行评价和分析，并提出合理的建议。
四、监理费用1.建设单位应按照合同约定的费率和支付方式，向施工监理方支付监理费用。
2.施工监理费用的支付方式可以分期支付或按照工程进度、阶段性完成情况支付。
五、监理证书1.施工监理方应根据实际监理情况，及时发放监理证书。
2.监理证书应包括建设工程的名称、施工方名称、监理方名称、证书有效期等信息。
3.建设单位应在监理证书有效期内对监理工作进行评估和确认，并及时向施工监理方提出意见和建议。
六、违约责任1.如果施工监理方未能按照合同约定履行监理职责，建设单位有权要求其承担相应的违约责任，包括违约金的支付等。
2.如果建设单位未能按照合同约定支付监理费用，施工监理方有权要求其承担相应的违约责任。
七、争议解决在履行本合同过程中，双方发生争议时，应通过友好协商的方式解决。
如果协商不成，可以提交仲裁委员会进行仲裁。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并以补充协议的形式确认。
监理合同标准文本(建设部)
GF—2000—0202建设工程委托监理合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理局制订第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自年月日开始实施，至年月日完成。
本合同一式十份，具有同等法律效力，双方各执五份。
委托人：（签章）监理人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于：年月日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。
（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。
工程建设监理合同专用条件
工程建设监理合同专用条件
工程建设监理合同专用条件主要包括以下内容：
1. 监理人的职责和义务：包括项目管理、技术监督、质量检查、合同管理等方面的工作内容。
2. 工期和计划：确定项目的工期和施工计划，以及监理人应确保工程按计划进行的责任。
3. 当委托人或其上级主管部门有要求，需了解工程相关情况时，随时按要求提供有关资料。
4. 按竣工资料及城建档案编制办法的规定，督促承包人完成本项目竣工资料的编制工作，监理人按有关规定完成监理资料的编制工作，并提供相关资料。
5. 组织承包人对工程进行阶段验收及工程竣工初验、对工程质量提出评估意见，协助委托人组织竣工验收。
6. 在本合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄漏与本合同业务活动有关的保密资料。
以上关于监理人的职责和义务未尽事宜，按建设部《建设工程监理规范》（GB50319-2000）相关条款执行。
总监理工程师及监理工程师的职责与权限应严格按照中华人民共和国建设部颁发的《建设工程监理规范》及其它现行的有关规定执行，并严格执行合同文件规定的各项内容。
(完整版)第三部分专用条款(总包专用条款)
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行中，发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等，以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5 设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；发包人提供国外标准、规范的份数： / ；发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：⑴. 本合同协议书⑵. 中标通知书⑶. 专用条款⑷. 通用条款⑸. 承包人投标文件及其附件（含承诺函、投标函和投标函附录等）⑹. 招标文件中有关合同条款及附件（含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）⑺.工程建设标准（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）⑻.工程量清单及其说明、图纸（含招标文件答疑纪要中与此有关的部分）⑼.工程报价单或预算书⑽.构成本合同组成部分的其它文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；发包人向承包人提供图纸的数量：四套；发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸目录。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)（ＧＦ－2018－0202）建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点：3.工程规模：4.工程概算投资额或建筑安装工程费：。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书；2.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4.专用条件；5.通用条件；6.附录，即：附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。
五、签约酬金签约酬金（大写）：。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：。
（2（3（4）其他相关服务酬金：。
六、期限1.监理期限：自年月日始，至年月日止。
2.相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间：年月日。
2.订立地点：。
3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。
委托人：（盖章）监理人：（盖章）住所：住所：邮政编码：邮政编码：法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人：（签字）的代理人：（签字）开户银行：开户银行：账号：账号：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条件(略)第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用。
建设工程监理合同专用条件
建设工程监理合同专用条件一、定义与解释在建设工程监理合同中，首先应明确“建设工程”、“监理服务”、“合同价款”等关键词的定义。
这些定义是理解合同条款的基础，也是后续执行合同时判断依据的关键。
二、监理范围与职责合同应详细描述监理工作的范围，包括但不限于工程的质量、进度、成本及安全监督等方面。
同时，要明确监理单位的职责，如定期检查、报告编写、现场协调等，并指出监理单位应采取的措施以保障工作的顺利进行。
三、合同期限与工作计划规定合同的有效期限，以及监理工作的具体时间表。
这个时间表应与工程进度相匹配，确保每个阶段都有明确的监理内容和要求。
四、费用与支付方式明确列出监理服务的收费标准、计费方法和支付流程。
包括预付款、进度款、结算款等各项费用的支付条件和时限，确保双方对财务安排有共同的理解。
五、变更与索赔管理设定合同变更的程序和条件，以及由于工程变更引起的费用调整和索赔处理机制。
这有助于在出现不可预见情况时，双方能迅速响应并妥善解决。
六、违约责任详细列出违约情形及其对应的责任承担，包括违约金的计算方法、赔偿范围和限额等。
这部分内容对于约束合同双方遵守约定至关重要。
七、争议解决方式确定争议解决的方式，比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
同时，应注明争议解决的地点和适用的法律。
八、附加条款根据具体的工程项目特点，可能还需要增加一些特殊的条款，例如保密协议、知识产权归属、特殊风险的分摊等。
九、合同的修改与终止规定合同如何进行修改，哪些情况下可以终止合同，以及终止后的责任分配和处理程序。
十、其他约定此部分可包括双方认为必要且未在上述条款中涉及的其他内容，以确保合同内容的全面性。
关于建设工程监理合同(示范文本)
关于建设工程监理合同（示范文本）专用条件修正意见的公示各会员单位：2019年7月12日，由协会组织部分企业专业人员对监理合同示范文本（GF-2012-0202）的第三部分专用条件设置问题进行了认真的讨论，并初步形成如下修正意见，现予以向会员单位进行公示，公示期三天（7月15日-7月18日），各会员单位还有不同的意见，请及时反馈给协会秘书处，再整理完善后，提供给市招投标协会及有关代理单位，作为招投标文件及监理合同签订的参考依据。
附：监理合同示范文本专用条件修正意见稿温州市全过程工程咨询与监理协会2019年7月15日监理合同示范文本专用条件修正意见稿非专用条款约定，但影响合同的部分：1）招标文件前附表 1.3.2 监理服务服务期限：（提供3种方式供招标人选择勾选）□个日历天，从年月日起，至年月日止。
□从招标人书面确认监理单位进场后个日历天。
□同本工程施工总承包（EPC设计采购施工总承包）中标工期。
2）监理人监理项目配置人数要求参照：《关于加强建筑工程项目监理机构人员管理的通知》温住建发[2018]139号文件要求执行本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）。
第一部分协议书（略）第二部分通用条件（略）第三部分专用条件第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用无（如有特殊要求可标明语言种类）。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件约定（通用条件解释顺序为1、项目协议书；2、中标通知书或委托书；3、专用条件及附录；4、通用条件；5、投标文件。
）。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1 监理范围包括：本工程的1、房屋建筑工程（含配套安装、人防工程、附属市政、园林绿化等）2、市政公用工程（含配套安装、园林绿化等）工程监理，具体以经委托人确认的施工图纸为准。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
2024工程监理合同范文（3篇）
2024工程监理合同范文项目名称：_____委托方：_____监理方：_____付款方：_____委托方_____与监理方_____，经双方协商一致，签订本合同。
一、委托方委托监理方监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：1.信息系统工程名称：_____2.信息系统工程地点：_____3.信息系统工程总投资：_____4.本合同签订地点：_____二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1.本合同标准条件（第二部分）;2.本合同专用条件（第三部分）;3.本合同附加合同条款（第四部分）;4.实施监理方案和内容（第五部分）;5.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理方向委托方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中的议定范围内的监理业务。
五、委托方向监理方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理方支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日完成。
本合同一式____份，具有同等法律效力，委托方____份，监理方____份。
委托方单位名称（公章）____年____月____日法定代表人（签章）委托代理人（签章）____年____月____日2024工程监理合同范文（二）发包方（以下简称甲方）：_____委托处理人（姓名）：____单位：_____住所地址：_____ 联系电话：_____ 手机号：_____承包方（以下简称乙方）：____单位名称：_____营业执照号：_____注册地址：_____ 法定代表人：_____ 联系电话：_____委托代表人：_____ 联系电话：_____监理负责人：_____ 联系电话：_____根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。
第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务：工程名称：_____工程地址：_____第二条监理收费及支付方法（一）本工程监理收费按照国家和现行市场收费标准执行。
2024年工程监理合同范本（三篇）
2024年工程监理合同范本××市信息系统工程监理合同（含技术培训、技术中介）项目名称：__________委托方：__________监理方：__________付款方：__________委托方与监理方，双方在一致同意的基础上，订立此合同。
一、本工程（即委托方委托监理方进行监理的工程）概述如下：1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 总投资：__________4. 签订合同地点：__________二、本合同中所使用的相关术语，其定义与本合同第二部分《标准条件》中的定义相同。
三、以下文件均被视为本合同的组成部分：1. 本合同标准条件（第二部分）；2. 本合同专用条件（第三部分）；3. 本合同附加条款（第四部分）；4. 监理实施方案和内容（第五部分）；5. 在执行过程中双方共同签署的补充和修改文件。
四、监理方同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中商定的监理业务范围。
五、委托方同意按照合同标明的期限、方式、货币，向监理方支付相应的报酬。
本合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日结束。
本合同共____份，具有同等法律效力。
委托方持有____份，监理方持有____份。
委托方单位名称（公章）____年____月____日法定代表人（签章）委托代理人（签章）联系人（签章）住所（通信地址）电话传真监理方单位名称（公章）____年____月____日法定代表人（签章）委托代理人（签章）联系人（签章）住所（通信地址）电话传真付款方单位名称（公章）____年____月____日法定代表人（签章）委托代理人（签章）联系人（签章）住所（通信地址）电话电挂第二部分信息系统工程标准条件（标准条件词语定义、适用范围和法规）第一条以下名词和用语，除非文义另有规定，具有以下含义：(1)“工程”指委托方委托监理的_________________。
2022年监理合同范本
2022年监理合同范本2022年监理合同范本1委托单位（甲方）：CCCCCCCC苑社区监理单位（乙方）：____X爆破有限公司甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》（GB6722-20__）、公安部关于《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》等有关法律法规。
为切实加强爆破物品管理，确保爆破施工生产安全，结合本工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程委托的安全监理服务协商一致，订立本合同，以利共同双方遵照执行。
一、工程名称：CCCCCC础石方爆破工程二、工程地点：CCC县板CCC路与莲CCC山路交汇CC西北角三、爆破施工单位：______X四、监理范围：石方控制爆破安全监理工作五、监理内容：按照经公安部门认定及专家评审确认的控制爆破等级进行爆破安全监理。
六、监理期限：自爆破工程开工之日起至爆破工程结束。
七、合同价款与付款结算方式：1、监理费用：根据《爆破工程消耗量定额》GYD102-20__，合同签订时，暂按合同额的6.0%收取工程爆破安全监理费。
如果工程变更、工程量增加、环境因素发生变化，则甲方需向乙方支付增加部分工程量的工程爆破安全监理费。
2、付款方式：委托合同签订时一次性向乙方支付合同额对应的安全监理费用。
八、委托单位权利与义务：1、负责处理外部协调工作。
2、支持配合监理单位的工作，对监理单位所作出的指令、批复、通知等有关文件及时签认。
3、督促施工单位向现场监理人员提供与本工程相关的各类资料。
4、负责现场监理人员的办公生活、交通差旅及出发补助等费用。
5、及时支付监理费，由于委托方延迟付款时间而导致监理合同中止，责任完全委托方承担。
九、监理单位权利与义务：1、负责本工程爆破施工的安全监理。
2、指派一名爆破监理技术人员常驻现场，严格按照相关的规程、设计、评审、审批的内容及监理规范的条款实施监理工作。
3、监督爆破施工单位按审批的施工方案进行施工。
工程监理合同专用条件范本
工程监理合同专用条件范本一、合同主体甲方（业主）：_______________乙方（监理单位）：_______________二、合同项目本合同所涉及的工程项目名称、地点、规模、投资额等基本信息应在此处详细描述，以确保双方对监理项目的基本情况有清晰的认识。
三、监理范围及内容1. 工程质量监理：确保工程质量符合国家及行业标准，监督施工单位的质量控制体系运行情况。
2. 工程进度监理：监控工程进度，确保按计划实施，及时提出调整建议。
3. 工程投资控制：监督成本使用，防止超预算现象发生。
4. 安全生产监督：确保施工现场安全，预防事故发生。
5. 环境保护监督：监督施工过程中的环境保护措施执行情况。
四、监理责任与权利1. 乙方应按照合同约定履行监理职责，对甲方负责。
2. 乙方有权获取必要的工程资料，对工程进行监督检查。
3. 乙方应客观公正地处理监理过程中的问题，不得与施工单位串通损害甲方利益。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况及存在的问题。
五、费用支付1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应在合同中明确约定。
2. 如遇特殊情况需调整监理费用，双方应协商一致后作出相应调整。
六、违约责任1. 如一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体形式和赔偿标准应根据实际损失确定。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、监理细则等，均为合同不可分割的组成部分。
十、签字盖章甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
工程建设委托监理合同5篇
工程建设委托监理合同5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、心得体会、计划方案、条据文书、合同协议、规章制度、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work reports, reflections, plans, policy documents, contract agreements, rules and regulations, speeches, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and more. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!工程建设委托监理合同5篇合同的执行可以确保工程项目的质量和进度，合同的效力不受当事人的个人意愿的影响，应当依法保护，以下是本店铺精心为您推荐的工程建设委托监理合同5篇，供大家参考。
2024年公路工程施工监理合同专用条件
2024年公路工程施工监理合同专用条件合同编号：________________第一条项目概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程投资额：________________第二条监理范围及内容2.1监理范围：乙方对本项目施工阶段的质量、进度、安全、环保等方面进行全面监理。
（1）审查施工单位的资质和施工组织设计；（2）监督施工单位的施工过程；（3）检查工程材料、构配件和设备的质量；（4）验收分部分项工程及隐蔽工程；（5）审查施工进度计划，并监督执行；（6）对施工现场的安全、环保措施进行监督。
第三条监理期限3.1监理期限自本合同签订之日起至本项目缺陷责任期满之日止。
3.2若因非乙方原因导致监理期限延长，乙方有权根据实际情况要求甲方支付额外监理费用。
第四条乙方的义务4.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求，认真履行监理职责。
4.2乙方应选派具有相应资格和能力的监理人员进驻施工现场，并对监理人员进行培训、考核。
4.3乙方应定期向甲方报告工程监理情况，并对甲方提出的合理要求及时予以响应。
第五条乙方的权利5.1乙方有权要求施工单位按照施工图纸、技术规范和合同要求进行施工。
5.2乙方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求，直至暂停施工。
5.3乙方有权对施工进度计划进行调整，以保证工程按期完成。
第六条甲方的基本义务6.1甲方应保证项目的合法性，办理相关审批手续，并按照约定支付监理费用。
6.2甲方应向乙方提供与本工程有关的技术资料、图纸等文件。
6.3甲方应协助乙方开展监理工作，对乙方提出的合理建议给予支持。
第七条监理费用及支付7.1监理费用：双方商定，本项目的监理费用为人民币________________元。
（1）合同签订后7个工作日内，支付监理费用的30%；（2）工程进度达到50%时，支付监理费用的30%；（3）工程竣工验收合格后7个工作日内，支付监理费用的40%。
工程监理合同专用条件
工程监理合同专用条件
一、合同双方信息
甲方（业主）：_________
乙方（监理单位）：_________
二、合同目的和依据
本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规及规范标准制定。
三、监理内容
1. 工程质量监理：确保施工质量符合国家和行业标准，对不合格工程提出整改要求。
2. 工程进度监理：监督施工进度，确保按计划执行，对延误进行预警和处理建议。
3. 工程造价监理：审核工程量变更、索赔等经济事项，控制工程成本。
4. 安全生产监理：监督检查施工现场的安全生产情况，预防安全事故的发生。
四、监理期限
自____年____月____日起至____年____月____日止，或直至工程竣工验收合格并交付使用为止。
五、监理费用
根据工程规模、复杂程度以及监理服务的内容，双方约定的监理费用为人民币____元。
支付方式按照合同约定的时间节点和比例进行。
六、违约责任
1. 若因监理单位原因导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。
2. 若因业主原因造成监理工作无法正常进行，业主应承担相应责任。
七、争议解决
合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他条款
1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 未尽事宜，双方可另行商议补充条款。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
结语：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第三部分专用条件
第二条本合同适用的法律及监理依据
1、中国人民共和国《建筑法》、建设部颁发的《建设工程监理规范》及有关法律法规；
2、安徽省滁州市有关建设工程监理法规；
3、国家行业和地方现行工程建设的技术标准；
4、委托人和监理人签订的工程建设监理合同；
5、委托人和承建商签订的工程建设施工合同；
6、本合同的勘察报告、施工图、设计文件等；
第四条
1、监理范围：施工图纸全部内容。
2、监理工作内容：对工程建设进度、质量、投资实施控制和监督、管理并协
调工程建设活动。
第九条外部条件包括：
执行合同标准条款
第十条双方约定的招标人应提供的工程资料及提供时间：
本合同签订后七日内，委托人提供设计文件资料及有关该项目的文件、施工许可等。
第十一条建设单位应在 5 天内对监理单位书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。
第十五条建设单位向监理机构提供如下设施：
1、免费现场办公用房设施，如监理人自理，委托人不给予补偿。
2、生活用房：监理人自理，委托人不给予补偿。
3、通信及交通工具：监理人自备，委托人不给予补偿。
第十六条在监理期间，委托人免费向监理机构提供_____名工作人员，由总监工程师_洪声和安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。
并免费提供______名服务人员。
监理机构应与此类服务的提供者合作，同意按以下办法承担责任，赔偿损失：
赔偿＝直接经济损失×中标费率×50%
第三十九条监理单位的酬金按以下的计算方法、支付时间与金额支付：
1、监理费金额：施工监理服务收费基准价中×0.49%。
施工监理服务收费基准价的计费额为工程审计后的造价（含附属工程）。