监理合同-第三部分 专用条件
mA建筑工程施工合同第三部分 专用条件(第六稿)
第三部分专用条款1 一般约定1.1 词语定义1.1.1.1 本工程中构成合同文件的其他合同文件包括_____;1.1.2.3 本合同中发包人代表是________,职务为________。
1.1.2.5 本合同中项目经理是________,职务为________。
1.1.2.9 本合同中监理人是________,发包人对其授权如下:_____________________________1.1.2.10总监理工程师是________;1.1.2.11本合同中造价咨询人是________,发包人对其授权如下:_____________________________1.2 语言文字1.3法律适用于合同的法律除包括中华人民共和国法律、行政法规以外,当事人特别约定本工程适用以下部门规章、地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章_____________________________;1.4 合同文件的优先顺序本合同文件组成及优先顺序为_______________________________________________________;其他合同文件包括_______________________________________1.5 图纸和承包人文件1.5.1 发包人提供图纸发包人向承包人提供图纸的时间及数量为__________;监理人向承包人签发修改图纸的期限最迟为工程相应部位施工前的________日;1.5.2 承包人负责设计图纸本合同中需要由承包人提供的设计图纸文件,包括___________;承包人将以上文件报送监理人的数量及时间为__________,监理人批复的时间为__________。
1.6 联络能够证明将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方以下地点,应视为对方已经收到:发包人接收文件的地点______________________________;承包人接收文件的地点______________________________;监理人接收文件的地点______________________________;造价咨询人接收文件的地点______________________________;1.7 权益转让1.8 严禁贿赂1.9 化石、文物1.10 知识产权发包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;承包人的声明需要保密的资料和信息包括______________________;2 发包人2.1 发包人的一般义务发包人应履行的其他义务__________;2.2 现场进入权2.2.1 提供现场发包人将现场提供给承包人的时间为__________;2.2.2 提供施工所需要的现场条件发包人应负责提供施工所需要的现场条件, 从施工场地外部接至以下地点:施工用水__________电力__________通讯线路__________道路__________其他设施__________2.3 许可或批准2.4 发包人付款能力证明发包人向承包人提供能够按照合同约定的时间和支付方式支付工程款的资金安排计划及其证明的期限为承包人提出要求后的_____日内。
监理工程监理合同解释顺序
监理工程监理合同解释顺序在监理工程中,监理合同是约束监理单位和委托人之间权利义务的重要法律文件。
监理合同的解释顺序对于双方在合同执行过程中的行为具有指导意义。
那么,监理合同的解释顺序是怎样的呢?首先,我们需要了解监理合同的组成。
监理合同通常包括协议书、中标通知书(或委托书)、投标文件(或监理与相关服务建议书)、专用条件、通用条件、附录等部分。
这些文件共同构成了监理合同的完整内容。
在监理合同的解释顺序中,协议书排在第一位。
协议书是监理合同的核心部分,明确了双方的权利、义务和责任。
它是双方签订合同的基础,也是解决合同争议的重要依据。
其次,中标通知书(或委托书)排在第二位。
中标通知书是委托人对监理单位的中标资格和投标文件的认可,具有法律效力。
委托书则是在非招标工程中,委托人向监理单位发出的委托监理意向书。
第三,投标文件(或监理与相关服务建议书)排在第三位。
投标文件是监理单位对委托人提出的监理项目的报价和实施方案。
监理与相关服务建议书则是在非招标工程中,监理单位向委托人提交的监理服务方案。
第四,专用条件排在第四位。
专用条件是针对具体工程项目的特殊要求,包括工程概况、监理范围、监理期限等内容。
第五,通用条件排在第五位。
通用条件是监理合同的标准化部分,包括合同的签订、履行、变更、解除、终止和争议解决等方面的规定。
第六,附录排在第六位。
附录是监理合同的补充部分,包括合同履行中涉及的技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书等。
在监理合同的履行过程中,如果合同文件内容出现歧义或不一致,双方应按照上述解释顺序进行协商解决。
当协商不成时,可以提请负责监理的工程师作出解释。
如果双方仍然协商不成或不同意负责监理的工程师的解释,那么按照通用条件第37条关于争议的约定处理。
总之,监理合同的解释顺序对于双方在合同执行过程中的行为具有重要的指导意义。
双方应严格按照合同文件的解释顺序,妥善处理合同履行过程中的各种问题,确保监理工程的顺利进行。
专用条件
第三部分专用条件第二条本合同适用的法律及监理依据:1、中华人民共和国建筑法;2、中华人民共和国合同法;3、中华人民共和国招投标法4、中华人民共和国土地管理5、中华人民共和国城市规划法6、中华人民共和国城市房地产管理法7、中华人民共和国环境保护法8、中华人民共和国环境影响评价法及其它建设工程相关的法律、行政法规。
2.建设工程相关的法律、法规及项目审批文件;3.与工程项目有关的标准、设计文件、技术资料;4.与工程项目相关的合同文件、施工承包合同。
第四条监理范围和监理工作内容:在施工过程中的质量、进度、投资的目标控制,安全、合同、信息管理及现场协调,检查工程使用材料、构件、设备的规格质量,组织参与工程竣工验收并签署监理意见,提交监理档案资料第九条外部条件包括:委托人负责涉及工程建设、土地规划、供电、供水、供气、电信、消防、环境保护等外部关系协调。
第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:合同签订七天内委托人提供工程涉及的规划许可证、地质勘探报告、施工、设计文件等技术资料壹套。
施工承包合同。
附加协议条款:1、监理人不得对本工程监理工作进行分包或转包。
2、监理人必须按照招标文件上确定的监理人员凭职称证、监理工程师注册证书上岗监理,若投标文件所承诺的监理人员在合同生效后7日内不到现场、或者各种有效证件与投标文件内容不一致,责视为违约,违约金20000元,给委托人造成损失的,赔偿委托人损失。
3、监理过程中,不允许监理人随意更换监理人员,若有特殊情况,必须经委托人书面同意方可更换,且新换人员的职称、资格不能低于原有人员,且要求监理执业经历时间更长,否则视为监理人违约。
4、工程总监须为本单位的在编人员、专职、35—55岁、身体健康、国家注册监理工程师,有负责过类似工程总监的经验;目前没有担任其它工程总监职务,并承诺常驻本工程施工现场;并承诺其他专业监理人员常驻本工程施工现场。
5、监理人在投标文件中承诺用于本工程的仪器设备,按照投标文件承诺进场时间进场。
监理合同专用条件
监理合同专用条件
监理合同专用条件是指在建筑工程监理合同中,针对监理服务的特殊要求和约定的条款。
以下是一些常见的监理合同专用条件:
1. 监理人员资格:要求监理人员必须具备相关资质和经验,如注册建造师、注册监理工程师等。
2. 监理费用:规定监理费用的支付方式、标准及时间等,以确保监理人员能够按照约定提供服务。
3. 监理服务内容:明确监理人员需要提供哪些服务,如现场勘察、设计审查、施工过程管理等。
4. 监督权利和责任:规定监理人员在工程实施过程中对施工方的管理和指导权力,并对其在管理过程中出现的问题承担相应责任。
5. 工期控制:要求监理人员对工期进行严格控制,并及时发现和解决可能影响工期的问题。
6. 质量控制:规定监理人员需要对施工质量进行全面检查,并及时发现和纠正存在的问题。
7. 变更管理:要求监理人员对变更进行严格控制,并确保变更符合法律法规和技术标准。
8. 纠纷解决:规定监理人员和其他相关方在纠纷解决方面的责任和义务。
以上是一些常见的监理合同专用条件,不同的监理合同可能会有不同的要求和约定。
在签订监理合同时,双方应根据具体情况进行协商,并制定出适合双方的条件。
2023年建设工程监理合同范本_2
2023年建设工程监理合同范本2023年建设工程监理合同范本1目录说明水电工程建设监理合同标准条件水电工程建设监理合同专用条件水电工程建设监理合同附件附件a:监理工程项目简述附件b:监理服务的范围与内容附件c:提供设备与设施附件d:监理费用与支付附件e:监理机构及人员计划附件f:监理规划说明本合同示范文本内容分四个部分。
第一部分为建设监理合同书,第二部分为建设监理合同标准条件,第三部分为建设监理合同专用条件,第四部分为建设监理合同附件。
合同双方应按示范文本统一格式编制建设监理合同文件。
第一部分由项目法人(业主)与监理方协商一致后签署。
第二部分合同标准条件是按照《水电工程建设监理规定》以保证合同双方合法权益、规定合同双方的权利和义务而编制。
第三部分合同专用条件是针对每个工程特定的条件要求和实施的环境,由合同双方为补充和具体说明标准条件协商一致后填写。
第四部分合同附件由六个附件组成,以进一步具体明确服务范围与内容、工作浓度、提供人员设备设施、监理费用与支付等监理的主要问题。
专用条件及附件应详明、具体、便于实施,其广度和深度由立约双方协商一致后在合同中明确。
本合同示范文本适用于国内水电工程项目建设监理。
建设监理合同书(合同编号:)本合同的宗旨是:通过监理单位(以下简称“乙方”)对业主(以下简称“甲方”)和第三方所签订合同的有效服务和管理,使甲方在承发包合同规定的期限内,以合理的造价,获得符合规定质量标准的工程项目。
同时,甲方接受乙方通过高效的服务获得合理报酬的要求。
本合同书由项目法人(业主)_______(以下简称“甲方”)与监理单位_______(以下简称“乙方”)协商一致签订。
一、甲方委托乙方,按本合同书要求进行_____________________工程项目的建设监理。
1.1建设监理范围与内容在合同附件中予以确定。
1.2建设监理服务期限由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
新版住建部《建设工程监理合同》
(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1. 订立时间:年月日。
2. 订立地点:。
3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
工程建设监理合同专用条件
工程建设监理合同专用条件
工程建设监理合同专用条件主要包括以下内容:
1. 监理人的职责和义务:包括项目管理、技术监督、质量检查、合同管理等方面的工作内容。
2. 工期和计划:确定项目的工期和施工计划,以及监理人应确保工程按计划进行的责任。
3. 当委托人或其上级主管部门有要求,需了解工程相关情况时,随时按要求提供有关资料。
4. 按竣工资料及城建档案编制办法的规定,督促承包人完成本项目竣工资料的编制工作,监理人按有关规定完成监理资料的编制工作,并提供相关资料。
5. 组织承包人对工程进行阶段验收及工程竣工初验、对工程质量提出评估意见,协助委托人组织竣工验收。
6. 在本合同期内或合同终止后,未征得委托人同意,不得泄漏与本合同业务活动有关的保密资料。
以上关于监理人的职责和义务未尽事宜,按建设部《建设工程监理规范》(GB50319-2000)相关条款执行。
总监理工程师及监理工程师的职责与权限应严格按照中华人民共和国建设部颁发的《建设工程监理规范》及其它现行的有关规定执行,并严格执行合同文件规定的各项内容。
建设工程监理合同示范文本
(GF— 2012— 0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录 A相关服务的范围和内容附录 B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师,总监理工程师姓名:,身份证号码:注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1.监理酬金:。
2.相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:3.本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件1.定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:1.1.1“工程” 是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
(完整版)第三部分专用条款(总包专用条款)
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括:合同履行中,发包人和承包人有关工程的会议纪要、工程变更、签证、工程洽商、有关通知、信件、数据电文等,以及法律、法规规定具有证明效力和合同效力的文件或资料视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9永久占地包括:。
1.1.3.10临时占地包括:。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件:。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准,以及相应的规范、规程等。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: / 。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:⑴. 本合同协议书⑵. 中标通知书⑶. 专用条款⑷. 通用条款⑸. 承包人投标文件及其附件(含承诺函、投标函和投标函附录等)⑹. 招标文件中有关合同条款及附件(含招标评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)⑺.工程建设标准(含招标文件答疑纪要中与此有关的部分)⑻.工程量清单及其说明、图纸(含招标文件答疑纪要中与此有关的部分)⑼.工程报价单或预算书⑽.构成本合同组成部分的其它文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工前14天;发包人向承包人提供图纸的数量:四套;发包人向承包人提供图纸的内容:详见图纸目录。
监理合同补充协议完美版
监理合同补充协议完美版监理合同补充协议项目一特征:一个地级市的多层小区,总建筑面积6万左右,取费仅有总造价的%附加协议条款:1、监理人受委托人委托,根据国家规定按照“四控、两管、一协调”的工作内容对本工程进行全方位监理2、非委托人原因造成监理人的服务时间延长均不计取附加及额外工作报酬3、监理人必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部,并不得擅自变更人员,总监及总监代表如需更换必须提前向委托人提出书面申请,经委托人书面同意后方可更换;其他监理人员的更换必须保证新进人员的技术能力水平不低于退场人员,同时须经委托人书面认可后方可更换4、对于委托人认为不服从管理、不称职的监理人员委托人有权要求更换,监理人必须在接到通知后一周内给与更换5、监理人应确保本工程监理部所有监理人员的廉洁性,不允许对施工单位及其它参建单位进行吃、拿、卡、要,如有违反,委托人除勒令监理人立即更换违纪人员外,将视情节轻重核减监理人监理费用~元,直至解除监理合同,触犯法律者将移送司法机关处理6、委托人要求并鼓励监理人积极对本工程提出合理化降造措施,如因监理人的合理化建议使本工程造价降低,经委托人确认,将按照工程费用节省额的10%对监理人进行奖励7、监理人对派出的所有监理人员的行为负责,如因任何监理人员的失职、失误及其他行为给委托人造成的损失均由监理人承担责任8、所有施工单位上报的资料未经监理工程师和总监理工程师审核签字不得上报委托人9、对于监理人向施工单位下达的重大决定必须经委托人同意方可下达10、监理人应采取必要的措施保证派驻本工地监理人员的人身安全,监理人员在本工地发生的任何人身伤亡事故委托人不承担任何责任 11、其他未尽事宜,双方协商解决项目二特征:省会城市工程,三层26层高层,总建筑面积5万左右监理费44万元,元/㎡;第三部分专用条件第一条本合同适用的法律及监理依据:适用法规:1、国家的有关法律、法规及有关规定; 2、省的有关法规、规章及规定;3、市建筑市场管理条例监理依据:1、国家、省市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范;2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息第二条监理范围和监理工作内容:监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作监理工作内容:1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制; 5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审,对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核第三条监理人有义务协助委托人完成以下工作: 1、该工程的有关报批手续; 2、当地有关关系的协调;3、各项竣工验收及备案手续的办理第四条委托人应在 3 天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜作出书面答复第五条委托人的常驻代表为第六条委托人免费向监理机构提供如下设施:提供办公用房及桌椅,资料柜1个,电话1部,电话费用每月限额报销元第七条在监理期间,委托人免费向监理机构提供 0 名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示并免费提供 0 名服务人员监理机构应与此类的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责第八条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,承担赔偿责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数];赔偿金=直接经济损失×报酬比率监理人因失职给委托人造成的损失按直接经济损失向委托人支付赔偿金第九条为保证本合同履行,在合同签订生效后两日内,监理方应向委托人支付人民币伍万元作为履约保证金第十条委托人与监理人共同协商确定支付监理人的报酬:1、本项目监理费为一次性包死价人民币肆拾肆万元;2、合同签订生效后两日内,监理方应向委托人支付伍万元作为履约保证金3、支付办法:基础筏板混凝土浇注完毕并经委托人认可后7日内,委托人向监理方支付万元监理费;出±并经委托人认可后7日内,委托人向监理方支付万元监理费;主体15层施工完毕并经委托人认可后7日内,委托人向监理方支付万元监理费;主体结顶并经委托人认可后7日内,委托人向监理方支付总合同价款的万元监理费;装修及安装工程完工并经委托人认可后,委托人向监理方支付万元监理费;竣工验收通过并备案完成后7日内,委托人向监理方支付万元监理费,如无任何违约责任发生7日内无息退还监理方伍万元的履约保证金;室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内,委托人向监理方支付万元;剩余万元作为监理保修期费用,自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付4、以上付款均以转账方式支付,付款前监理方应向委托人提供合法发票第十一条附加工作报酬的计取:按照施工总承包合同约定的竣工日期延期在4个月以内,不计取任何附加工作报酬,超过4个月的,按照超过部分的月数,按照实际工作人员计取附加工作报酬,每个人的计取标准为:总监理工程师元/月,监理工程师元/月,监理员元/月第十二条奖励办法:1、监理人提出合理化建议为委托人节约资金时,委托人应给予监理人奖励,奖励金额按节约资金的10%计算;2、在监理人管理下,如本工程按照约定工期保质保量的完成主体结顶,委托人给予监理人项目部总计五千元的奖励;如本工程按照约定工期保质保量的完成竣工验收,委托人给予监理人项目部总计五千元的奖励3、如果本工程达到省优标准,委托人将给予监理人不低于总监理费用5%的奖励第十三条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决协商不成时,双方同意由郑州仲裁委员会仲裁补充协议条款1、监理人派驻工地的人员详见后附表,委托人按该人员名单进行现场管理2、总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日,且每次到场必须签到,如遇特殊情况必须在接到委托人电话通知后的2个小时内赶到,总监代表不低于6个工作日,其他监理人员应以委托人认可的监理方阶段人员配备计划为考核依据,保证该阶段到岗人员每人每周工作时间不低于6个工作日,监理人在休息日或节假日合理安排休息时间,不得出现2人以上同时休息的情况3、每阶段监理人员不得在其他工程项目从事监理工作,总监不得同时监理二个以上的工程项目4、委托人对派驻工地现场的监理人员进行考勤,按照委托人工程部现场管理细则进行管理,出勤少于规定天数的,每人次罚款元,夜班脱岗缺勤的每次罚款元5、监理人委派的人员应当遵守委托人制定的工作制度,相应的处罚规定构成监理人的违约责任6、总监及总监代表要保证24小时联络畅通7、委托人每次抽查监理人的资料必须完整,如发现缺项的,每次罚款元 8、监理方在监理期间未经委托方同意,不得随意更换监理人员,如若发现每更换一人,监理方需向委托人支付元作为违约金,总监及总监代表每更换一人,监理人需向委托人支付元作为违约金,同时承担由此给委托人造成的损失9、委托人有权更换不符合委托人要求的监理人员,且监理方应在3日内将不符合委托人要求的人员更换完毕,且新工作人员应同时到岗,如监理人违反本条约定,则每逾期一天应承担元的违约责任10、如委托人发现并证实监理人人员对施工单位有“吃、拿、卡、要”等行为,可责令监理人更换涉及人员,同时监理人应向委托人支付元/次作为违约金11、标准条件中第八条不适用于本合同12、监理人在合同约定工程项目中应对其所派遣人员的人身及财产安全负责,且相关的保险费用由监理人交纳 13、违约责任1)任何一方违反协议应当按照本合同约定支付违约金针对重大违约行为守约方并有权解除合同2)违约金不足损失的应当补足守约方损失,包括但不限于直接损失、间接损失、对第三人的责任、寻找替代方的损失、处理争议的交通通讯人工、仲裁费用、律师费用等3)监理人在工程施工过程中或竣工后提供的监理资料不及时、不齐全完备,委托人有权自行扣履约保证金作为监理人支付给委托人的违约金14、未经加盖委托人公章,任何人员的行为或表示均对委托人无约束力 15、本合同任何内容均不适用默认条款,一切行为均需明示做出,本条款之前的任何默认条款均告作废16、关于本合同的通知均可按照合同载明地址送达,任一方变更地址应当通知对方,否则按照原地址寄出后3日即视为送达17、如果委托人不按合同约定时间支付监理方监理费用及保证金,委托人应承担违约责任如因客观原因委托人未按时支付监理费用及保证金,委托人应在24小时内通知监理方且不承担违约责任18、委托人相关指示及指令应以书面形式下发,对于监理方提交的要求业主做出决定的事宜,委托人应按合同约定时间答复,否则承担违约责任 19、委托人更换现场的常驻代表及专业工程师,应书面通知监理方虽然在学习的过程中会遇到许多不顺心的事,但古人说得好——吃一堑,长一智多了一次失败,就多了一次教训;多了一次挫折,就多了一次经验没有失败和挫折的人,是永远不会成功的快乐学习并不是说一味的笑,而是采用学生容易接受的快乐方式把知识灌输到学生的大脑里因为快乐学习是没有什么大的压力的,人在没有压力的情况下会表现得更好青春的执迷和坚持会撑起你的整个世界,愿你做自己生命中的船长,在属于你的海洋中一帆风顺,珍惜生命并感受生活的真谛!老师知道你的字可以写得更漂亮一些的,对吗智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得学习必须与实干相结合学习,就要有灵魂,有精神和有热情,它们支持着你的全部!灵魂,认识到自我存在,认识到你该做的是什么;精神,让你不倒下,让你坚强,让你不畏困难强敌;热情,就是时刻提醒你,终点就在不远方,只要努力便会成功的声音,他是灵魂与精神的养料,它是力量的源泉。
住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程监理合同(示范文本)》的通知
住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程监理合同(示范文本)》的通知文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部,国家工商行政管理总局(已撤销)•【公布日期】2012.03.27•【文号】建市[2012]46号•【施行日期】2012.03.27•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局关于印发《建设工程监理合同(示范文本)》的通知(建市[2012]46号)各省、自治区住房和城乡建设厅、工商行政管理局,直辖市建委(建交委)、工商行政管理局,新疆生产建设兵团建设局、工商局,国务院有关部门建设司,国资委管理的有关企业:为规范建设工程监理活动,维护建设工程监理合同当事人的合法权益,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-2002)进行了修订,制定了《建设工程监理合同(示范文本)》(GF -2012-0202),现印发给你们,供参照执行。
在推广使用过程中,有何问题请与住房和城乡建设部建筑市场监管司、国家工商行政管理总局市场规范管理司联系。
本合同自颁布之日起执行,原《建设工程委托监理合同(示范文本)》(GF-2000-2002)同时废止。
中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国国家工商行政管理总局二〇一二年三月二十七日附件:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2019-0202)(GF-2018-0202)建设工程监理合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1.协议书;2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4.专用条件;5.通用条件;6.附录,即:附录A相关服务的范围和内容附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2(3(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1.监理期限:自年月日始,至年月日止。
2.相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立1.订立时间:年月日。
2.订立地点:。
3.本合同一式肆份,具有同等法律效力,双方各执贰份。
委托人:(盖章)监理人:(盖章)住所:住所:邮政编码:邮政编码:法定代表人或其授权法定代表人或其授权的代理人:(签字)的代理人:(签字)开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:第二部分通用条件(略)第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用。
建设工程监理合同专用条件
建设工程监理合同专用条件一、定义与解释在建设工程监理合同中,首先应明确“建设工程”、“监理服务”、“合同价款”等关键词的定义。
这些定义是理解合同条款的基础,也是后续执行合同时判断依据的关键。
二、监理范围与职责合同应详细描述监理工作的范围,包括但不限于工程的质量、进度、成本及安全监督等方面。
同时,要明确监理单位的职责,如定期检查、报告编写、现场协调等,并指出监理单位应采取的措施以保障工作的顺利进行。
三、合同期限与工作计划规定合同的有效期限,以及监理工作的具体时间表。
这个时间表应与工程进度相匹配,确保每个阶段都有明确的监理内容和要求。
四、费用与支付方式明确列出监理服务的收费标准、计费方法和支付流程。
包括预付款、进度款、结算款等各项费用的支付条件和时限,确保双方对财务安排有共同的理解。
五、变更与索赔管理设定合同变更的程序和条件,以及由于工程变更引起的费用调整和索赔处理机制。
这有助于在出现不可预见情况时,双方能迅速响应并妥善解决。
六、违约责任详细列出违约情形及其对应的责任承担,包括违约金的计算方法、赔偿范围和限额等。
这部分内容对于约束合同双方遵守约定至关重要。
七、争议解决方式确定争议解决的方式,比如协商、调解、仲裁或诉讼等。
同时,应注明争议解决的地点和适用的法律。
八、附加条款根据具体的工程项目特点,可能还需要增加一些特殊的条款,例如保密协议、知识产权归属、特殊风险的分摊等。
九、合同的修改与终止规定合同如何进行修改,哪些情况下可以终止合同,以及终止后的责任分配和处理程序。
十、其他约定此部分可包括双方认为必要且未在上述条款中涉及的其他内容,以确保合同内容的全面性。
关于建设工程监理合同(示范文本)
关于建设工程监理合同(示范文本)专用条件修正意见的公示各会员单位:2019年7月12日,由协会组织部分企业专业人员对监理合同示范文本(GF-2012-0202)的第三部分专用条件设置问题进行了认真的讨论,并初步形成如下修正意见,现予以向会员单位进行公示,公示期三天(7月15日-7月18日),各会员单位还有不同的意见,请及时反馈给协会秘书处,再整理完善后,提供给市招投标协会及有关代理单位,作为招投标文件及监理合同签订的参考依据。
附:监理合同示范文本专用条件修正意见稿温州市全过程工程咨询与监理协会2019年7月15日监理合同示范文本专用条件修正意见稿非专用条款约定,但影响合同的部分:1)招标文件前附表 1.3.2 监理服务服务期限:(提供3种方式供招标人选择勾选)□个日历天,从年月日起,至年月日止。
□从招标人书面确认监理单位进场后个日历天。
□同本工程施工总承包(EPC设计采购施工总承包)中标工期。
2)监理人监理项目配置人数要求参照:《关于加强建筑工程项目监理机构人员管理的通知》温住建发[2018]139号文件要求执行本章内容的协议书、通用条件直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》(GF-2012-0202)。
第一部分协议书(略)第二部分通用条件(略)第三部分专用条件第三部分专用条件1. 定义与解释1.2 解释1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用无(如有特殊要求可标明语言种类)。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:按通用条件约定(通用条件解释顺序为1、项目协议书;2、中标通知书或委托书;3、专用条件及附录;4、通用条件;5、投标文件。
)。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1 监理范围包括:本工程的1、房屋建筑工程(含配套安装、人防工程、附属市政、园林绿化等)2、市政公用工程(含配套安装、园林绿化等)工程监理,具体以经委托人确认的施工图纸为准。
(完整版)监理合同专用条款
第三部分专用条件1. 定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用 / 。
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为:按通用条款执行。
2. 监理人义务2.1 监理的范围和内容2.1.1监理范围包括:图纸所示所有民航专业工程及设备。
2.1.2监理工作内容还包括:监理人承担本项目监理范围内全部工程的监理服务(包括相应施工合同中的所有工程及今后的变更工程),对施工承包人的施工质量、进度、费用进行全方位、全过程控制,负责工程组织协调、合同管理、信息管理以及安全生产文明施工的监督管理。
具体如下:(1)施工准备阶段主要内容a)协助委托人组织施工招标。
b)编制监理实施细则和计划,包括提出计量支付、变更、索赔、延期、质量控制等各项工作程序,并制定各种监理用表;实施细则和计划应在第一次工地会议 7 天前报委托人;获得批准后发施工承包人执行。
c)熟悉设计文件,参与设计交底工作,审查施工承包人提交的设计图纸、测量成果和施工工艺图设计,组织并跟踪施工承包人进行设计文件和技术资料的复核,并审核施工承包人提交的复核报告。
d)审批施工承包人实施本工程的施工组织设计、施工方案及施工工艺。
e)审查施工承包人、分包人资质,审核施工承包人授权的常驻现场代表的资质,审核施工承包人派驻到现场的主要技术、管理人员的资质。
f)协助委托人签订施工承包合同并监督实施。
g)组织工程量清单核查(根据施工图设计文件对合同工程量清单数量进行复核,并组织施工承包人和委托人共同审定)该项工作应在收到施工设计文件后的 28 天内完成。
h)根据本工程的具体情况编制完整的各施工合同段单位、分部和分项工程表。
i)督促和检查施工承包人建立质量保证体系。
j)密切配合施工承包人的复测工作,并对施工承包人的复测工作进行监督把关。
k)审查开工条件及报审资料,下达开工通知,批复分部分项工程开工报告。
l)监理人应在现场建立工地实验室,用于建立的平行试验检测和复检工资,该实验室应具备进行现场土工和材料一般常规实验监测的能力,并获得质量监督部门的认可。
《建设工程委托监理合同(示范文本)》
建设工程委托监理合同《示范文本》第一部分建设工程委托监理合同委托人与监理人经双方协商一致,签订本────合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件:③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自--年--月--日开始实施,至--年--月--日完成。
本合同一式--份,具有同等法律效力,双方各执--份。
委托人:(签章)监理人:(签章)住所:住所:法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:电话:电话:本合同签订于:--年--月--日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:⑴“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
⑷“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
⑸“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
⑹“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
⑺“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定委托人委托的监理工作范围和内容。
⑻“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
⑼“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
监理合同第三部分专用条件
第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外,还可用无。
122约定本合同文件的解释顺序为:本合同。
2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括:施工设计图、施工合同所签订的内容。
—2.1.2监理工作内容包括:施工阶段监理。
2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括:现行施工、监理规范、设计施工图及施工合同。
—2.2.2相关服务依据包括:/。
2.3项目监理机构和人员2.3.4更换监理人员的其他情形:当委托人发现监理人员不履职或与承____ 包人串通给委托人造成损失的,委托人有权要求更换监理人员,直到终止合同并承担赔偿责任。
2.4履行职责2.4.3 对监理人的授权范围:______________________________ 。
在涉及工程延期_____ 天内和(或)金额____ 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:当监理人在委托人授权下,可对承包人合同规定的义务提出变更。
监理过程中发现承包人人员工作不力,监理机构有权建议要托人要求承包人调换人员。
2.5提交报告监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数: _______________________________ 。
2.7 监理委托人的财产附录B由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:/。
监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:/。
3.委托人义务3.4委托人代表委托人代表为:孔文学。
3.6答复委托人同意在7天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4.违约责任4 . 1监理人的违约责任4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:赔偿金=直接经济损失X正常工作酬金一工程概算投资额(或建筑安装工程费)4.2委托人的违约责任4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定:逾期付款利息=当期应付款总额X银行同期贷款利率X拖延支付天数5.支付5.1支付货币币种为:人民币,比例为1,汇率为:1 5.3支付酬金正常工作酬金的支付:6.合同生效、变更、暂停、解除与终止6.1生效本合同生效条件:双方签字盖章后生效。
工程委托监理合同范本3篇
工程委托监理合同范本一甲方:____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________乙方:____________________________________地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用服务期限为____年____月至____年____月。
总费用为:________万元。
第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。
双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
工程监理合同专用条件范本
工程监理合同专用条件范本一、合同主体甲方(业主):_______________乙方(监理单位):_______________二、合同项目本合同所涉及的工程项目名称、地点、规模、投资额等基本信息应在此处详细描述,以确保双方对监理项目的基本情况有清晰的认识。
三、监理范围及内容1. 工程质量监理:确保工程质量符合国家及行业标准,监督施工单位的质量控制体系运行情况。
2. 工程进度监理:监控工程进度,确保按计划实施,及时提出调整建议。
3. 工程投资控制:监督成本使用,防止超预算现象发生。
4. 安全生产监督:确保施工现场安全,预防事故发生。
5. 环境保护监督:监督施工过程中的环境保护措施执行情况。
四、监理责任与权利1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,对甲方负责。
2. 乙方有权获取必要的工程资料,对工程进行监督检查。
3. 乙方应客观公正地处理监理过程中的问题,不得与施工单位串通损害甲方利益。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况及存在的问题。
五、费用支付1. 监理费用的计算方式、支付时间及支付条件应在合同中明确约定。
2. 如遇特殊情况需调整监理费用,双方应协商一致后作出相应调整。
六、违约责任1. 如一方违反合同条款,应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体形式和赔偿标准应根据实际损失确定。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括但不限于工程图纸、技术规范、监理细则等,均为合同不可分割的组成部分。
十、签字盖章甲方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日乙方代表(签字):_______________ 日期:____年____月____日。
监理合同协议书专用条件
监理合同协议书专用条件
这里面的条件啊,真是细致得很。
比如说关于工程进度的监督,什么时候该检查,检查哪些方面,那都规定得死死的。
我就想啊,这就好比给人套上了一个紧箍咒,一步都不能走错。
我一边看,一边嘟囔着,“这可咋整,这要是一个不小心,那可就出大问题喽。
”
再看看那些关于质量控制的条款,那要求严得很。
我仿佛能看到那些工程材料一个个在我眼前过筛子似的,这个不合格,那个不合格。
我脸上露出那种又无奈又严肃的表情,心里想着,这要是保证质量啊,得费多少心思呢。
这就像照顾一个娇嫩的小娃娃,得处处小心。
还有那些涉及到各方责任的部分,甲方乙方监理方,谁该干啥,出了问题谁负责,那分得清清楚楚的。
我就跟对面的人讨论,我说:“你看啊,这一块,要是真出了岔子,咱们可不能稀里糊涂的。
”对面那人也皱着眉头,挠挠头说:“可不是嘛,这得好好琢磨琢磨。
”
有时候我看着看着,就走神儿了。
想着这监理的工作啊,就像走钢丝,得小心翼翼的。
这合同协议书专用条件就像那根平衡杆,虽然有时候觉得它限制了自己,但没它还真不行。
真是让人头疼又让人不得不重视的东西啊。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用条件
1.定义与解释
1.2解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用无。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:本合同。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括:施工设计图、施工合同所签订的内容。
2.1.2 监理工作内容包括:施工阶段监理。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括:现行施工、监理规范、设计施工图及施工合同。
2.2.2 相关服务依据包括:/。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形:当委托人发现监理人员不履职或与承包人串通给委托人造成损失的,委托人有权要求更换监理人员,直到终止合同并承担赔偿责任。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围:。
在涉及工程延期天内和(或)金额万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:当监理人在委托人授权下,可对承包人合同规定的义务提出变更。
监理过程中发现承包人人员工作不力,监理机构有权建议要托人要求承包人调换人员。
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类 (包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:。
2.7 监理委托人的财产
附录B由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:/。
监理人应在本合同终止后/天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:/。
3.委托人义务
3.4 委托人代表
委托人代表为:孔文学。
3.6 答复
委托人同意在7天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:
逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付
天数
5. 支付
5.1 支付货币
币种为:人民币,比例为1,汇率为:1。
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付:
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件:双方签字盖章后生效。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加
工作酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)
6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定:
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×
工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作减少时,
按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时,可交/进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式:
(1)提请当地仲裁委员会进行仲裁。
(2)向当地人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率。
奖励金额的比率为/℅。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限:/。
监理人申明的保密事项和期限:/。
第三方申明的保密事项和期限:/。
8.8 著作权
监理人在合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:/。
9. 补充条款。
附录A 相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段:/。
A-2 设计阶段:/。
A-3保修阶段:按相关法律、法规执行监理人在保修期间相关责任。
A-4其他(专业技术咨询、外部协调工作等):/。
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1委托人派遣的人员
B-2委托人提供的房屋
B-3委托人提供的文件
B-4人提供的设备。