建筑工程施工合同书专业版示范文本
建设工程施工合同专业版(5篇)
建设工程施工合同专业版甲方：乙方：根据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。
为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公平自愿平等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：一、工程名称：_____________________________________。
二、工程结构：砖混结构。
三、工程范围：土建、水电暖安装。
四、承包性质：包工包料。
五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.47m2。
六、工程造价：6100.47m2892.00元/m2=5441619.20元（伍佰肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整）（含税）;（平方造价依据：1、以2#公寓楼平方预算造价土建922.92元+水电暖59元+网线、电话线9.20元=991.12元。
2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%=991.12元_99.10元=892.02元）。
七、工期：____.08.15____.01.15八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。
九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。
做法：1、地面：住宅地面为原土夯实，C15砼厚度为80mm，15mm厚1：2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高;卫生间地面：原土夯实，C15砼厚度为80mm找坡、50mm厚1：2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为3mm，细砂软垫层10mm;地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80mm厚C15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。
2、楼地面、住宅及水箱间为20mm厚1：2水泥砂浆地面表面压光，（水箱间地面做聚氨脂防水层3mm厚）红色油漆踢脚线150高，卫生间为20mm厚1：2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3mm，细砂软垫层10mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。
3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色，栏杆同2#公寓楼，铁红色油漆。
2024年建筑工程施工合同专业版(五篇)
2024年建筑工程施工合同专业版发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程概况：工程建筑面积：平方米建筑高度：米建筑层数：层结构类型：框架（砖混）二、承包范围与内容：室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。
三、承包方式：包人工费。
四、承包价格：按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。
五、工程期限：从 ____年 ____月 ____日到 ____年 ____月 ____日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。
六、付款方式：工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。
七、质量要求：1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。
2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。
3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。
并做好已铺贴好的成品保护工作。
4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。
工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。
八、机具的控制：甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。
九、安全要求：工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。
十、违约责任：1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。
2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。
3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
建设工程施工合同书专业版6篇
建设工程施工合同书专业版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同书专业版一、合同双方甲方（建设单位）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，地址：____________乙方（施工单位）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，地址：____________二、工程基本情况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：____________5. 工程造价：____________6. 工期：____________7. 施工要求：____________8. 材料、设备要求：____________三、合同总价款及付款方式1. 合同总价款：____________（大写：____________）2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程施工过程中，按照工程进度支付总价款的_____%；（3）工程竣工后，乙方提出结算书，甲方在______日内支付尾款。
四、工程质量要求1. 乙方承诺按照国家规定的相关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 乙方应按照工程设计文件要求，确保工程施工过程中不得擅自改动设计方案，如有变更需经甲方同意。
3. 乙方在工程竣工前，应配合甲方对工程质量进行验收，确保工程符合相关标准。
五、施工进度管理1. 乙方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工计划，及时汇报工程进度。
2. 如因不可抗力等原因影响施工进度，乙方应及时通知甲方并提出解决方案。
3. 若乙方因施工进度延误造成的损失，须承担相应的违约责任。
六、安全生产保障1. 乙方应加强工地安全管理，严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全生产教育培训，建立健全安全管理制度。
建设工程施工合同专业版（四篇）
建设工程施工合同专业版第一章总则第一条合同目的及定义根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，为明确双方权责，保障合同履行的顺利进行，甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，依法订立本合同。
第二条合同的履行地点和期限本合同的履行地点为乙方所在地。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格阶段或发生异议解决完毕之日终止。
第三条合同价款支付方式1. 乙方在与甲方签订本合同时，应向甲方支付合同价款的30%作为预付款。
2. 工程进度款的支付方式为甲方每月支付相应的工程进度款，支付时间为本月的10个工作日内。
3. 工程竣工后，甲方应及时支付合同尾款，尾款支付金额为合同价款扣除已支付款项的余额。
第四条合同价款变更事项1. 若工程变更需改变合同价款，甲、乙双方应重新协商确定。
经协商一致后，甲方应及时支付差额，不得拖延。
2. 工程价格变动若超过10%，乙方有权提出对合同进行修改或终止。
第二章乙方的权利和义务第五条乙方的权利1. 乙方有权获得甲方提供的合理的工程设计图纸、工程实施方案和施工材料。
2. 乙方有权按合同要求对施工条件进行检查和监督，确保施工质量和工期的达到合同要求。
3. 乙方有权要求甲方按合同约定支付工程进度款，并在工程竣工后要求支付合同尾款。
第六条乙方的义务1. 乙方应按照工程设计图纸和实施方案进行施工，并确保施工质量达到合同要求。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并保障工程质量符合法律、法规和国家标准的要求。
3. 乙方应及时通知甲方工程进度和质量情况，并遵守工程安全和环境保护的相关法律法规。
第三章甲方的权利和义务第七条甲方的权利1. 甲方有权要求乙方按照设计图纸和实施方案进行施工，并对施工进程和质量进行监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方按合同约定的时间完成施工任务，并对工程质量进行验收。
3. 甲方有权要求乙方支付合同约定金额的工程进度款和尾款。
第八条甲方的义务1. 甲方应提供合理有效的工程设计图纸和施工要求，并提供合格的施工材料。
工程施工合专业版5篇
工程施工合专业版5篇工程施工合专业版【篇1】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：2.工程地址：3.承包范围和内容：二、承包方式：三、合同金额(大写)：四、双方一般权利和义务(1)发包人责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0.05%为违约金。
(2)承包人责任：a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的0.05%违约金。
五、合同工期1、本合同工期总日历天数天。
以合同签订正式开工之日起开始计算。
如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;甲方材料未及时进场。
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
六、工程质量1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。
七、工程款的支付和结算本合同签订生效后，施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。
建设工程施工合同范本专业版（四篇）
建设工程施工合同范本专业版【建设工程施工合同】合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事宜，达成如下合同：第一条总体要求1.1 本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，规范双方的合作关系，确保工程顺利进行。
1.2 本合同的有效期为起始日期至工程竣工验收合格并结算完毕之日。
若在合同有效期内发生争议，可根据合同约定或协商解决。
第二条工程内容2.1 工程名称：____________2.2 工程地点：____________2.3 工程规模和内容：____________2.4 工程进度计划：____________第三条价款和支付方式3.1 工程总价款为____________，具体支付方式和进度如下：（1）合同签订后，甲方需支付工程总价款的50%作为预付款，支付时间为__________。
（2）工程进展到达一定阶段后，乙方可向甲方提出中期进度款的支付要求，中期进度款支付比例为_______，支付时间为__________。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付尾款，尾款支付时间为__________。
3.2 若甲方不能如期支付款项，须在支付日期前提前告知乙方，并经甲乙双方协商书面确认支付日期延期。
3.3 如出现特殊情况导致工程无法继续进行，甲方可根据实际情况与乙方协商调整工程总价款。
第四条工期4.1 工程起始日期为__________，竣工日期为__________。
4.2 若因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应的赔偿责任。
第五条质量要求5.1 乙方承诺按照相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合法律法规和约定要求，并提供相应的质量保证书。
5.2 工程竣工后，乙方对工程质量负责，质量问题的修复和维护期限为__________。
建设工程施工合同书专业版6篇
建设工程施工合同书专业版6篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工事项，经过友好协商，在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________________________。
2. 工程地点：__________________________________。
3. 工程内容：__________________________________。
包括土建、安装等施工图纸中的所有内容。
4. 工程规模：__________________________________。
以施工图纸的实际工程量为准。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算，具体开工时间以甲方书面通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起计算共计______天，具体竣工时间视实际情况而定。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
3. 进度安排：乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，确保按期完成工程任务。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应共同协商确定。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（￥______元）。
该价款为包干价，包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用等。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（2）主体工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（3）装修工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（4）竣工验收合格并移交完毕后，支付工程总价款的剩余部分。
2024年建筑工程合同专业版(5篇)
2024年建筑工程合同专业版工程名称：发包单位：承包单位：监理单位：勘察设计单位：发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):签订地点：第一条：总则为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同及附件(简称:主合同)的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
甲,乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
第二条：组成合同的文件（一）本合同本合同及其附件是在主合同的基础上，经双方充分协商确定并签署的。
但本合同不是主合同的从合同。
乙方在本合同中所享有的权利不得超越甲方在主合同中可以从业主那里获得的全部权利，乙方在本合同中应该履行的义务不限于甲方在主合同中应该向业主履行的全部义务。
（二）组成合同的文件1.本合同及附件；2.在本合同的基础上，双方签订的补充协议视为本合同的一部分，与本合同具有同等的法律效力。
3.甲方认可或制定下发的实施性施工组织设计或开工报告，下达或转发的相关文件、指令、通知、施工计划、会议纪要等；4.主合同规定的合同文件(除《公路工程国内招标文件范本（20版）》第一卷、第三卷内容及甲方向业主递交的本项目投标书中工程量清单内容外)相关部分。
合同组成文件若有冲突时，采取优先有效原则，按组成文件编号数字排序，由小依次优先。
除非双方另有书面合同约定，否则双方工程施工的全部权利和义务均受本合同约束和调整。
第三条：本合同概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围及内容:1）施工段落或桩号：2）详细施工内容：（含不予单独支付的附属工作）4.工程期限:年____月____日至年____月____日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准特殊情况可单独约定。
5.工程数量及单价:1）承包方式：单价承包；2）工程数量及单价：详见附件《工程量清单》及《工程量清单说明》；本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量，具体结算数量以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格，符合本合同规定计价条件的工程数量为准。
建筑工程施工合同专业版（6篇）
建筑工程施工合同专业版发包方（以下称甲方）：_____ 承包方（以下称乙方）：_____ 法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 身份证号码：_____ 身份证号码：_____ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程面积：_____5、工程立项批准文号：_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天（日历天）;开工日期：____年____月____日;竣工日期：____年____月____日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：（1）在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上（每次连续____小时以上），影响正常施工;停水停电____天以上;（2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;（3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程承包内容1、工程承包形式：_____2、工程承包范围：_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内，甲方付____万元（大写）（￥____元）工程预付款。
2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款。
3、工程进度款支付达工程总造价的____%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____%的款，留____%的质保金，保修期满后支付结乙方。
4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。
5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。
6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。
建设工程施工合同专业版5篇
建设工程施工合同专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同专业版一、合同双方甲方（委托方）：名称：统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（承包方）：名称：统一社会信用代码：地址：法定代表人：联系人：电话：二、合同项目1. 项目名称：2. 项目地点：3. 工程内容：4. 工程规模：5. 工程报价：6. 工程工期：7. 工程质量要求：8. 工程安全要求：三、合同条款1. 甲、乙双方应遵守国家有关建筑法规，确保工程质量。
2. 甲、乙双方应遵守工程进度计划，确保工程按时完成。
3. 工程报价以书面形式确认，一经签署合同，不得随意变更。
4. 工程施工中如需变更，应双方协商一致，并根据实际情况进行调整。
5. 工程安全第一，乙方应配备专业施工队伍，确保工程施工过程中的安全。
6. 工程过程中如有任何问题需沟通解决，应及时通知对方，共同商议处理措施。
7. 拖延工期造成的损失应由责任方负责赔偿，具体赔偿方式双方另行协商。
8. 工程竣工后甲方应组织验收，合格后付清尾款；如发生纠纷，可申请仲裁解决。
四、合同签订1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收并付清尾款之日终止。
2. 若因合同内容产生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，可申请仲裁。
以上为本次建设工程施工合同专业版，希望双方能够遵守合同条款，共同完成工程，保障工程质量和安全，达到双方共同的利益。
祝双方合作愉快，工程顺利完成！篇2建设工程施工合同专业版一、合同双方甲方（出包人）：（纳入法定代表人姓名、职务、住所等基本信息）乙方（承包人）：（纳入法定代表人姓名、职务、住所等基本信息）乙方是一家具备相关建筑资质的建筑公司，有着丰富的工程施工经验，并且具备财务实力和技术能力承接工程项目。
二、工程内容甲方委托乙方承担工程施工任务，具体工程内容包括但不限于：（列明具体的施工任务、工程范围、起止时间、工期等相关内容）三、合同价款1. 工程总价款：工程合同总价款为（具体金额），甲方应按照工程的实际完成情况支付相应的工程价款。
新版建筑施工合同范文示例专业版8篇
新版建筑施工合同范文示例专业版8篇篇1建筑施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建筑施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________4. 工程承包方式：____________________二、工期1. 开工日期：____年__月__日2. 竣工日期：____年__月__日3. 合同工期：日历天____天。
三、合同价款及支付方式1. 本工程合同总造价为人民币______元（大写：_________________________元整）。
此造价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等内容。
如遇变更或增项等导致合同价款变动时，需双方签订书面补充协议。
2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付工程款，具体如下：_____________。
（注：支付方式根据实际工程情况和双方约定填写）四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸及说明书、技术交底纪要、设计更改通知或变更的个别图纸等为依据。
验收符合设计要求时方可通过验收。
在施工过程中双方应密切配合协作。
工程质量必须符合水利电建设工程施工质量评定规程标准的要求。
若因乙方原因造成工程质量不合格或返工所造成的损失由乙方承担。
因甲方原因造成的返工损失由甲方承担。
隐蔽工程必须经甲乙双方检查确认后方可进行下一工序的施工。
对工程质量达不到合同约定标准的部分，乙方应按甲方要求进行返工或修改，并承担返工修改的费用以及因此造成的延误工期等责任。
建设工程施工合同范本专业版4篇
建设工程施工合同范本专业版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同范本专业版一、甲方（委托方）：_________（以下简称甲方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________传真：_________乙方（承包方）：_________（以下简称乙方）地址：_________法定代表人：_________联系电话：_________传真：_________鉴于甲方拟承建_________项目（以下简称工程），经双方友好协商，特订立本合同。
双方同意以下几点：二、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地址：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：_________元（人民币）。
2. 工程总价款支付方式：甲方支付工程总价款的____%作为定金，剩余款项工程竣工后__日内一次性支付给乙方。
3. 工程价格调整：本合同价格为固定价格，不得调整。
四、工程进度及验收1. 工程工期：工程完成日期为_________年____月。
2. 工程进度：乙方在规定工期内按照合同要求，保质保量完成工程。
3. 工程验收：工程完工后，甲方有权对工程进行验收。
如发现工程质量不符合合同要求的，乙方应承担相应责任并按照要求进行整改。
五、工程质量保证1. 对工程所使用的材料、设备及施工工艺必须符合国家有关标准和规定，确保工程质量。
2. 工程保修期为____年，在保修期内如发现工程质量问题，乙方应无偿进行修理或更换。
六、工程安全保障1. 乙方在施工过程中必须遵守国家有关安全规定，确保工程施工安全。
2. 工程施工期间发生安全事故的，乙方应承担相应责任。
七、违约责任1. 任何一方违反合同规定，给对方造成损失的，应承担相应违约责任。
2. 若乙方违约延误工程进度，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。
八、争议解决1. 因本合同引起的争议应友好协商解决。
建设工程施工合同范本专业版5篇
建设工程施工合同范本专业版5篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（承包方）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________鉴于甲方拟建设工程项目，并同意由乙方承担该项目的施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就建设工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________。
工程地点：_____________________。
工程规模：_____________________。
工程内容：包括但不限于土建、安装等施工图纸所示全部内容。
工期要求：按照甲方要求的工期完成施工任务。
质量要求：符合国家相关施工规范及标准。
二、合同价款及支付方式本合同总造价暂定为人民币________元（大写：________元整）。
具体造价根据施工图纸及实际工程量结算。
支付方式如下：1. 工程预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，预付款比例为合同总造价的______%。
2. 工程进度款：根据工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付工程进度款。
乙方每月提交进度款申请报告，甲方审核后支付。
3. 工程竣工款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方审核后支付至合同总造价的______%。
4. 质量保证金：合同总造价的______%作为质量保证金，质保期为______年，质保期满后无质量问题无息退还。
三、工程变更与调整1. 施工过程中，如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量发生变化时，双方应及时协商调整工程价款。
2024年建筑施工合同专业版(三篇)
2024年建筑施工合同专业版发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及有关行政法规，遵循平等、互利、合理的原则，就有关事项经双方协商，达成一致，特订立本合同，供双方共同遵守履行。
第一条工程概况一、工程名称：资兴长远房地产远景花园二、工程地点：资兴市天桥中天公司原址三、结构类型：框架结构、电梯四、质量标准：合格工程五、建筑面积：____万平方米六、承包范围：设计图纸内的桩基础工程、土建工程、安装工程、小区给排水、道路工程图纸以外的经甲方认可的附属工程及双方文字约定的内容均在本合同承包范围内，系总承包工程。
第二条双方诚信甲、乙双方为确保合同诚信，特作以下承诺：乙方承诺：乙方为表达信誉，在签订本专用条款后一周内自愿向甲方交纳本工程项目履约保证金人民币壹仟贰佰万元整(￥1____元)。
一、甲方承诺：1、收到乙方信誉金后，甲方承诺在____天之内搞好项目三通一平，并通知乙方进场开工桩基础工程。
若甲方在____天后仍不能使桩基础开工，每月按信誉金总额____‰的月息支付补偿金给乙方，不足一个月按一个月计算。
2、信誉金退付方法：桩基础工程完工，土建工程开始后____天内信誉金____%退回乙方;如在桩基础工程施工过程中，遇到不可预见的非乙方原因造成工期延长，保证金交款时间已满六个月，退____%保证金，其余土建工程(即承台开始施工)时____天内退完。
3、本工程需履行招标程序所需的有关资料及手续和办理由乙方提供，乙方按程序依照本合同规定的条件中标。
第三条价款结算与审定1、工程竣工决算按竣工图及相关签证的工程量计算。
2、本工程决算定额按____年《湖南省建筑工程消耗量标准工程》、《湖南省安装工程量消耗量标准工程》、《湖南省市政工程消耗量标准工程》;本工程量计价办法执行湖南省建设厅湘建价[_____]____号文件《湖南省建设工程计价办法》规定及相关文件，费率标准按各专业相关标准计取不下浮。
工程施工合同专业版(3篇)
第1篇一、合同双方甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（承包人）：[乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就[工程名称]的施工事项经协商达成一致，订立本合同。
二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程承包范围：[工程承包范围，包括但不限于土建、安装、装饰装修等]4. 工程规模：[工程规模，如建筑面积、占地面积等]5. 工程总投资：[工程总投资]三、合同价款及支付方式1. 合同价款：[合同价款，大写：人民币____元整，小写：____元]2. 支付方式：（1）开工前，乙方提交履约保证金，金额为合同价款的____%；（2）工程进度款按月支付，具体支付比例及时间由甲乙双方协商确定；（3）工程竣工后，甲方支付合同价款的____%；（4）工程保修期满后，甲方支付剩余合同价款。
四、工期1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 合同工期总日历天数为：[合同工期总日历天数]天五、工程质量标准1. 工程质量标准：[工程质量标准，参照国家或行业标准]2. 质量责任：乙方对工程质量负责，确保工程质量达到约定的标准。
六、施工组织与安全1. 乙方应按照国家有关安全生产法律法规和施工规范，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。
2. 乙方应按照合同约定，制定施工组织设计，确保工程进度和质量。
七、合同变更与解除1. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时协商，可解除合同或变更合同内容。
2. 因合同一方违约导致合同无法履行的，守约方有权解除合同，并可要求违约方承担违约责任。
八、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑工程施工合同书专业版6篇
建筑工程施工合同书专业版6篇篇1甲方（发包方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建筑工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述，包括建筑类型、结构形式、建设规模等]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，经甲方书面确认后，工期可相应顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程造价：人民币[大写金额]（￥[小写金额]）。
具体价格明细见附件《工程预算书》。
2. 付款方式：双方约定按照工程进度进行付款。
具体付款节点和比例为：基础工程完成XX%，主体结构完成XX%，装修工程完成XX%，竣工验收合格后XX日内支付至合同总金额的XX%，余款作为质保金，于竣工验收合格后一年内付清。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格等级。
如未能达到，乙方应承担相应违约责任。
3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后七日内组织验收，并出具验收报告。
如因甲方原因造成工程无法按时验收，责任由甲方承担。
验收合格后，办理移交手续。
验收不合格，乙方应在规定期限内进行整改，直至符合要求为止。
否则，因此造成的经济损失由乙方承担。
五、安全施工及文明施工要求乙方应严格遵守有关安全施工的法律法规，采取必要的安全防护措施和确保安全施工的投入。
施工中发生的一切人身伤亡事故及造成的财产损失均由乙方承担。
建设工程施工合同范本专业版5篇
建设工程施工合同范本专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同范本专业版序言建设工程施工合同是包括业主、承包商和监理单位三方参与的合同，是建筑领域最重要的合同之一。
合同的签订标志着项目的正式启动，是保障各方利益的重要法律文件。
为了更好地规范建设工程施工合同的签订和履行，特编撰本《建设工程施工合同范本专业版》，以供广大建筑业从业者参考和应用。
第一章总则1.1合同甲方（业主）：____________（以下简称甲方）1.2合同乙方（承包商）：____________(以下简称乙方)第二章项目概况2.1 项目名称：____________2.2 项目地址：____________2.3 项目规模：____________2.4 项目工期：____________2.5 项目价款：____________第三章合同签订3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限至项目竣工验收合格为止。
3.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3.3 合同变更：任何一方如需变更合同内容，须征得另一方同意，并以书面形式确认。
3.4 未尽事宜由双方另行协商解决。
第四章工程质量要求4.1 工程质量应符合相关国家标准和规范要求。
4.2 工程设计应符合相关建筑法规和规范要求。
4.3 承包商应按时完成工程，并保证工程质量满足验收标准。
第五章工程进度管理5.1 工程进度由双方共同商定，并列入合同附件。
5.2 如遇不可抗力因素，影响工程进度的，应及时通知对方并协商解决方案。
5.3 承包商须做好工程进度计划，按时按质完成各项工程。
第六章工程款支付6.1 工程款支付方式：按照工程进度支付，首付款不超过合同金额的30%。
6.2 工程款支付时间：根据工程进度及相关验收情况支付。
6.3 工程款支付发票：承包商应及时提供发票及相关证明文件。
第七章施工安全管理7.1 工程施工应符合国家相关法律法规，保障施工安全。
7.2 施工现场应建立安全管理制度，保证施工人员生命财产安全。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同书专业版7篇
建设工程施工合同书专业版7篇篇1甲方（发包方）：___________________地址：___________________联系人：___________________联系方式：___________________乙方（承包方）：___________________地址：___________________联系人：___________________联系方式：___________________鉴于甲方需要完成某项建设工程，经过公平、公正、平等的原则，双方本着诚信合作的精神，为确保建设工程的顺利进行和双方权益的保护，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程规模：详细描述工程的建设规模（如建筑面积、结构类型等）。
4. 工程期限：明确工程开工日期、竣工日期及总工期。
二、承包方式及范围1. 承包方式：乙方采取包工包料的方式进行总承包。
2. 承包范围：包括建筑物的设计、施工、竣工验收及保修等全部工作。
具体范围应详细列举。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：明确工程总造价，并约定支付方式和时间节点。
2. 支付方式：包括预付款、进度款、结算款等支付方式及比例。
3. 价格调整：约定工程过程中价格调整的条件和方式。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量标准：符合国家相关质量验收标准。
2. 验收方式：明确工程验收的程序、标准和要求。
3. 质量保修：约定工程质量保修期限及保修责任。
五、工程变更及违约责任1. 工程变更：约定工程变更的条件、程序和责任分配。
2. 违约责任：明确双方违约时的责任承担方式及赔偿标准。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
2024年建设工程施工合同专业版(三篇)
2024年建设工程施工合同专业版发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效2024年建设工程施工合同专业版（2）合同编号：【填写】甲方：【填写】乙方：【填写】鉴于甲方欲委托乙方承揽下述建设工程，在友好协商的基础上，甲乙双方达成协议，依法签订本建设工程施工合同并共同遵守。
现将合同条款具体规定如下：第一条合同标的1.1 项目名称：【填写】1.2 地址：【填写】1.3 工程规模及内容：【填写】1.4 合同对价：【填写】1.5 合同约定工期：【填写】1.6 合同执行期限：自双方签署本合同后【填写】个月内完工。
第二条岗位责任2.1 甲方负责提供建设工程相关资料、土地、办理有关手续等。
2.2 乙方负责按照甲方提供的设计文件、境内法律法规、标准规范等施工，并确保施工质量达到合同约定的标准要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K9985 （合同范本系列）甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX签订日期：XXXXXX建筑工程施工合同书专业版示范文本建筑工程施工合同书专业版示范文本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
建筑工程施工合同书范文1发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、备注：二、工程承包范围广场硬化。
(见图纸，以预算单中的项目为准)三、合同工期本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期xx年xx月xx日，竣工日期为xx年xx月xx日，合同工期总天数天。
四、质量标准工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。
五、合同价款工程总造价：大写：￥：六、合同价款支付;1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款。
2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款。
3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款。
七、发包人工作1、委派2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。
4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。
八、承包人工作1、委派为工地代表，联系方式;2、严格按图纸进行制作安装。
3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。
4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。
九、工程变更1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。
3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。
十、竣工验收工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。
甲方并承担工程保管及一切意外责任。
十一、竣工结算甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。
十二、违约1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。
2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3的违约金。
3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。
十三、不可抗力1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害工期延误。
2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。
十四、其它条款：十五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。
十六、本合同一式份，甲乙双方各执份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工合同书范文2发包单位：(甲方)法人代表;承包单位：(乙方)法人代表;按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内);六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自xx年xx月xx日开工至xx年xx月xx日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
7.负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。
九、乙方工作：1、乙方在承接本工程时，必须按时支付工程保证金元;开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。
2、乙方在承包本工程在施工期间，必须严格按照国家工程验收标准和安全标准执行，如果乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内;3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书，同时必须有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责承担;4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必须满足本工程所用;另外工程技术人员和施工人员也必须达到工程所用5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关;6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金;7、乙方在本工程施工期间必须严格按照国家安全规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责;8.严格按设计图纸、验收规范进行施工。
所有隐蔽工程项目必须经甲方及质监部门验收，及时办理经济、技术签证。
9.严格施工遵守操作程序，做好施工成品的保护工作。
10.工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。
乙方向甲方提供完整的竣工验收资料一套。
11.乙方委派同志为现场代表。
负责工程的施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
十、工程款支付及结算方式：1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算(变更工程按工程量多少增加和减结算)隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算;2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同1-2层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，经验收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15%，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。
十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文;十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力;十三、工期变动：对以下原因造成竣工日期的变动，经甲.乙双方代表确认，工期相应增减。
1.工程量变化和设计变更;2.一周内，非乙方原因连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上;3.由于甲方资金和安装工程影响的时间;4.人力不可抗拒的自然灾害十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有一定的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑工程施工合同书范文3甲方(委托人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。
三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即_元整。
质量保修一年。
2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。
3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。
五、工程施工变更：1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。
如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。
2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。
3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。
六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。
2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。
乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。
3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。
七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。
八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。
2、补充合同与本合同有同等的法律效力。