施工及正式用电工程合同
电力施工合同模板doc
电力施工合同模板doc甲方(委托方):(具体信息)乙方(施工方):(具体信息)根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定,经甲、乙两方友好协商一致,就甲方委托乙方进行电力施工项目,达成如下合同:一、项目名称:电力施工项目二、项目地点:(具体地址)三、项目内容:1、甲方委托乙方进行电力施工项目,包括但不限于电力线路建设、变电站建设、电缆铺设等工程内容。
2、乙方应按照技术标准和质量要求,按时、按质完成电力施工项目。
3、甲方应配合乙方提供必要的资料、场地和其他必要的条件,保证乙方正常施工。
四、工程款支付及结算:1、工程款总额为(具体金额)。
2、工程款支付方式为(具体付款方式)。
3、工程款结算时间为(具体时间)。
五、工期及延期:1、电力施工项目工期为(具体工期),如因不可抗力或甲方原因导致工期延误,应经双方协商一致确定延期时间及相关补偿。
六、工程质量保证:1、乙方应严格按照技术标准和质量要求进行施工,并保证工程质量符合相关规定。
2、工程完工后,乙方应负责保修期内的维护和维修工作。
七、紧急处理:1、在施工过程中如遇突发事件,乙方应立即通知甲方,并采取紧急处理措施,保障施工安全及相关利益。
八、违约责任:1、若一方未履行合同义务或违反合同规定,导致损失的,应承担相应的违约责任。
2、如因不可抗力导致无法履行合同义务,应及时通知对方,并尽最大努力减少损失。
九、争议解决:1、合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行解决。
十、其他:1、本合同自双方签字盖章之日生效,有效期为合同约定工程完工之日止。
2、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充或修改,并经签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为电力施工合同,甲乙双方应遵守合同约定,共同完成电力施工项目,保障工程质量及相关利益。
个人水电施工合同范本(通用11篇)
个人水电施工合同个人水电施工合同范本(通用11篇)在人民愈发重视法律的社会中,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束。
拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的个人水电施工合同范本,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
个人水电施工合同篇1发包方:______________(以下简称甲方)承包方:______________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条承包范围:______________第四条开工日期:_______年_______月_______日竣工日期:年月日工期:_______天第五条、合同价款:本工程采用方式计价。
室外工程另外计算合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任:(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
项目施工与甲方签订的施工用电协议书
项目施工与甲方签订的施工用电协议书《项目施工与甲方签订的施工用电协议书》甲方(以下简称“甲方”):乙方(以下简称“乙方”):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方提供施工用电事宜,经友好协商,达成以下协议:一、供电内容1.1 乙方施工期间所需的电力,由甲方提供。
1.2 甲方应保证供电的稳定性,确保乙方施工期间电力需求得到满足。
1.3 供电电压、供电容量、供电时间等具体事宜,双方另行商定。
二、费用及支付2.1 乙方向甲方支付施工用电费用,具体费用根据双方协商确定的电价和用电量计算。
2.2 乙方应在每月初支付上个月的施工用电费用。
2.3 甲方应向乙方提供正式的用电费用发票。
三、用电安全3.1 乙方应严格按照国家电力安全生产法规和甲方的用电规定使用电力,确保用电安全。
3.2 乙方应对自身的用电设备进行定期检查、维护,确保设备安全运行。
3.3 如乙方用电设备存在安全隐患,甲方有权要求乙方立即整改。
四、违约责任4.1 如甲方未按约定提供电力,或供电不稳定,导致乙方施工受影响,甲方应承担相应的违约责任。
4.2 如乙方未按约定支付施工用电费用,甲方有权停电,乙方应承担相应的违约责任。
4.3 如乙方违反用电安全规定,导致安全事故发生,乙方应承担全部责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至施工完毕之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日。
用电施工工程合同模版
用电施工工程合同模板范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方房屋用电施工工程(以下简称“工程”)达成一致,签订本合同,并共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称:_____________1.2 工程地点:_____________1.3 工程内容:根据甲方要求,乙方负责进行房屋用电施工,包括(包括但不限于)电线电缆敷设、开关插座安装、灯具安装、配电箱安装、漏电保护器安装、线路检测等。
1.4 工程预算:双方确认的工程预算为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
二、工程工期2.1 工程合同工期为____个工作日。
2.2 工程开工日期:自乙方入场施工之日起。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。
3.2 工程完工后,乙方应提供完整的施工资料和验收资料,并协助甲方进行验收。
3.3 工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直到验收合格为止。
四、工程价款及支付4.1 工程价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
4.2 甲方支付工程预付款人民币(大写):____元整(小写):_____元,乙方应在收到预付款后____个工作日内开始施工。
4.3 工程进度款支付:甲方按照乙方实际完成工程进度支付相应工程进度款。
4.4 工程验收合格后,甲方支付剩余工程价款。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同价款的____%。
5.2 甲方未按照约定支付工程价款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应支付工程价款的____%。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
合同电费工程用电
合同电费工程用电
一、合同双方
甲方:(供电单位)
乙方:(用电单位)
二、供电内容
1.甲方同意向乙方提供电力供应,电力的电压等级为____V,频率为____Hz,供电容量为
____KVA。
2.甲方应保证供电的质量,电压波动应在±5%以内,频率波动应在±0.5Hz以内。
三、用电内容
1.乙方应根据工程的需要,合理使用电力,不得超负荷使用。
2.乙方应遵守电力使用的安全规定,不得有违规操作。
四、电费计算和支付
1.电费的计算方式为:电费=用电量×电价。
2.乙方应在每月的规定日期前,将上月的电费支付给甲方。
五、违约责任
1.如果甲方未能按合同约定提供电力,应赔偿乙方因此造成的损失。
2.如果乙方未按时支付电费,甲方有权停止供电,并要求乙方支付违约金。
六、其他条款
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程结束之日止。
2.本合同的解释权归甲方所有。
3.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
以上只是一份基本的工程用电合同范本,具体内容还需要根据实际工程的需要进行调整。
在签订合同时,双方应充分沟通,明确各自的权利和义务,以保障工程的顺利进行。
工程用电合同是保障工程顺利进行的重要法律文件,它规定了供电单位和用电单位的权利和义务,保证了电力供应的稳定性。
因此,无论是供电单位还是用电单位,都应该重视工程用电合同的签订,遵守合同的约定,以保证工程的顺利进行。
电力施工合同范本最新
最新电力施工合同范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:包括但不限于电力线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设、接地系统施工等,具体内容以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。
二、承包方式及合同价款2.1 承包方式:乙方采用包工、包料、包工期、包安全、包质量的方式完成本工程。
2.2 合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币____元(大写:____________________元整)。
该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干使用。
2.3 合同价款的支付:双方约定按照工程进度分阶段支付合同价款。
具体支付方式和支付时间由双方在合同附件中约定。
三、工期3.1 工程预计开工日期为____年__月__日,预计竣工日期为____年__月__日。
3.2 乙方应按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担因此产生的违约责任。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程质量验收合格的标准为:符合国家电力工程施工质量验收规范,满足设计文件和合同约定的要求。
五、安全责任5.1 乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规,做好施工现场的安全防护工作。
5.2 乙方应承担施工过程中发生的一切安全事故的责任,并负责赔偿因此给甲方造成的损失。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
用电施工合同模板
用电施工合同模板甲方(供电方):营业执照号码:地址:联系人:联系电话:乙方(用电方):营业执照号码:地址:联系人:联系电话:鉴于甲方为乙方提供电力供应服务,为确保供用电的顺利进行,明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电力法》的有关规定,甲乙双方经协商一致,特订立本用电施工合同,共同信守。
一、供电内容1. 甲方同意为乙方提供电力供应服务,满足乙方施工期间的用电需求。
2. 甲方负责在乙方施工地点安装、维护和管理供电设施,确保供电设施的安全、稳定运行。
二、用电需求1. 乙方施工地点的用电负荷为_____千瓦(KW),用电时间为_____小时/天。
2. 乙方应按照甲方的要求,提供用电设备的相关资料,并确保用电设备的安全、合规。
三、设备安装及费用1. 甲方负责在乙方施工地点安装供电设施,包括配电箱、电缆等。
2. 设备安装费用为____元,乙方应按照甲方的收费标准支付设备安装费用。
四、电费计算及结算1. 电费按用电量计算,电价为____元/千瓦时(KWH)。
2. 乙方应按照实际用电量支付电费,电费结算周期为____个月。
3. 乙方应在结算日前支付电费,逾期未支付的,甲方有权采取停止供电等措施。
五、违约责任1. 甲方未按照约定供电的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为未供电部分的电费的2倍。
2. 乙方未按照约定支付电费的,甲方有权采取停止供电等措施,乙方应支付因此而产生的费用。
六、其他条款1. 本合同的有效期为____个月,自双方签字之日起计算。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(供电方):(盖章)联系人:联系电话:乙方(用电方):(盖章)联系人:联系电话:签订日期:____年____月____日。
工程施工合同电子版(通用6篇)
工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版〔通用6篇〕工程施工合同电子版1发包方:_____________承包方:_____________签约时间:_________________签约地点:_________________为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同。
一、工程名称:________________二、建筑面积(工程形式):________________三、施工地点:_____________四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)开工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式:______________六、工程质量标准:______________七、工程价款:_________________共计人民币元。
八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程开工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。
九、质保期:_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电,满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监视管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进展验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进展施工;2、如期完成施工任务;3、承受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
工程用电施工合同模板
工程用电施工合同模板合同编号:_____________甲方(用电方):_____________________乙方(供电方):_____________________鉴于甲乙双方就________________工程项目(以下简称“工程项目”)的用电需求达成一致,特订立本合同,以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程规模:_____________________1.4 工程用电需求:_____________________第二条供电范围及要求2.1 乙方应确保向甲方提供符合国家标准的稳定电源。
2.2 乙方负责将电力输送至甲方指定的用电地点。
2.3 乙方应保证供电的连续性和安全性,确保供电设施的正常运作。
第三条供电时间3.1 乙方应于____年____月____日前完成供电设施的建设并开始供电。
3.2 供电时间为每日____小时,特殊情况下需延长供电时间的,应提前通知甲方。
第四条费用及支付方式4.1 电费标准按照国家相关规定执行,由乙方出具电费账单。
4.2 甲方应在每月固定日期前支付上月电费。
4.3 逾期支付电费的,甲方应按日支付滞纳金。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时供电或供电质量不符合要求,应赔偿甲方因此造成的损失。
5.2 如甲方未按时支付电费,乙方有权采取停电措施,并要求甲方支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构进行仲裁。
6.2 仲裁裁决为终局性,对双方均有约束力。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.3 未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):_________________ 乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_______ 法定代表人或授权代表签字:_______签订日期:____年____月____日签订日期:____年____月____日。
工程用电施工合同范本
工程用电施工合同范本甲方(施工单位):______________(单位名称)乙方(需方):______________(单位名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就工程用电施工事宜达成如下合同:一、项目名称:______________(工程项目名称)二、工程用电施工范围:______________(详细描述工程用电施工的具体范围)三、工程用电施工期限:______________(工程用电施工的起止时间)四、工程用电施工标准:______________(工程用电施工的相关标准及规范)五、工程用电施工报酬:______________(工程用电施工的报酬金额及支付方式)六、工程用电施工责任:______________(工程用电施工过程中双方的责任及义务)七、工程用电施工验收:______________(工程用电施工完成后的验收标准及程序)八、合同变更:______________(合同变更的程序及条件)九、违约责任:______________(违约责任的约定)十、合同解决争议方式:______________(合同履行过程中发生争议的解决方式)十一、其他事项:______________(双方约定的其他事项)十二、合同生效及解释:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
本合同未尽事宜,由双方友好协商解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:______________ 签订日期:______________ 合同范本专家:______________(专家签名)日期:______________。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方(发包方):统一社会信用代码:乙方(承包方):统一社会信用代码:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就配电工程施工事宜协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:配电工程1.2 工程地点:1.3 承包范围:包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式:包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款:合同暂定价款人民币(大写)(元)。
1.6 工程款支付方式:本工程无预付款。
进度款每月支付一次,支付额为每月(上月日至本月日)已完工程量的 %;工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %,整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %,余款局管部分移交后一个月内无息付清,自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时,乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期:1.7.1 开工日期:年月日(具体开工日期以甲方开工指令日期为准)1.7.2 竣工日期:竣工日期为年月日。
1.8 工程质量:合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点,施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表,负责协调、管理施工现场,确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续,包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料,并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地,确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工,确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工,确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全,防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作,确保施工环境符合相关要求。
用电施工合同
用电施工合同甲方:____________乙方:____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行电力工程施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:乙方根据甲方的要求,负责电力工程的施工,包括设备安装、线路铺设、调试及验收等。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币____元整(大写:____________________元整),乙方在合同总价中已包含人工、材料、设备、安装调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。
2.2 合同金额的支付方式如下:(1)合同签订后五个工作日内,甲方支付合同金额的30%;(2)工程竣工并经验收合格后,甲方支付合同金额的60%;(3)剩余的10%作为质量保证金,保修期满后无质量问题一次性支付给乙方。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成工程施工,施工期限为____个月。
3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程,应提前向甲方说明原因,并协商延期。
四、质量标准4.1 乙方应按照电力工程的相关规范和标准进行施工,保证工程质量。
4.2 工程验收合格后,乙方应提供完整的工程资料,并负责工程的维护和保养。
五、违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成工程,应支付违约金,违约金为合同金额的1%。
5.2 乙方如因施工质量问题导致工程不合格,应负责返工、维修,并支付相应的费用。
5.3 甲方如未按约定时间支付合同款项,应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的1%。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
装电完工协议书范本(3篇)
第1篇协议编号:_______甲方(供电方):名称:____________________地址:____________________联系人:_________________联系电话:________________乙方(用电方):名称:____________________地址:____________________联系人:_________________联系电话:________________鉴于:1. 甲方作为供电方,负责提供电力供应服务。
2. 乙方作为用电方,需要接入电力供应,并已与甲方达成电力接入协议。
3. 双方就乙方电力接入工程的施工、验收及后续服务达成一致意见。
经双方友好协商,特订立本协议如下:一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程规模:____________________4. 工程内容:____________________5. 工程合同金额:人民币______元整(大写:______元整)。
二、工程进度及验收1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工规范进行施工。
2. 乙方应在合同约定的期限内完成工程施工,具体进度如下:- 第一个月:完成基础工程;- 第二个月:完成管道安装;- 第三个月:完成设备安装;- 第四个月:完成调试及试运行。
3. 工程验收:- 乙方在工程完工后,应向甲方提交验收申请;- 甲方应在收到验收申请后的七个工作日内组织验收;- 验收合格后,双方应在验收报告上签字确认。
三、工程款项1. 乙方应在工程开工前向甲方支付合同总金额的30%作为预付款;2. 工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付;3. 工程验收合格后,乙方应在七个工作日内支付剩余款项;4. 甲方应在收到款项后七个工作日内开具正式发票。
四、售后服务1. 乙方应提供工程相关的技术支持和售后服务;2. 售后服务期限为工程验收合格后的两年;3. 在售后服务期限内,如因乙方原因导致的问题,乙方应免费进行维修或更换;4. 乙方应在接到甲方维修通知后的二十四小时内响应。
电路施工合同6篇
电路施工合同6篇篇1电路施工合同一、合同双方甲方:(委托方)名称:地址:联系人:电话:乙方:(承包方)名称:地址:联系人:电话:二、合同内容1. 项目名称:本合同为电路施工项目,项目名称为______________。
2. 工程地址:工程地址为____________________,具体位置详见附图。
3. 工程内容:甲方委托乙方负责完成电路施工项目,包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。
4. 工程质量:乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范,保证施工质量符合国家标准,达到甲方要求。
5. 工程周期:本工程起止日期为_______________,工期为______________,如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。
6. 工程费用:本工程总造价为_____________,乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付,工程款支付细则详见附件。
7. 材料采购:乙方负责采购施工所需的材料,应保证材料符合国家标准,如有不符合要求的材料应及时更换。
8. 变更条款:在工程进行中如有需要对合同内容进行变更,需双方协商一致并签订书面变更协议。
9. 安全保障:乙方在施工过程中应保证施工现场的安全,遵守相关的安全生产法律法规,对施工人员进行安全教育和培训。
10. 竣工验收:乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收,甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。
11. 纠纷解决:双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决,协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 法律适用:本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
13. 其他事项:双方未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。
三、合同签署甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____ 年____ 月____ 日合同附件:1. 工程款支付细则2. 工程图纸及技术规范3. 其他必要资料以上为电路施工合同的内容,双方在签订合同时应仔细阅读合同内容,确保双方权利和义务明确,达到合作愉快的目的。
通用范文(正式版)供电工程施工合同
供电工程施工合同1. 引言为了确保供电工程施工的顺利进行,保证双方利益的合理保护和分配,特订立本供电工程施工合同(简称“合同”)。
本合同由双方共同遵守,并作为双方之间的权利义务约束依据。
2. 合同主体本合同由双方作为合同的主体:甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]3. 供电工程项目概述甲方在本合同项下委托乙方进行供电工程施工,工程概述如下:•工程名称:[工程名称]•工程地点:[工程地点]•工程规模:[工程规模]•工程内容:[工程内容]•工程时间:[工程起始时间] 至 [工程完工时间]4. 供电工程施工标准甲方要求由乙方按照国家标准及合同约定的技术规范进行供电工程施工。
乙方应保证施工设计、施工材料、施工工艺、施工质量等符合相关法律法规和国家标准的要求。
乙方应在施工过程中,确保施工质量和安全,并保护现场设备和环境的安全。
5. 合同报价乙方应详细列明本次供电工程施工的费用构成和报价,包括但不限于:劳务费材料费设备租赁费运输费用税金等6. 合同履约保证为确保本合同的履约,双方同意约定:乙方在签署本合同时应交纳履约保证金作为履约保证,并在合同约定的工程验收合格后退还。
乙方应购买相应的责任保险,保障在供电工程施工过程中可能发生的意外事故,确保甲方的利益不受损失。
7. 合同变更和解除在工程施工过程中,如发生不可抗力等情况,影响工程施工的正常进行,双方应及时协商并书面确认合同的变更或解除。
未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除合同。
8. 合同争议解决对于因本合同引起的争议,双方应通过友好协商解决。
若协商未果,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
9. 合同生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至供电工程施工验收合格并支付全部费用。
甲方:签字:_____________ 日期:_____________乙方:签字:_____________ 日期:_____________为供电工程施工合同的内容,甲乙双方经阅读确认无误后签字盖章,合同正本双方各持一份。
施工合同范本电力
施工合同范本电力合同编号:_________甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工项目协商一致,订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称:_________1.2 工程地点:_________1.3 工程内容:_________1.4 资金来源:_________二、工程承包范围2.1 承包范围:包工包料2.2 承包内容:_________三、合同工期3.1 合同工期总日历天数:_________天四、质量标准4.1 工程质量标准:合格4.2 工程质量验收标准:_________五、合同价款5.1 合同总价:人民币(大写):_________元(小写):_________元5.2 付款方式:_________六、合同约定其他内容6.1 承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定,并按规定办理厂区进出相关手续。
6.2 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:工程未交接前由承包人保护并承担费用,交接后由发包人保护及承担费用。
6.3 安全文明施工:施工安全、文明施工等由乙方负责,因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 甲方逾期支付合同价款的,应按照逾期支付金额的_________%支付违约金。
7.2 乙方逾期交付工程或工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方返工、修复或解除合同,并要求乙方支付逾期交付工程或工程质量不符合约定的违约金,违约金金额为合同总价款的_________%。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
9.2 合同的变更和解除应经双方协商一致,并以书面形式确认。
水电施工合同范文
水电施工合同范文随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同起到的作用越来越大,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么常见的合同书是什么样的呢?以下是整理的水电施工合同,欢迎大家分享。
承建人(以下简称:_________________甲方):_________________承包人(以下简称:_________________乙方):_________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合_________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:_________________工程名称:__________________________街_________楼_________#楼(以下简称:_________________本工程);工程地点:__________________________号施工现场条件:_________________以现场实际情况为准;二、工程承包方式、承包范围及承包内容:_________________1、承包方式:_________________乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:_________________本项目设计某某某纸中所包含的全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容:_________________①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;③强电的预埋与安装、调试检测工作;④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。
3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
工程用电施工合同范本
工程用电施工合同范本甲方(业主):_________乙方(承包商):_________鉴于甲乙双方就_________工程项目(以下简称“本工程”)的用电施工达成一致,特订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在本工程用电施工过程中的权利、义务和责任,确保工程用电安全、高效。
第二条工程概况本工程位于_________,主要涉及_________等用电施工内容。
第三条施工范围及要求1. 乙方负责本工程的用电施工,包括但不限于电缆敷设、配电箱安装、照明系统搭建等。
2. 乙方应按照国家有关电力施工标准和规范进行施工,确保工程质量。
3. 乙方需保证施工期间的用电安全,采取必要的安全防护措施,防止触电事故的发生。
第四条合同价款1. 本工程用电施工的总价款为人民币(大写)_________元整(¥_________)。
2. 价款包含所有施工材料费、人工费、机械使用费及管理费用。
3. 价款支付方式:_________。
第五条施工期限1. 乙方应于____年____月____日前完成用电施工任务。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度,乙方应及时通知甲方,双方协商确定延期事宜。
第六条质量保证1. 乙方应对所施工的用电设施提供____年的质保服务。
2. 在质保期内,如出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后____小时内响应并及时修复。
第七条违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为:_________。
2. 如因乙方原因导致用电安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第八条解决争议的方式因履行本合同所发生的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,由双方另行协商补充。
工程用电施工合同模板范本
工程用电施工合同模板范本甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:统一社会信用代码:乙方:(承包方)地址:法定代表人:联系电话:统一社会信用代码:鉴于甲、乙双方为了就工程用电施工事宜订立本合同,并依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,经友好协商,就本合同的签订及本合同约定事项达成如下协议,以兹共同遵守:第一条合同目的甲方委托乙方进行工程用电施工服务,乙方按照合同约定,按时按质、安全高效完成工程用电施工任务。
第二条工程内容及要求1. 工程名称:2. 工程地址:3. 工程规模:4. 工程用电规划方案:5. 工程用电设备和材料标准:6. 工程用电安全管理要求:第三条工程费用及支付方式1. 工程费用总额为(具体金额),费用包括人工费、材料费、设备费等费用。
2. 工程费用支付方式:甲方应在工程用电施工完成后支付合同总额的50%作为首次付款,并在验收合格后支付余下50%的费用。
第四条工期及竣工验收1. 工程用电施工工期为(具体天数),自合同生效之日起计算。
2. 工程竣工验收:乙方在完成工程用电施工任务后,甲方有权对工程进行验收,若验收合格,工程完工。
第五条违约责任1. 若由于乙方的过错造成工程用电施工建设质量不达合同约定标准,乙方应在第一时间承担相应赔偿责任。
2. 若由于甲方原因导致工程用电施工工期延误,甲方应承担相应的延误赔偿责任。
第六条保密责任1. 双方应对合同涉及的技术、商业秘密等信息保密,未经对方书面同意不得向第三方透露或使用。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释与争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成的,应提交有管辖权的法院解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
(以下无正文)甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
工程正式用电合同
工程正式用电合同甲方(供电单位):________乙方(用电单位):________鉴于甲方为合法注册并经营电力供应的公司,乙方为进行___________工程项目需要用电,双方本着平等自愿、诚信互利的原则,经友好协商,就乙方向甲方申请用电事宜达成如下协议:一、用电需求与供电范围1. 乙方需向甲方明确其用电需求,包括预计的最大负荷、用电设备类型及数量等。
2. 甲方负责按照国家相关电力标准和规定,提供稳定可靠的电力供应,满足乙方的用电需求。
二、用电期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
若工程延期,乙方应提前通知甲方,并协商调整合同期限。
三、电费结算1. 电费按照国家规定的标准电价计算,结合乙方的实际用电量进行结算。
2. 乙方应按月支付电费,逾期未付的,甲方有权采取停电措施,并要求乙方支付滞纳金。
四、安全管理1. 乙方应遵守国家有关电力使用的安全规定,确保用电安全。
2. 甲方有权对乙方的用电设施进行检查,发现安全隐患时,乙方应立即整改。
五、违约责任如一方违反本合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决因执行本合同所发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):_________________ 日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
说明:合同中红色范围需确认!(因未参加前期合同谈判!)施工及正式用电安装工程合同发包方(甲方):德阳市元友房地产开发有限公司承包方(乙方):德阳万顺电力服务有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,就甲方委托乙方进行都市空间施工及正式用电安装工程施工达成一致意见,特签订本合同,以资信守。
第一条工程概况1、工程名称:都市空间施工及正式用电工程2、工程地点:德阳市区绵远街与香山巷交汇处第二条承包范围根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批同意的相关文件及图纸内容,乙方承包的工程范围为:按甲方最后确认并经供电部门、规划部门审批同意后的都市空间施工及正式用电工程施工用电图进行施工。
第三条承包方式1.本工程由乙方以包办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险(物价上涨)等以中标价大包干的形式进行承包。
2.中标价应包括办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电等手续费用、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用(含电缆主材及辅材)、高压架空线架设费用(含主材)、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务3.费、材料费、过马路、铁路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、与使用土地使用权者的协调及支付相关费用和土地、青苗补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。
用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在中标价中。
4.本合同总包价不因施工方案的变更而作调整。
5.该项工程的施工用水电费由乙方负责。
第四条工期(一)本工程工期共计个日历天,自乙方接到甲方进场施工通知之日起到装表通电并向甲方移交完毕竣工验收资料之日至。
(二)如遇下列情况,经甲乙双方代表签证,工期相应顺延:1、因甲方原因,影响工程项目进度,如不按时交出场地,接通水电,甲方设计变更影响施工;2、不可抗力的因素。
第五条工程质量及验收标准1、工程验收以经审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及德阳市供电部门验收要求为依据。
其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及德阳地区供电部门的验收标准,最终以供电部门验收送电为准。
2、工程竣工前五日,由乙方通知甲方验收,并在竣工后五日内验收完毕。
3、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相关记录表,持表通知供电部门检查。
经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。
若供电部门未验收或验收不合格,乙方自行进入下一道工序施工,事后供电部门提出复查,复查费用及迫修费用由乙方承担,工期不顺延。
4、工程竣工后,工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。
工程变更较大的,应由原设计方出具变更图纸,甲、乙方在竣工图上签注。
需重新绘制竣工图及所需份数的费用由甲方承担。
5、工程竣工验收,甲方应会同供电部门进行,并以供电部门验收合格为准。
第六条工程造价及付款方式(一)、本工程中标价(总包价)元(大写:),中标价为总包结算价,作为工程进度款的付款依据。
(二)付款方式1、本合同签订并在乙方进场后十个工作日内,甲方向乙方支付本合同工程造价的15%作为预付款。
2、主要外电设备(变压器、开关柜、高、低压配电柜等)安装完毕,并经甲方确认后十个工作日内,甲方向乙方支付本合同工程造价的50%。
3、供电工程线路驳接通电后,经供电部门验收,工程质量达到供电部门的规范要求并领取相关证件,乙方办理竣工验收和移交手续并经甲方确认后,甲方再向乙方支付至本合同工程造价的95%;4、本合同工程造价5%作为保质金,乙方在保修期内无违约行为,在保修期届满(一年)并办理保修终结手续后十日内,一次性无息付清。
5、支付以上款项时,乙方须先提供国内有效的等值增值税发票,若乙方不能提供有效发票的,甲方可顺延付款且扣除相应税金后支付。
第七条材料设备供应(一)工程安装要求及工程所需外电设备的厂家及品牌要求( )(二)工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。
材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等(如是进口设备,还需提供完税证明及出厂合格证、检验报告)。
如一方对材料设备有异议,需进行检验。
如检验合格,检验费由持有异议一方承担,否则由采购方承担。
如供电部门对材料设备有异议,需进行检验,费用由乙方承担。
第八条保修期1、工程保修期为壹年。
自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起计。
2、保修期内,乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。
保修期内,凡因乙方施工造成的质量问题,乙方接甲方通知之日起 3天内,应无条件予以维修。
若乙方因此拖延维修或知而拖延,则甲方有权另派施工队伍施工、保养,一切费用在保修金内扣除,超出保修金的部分,甲方有权向乙方追偿。
第九条双方义务(一)甲方义务1、委派现场代表(甲方项目经理)负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与工程的初检、各种验收和签证工作。
如变更现场代表应及时通知乙方。
2、向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供现场施工用水、用电接驳点(水电费由乙方承担)。
3、提供本项目施工图纸,负责组织图纸会审和设计交底。
4、及时对工程进度、工程质量进行监督检查,参加材料报验、样板验收、组织工程的初验,接乙方书面通知起24小时内参加隐蔽工程验收。
5、接乙方书面竣工验收通知后7日内进行竣工验收。
6、对于设计变更、工程变更,应在收到乙方书面材料起3日内进行审批或确认,办理有关的签证。
7、接乙方提供的工程进度报表后3日内审批并确认工程施工进度,并按合同约定支付合同款项。
8、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。
9、按相关规定办理施工所需证件、手续,提供有关的资料,(二)乙方义务:1、负责办理本工程项目立项报审手续。
2、负责提供设计图纸和设计图纸的会审、送审及线路走廊的报建,向有关部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜。
3、工程需要的设备材料由乙方负责按本合同约定要求订货、供应和运输至现场并保证产品质量,乙方负责设备、材料保管。
4、保证按国家相关规定及四川省地区及国家设备装置规程、标准施工,并保证安全施工。
5、委派现场代表负责施工期间的全面管理。
该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意。
6、根据供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料,按照本合同约定完成承包范围内的施工工作,并办理验收和确认手续。
7、工程项目开工前三天内应将施工的主要负责人报甲方确认、备案,如乙方更换施工主要负责人,应事先征得甲方的书面同意。
8、工程项目开工前3日内必须编制完整的施工组织设计、网络图和施工技术措施,报甲方审批后方可开工。
9、乙方材料进场,须提前1日书面通知甲方,进场时经双方共同验证开箱验收并作书面记录。
10、施工过程中如发现设计错误或不合理时,应立即书面通知甲方。
否则,乙方应对扩大的损失负责赔偿。
11、于每月 7 日前及达到合同约定的付款条件时,向甲方提供相应的工程进度报表。
达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。
若乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间。
12、乙方须以书面方式通知甲方进行竣工验收。
13、按相关安全法规进行安全施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。
若出现安全问题,责任由乙方自行承担。
14、乙方应做到文明施工,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到完工清场。
15、工程交付甲方前,应负责已完工工程的保护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期完工条款处理。
16、乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在工程结算款中扣除。
17、乙方进场施工时,应与总承包单位签订有关的协议或合同。
18、乙方与其员工之间的一切劳动纠纷由其自行负责,由此给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
19、负责承包范围内所有工程项目通过有关部门的验收,并应在通电前 3 日取得相关部门的工程验收合格证交甲方,否则由此造成甲方的损失应由乙方承担一切责任。
20、负责与市政、供电、规划等部门的协调并交纳一切与本工程发生的相关费用;第十条违约责任1、除不可抗力的原因外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须承担违约责任。
2、甲方未能按本合同约定提供施工场地的,工期相应顺延。
3、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合合同约定的要求,乙方必须承担质量责任。
若事后甲方提出复查,复查合格时费用由甲方承担,复查结果不合格,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。
4、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
5、甲方逾期付款的,每逾期一日,按应付而未付款的1‰向乙方支付违约金。
6、乙方逾期竣工通电或逾期向甲方提供供电部门竣工验收证明并通过甲方验收,每逾期一日,按工程造价的1‰向甲方支付违约金,甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除。
逾期超过 15 日,甲方有权解除合同,按本合同终止和解除条款执行。
乙方因此影响甲方工程进度的,则按本合同工程造价的90%结算,并赔偿由此给甲方造成的损失。
7、若乙方的产品质量、工程质量、售后服务质量未能达到本合同约定的要求,经甲方验收不合格的,甲方有权按本合同终止和解除条款执行。
若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方同意的期限内无偿进行更换、维修、整改并承担由此所产生的一切费用及经济损失,直至通过验收,由此而延误工期的,须承担违约责任。
8、乙方必须按供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料,严格进行施工,如不符合同的约定,甲方有权拒绝验收和付款,乙方必须在指定时间内进行整改,如乙方拒不整改或在限期内未整改完成的,乙方向甲方交纳该工程造价的 2 %作为违约金。
由此而延误工期的按本条第6款执行。
否则,甲方有权立即解除本合同,乙方除支付上述违约金外,甲方已付款项全部退回,由此而造成的一切责任及经济损失均由乙方负责。
9、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付工程造价的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。