中国工商银行房地产开发合同详细版
中国工商银行房地产开发合同示范文本
中国工商银行房地产开发合同示范文本In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent DisputesAnd Achieve The Effect Of Common Interests某某管理中心XX年XX月中国工商银行房地产开发合同示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
银行房地产开发合同7篇
银行房地产开发合同7篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲方具备提供房地产开发融资服务的资质和能力，乙方已取得某房地产项目的开发权利，为共同促进项目开发及双方互利共赢，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同宗旨双方本着平等互利、合作共赢的原则，通过本次合作，共同推进房地产开发项目的顺利进行，实现双方共同发展。
二、合作事项1. 甲方为乙方提供房地产开发项目的融资服务，包括项目贷款、流动资金贷款等金融服务。
2. 乙方负责房地产项目的开发、建设、销售等全部工作，确保项目按照约定进度进行。
三、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目地点：__________3. 项目规模：__________4. 项目开发周期：预计自合同签订之日起______年内完成。
四、融资服务条款1. 甲方将根据乙方的需求及项目进展情况提供融资服务，具体贷款额度、利率、期限等条款将根据实际协商确定。
2. 乙方应按照约定用途使用贷款资金，确保资金专款专用。
3. 乙方应按时偿还贷款本息，如未能按时偿还，甲方有权采取法律手段进行催收。
五、项目开发条款1. 乙方应制定详细的项目开发计划，确保项目按照约定进度进行。
2. 乙方应确保项目质量，遵守相关法律法规及规范标准。
3. 乙方应及时向甲方汇报项目进展情况，如遇到重大问题应及时沟通。
六、销售条款1. 乙方负责项目的销售事宜，应按照约定完成销售目标。
2. 乙方应遵守相关法律法规及规范标准，确保销售过程的合法性和公平性。
3. 双方应按照约定分配销售收益。
七、保密条款1. 双方应对涉及本次合作的所有商业秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息包括但不限于项目资料、融资方案、销售策略等。
八、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
中国工商银行房地产开发合同通用版
编号：YK-HT-055673中国工商银行房地产开发合同Real estate development contract of industrial andCommercial Bank of China甲方：_________________________乙方：_________________________日期：_________年_____月_____日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design中国工商银行房地产开发合同立合同单位：____________________(以下简称甲方)____________________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模____________________________________________________________________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式____________________________________________________________________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
工商银行房地产开发合同
工商银行房地产开发合同甲方（出卖人）：工商银行乙方（买受人）：（请在此填写您的姓名）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况甲方开发的商品房位于（请在此处填写项目地址），项目名称：（请在此处填写项目名称）。
该房屋户型为（请在此处填写户型），房屋结构为（请在此处填写房屋结构），房屋总价为（请在此处填写总价）。
二、合同目的乙方购买甲方商品房，用于房地产开发项目，作为商业或住宅使用。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
四、价格及支付方式甲方按照双方协商的价格，在约定的时间内向乙方支付商品房款项。
乙方应当按照约定支付款项，不得无故拖延或拒绝支付。
五、交付时间及条件甲方应当在约定的时间内将符合约定的商品房交付给乙方。
交付时，应当符合国家法律法规规定的交付条件，并按照约定办理房屋交接手续。
六、违约责任1. 甲方逾期交付商品房的，应当按照逾期交付时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
2. 乙方逾期支付商品房款项的，应当按照逾期付款时间计算违约金，每逾期一天，按照合同总金额的万分之五支付违约金。
3. 其他违约行为按照国家法律法规和相关规定处理。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向人民法院起诉。
八、其他条款1. 双方可以就房屋交付、产权登记、质量保证、配套设施、物业管理等其他未尽事宜进行约定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至房地产开发项目完成之日止。
3. 双方应当遵守国家法律法规和相关规定，不得违反本合同的约定，不得侵犯他人的合法权益。
4. 本合同中甲方的权利和义务不受工商银行法定代表人或股权变更的影响。
5. 本合同中涉及的通知和文件，应当以书面形式送达至双方。
银行房地产开发合同3篇
银行房地产开发合同3篇篇1银行房地产开发合同一、合同变更和解除1. 在签署本合同后，若需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。
变更协议具有与本合同同等效力。
2. 在签署本合同后，若因不可抗力或其他原因需要解除合同，应提前30天书面通知对方，并经双方协商一致。
解除合同后，双方应按照约定的方式处理已付款项及合同履行过程中产生的其他费用。
二、合同签订1. 房地产开发商应向贷款银行提供真实、准确的资料，包括但不限于企业资质、项目规划、资金来源等。
2. 贷款银行应对房地产开发商提供的资料进行审核，并在审核通过后签署合同，提供相应的贷款支持。
三、贷款方式1. 贷款银行可根据房地产项目的具体情况提供一次性或分期贷款。
2. 一次性贷款的利率、期限及还款方式应在合同中明确约定。
3. 分期贷款的具体方式、期限及分期付款的时间点应在合同中明确约定。
四、贷款利率1. 贷款利率以贷款银行公布的基准利率为基础，并按照国家有关规定浮动调整。
2. 贷款利率的浮动调整应提前通知房地产开发商，并在合同中明确约定。
五、还款方式1. 房地产开发商应按合同约定的时间和金额进行还款，确保贷款本息按时足额支付。
2. 若因特殊原因导致还款困难，房地产开发商应在还款期前向贷款银行提出申请，并经银行审核同意后调整还款方式。
六、贷款用途1. 贷款资金仅限于房地产项目的开发和建设，不得挪作他用。
2. 贷款银行有权要求房地产开发商提供项目的进展情况、资金使用情况等相关证明材料。
七、违约责任1. 若房地产开发商未按时足额还款，应按约定支付违约金，并承担相应的法律责任。
2. 若房地产开发商有严重违约行为，贷款银行有权解除合同，并要求房地产开发商赔偿相应的损失。
八、其他约定1. 本合同未尽事宜，应根据有关法律法规及双方的协商确定。
2. 本合同自双方盖章之日生效，至合同约定的到期日终止。
以上为银行房地产开发合同的主要内容，双方应严格履行合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
工商房子合同模板
工商房子合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工商房子合同模板甲方（卖方）：乙方（买方）：鉴于甲方拥有位于____市____区____街道____号的房屋（以下简称“该房屋”），并愿意将该房屋出售给乙方，乙方愿意购买该房屋，双方经协商，达成如下合同条款：第一条 房屋基本信息1.1 房屋地址：____市____区____街道____号1.2 房屋面积：____平方米1.3 房屋所有权证号：____第二条 购买价格2.1 乙方购买该房屋的价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 乙方应于本合同签订之日起____个工作日内，将首付款人民币（大写）：____元整（小写）：____元支付给甲方。
2.3 剩余房款人民币（大写）：____元整（小写）：____元，乙方应按以下方式支付：（1）自本合同签订之日起____个月内，每月支付人民币（大写）：____元整（小写）：____元；（2）自____年____月____日起，按中国人民银行同期贷款利率支付利息。
第三条 交付及过户3.1 甲方应在本合同签订之日起____个工作日内，将该房屋的所有权转移给乙方。
3.2 过户费用由乙方承担，具体费用双方协商解决。
3.3 甲方应保证该房屋在过户过程中不存在任何法律纠纷和瑕疵。
第四条 违约责任4.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同购买价格的____%。
4.2 甲方未按约定时间办理过户手续的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
第五条 争议解决5.1 双方在签订本合同及履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条 其他约定6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至房屋所有权转移完毕之日终止。
中国工商银行房地产开发合同2篇
中国工商银行房地产开发合同2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（购房者）：[甲方姓名/公司名称]乙方（开发商）：[乙方姓名/公司名称]鉴于甲方有意购买乙方开发的房地产项目，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规的规定，就购房事宜达成以下协议：一、合同目的与依据本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目交易中的权利与义务，成为双方共同遵守的法律依据。
二、项目基本情况乙方在中国工商银行开发的房地产项目位于[具体地址]，项目名称为[项目名称]，该项目已取得合法开发手续，符合城市规划和土地使用要求。
甲方购买该项目中的[具体物业描述]。
三、物业买卖条款1. 物业权属：乙方确保所售物业权属清晰，无争议，不存在抵押、查封等权利限制。
2. 交易价格：物业总价为人民币[大写金额]元整（￥[小写金额]）。
此价格包含附属设施及配套设施。
3. 付款方式：甲方应按照以下约定支付购房款项：（详细描述付款方式、时间节点等）。
4. 交付标准：乙方应于本合同签署后[具体日期]将符合交付标准的物业交付给甲方。
交付标准包括房屋结构、装修标准等（具体条款）。
5. 产权登记：乙方负责办理产权登记手续，甲方予以协助，产权登记相关费用由甲方承担。
四、违约责任与赔偿1. 若甲方未按照约定时间支付购房款项，视为违约，乙方有权解除本合同并追究甲方违约责任。
2. 若乙方未按照约定时间交付物业或交付的物业不符合合同标准，视为违约，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付相应赔偿金。
3. 其他可能的违约情形及处理方式（详细列出）。
五、保修与维护1. 乙方对销售的物业提供保修服务，保修期限及范围按照相关规定执行。
2. 物业的维护工作由甲方自行负责，但因乙方原因造成的损坏除外。
六、物业管理及收费物业管理方式、物业服务内容、收费标准及缴纳方式等详见物业管理协议（作为本合同附件）。
七、合同的变更与解除本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。
合同变更或解除需经双方协商一致，并书面确认。
银行房地产开发合同
银行房地产开发合同1. 合同背景该合同由银行与房地产开发商签署，旨在规范双方合作关系，明确各自的权利和义务。
银行为房地产开发商提供融资支持，帮助其完成开发项目。
房地产开发商则以物业抵押为银行提供资产保障，保障银行的资金安全。
2. 合同双方2.1 银行•名称：xxxx银行•地址：xxxxxx•联系人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx2.2 房地产开发商•名称：xxxx开发有限公司•地址：xxxxxx•法定代表人：xxxxxx•联系电话：xxxxxx3. 合同内容3.1 贷款3.1.1 银行为房地产开发商提供贷款，用于其承担的房地产开发项目。
贷款金额由双方商定，并在合同中明确。
3.1.2 房地产开发商应在合同规定的期限内按照约定的利率和方式偿还贷款本金和利息。
3.1.3 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权追究其法律责任。
3.2 抵押3.2.1 房地产开发商在签订合同时应向银行提供其名下的物业作为本合同的抵押。
3.2.2 如房地产开发商未能按照合同规定的方式偿还贷款，则银行有权对其提供的物业进行抵押处置。
3.2.3 房地产开发商应保证其提供的物业权属清晰，不存在权属争议，且无权属纠纷等问题。
如因物业存在问题导致银行受到损失，房地产开发商应承担相应的法律责任。
3.3 违约3.3.1 如房地产开发商未能按照合同规定的期限和方式偿还贷款，则视为违约。
银行有权采取法律措施追究其法律责任。
3.3.2 如房地产开发商提供的物业存在权属争议等问题，则视为违约。
银行有权采取抵押处置等法律措施。
3.3.3 如银行未能按照合同规定向房地产开发商提供贷款，则视为违约。
银行应承担因此产生的相应法律责任。
4. 合同生效条件4.1 合同生效条件为双方签字并盖章后生效。
4.2 合同生效后双方应严格执行合同，不得擅自更改合同内容。
5. 合同终止5.1 合同到期后自动终止。
5.2 如因任何原因需要提前终止合同，双方应签署书面协议，并按照协议的约定执行。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本中国工商银行商品房预售合同合同编号：________________甲方（卖方）：_____________________法定代表人：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（买方）：_____________________身份证件号码：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________第一条房屋的基本情况甲方所售房屋位于________市________区________街________号，为______结构，建筑面积________平方米，房屋用途为________。
第二条房屋的价款及支付方式乙方所购房屋的价款为人民币________元整（大写________元整），乙方应于本合同签订之日起______日内，向甲方支付购房款的______%作为定金，剩余款项应在______日内一次性付清。
第三条房屋的交付甲方应于本合同签订之日起______日内，将房屋交付给乙方，并保证房屋及附属设施设备完好无损。
第四条房屋的产权登记乙方应于本合同签订之日起______日内，持本合同及相关证件，到房屋所在地的房屋管理部门办理房屋产权登记手续。
第五条违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时将房屋交付给乙方，每逾期一日，应向乙方支付购房款的______%作为违约金；逾期超过______日，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房款及定金，同时甲方应向乙方支付购房款的______%作为违约金。
2. 若乙方违反本合同约定，未能按时支付购房款，每逾期一日，应向甲方支付未付购房款的______%作为违约金；逾期超过______日，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。
3. 若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。
银行房地产开发合同6篇
银行房地产开发合同6篇篇1甲方（银行）：_________________________乙方（开发商）：_________________________鉴于甲方具有提供房地产金融服务的资质和能力，乙方正在开展房地产开发项目并需要资金支持，双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，达成以下银行房地产开发合同：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在房地产开发项目中的合作关系，规定双方的权利和义务，保障双方利益，促进项目的顺利进行。
二、项目概况1. 项目名称：_________________________2. 项目地点：_________________________3. 项目规模：_________________________4. 项目内容：_________________________三、资金来源1. 甲方同意向乙方提供房地产开发贷款，用于本项目的开发、建设及运营。
2. 贷款金额、期限、利率等具体条款，将在双方另行签订的贷款合同中约定。
四、项目合作1. 乙方应保证项目的合法性和可行性，负责项目的开发、建设及运营。
2. 甲方有权监督项目的进展，确保贷款资金的安全。
3. 双方应共同协商，解决项目合作过程中出现的问题。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照贷款合同的约定，提供或停止提供贷款。
2. 甲方有权监督乙方项目进展，确保贷款资金的安全。
3. 甲方应按时提供贷款，确保项目的顺利进行。
4. 甲方应遵守国家法律法规，维护金融市场的稳定。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应保证项目的合法性和可行性，负责项目的开发、建设及运营。
2. 乙方应按时偿还贷款，支付利息。
3. 乙方应接受甲方的监督，提供项目进展情况及相关资料。
4. 乙方应遵守国家法律法规，确保项目的合规性。
七、违约责任1. 如乙方未按时偿还贷款或支付利息，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致项目进展缓慢或停滞，甲方有权停止提供贷款。
银行房地产开发合同2篇
银行房地产开发合同2篇篇1甲方（银行）：__________乙方（开发商）：__________鉴于甲方具备提供金融服务的资质和能力，乙方拥有房地产开发资质和项目资源，双方根据平等互利原则，经友好协商，就甲方为乙方提供房地产开发金融服务事宜达成如下合同协议：一、合同目的与原则本合同旨在明确甲方向乙方提供金融服务的具体事项，包括贷款、结算及其他金融服务内容，以支持乙方的房地产开发项目顺利进行。
双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则签订本合同。
二、金融服务内容1. 贷款服务：甲方同意向乙方提供房地产开发项目贷款，贷款金额、期限、利率等条款按照双方另行签署的贷款协议执行。
2. 结算服务：甲方将为乙方的房地产开发项目提供全面的结算服务，包括但不限于工程款支付、销售资金归集等。
3. 其他金融服务：甲方根据乙方需要，可为其提房地产开发项目相关的其他金融服务，具体服务内容、标准等由双方另行约定。
三、项目概况与贷款用途1. 项目名称：__________。
2. 项目地址：__________。
3. 乙方应将甲方提供的贷款资金仅用于本房地产开发项目，不得挪作他用。
四、贷款发放与资金监管1. 甲方按照贷款协议的约定，及时足额发放贷款。
2. 乙方应接受甲方对贷款资金使用的监管，确保贷款资金专款专用。
3. 甲方有权对乙方的项目进展情况进行检查，确保项目的正常进行。
五、还款与担保1. 乙方应按照贷款协议的约定，按时足额偿还甲方贷款。
2. 乙方应提供甲方认可的担保措施，确保贷款的偿还。
3. 若乙方未能按时还款，应按照约定承担违约责任。
六、保密条款1. 双方应对本合同的内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管涉及对方的商业秘密和机密信息。
七、违约责任1. 若乙方未按约定使用贷款资金或未按时还款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因未按约定提供金融服务，乙方有权要求甲方承担违约责任。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本合同编号，__________。
甲方（开发商），__________（营业执照号，__________）。
乙方（购房人），__________（身份证号，__________）。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方所建工商银行预售房屋的销售事宜达成如下合同：第一条房屋基本信息。
1.1 项目名称，__________。
1.2 房屋坐落，__________。
1.3 房屋建筑面积，__________平方米。
1.4 房屋用途，__________。
1.5 房屋总价，__________元（大写，__________）。
第二条交易标的。
2.1 甲方承诺向乙方出售上述房屋，并保证该房屋的所有权清晰、无争议。
2.2 乙方同意购买上述房屋，并按照约定支付房款。
第三条交易价格及支付方式。
3.1 房屋总价为__________元，乙方应在签订本合同之日起__________日内一次性支付全部房款。
3.2 乙方应将房款支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下，__________。
第四条房屋交付。
4.1 房屋交付日期为__________，甲方应在交付前保证房屋的完好状态，并提供相关的产权证明文件。
4.2 乙方应在收到房屋交付通知后__________日内办理房屋过户手续。
第五条违约责任。
5.1 若甲方未能按时交付房屋或房屋存在质量问题，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按时支付房款或拒绝办理房屋过户手续，应承担相应的违约责任。
第六条其他事项。
6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 乙方（盖章），__________。
签订日期，__________ 签订地点，__________。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕义务止。
合同内容如有争议，应依法解释。
工行购房合同模板
工行购房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！工行购房合同模板甲方（购房人）：【甲方姓名】乙方（开发商）：【乙方名称】鉴于甲方有意购买乙方开发的房屋，双方经协商达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条 房屋基本情况1.1 乙方同意出售给甲方位于【房屋地址】的房屋一套，房屋具体情况如下：（1）房屋坐落：【坐落】（2）房屋结构：【结构】（3）房屋面积：【面积】平方米（4）房屋户型：【户型】（5）房屋楼层：【楼层】（6）房屋朝向：【朝向】第二条 价格及支付方式2.1 双方确认，甲方向乙方支付购房款共计人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。
2.2 甲方支付购房款的方式如下：（1）甲方于【付款时间】前向乙方支付定金【定金金额】元整，定金交付后视为甲方对本合同的正式承诺。
（2）甲方应于【付款时间】前向乙方支付首付款【首付款金额】元整。
（3）甲方应于【付款时间】前向乙方支付剩余房款【剩余房款金额】元整。
第三条 交付及交付时间3.1 乙方应按照合同约定，在【交付时间】前将具备交付条件的房屋交付给甲方。
3.2 甲方应按照合同约定，在收到乙方通知后按时到指定地点领取房屋钥匙。
第四条 质量及保修4.1 乙方保证所售房屋符合国家关于房屋质量和安全的相关规定，并承担房屋质量问题的维修责任。
4.2 乙方应按照购房合同约定，对房屋进行保修，保修期限自房屋交付之日起计算。
第五条 权属转移5.1 乙方应在本合同签订之日起【权属转移时间】内，将房屋的所有权转移给甲方。
5.2 甲方应按照乙方的要求，提供办理权属转移所需的全部证件和资料。
第六条 违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方未按照约定时间支付购房款的，乙方有权解除本合同，并追究甲方的违约责任。
6.3 乙方未按照约定时间交付房屋的，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。
中国工商银行房地产开发合同(合同范本)
A contract is generally a legal act of both parties and can only be established if the parties reach an agreement. Protect the legal rightsof both parties after signing.（合同范本）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________中国工商银行房地产开发合同(合同范本)中国工商银行房地产开发合同(合同范本)说明：合同一般是双方的法律行为，只有双方当事人达成协议才能成立。
签订合同后依法保护双方的合法权益，避免很多不必要的争议。
可用作电子存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。
立合同单位：____________________（以下简称甲方）____________________（以下简称乙方）为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模____________________________________________________________ ________________________________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元（其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元）。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式____________________________________________________________ ________________________________________________四、各方责任甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________经营方式：____________________________________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
工商银行预售合同范本
工商银行预售合同范本合同编号，【编号】。
甲方，【工商银行名称】。
地址，【工商银行地址】。
联系方式，【工商银行联系方式】。
乙方，【购房人姓名】。
地址，【购房人地址】。
联系方式，【购房人联系方式】。
鉴于甲方是一家合法注册的银行机构，具有从事房地产金融业务的资质和能力；乙方是一名具有购房意愿和能力的个人，双方经协商一致，就乙方购买甲方预售房屋事宜达成如下合同：第一条预售房屋基本信息。
甲方将位于【房屋地址】的【房屋类型】房屋，面积约【房屋面积】平方米，楼层为【楼层信息】，具体房屋信息详见《房屋预售合同附件》，出售给乙方。
第二条房屋价格和付款方式。
1. 房屋总价为【房屋总价】万元，乙方需按照甲方规定的付款方式进行支付。
2. 乙方需在签订本合同后【具体时间要求】内支付首付款【首付款金额】万元，余款在房屋交付时一次性支付。
第三条房屋交付和交付标准。
1. 房屋交付时间为【交付时间】，具体交付标准详见《房屋预售合同附件》。
2. 甲方保证房屋的质量符合国家相关标准，并承诺在交付后一定期限内对房屋进行维修和保养。
第四条其他约定。
1. 乙方购买房屋后，需按照国家相关规定进行产权登记手续。
2. 乙方在购房过程中需遵守甲方相关规定，如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方承担相应责任。
第五条合同生效和解决争议。
1. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期为【合同有效期】。
2. 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
3. 若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（盖章），_______________。
乙方（盖章），_______________。
签订日期，_______________。
中国工商银行房地产开发合同标准版本
文件编号：RHD-QB-K4744 （合同范本系列）甲方：XXXXXX乙方：XXXXXX签订日期：XXXXXX中国工商银行房地产开发合同标准版本中国工商银行房地产开发合同标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
立合同单位：_____________(以下简称甲方)_____________(以下简称乙方)为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模________________________二、总投资及资金筹措总投资________万元(其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元)。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式________________________四、各方责任甲方：_____________乙方：_____________经营方式：________________五、资金偿还及占用费资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理1.成本核算范围：_________2.决算编制：_____________3.财产清偿：_____________七、利润分配：___________八、违约责任：___________九、其他1.该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
2.________方经济责任由________担保。
保证方有权检查督促________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
中国工商银行房地产开发合同
中国工商银行房地产开发合同前言房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，其规模和影响力在不断扩大。
在房地产开发中，银行的角色不可忽视。
中国工商银行作为中国五大国有商业银行之一，其在房地产开发领域的重要性不言而喻。
然而，在房地产开发过程中，出现的种种问题也层出不穷。
在保证银行利益和房地产开发商利益的前提下，制定一份合适的合同对于双方都非常重要。
本篇文档将对中国工商银行房地产开发合同进行分析和介绍。
合同主要内容合同背景本合同是由中国工商银行与房地产开发商双方根据各自权利义务自愿协商，达成一致意见签订的。
本次房地产开发的主要目的是为了满足居民、企业等各方的需求。
合同条款本合同主要包括以下条款：第一章合同的对象本合同的双方对象是中国工商银行和房地产开发商，双方签署有效合同后，享有各自的权利和承担各自的义务。
第二章合同的内容本合同的内容包括合同的目的、主要条款、保证、义务、违约责任等。
第三章合同的期限本合同的期限根据具体的房地产开发项目约定，房地产开发商应按照约定期限按照相关规定履行开发义务。
第四章合同的条款和解除当出现以下情形之一时，本合同可以被解除：•履约期间内，出现一方未履约的情况；•根据特定条件和协议，双方可以解除本合同。
第五章合同的保密与解释合同双方均应保守本合同内容的秘密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
本合同如有争议，应由双方协商解决。
如协商不成，应提交有关部门或仲裁机构处理。
合同的意义保障双方权益本合同的签订，可以明确银行和房地产开发商之间的各自权利和承担的义务。
遵守本合同规定，可以保障双方的权益。
促进合作发展银行和房地产开发商之间的合作是为了实现各自的利益，也是为了推动社会和经济的发展。
合同的签订，可以为双方的合作发展提供更加可靠的保障。
结论房地产开发是当前中国经济中的重要组成部分，银行在其中的地位日益重要。
中国工商银行房地产开发合同的签订，可以保障银行和房地产开发商的权益，促进二者的合作发展，为推动中国经济健康有序地发展提供了可靠保障。
银行房地产开发合同
银行房地产开发合同合同双方本合同由以下双方签订:甲方: [银行名称]乙方: [房地产开发商名称]合同目的本合同是为银行向房地产开发商提供贷款所签订的文件。
该贷款用于房地产开发商的房地产项目，包括但不限于土地购置、建筑工程等费用。
贷款细节贷款金额银行向房地产开发商提供的贷款总额为贷款金额元人民币。
房地产开发商必须保证该金额足以支付项目所需的费用。
利率该贷款的利率为利率%，按照每年360天计算。
房地产开发商必须在还款期限内偿还贷款本金和利息。
在此期间，房地产开发商必须按照合同规定的还款计划进行还款，包括本金和利息。
抵押物该贷款需提供抵押物，作为保证。
抵押物的性质、权利和其他事项需经过双方协商，另行规定。
协议细节合同起效日期本合同自合同起效日期起生效，并持续至还款期限内还清贷款。
合同违约如果房地产开发商有以下任何一项行为，则视为违反合同，并由银行采取相应措施，包括但不限于：1.拒绝按时还款；2.提供虚假信息；3.未经银行同意将贷款款项用于非约定用途。
如果出现上述情况，银行有权终止本合同，并采取适当的法律措施追讨欠款，同时房地产开发商须承担相应的法律责任。
在合同期内，如果有任何变更需求，必须经过双方协商，提前达成书面协议或者合同变更协议，并经过银行批准后方可生效。
合同解除在以下情况下，银行和房地产开发商均有权解除本合同：1.双方协商解除；2.房地产开发商未能按时还款。
签署本合同自签署之日起生效。
甲方：____________________________乙方：____________________________签署日期：________________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国工商银行房地产开发合同
详细版
What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion
and performance of the contract
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-024882
中国工商银行房地产开发合同详细版
立合同单位：
____________________（以下简称甲方）
____________________（以下简称乙方）
为明确责任，恪守信用，特签订本合同，共同信守。
一、项目内容及规模
______________________________________________________
______________________________________________________ 二、总投资及资金筹措
总投资________万元（其中：征地费________万元、开发费________万元，建安费________万元）。
投入资金规模________万元，甲方出资________万元。
预收款________万元，乙方出资________万元。
三、合作方式
______________________________________________________
______________________________________________________
四、各方责任
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
经营方式：____________________________________________
五、资金偿还及占用费
资金占用费按月利率_________‰计付，并于每季末月的20日付给出资方。
资金的偿还按如下时间及金额执行________，最后一次还款时，费随本清。
六、财务管理
1．成本核算范围：_____________________________________ 2．决算编制：_________________________________________ 3．财产清偿：_________________________________________
七、利润分配：______________________________________________
八、违约责任：______________________________________________
九、其他
1．该项目资金在________行开户管理，双方确认________行有权监督资金使用。
2．________方经济责任由________担保。
保证方有权检查督促
________方履行合同，保证方同意当________方不履行合同时，由保证方连带承担经济责任。
3．________方愿以________作抵押品，抵押品另附明细清单作为本合同的附件，________方不履行合同时，________方对抵押品享有处理权和优先受偿权。
本合同正本一式________份。
甲方执________份，乙方________份。
合同副本________份，报送________等有关单位各存一份。
双方代表签字后生效。
本合同附件有________与本合同有同等效力。
本合同的修改、补充须经甲乙双方签订变更合同协议书，并须保证方同意，作为合同的补充部分。
甲方：（单位公章）_____________
代表人：_______________________
乙方：（单位公章）_____________
代表人：_______________________
保证方：（单位公章）___________
代表人：_______________________
这里填写您的名字
本文档文字均可以自由修改。