开发商购房合同书详细版
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇开发商购房合同范本如何拟定？买售人应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地房地产开发主管部门咨询，如无异议视为双方同意内容。
下面小编给大家带来开发商购房合同范本。
开发商购房合同范本篇1出卖人(以下简称甲方)：_________________法定代表人：__________联系电话：________注册地址：___________邮政编码：__________营业执照号码：_______________________开户行：_____________帐号：_____________委托代理人(房地产经纪机构)：_____________法定代表人：__________联系电话：_________注册地址：____________邮政编码：_________营业执照号码：_____________________________房地产经纪机构资格证书编号：_____________开户行：__________帐号：_______________买受人(以下简称乙方)：______________________国籍/法定代表人：_____身份证(护照)/营业执照号码：_____地址：_____________邮政编码：_____________联系电话：_________________________________委托代理人：_______________________________国籍/法定代表人：________身份证(护照)/营业执照号码：___地址：____________邮政编码：______________联系电话：_____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则，经协商一致，达成如下条款：第一条民屋情况该民屋销售许可证号：____民屋座落：_____区、县__路、道、街_____。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：______________________乙方（买受人）：______________________鉴于甲、乙双方就购买房产事宜，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，就甲方开发的房地产项目（以下简称“该房产”）的买卖事宜签署本协议。
本协议旨在明确双方的权利义务，确保双方在购房交易过程中的合法权益。
二、房产描述1. 房产位置：该房产位于______________________。
2. 房产面积：建筑面积为______平方米。
3. 房产结构：具体结构详见附件之房产平面图及说明。
4. 配套设施：该房产配套设施包括______等。
三、价格与支付方式1. 房产总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）本协议签署之日起______日内，支付定金人民币______元；（2）房屋交付前支付尾款人民币______元。
四、房屋交付1. 交付期限：甲方应于本协议签署后的______个月内，将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋交付时，甲方应提供房屋权属证书等相关文件。
3. 乙方未按照约定支付购房款项的，甲方有权顺延交付日期。
五、违约责任1. 甲方未按约定时间交付房屋的，应支付乙方违约金，违约金为房屋总价的______%。
2. 乙方未按照约定时间支付购房款项的，甲方有权解除本协议，并扣除乙方已支付的定金。
3. 其他违约情况，双方应根据法律、法规及相关规定承担违约责任。
六、保修责任1. 房屋交付后，如因甲方原因造成房屋质量问题，甲方应承担保修责任。
2. 保修期限及保修范围详见附件之保修协议。
七、产权登记与权属证书1. 甲方应在房屋交付后______个月内，为乙方办理产权登记手续。
2. 产权登记完成后，甲方应在______日内将权属证书交付给乙方。
八、其他事项1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
开发商购房合同范本7篇
开发商购房合同范本7篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：__________________________________主要营业地：_________________________________法定代表人：_______________________乙方（买受人）：_____________________住所地：__________________________________身份证号码/护照号码：_________________________联系方式：_______________________鉴于甲方同意出售位于_______________（具体地址）的房产给乙方，双方在平等、自愿、公正的原则基础上，经过充分协商，达成如下协议：一、房产基本情况甲方出售的房产位于_______________（详细地址），房屋类型__________，建筑面积__________平方米，套内面积__________平方米，房屋结构__________，房屋布局__________等。
乙方已对房产进行实地勘察，对房产状况、位置、结构等均已了解并认可。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格：双方商定房产交易价格为人民币（大写）_____________________元整（小写￥__________元）。
2. 支付方式：乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起______日内，支付定金人民币（大写）____________元整（小写￥______元）；（2）房屋过户手续办理完成后______日内，支付剩余款项人民币（大写）____________元整（小写￥______元）。
三、房屋产权及过户1. 甲方保证对所售房屋拥有完全的产权，并保证在交易过程中无任何权属纠纷。
2. 双方应在合同签订后______日内，共同到房地产管理部门办理房屋产权过户手续。
开发商的购房合同范本8篇
开发商的购房合同范本8篇篇1甲方（卖方）：____________________（开发商名称）乙方（买方）：____________________（购房人姓名）鉴于甲、乙双方就购房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况1. 物业地址：____________________（详细地址）。
2. 房屋类型：____________________（如公寓、别墅等）。
3. 房屋面积：____________________（详细面积）。
4. 购房款项：总价______元人民币，包含各项税费。
其中首付______元人民币，余款按照贷款合同规定支付。
房屋的具体售价与支付办法细则需依据相关法律进行协商约定。
乙方需按照约定时间支付房款，逾期未付需承担相应违约责任。
二、物业交付及所有权转移甲方需在乙方支付完房款并完成贷款手续后，交付房屋并保证乙方取得该物业的所有权。
所有权证书的办理将按照国家相关法律法规的规定执行。
在所有权证书完成之前，甲方提供暂时证件证明乙方的购房事实，以确保乙方对房屋的合法占有和使用权。
甲方承诺在完成房屋交付后一定时间内办理所有权转移手续，逾期未办理需承担相应违约责任。
三、物业质量保证与物业维修管理篇2甲方（卖方）：____________________注册地：____________________地址：____________________乙方（买方）：____________________注册地：____________________地址：____________________鉴于甲方是合法的开发商，拥有欲出售的房产的合法所有权和处置权；乙方有意购买甲方所拥有的房产。
为了明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平的原则下，经友好协商，达成如下购房合同：一、房产基本情况1. 房产位置：____________________2. 房产类型：住宅/公寓/商业/其他（请根据实际情况选择并填写）3. 房产面积：____________________平方米4. 购房总价：人民币____________________元（大写：____________________）二、付款方式及期限1. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签约时支付定金：人民币____________________元。
开发商购房合同范本(2024精)
开发商购房合同范本1. 合同概述本合同由开发商和购房者双方签订，针对购房者购买开发商所开发的房产进行约定和规定。
本合同具有合法性和约束力。
2. 合同条款合同条款将根据双方协商一致而确定，具体内容如下：2.1 房屋信息购房者将购买开发商开发的房产，包括但不限于房屋位置、建筑面积、使用权、土地权属等相关细节。
2.2 房屋交付时间开发商将在合同约定的日期前将房屋交付购房者，购房者应在交付日期到达后及时验收房屋。
2.3 房屋价格和支付方式2.3.1房屋总价为合同中约定的价格，购房者应按合同约定的方式支付房屋购买款项。
2.3.2房屋购买款项可以通过一次性付款或分期付款的方式支付，具体分期付款计划将在合同中详细列明。
2.4 房屋质量和保修期2.4.1开发商承诺所售房屋的质量符合相关建筑质量标准，并确保房屋具备良好的使用功能。
2.4.2开发商对所售房屋提供一定的保修期，具体保修期限为合同中约定的时间。
2.5 合同解除2.5.1若购房者未按合同约定的时间和方式支付购房款项，则开发商有权解除合同，并向购房者收取相应的违约金。
2.5.2若开发商未按合同约定的时间和方式交付房屋，则购房者有权解除合同，并要求开发商退还已支付的购房款项。
2.6 争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
若无法协商解决，则可以向相关法律机构提起诉讼。
3. 其他条款3.1 合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效，任何对合同的修改或变更应经过双方协商，并以书面形式进行确认。
3.2 合同解除和违约责任双方应全面履行合同约定的义务，若一方违约，则应承担相应的违约责任。
3.3 合同附录本合同的附录包括但不限于房屋平面图、技术规范、装修标准等相关文件，附录与合同具有同等法律效力。
4. 签字确认双方确认本合同的内容并对其真实性和有效性做出保证，双方签字盖章即视为对合同内容的认可和接受。
•开发商签字盖章：__________•购房者签字盖章：__________5. 合同生效和文本权威本合同一式两份，并由双方各持一份，双方共同具有其生效和解释权。
开发商购房合同（12篇）
开发商购房合同开发商购房合同(12篇)随着法律观念的日渐普及，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的开发商购房合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
开发商购房合同1卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：第一条房屋的基本情况甲方房屋坐落于xx;位于第xx层xx户，房屋结构为xx，房产证登记面积xx平方米，地下室一间，面积xx平方，房屋权属证书号为xx。
第二条价格以房产证登记面积为依据，每平米xx元，该房屋售价总金额为xx 万元整，大写：xx。
第三条付款方式乙方于本合同签订之日向甲方支付定金xx元整，大写：xxx，xx 日内交付xx万元，余款xx元在房屋过户手续办理完毕之日支付。
第四条房屋交付期限甲方应于本合同签订之日起xx日内，将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的`逾期应付款有权追究违约责任。
自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的xx%向甲方支付违约金。
逾期超过xx日，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解第六条其他1、因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
2、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。
3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意由xx方所在地人民法院起诉。
4、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。
均具有同等效力。
甲方：乙方：年月日开发商购房合同2甲方： (卖方);联系方式： ;常住地址： ;乙方：(买方) ;联系方式： ;常住地址： ;签订日期：年月日根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
一、甲方将其拥有独立产权的位于x市/区x的房屋(房屋所有权证编号：，建筑面积平房米)以人民币出售给乙方。
开发商怎么写购房合同模板
开发商怎么写购房合同模板甲方：（开发商名称）地址：（开发商地址）法定代表人：（开发商法定代表人姓名）电话：（联系方式）乙方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）电话：（购房人联系方式）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、真实合法的基础上，就甲方的房产项目中《楼盘名称》的购房事宜，达成如下协议：一、房屋基本信息1. 房屋坐落地点：（房屋地址）2. 房屋建筑面积：（建筑面积）3. 房屋用途：（住宅/商铺/办公楼等）4. 房屋价格：（具体价格）5. 房屋交付标准：（毛坯/精装修/半装修等）二、支付方式1. 本次购房款项总额为：（总价）2. 甲方与乙方约定购房款支付方式为：（一次性/分期付款等）3. 首付款额度：（首付款金额）4. 首付款支付时间：（具体时间）5. 分期付款计划及付款时间节点：（具体分期付款计划）三、房屋交付1. 房屋竣工验收合格后，甲方应在（具体时间点）前将房屋交付乙方。
2. 乙方应在收到交付通知后（具体时间点）内签署商品房交接验收手续，并支付尾款。
四、房屋权属1. 购房手续办理完毕后，房屋产权证书、竣工验收合格证书等文件应当及时办理，并移交给乙方。
2. 房屋所有权证书办理过程中如因乙方原因导致不能及时领取，乙方应承担相关责任。
五、违约责任1. 本合同一方违反约定，给对方造成损失的，应按照法律规定承担违约责任。
2. 若乙方逾期交纳尾款导致无法及时办理房屋产权证书等手续的，应承担延误责任。
六、其他1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，若协商不成，可向有关主管部门申请协调处理。
2. 本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（开发商）：____________________（盖章）乙方（购房人）：____________________（盖章）时间：年月日以上为购房合同模板示例，具体内容可根据实际情况进行调整修改，但需要保证合同的合法性和有效性。
开发商购房协议书范本8篇
开发商购房协议书范本8篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________营业执照注册号：____________________________资质证书号：_____________________________法定代表人：___________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________乙方（买受人）：____________________联系地址：________________________________电话：_____________________________邮箱：_____________________________身份证号或其他有效证件号码：____________鉴于甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方向甲方购买位于____________的房产一事，经友好协商，达成如下协议：一、物业基本情况物业地址：____________________________。
物业类型：住宅/商业/其他，建筑用途包括但不限于自住/租赁等。
物业状态为新建/存量房，权属清晰无争议。
详细物业信息、配套设施等详见附件。
二、购房款项及支付方式购房总价款为人民币________元整（大写）。
乙方应按照以下方式支付购房款项：签订本协议时支付定金________元整；在双方签订《商品房买卖合同》时支付首付款________元整；余款通过银行贷款方式支付。
具体支付细节和节点按双方后续协商达成的约定执行。
三、交付日期及标准甲方应于本协议签订后______天内将物业交付给乙方。
交付标准为：物业通过竣工验收，配套设施齐全且正常运行。
甲方在交付物业时，应提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》等相关文件。
开发商的购房合同范本3篇
开发商的购房合同范本3篇篇1购房合同范本甲方（开发商）：______________________（以下简称“甲方”）乙方（购房者）：______________________（以下简称“乙方”）鉴于乙方自愿购买甲方所开发的房产，为明确双方的权利与义务，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、房产基本信息1. 房产名称：_____________________2. 房产地址：_____________________3. 房产面积：__________平方米4. 房产用途：__________5. 房产总价：__________万元（大写：人民币__________元整）二、交付标准1. 房产交付标准：交付标准按照《建筑工程质量验收规范》（GB50300-2013）执行。
2. 房产交付时间：甲方应当于__________年__月__日前将房产交付给乙方。
三、房产价格及支付方式1. 乙方购买房产的总价款为人民币__________元整，按照以下方式支付：（1）首期款：于签订本合同之日起______日内支付______万元；（2）中期款：房产交付前______日内支付______万元；（3）尾款：房产交付时支付剩余款项。
四、房产权属及权利1. 房产权属证明：甲方应当在合同签订后______日内向乙方提供房产权属证明。
2. 房产变更：任何关于房产权属的变更，甲方应当及时通知乙方。
五、房产交付及验收1. 房产交付前验收：房产交付前乙方有权对房产进行验收，确认房产质量及交付标准是否符合合同约定。
2. 房产交付后维修：房产出现质量问题，乙方有权要求甲方在______日内进行免费维修。
六、违约责任1. 一方违约：若一方违约导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。
2. 双方违约：双方违约应当协商解决，无法协商解决的，可以向有关部门申请调解或仲裁处理。
七、争议解决本合同如有任何争议，双方应当友好协商解决，无法协商解决的，由双方协商选择向有关部门申请调解或仲裁解决。
开发商购房合同范本2篇
开发商购房合同范本2篇篇1甲方（出卖人）：____________________注册地：________________________________联系方式：________________________________营业执照号码：________________________________乙方（买受人）：____________________户籍所在地：________________________________联系方式：________________________________身份证号码：________________________________鉴于甲方是合法的房地产开发商，拥有所售房屋的合法所有权和处分权。
乙方有意购买甲方所售房屋，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就购房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：详细地址______________________________________；2. 房屋类型：________________，面积：______平方米；3. 房屋结构：______________________，户型布局合理；4. 房屋权属证明文件完整，不存在权属纠纷。
二、购房价格及支付方式1. 购房总价款为人民币（大写）_________________________元整（￥________）；2. 乙方应按照以下方式支付购房款：（1）签订本合同时支付定金人民币（大写）_________________________元整（￥________）；（2）房屋交付前支付购房款余额人民币（大写）_________________________元整（￥________）。
三、房屋交付及产权登记1. 甲方应当在乙方支付全款后，按照约定时间将房屋交付给乙方；2. 甲方应当在房屋交付后，按照国家有关规定协助乙方办理产权登记手续。
开发商购房合同范本（通用5篇）
开发商购房合同开发商购房合同范本（通用5篇）随着法律知识的普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。
那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的开发商购房合同范本（通用5篇），希望对大家有所帮助。
开发商购房合同1甲方：__________身份证号码：__________乙方：__________身份证号码：__________鉴于甲方已经于年月日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为_______房，建筑面积为_______平方米，按建筑面积计算，单价为人民币_______元，总价为人民币_______元。
经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。
为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。
一、转让价款、支付方式1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元；2、签订本协议之日起_______个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元；5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》（该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
2024年开发商购房合同范本5篇
2024年开发商购房合同范本5篇篇1购房合同范本甲方（出卖人）：[甲方姓名]乙方（买受人）：[乙方姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买商品房事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同标的物本合同涉及的房产为位于[详细地址]的商品房，房屋具体信息如下：1. 房屋类型：[房屋类型]2. 房屋结构：[结构类型]3. 房屋面积：[房屋面积]平方米4. 房屋位置：[具体位置描述]5. 其他附属设施：[附属设施描述]二、购房价格及支付方式1. 购房总价为人民币[购房总价]元（大写：[购房总价汉字大写]）。
2. 乙方应按照以下方式支付购房款项：（1）合同签订之日起X日内支付定金人民币[定金金额]元；（2）房屋交付前支付购房余款人民币[余款金额]元。
三、房屋交付1. 甲方应于本合同签订后的X个月内，将房屋交付给乙方。
2. 房屋交付时，甲方应提供房屋权属证书及相关证明文件。
3. 乙方在收到房屋交付通知后应及时验收，并在验收合格后在房屋交付验收单上签字确认。
四、产权登记及权属证书办理1. 甲方应在房屋交付后的一年内，负责办理房屋产权登记手续，并获取房屋权属证书。
2. 乙方应配合甲方提供办理产权登记所需的资料。
3. 产权登记完成后，甲方应及时将房屋权属证书交付给乙方。
五、违约责任1. 若乙方未按照约定时间支付购房款项，甲方有权解除本合同，并有权扣除乙方已支付的定金作为违约金。
若甲方违约未能按期交付房屋，乙方有权要求甲方双倍返还定金。
2. 若因甲方原因未能按期办理产权登记手续，乙方有权要求退房并追究甲方的违约责任。
3. 双方应履行合同约定的其他义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
六、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
开发商购房合同范本5篇
开发商购房合同范本5篇篇1甲方（开发商）：_________________________地址：_________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（购房者）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________身份证号码：____________________________鉴于甲方作为房地产开发商，合法拥有并出售位于_______________（地点）的房产项目，乙方自愿购买该项目中的房屋，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋位置：具体位于_____________________（详细地址）。
2. 房屋面积：建筑面积______平方米，套内面积______平方米。
3. 房屋结构：_______层住宅，户型为______，朝向______。
4. 配套设施：包括电梯、停车位、绿化等配套设施。
二、购房款项及支付方式1. 房屋总价款：人民币______元（大写：_____________________）。
2. 支付方式：采用______方式支付，具体支付时间节点如下：（1）定金：人民币______元；（2）首付款：人民币______元；（3）贷款款项：（若适用）剩余款项由银行提供贷款支付。
三、房屋交付与验收1. 交付时间：甲方应于本合同签订后______个月内将房屋交付给乙方。
2. 交付条件：房屋应达到竣工验收标准，配套设施齐全。
3. 验收：乙方应在接到甲方交付通知后______日内进行验收，如有异议，应当及时提出。
四、违约责任与风险承担1. 乙方逾期付款的，应按照逾期天数支付违约金，每逾期一天支付总房款的______%作为违约金。
开发商的购房合同范本5篇
开发商的购房合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1购房合同范本甲方（开发商）：__________ 公司乙方（购房者）：__________ 先生/女士鉴于甲方是一家合法注册的开发公司，具有丰富的房地产开发经验；乙方是一名具有购房意愿和购房能力的个人，在双方平等自愿的基础上，经过友好协商，就甲方提供的具体房屋进行购买，特订立如下合同，以资确认：第一条房屋基本情况甲方将位于＿＿市＿＿区＿＿路＿＿号的一处房屋，共计建筑面积＿＿平方米（具体面积以实际测量为准），房屋楼层为＿＿层，房屋形式为＿＿房＿＿厅＿＿卫＿＿阳台等，附带车库＿个。
该房屋的土地权属为甲方所有，土地使用年限为＿＿年，产权性质为商品房。
第二条房屋价格甲方将该房屋正式售价定为人民币＿＿元整（￥______），乙方同意购买该房屋，双方约定的首付款为人民币＿＿元（首付款的具体金额以甲方书面通知为准），乙方应在签订本合同之日起______天内将首付款支付给甲方，余款将在交房时一次性支付。
第三条房屋交房时间该房屋预计交房时间为房屋建设面完工之日，若因不可抗力等原因导致延期交房，甲方应提前______天书面通知乙方，并双方再协商确定一个新的交房时间。
乙方应届时前来签署交房手续，并支付余款。
第四条房屋交易过户房屋交易过户手续由甲方办理，乙方在收到交房通知后，应按时前来房屋所在地进行过户手续。
乙方在过户时应提供真实有效的个人身份证及其他有关材料，如因乙方自身原因导致过户延误，造成的一切后果由乙方自行承担。
第五条房屋使用乙方购买该房屋后，享有该房屋的完整使用权，但不得擅自转让、出租或以其他方式处置该房屋。
如乙方有上述行为，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条房屋维修房屋交付给乙方之后，房屋内部的维修和保养由乙方自行负责；外部的维修和保养由物业公司负责。
在保修期内，若房屋发生非人为原因的损坏，乙方可免费享受甲方提供的售后维修服务。
第七条其他约定1. 本合同自双方盖章之日起生效，生效后不可撤销。
开发商的购房合同范本6篇
开发商的购房合同范本6篇第1篇示例：购房合同是开发商和购房者之间的重要法律文件，约定了双方在买卖房屋过程中的权利和义务。
下面是一份关于开发商的购房合同范本：购房合同甲方（开发商）：___________乙方（购房者）：___________鉴于甲方系合法登记的开发商，拟出售其开发的房产，乙方为购房者，双方经友好协商，特订立本合同，以便明确双方的权利和义务。
第一条房屋基本信息1.1 甲方同意向乙方出售以下房产：___________（具体地址）。
1.2 房产的建筑面积：___________平方米，用途为___________。
1.3 房产的售价为人民币___________元整。
第二条付款方式2.1 乙方须在签订本合同之日起____天内向甲方支付定金人民币___________元整，作为诚意金。
2.2 乙方需在___________之前向甲方支付首付款人民币___________元整，剩余部分在交房时一次性支付。
2.3 付款方式：现金/银行转账（具体请填写）。
第三条交房日期3.1 甲乙双方约定的交房日期为___________。
3.2 如因不可抗力等原因导致延迟交房，应当书面通知对方并协商处理方式。
第四条房产交付标准4.1 房产交付时，应符合相关国家标准，乙方有权对房产进行验收。
4.2 若发现质量问题或者不符合约定标准，乙方有权要求甲方进行整改或者赔偿。
4.3 房产的装修标准为___________（可根据实际情况约定具体装修标准）。
第五条风险责任5.1 自本合同签订之日起至房产交付之日，房产的所有风险由甲方承担。
5.2 乙方应在房产交付之日起承担风险，包括但不限于房产内外装修、设备等。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担相应的违约责任。
6.2 若乙方未按时支付定金、首付款或者全款的，甲方有权要求解除合同并追究其违约责任。
6.3 若甲方未按时交付房产或者履行其他义务的，应当承担相应的违约责任。
2022开发商购房合同范本5篇
2022开发商购房合同范本5篇商品房购房合同怎么写?商品房销售时,房地产开发企业和买受人应当订立书面商品房买卖合同,那对于商品房购房合同你了解到多少呢?下面小编给大家分享一些2021开发商购房合同范本，希望能够帮助大家，欢迎阅读!2021开发商购房合同范本1卖方(甲方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________购买方(乙方)：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________根据国家有关房产的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。
第一条乙方购买甲方座落在____市____街____巷____号的房屋栋间，建筑面积为____平方米。
第二条上述房产的交易价格：第三条付款时间与办法：1.x2.x第四条甲方应于____年__月__日前将交易的房产全部交付给乙方使用。
第五条税费分担1.甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的____%的交易费;承担公证费、协议公证费。
2.乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的____%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第六条违约责任1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款____%的违约金。
2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款____%的违约金。
第七条本合同主体1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________单位，代表人是____________。
开发商全款购房合同范本
开发商全款购房合同范本甲方（卖方）：_____________________（以下简称“甲方”）地址：_________________________________________________联系电话：_________________________法定代表人：_________________________乙方（买方）：_____________________（以下简称“乙方”）地址：_________________________________________________联系电话：_________________________法定代表人：_________________________鉴于甲方为房地产开发商，拥有位于_____市/县_____区/镇_____路_____号的房产（以下简称“标的房产”），并愿意出售；乙方有购买该房产的意愿，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条标的房产1.1 甲方同意将位于_____市/县_____区/镇_____路_____号的房产出售给乙方，该房产建筑面积为_____平方米，具体位置及面积以房产证及土地使用权证为准。
1.2 甲方保证对该房产拥有合法、完整的所有权，且无任何抵押、查封等权利限制。
第二条价格及付款方式2.1 双方同意标的房产的交易价格为人民币（大写）_____元整（￥_____元）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_____日内一次性支付全部房款至甲方指定账户。
第三条交付与过户3.1 甲方应于收到全部房款后_____个工作日内将标的房产交付乙方使用，并保证房产交付时符合正常使用条件。
3.2 甲方应协助乙方办理房产过户手续，包括但不限于提供必要的文件和资料，确保过户手续的顺利进行。
第四条权利与义务4.1 甲方的权利与义务：4.1.1 甲方有权按照本合同约定收取房款。
4.1.2 甲方应保证标的房产的合法性，并负责处理与房产相关的任何法律纠纷。
开发商购房合同范本
开发商购房合同范本合同编号：________________甲方（出售方）：____________________地址：____________________电话：____________________法定代表人：____________________营业执照号码：____________________乙方（购买方）：____________________地址：____________________电话：____________________身份证号码：____________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在购房过程中的权利和义务，就乙方购买甲方开发的房产事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋名称：____________________2. 房屋地址：____________________3. 房屋面积：____________________平方米，房屋户型：____室____厅____卫。
4. 房屋结构：____________________5. 房屋所有权证号：____________________6. 房屋现状：[具体情况]第二条计价方式与价款1. 计价方式：按建筑面积计算，该房屋单价为人民币____元/平方米，总金额为人民币____元（大写：____元整）。
2. 付款方式：[具体付款方式]第三条房屋交付及产权登记1. 甲方应当在____年____月____日前，将符合本合同约定的房屋交付给乙方。
2. 甲乙双方应当在房屋交付后____日内，共同到房屋所在地的房屋管理部门办理房屋产权登记手续。
3. 办理房屋产权登记手续所需费用，按照国家有关规定由甲乙双方各自承担。
第四条违约责任1. 若甲方违反本合同约定，未能按时交付房屋或提供房屋质量不符合约定，乙方有权要求甲方限期改正，并按照合同总价款的____%支付违约金；若甲方逾期____日仍未改正的，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房款及利息，并按照合同总价款的____%支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YW-BH-031474
开发商购房合同书详细版
开发商购房合同书详细版
甲方(卖方)：
( 代签)
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。
第二条：付款方式
双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。
协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整，剩余房款乙方须在年月日
第三条：房屋过户
1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房，暂无房产证，所以甲乙双方都不具备过户条件，等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续，
因甲乙任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。
经甲乙双方协商一致同意办理张家口市下花园区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担。
2、本合同签订后，甲方对张家口市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。
本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》; 第四条：甲方责任
1、保证产权清晰，无抵押、查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和所有钥匙全部移交乙方。
3、甲方应结清该房屋交接日期前的所有费用，交接后发生的费用由乙方承担。
甲方应结清房屋交接前的天然气、水、电表入户费、物业等费。
4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
第五条：合同变更
1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第六条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第七条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定
甲方：________ 乙方：________
身份证号：________ 身份证号：________
电话：________ 电话：________
签约日期：________ 签约日期：________
见证人：________ 见证时间：________
XX网络科技有限公司
YunBo Network Technology Co., Ltd.。