建设工程分包设计合同范本2018
2018建设工程施工分包合同_合同范本
2018建设工程施工分包合同分包是由两个以上的承包人对筹建人负责，完成基本建设工程的合同。
从法律关系上分析，分包有两种情况：1、分别承包，即各承包人均独立地与发包人建立合同关系，各承包人之间并不发生法律关系。
2、联合承包，即承包人相互联合为一体，与发包人签订总包合同，然后各个承包人再签定数个分包合同，将项目建设中的各个单项工作落实到每一个承包人。
在实践中，这两种分包合同被广泛地使用，但它们的法律效果很不相同。
在分别承包中，各个承包人相互单独地对筹建单位负责，相互之间不发生任何法律关系;在联合承包中，承包人共同地对筹建单位负责，承包人之间发生连带之债的法律关系。
建筑施工分包合同示范文本总包方(甲方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________分包方(乙方)：____________________________地址：____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人：____________ 职务____________依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府××号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：________________二、工程地点：________________三、工程编号：_________施工许可证号：_______营业执照号：_______四、分包工程范围及工程量(附预算书)五、分包工程期限________年____月____日开工，________年____月____日竣工。
六、分包工程人工费用________元。
七、乙方投入工种及人数________人。
建设工程分包设计合同范本5篇
建设工程分包设计合同范本5篇篇1建设工程分包设计合同范本合同编号：【合同编号】合同签订日期：【签订日期】甲方（建设单位）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【甲方地址】联系电话：【联系电话】传真：【传真】乙方（设计单位）：【乙方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【乙方地址】联系电话：【联系电话】传真：【传真】鉴于甲方拟对【工程名称】项目进行施工，现按照相关法律法规规定，甲方与乙方就工程分包设计事宜达成如下协议：第一条项目基本情况甲方委托乙方对【工程名称】项目进行设计分包，项目基本情况如下：项目名称：【工程名称】项目地点：【项目地点】工程内容：【工程内容描述】工程规模：【工程规模描述】工程预算：【工程预算金额】设计周期：【设计周期描述】第二条设计范围与标准乙方应按照甲方的要求，完成以下工作内容：1. 编制工程概算、初步设计和施工图纸；2. 对工程进行可行性研究、环境影响评价等前期工作；3. 帮助甲方进行施工招投标工作；4. 对设计文件进行合理修改和完善；5. 完成其他甲方交办的相关工作。
第三条设计质量与验收乙方应保证设计文件的合理性、完整性和准确性，设计文件需符合国家相关法规、标准和规范。
甲方有权对乙方提交的设计文件进行审核和验收，若发现问题，乙方应及时进行修改并重新提交。
设计文件经甲方验收合格后，方可进入下一步工作。
第四条合同价款与结算1. 设计费用为【设计费用金额】，甲方应按照乙方提供的设计质量进行支付。
2. 设计费用支付方式：分两次支付，第一次支付【金额】作为预付款，在合同签订后的10个工作日内支付；第二次支付剩余款项，在验收合格后的10个工作日内支付。
3. 乙方完成其他相关工作，如辅助甲方进行施工招投标、审核施工图纸等，应得到额外报酬，报酬金额另行协商确定。
第五条合同变更与解决争端1. 若因工程变更或其他原因导致设计内容需要修改，甲方和乙方应及时进行协商并签订书面变更协议。
建设工程设计分包合同5篇
建设工程设计分包合同5篇篇1甲方（发包人）：___________________________乙方（设计人）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程规模：___________________________二、设计分包范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，承担本建设工程的设计工作。
设计范围包括但不限于：建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计、景观设计等。
2. 乙方应根据相关法律法规、规范及甲方要求进行设计，确保设计质量。
三、设计周期与进度1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内开始设计，并在XX个工作日内完成初步设计。
2. 甲方应对初步设计进行审查，并在XX个工作日内提出修改意见。
乙方应根据甲方的修改意见进行修改，并在XX个工作日内提交最终设计成果。
3. 乙方应确保设计进度符合甲方要求，如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担违约责任。
四、设计费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付设计费用，具体金额按照附件《设计费用明细表》执行。
2. 甲方在签订本合同后XX个工作日内支付设计费用的XX%作为预付款。
3. 乙方提交初步设计成果并经甲方审查通过后，甲方支付设计费用的XX%。
4. 乙方提交最终设计成果并经甲方确认后，甲方支付剩余的设计费用。
5. 支付方式：___________________________（如银行转账、现金等）。
五、知识产权归属1. 本工程设计的全部知识产权归甲方所有。
乙方仅享有为本项目提供设计的署名权。
2. 乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方同意，不得将本工程设计用于其他项目或公开披露。
建设工程分包设计合同范本5篇
建设工程分包设计合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（设计方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程分包设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要完成某建设工程的设计工作，并决定将其分包给具备相关资质和经验的乙方完成。
乙方同意按照甲方的要求，提供专业化的设计服务。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保设计工作的顺利进行。
二、工程概况本合同涉及的建设工程为_____________工程，工程地点位于_____________，工程规模_____________，工程内容_____________。
具体设计范围包括但不限于建筑结构、给排水、电气、暖通等方面的设计工作。
三、设计内容乙方应按照甲方的要求，完成以下设计工作：1. 完成建筑物的初步设计、方案设计及施工图设计；2. 提供设计说明及相关计算书；3. 编制施工图预算；4. 按时参加相关的技术交流和评审会议；5. 根据甲方要求，提供施工现场的技术支持和服务。
四、设计周期与进度1. 乙方应在合同签订后_____个工作日内开始设计工作，并在_____个月内完成初步设计；2. 乙方应按照甲方制定的进度计划进行工作，确保设计工作按时完成；3. 如因乙方原因导致设计进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方设计费用人民币_____元整；2. 设计费用支付方式：分期支付。
合同签订后_____个工作日内支付_____%，初步设计完成后_____个工作日内支付_____%，施工图完成后支付剩余款项；3. 如因乙方原因导致设计出现重大错误或延误，甲方有权扣减相应的设计费用。
六、质量要求与验收标准1. 乙方应确保设计工作符合国家相关法规和规范要求；2. 甲方有权对乙方的设计工作进行验收，验收标准为国家相关法规和规范要求；3. 若甲方对乙方的设计成果提出修改意见，乙方应及时进行修改并满足甲方要求；4. 若因乙方原因导致设计成果存在质量问题，乙方应承担相应的责任。
建设工程分包设计合同范本7篇
建设工程分包设计合同范本7篇篇1甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程分包设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________二、工程分包设计内容1. 设计范围：根据甲方需求，乙方承担以下设计任务：____________。
2. 设计阶段：包括方案设计、初步设计、施工图设计等阶段。
三、合同价款及支付方式1. 本工程设计费用总价为人民币________元（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下节点支付设计费用：合同签订后支付定金；提交初步设计方案后支付进度款；设计成果交付并经甲方验收合格后支付尾款。
具体支付比例及时间节点详见合同附件。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后____日内完成设计方案。
2. 初步设计应在合同签订后____日内完成并提交甲方审查。
3. 施工图设计应在初步设计审查通过后____日内完成。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行规范、标准进行设计，确保设计成果的质量和安全。
2. 甲方在收到设计成果后，有权对设计成果进行审查并提出修改意见。
乙方应根据甲方意见进行修改并重新提交。
3. 设计成果验收标准详见合同附件。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同所涉及的技术资料、商业秘密等予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密期限为本合同生效后至工程竣工验收合格之日起____年。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致设计成果质量不符合要求，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程施工专业分包合同范本2018
建设工程施工专业分包合同范本2018范本承包单位（甲方）：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:法定代表人（负责人）：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。
按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况1、总体工程名称：2、分包工程名称：3、工程地点：风险提示：允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的30％。
各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30％的，或者专业工程分包管理费超过30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。
同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。
另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。
4、分包工程范围：5、承包形式：6、工程期限：计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。
7、质量标准：（1）工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。
（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：___________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的责任、权利与义务1、甲方的责任、权利与义务（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作；（2）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；（3）督促乙方确保主合同责任的全面履行；（4）制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行；（5）制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施；（6）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；（7）负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；（8）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；（9）按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议；（10）根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。
建筑分包合同范本2018
建筑分包合同范本2018甲方（总承包商）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________乙方（分包商）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________联系电话：_________________________鉴于甲方作为总承包商已与业主签订了建筑工程施工合同，且甲方决定将部分工程分包给乙方施工，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本建筑分包合同（以下简称“本合同”），以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：________________________1.4 工程规模：________________________1.5 工程质量标准：______________________1.6 工程工期：________________________1.7 工程价款：________________________1.8 其他：___________________________第二条分包范围及内容2.1 乙方应按照甲方的要求和本合同约定，完成以下分包工程内容：（1）_______________________________（2）_______________________________（3）_______________________________2.2 乙方应保证分包工程的质量、安全、环保等符合国家及地方相关法律法规和标准。
建筑分包合同范本2018
建筑分包合同范本2018甲方（总承包方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系方式：____________________乙方（分包方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系方式：____________________一、分包工程概况1. 工程名称：[分包工程的具体名称]2. 工程地点：[工程的具体地点]3. 工程内容：[详细描述分包工程的范围和工作内容]二、分包工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程质量标准1. 本分包工程质量标准双方约定为：[具体的质量标准，如国家相关标准、行业标准等]2. 乙方应严格按照施工图纸、技术交底及相关规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。
如工程质量未达到标准，乙方应负责返工直至合格，返工费用由乙方承担。
四、合同价款及支付方式1. 本分包工程合同价款为：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 上述合同价款为固定总价，不因任何因素而调整，但经双方协商一致的变更除外。
3. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元；（2）进度款：根据工程进度，按[具体百分比或时间节点]支付；（3）竣工款：工程竣工验收合格后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元；（4）质保金：质保期满后[具体百分比]%，计人民币[大写金额]元。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 负责向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，并对乙方进行施工技术指导。
2. 有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，如发现问题有权要求乙方及时整改。
2018版建设工程施工专业分包合同6篇
2018版建设工程施工专业分包合同6篇全文共6篇示例，供读者参考篇12018版建设工程施工专业分包合同一、甲方（分包商）：______________住所地：______________电话：______________邮编：______________统一社会信用代码：______________二、乙方（总包商）：______________住所地：______________电话：______________邮编：______________统一社会信用代码：______________鉴于乙方拟委托甲方承揽项目（以下简称本项目）中部分工程（以下简称分包工程）的服务，依照《中华人民共和国建筑法》、《分包合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：第一条甲方承包的工程内容1.1 甲方承包的工程内容包括但不限于：1. xxx工程2. xxx工程3. xxx工程1.2 甲方承包的工程内容应按照乙方要求的质量标准和施工要求进行施工。
第二条工程报价2.1 甲方承包本项目分包工程的总价款为______________元（大写）。
2.2 乙方应按照报价单的要求，将款项按照约定的比例进行支付。
第三条工期3.1 甲方应按照乙方提供的工期计划，按时交付分包工程。
3.2 如遇特殊情况导致工期延误，甲方应提前通知乙方，并与乙方商议解决措施。
第四条质量保证4.1 甲方承包的工程应符合相关法规标准，质量合格。
4.2 如分包工程存在质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，并由乙方进行验收。
第五条施工安全5.1 甲方应严格遵守现行施工安全规定，保证施工过程中无安全事故发生。
5.2 如因甲方未履行安全责任导致事故发生，甲方应承担全部责任。
第六条合同变更6.1 本合同一经签订，如需进行任何变更，应经双方协商一致，并签订书面变更合同。
6.2 变更合同的内容应明确变更的事项、金额等。
第七条合同解除7.1 本合同一经签订，双方应如实履行合同义务，如有违反，应承担相应责任。
2018年建筑工程分包合同范本范文精简版
2018年建筑工程分包合同范本2018年建筑工程分包合同范本1. 引言本合同旨在规范建筑工程分包方与总包方之间的合作关系，明确双方的权益和责任，确保项目进展顺利进行。
2. 定义- 建筑工程分包方：指作为本合同的承包方，负责完成被分包的建筑工程任务。
- 总包方：指作为本合同的发包方，负责组织和管理整个建筑工程项目。
- 分包作业：指总包方将建筑工程中的一部分工作任务委托给分包方进行完成。
3. 合同内容3.1 工作范围1. 分包方应按照工程设计文件和招投标文件的要求，完成分包作业中涉及的所有工作。
2. 分包作业包括但不限于：施工、安装、调试、质量检查等相关工作。
3.2 工期1. 分包方应按照工程计划要求，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2. 如分包方因不可抗力因素导致工期延误，应立即通知总包方，并在延误解除后尽快恢复正常施工。
3.3 付款方式1. 总包方应按照本合同约定的进度支付分包方款项，支付方式可以是一次性支付或分期支付。
2. 分包方应提供符合法律法规和财务要求的发票，以便总包方核准和支付。
3.4 质量保证1. 分包方保证分包工程的质量符合国家标准和相关技术规范的要求。
2. 如发生分包工程的质量问题，分包方应承担相应的责任，并进行修复或补救。
3.5 变更和索赔1. 如有需要对分包工程进行变更，双方应书面协商并签订变更协议。
2. 如因不可抗力或合同外事件导致分包方发生经济损失，可提出合理的索赔要求，双方应协商解决。
3.6 终止合同1. 在以下情况下，双方有权终止本合同：- 一方无法履行本合同义务并且无法在合理时间内进行补救。
- 经双方协商一致，决定终止合同。
2. 终止合同后，双方应按照合同约定进行结算，并协商解决其他相关事宜。
4. 法律适用和争议解决1. 本合同应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。
2. 如因本合同而发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交至签订合同所在地的人民法院进行解决。
2018年建筑工程分包合同范本
2018年建筑工程分包合同范本承包单位（甲方）：住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将XXX;_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况1、总体工程名称：2、分包工程名称：3、工程地点：4、分包工程范围：5、承包形式：6、工程期限：计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。
7、质量标准：（1）工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《修建装置工程及验收标准》和《修建装置工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。
（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的权利与义务1、甲方的权利、义务（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作，保证交付时的工地是能施工的；对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施；（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；负责本工程的全面技术管理，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作；（3）负责本工程的全面质量安全管理，核准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全事情；（4）甲方要及时派驻及格的工地代表，施工期间如要调换代表，应提前通知乙方，并保证调换的代表是具有相应资质的；（5）及时提供生产设备和材料；工程完工时，及时验收；劳动报酬要按期发放。
建设工程设计分包合同模板8篇
建设工程设计分包合同模板8篇第1篇示例：建设工程设计分包合同范本甲方（委托方）：______________（单位全称）法定代表人：______________（个人姓名）地址：______________（单位地址）电话：______________（联系电话）鉴于甲方拥有______________项目（以下简称“工程项目”）的建设权益，拟委托乙方作为设计分包方，参与工程项目的设计工作，双方经友好协商达成一致意见，特订立本合同，共同遵守下列条款：第一条项目名称本合同的工程项目为______________（项目名称），项目地址为______________，具体工程范围和内容详见附录1。
第二条设计范围乙方接受甲方的委托，参与工程项目的设计工作，具体设计范围包括但不限于______________，详见附录2。
第三条设计任务乙方应按照国家相关法律法规和工程建设标准，保质保量、按期完成设计任务。
设计文件应符合甲方的要求，经甲方审核批准后方可实施。
设计文件包括但不限于方案设计、施工图设计、技术交底等。
第四条设计费用1. 甲方应按照工程项目设计总预算支付设计费用给乙方，设计费用合计______________（大写）人民币，具体支付时间和方式详见附录3。
2. 乙方在设计过程中如需发生额外费用，应提前向甲方书面报备，并经双方协商一致后支付。
第五条设计变更1. 如因甲方原因，导致设计范围、工程内容、设计要求等发生变更的，甲方应书面通知乙方，并与乙方协商确定变更内容及额外设计费用。
2. 如因乙方原因，导致设计方案不符合甲方要求，乙方应按要求进行合理修改，不得因此而要求增加设计费用。
第六条设计文件归属1. 乙方根据甲方要求提供的设计范围和内容，编制相应的设计文件，并提交给甲方。
2. 乙方编制的设计文件及相关资料归甲方所有，乙方不得擅自留存或转让给第三方，否则应承担相应法律责任。
第八条违约责任1. 如乙方未能按照合同约定的时间节点和质量要求完成设计任务，应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
建筑分包合同范本2018
建筑分包合同范本2018建筑分包合同范本（2018版）合同编号：[合同编号]发包方（甲方）：地址：[甲方地址]邮政编码：[甲方邮政编码]电话：[甲方电话号码]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]职务：[甲方法定代表人职务]承包方（乙方）：地址：[乙方地址]邮政编码：[乙方邮政编码]电话：[乙方电话号码]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]职务：[乙方法定代表人职务]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就[项目名称]工程的分包事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：[项目全称]1.2 工程地点：[项目具体地点]1.3 工程范围：[详细描述分包工程的具体范围，包括但不限于工程类型、部位、面积等]1.4 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，共计[工期天数]天。
第二条工程质量2.1 乙方应确保所承包的工程质量符合[相关质量标准或规范]及甲方的要求。
2.2 乙方应建立健全质量管理体系，按照设计图纸、施工规范和技术要求进行施工。
第三条工程价款3.1 工程价款总计为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]）。
3.2 工程价款的支付方式和时间：[详细列明支付方式和时间，如预付款比例、进度款支付节点、尾款支付条件等]。
第四条甲方权利和义务4.1 甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督和管理。
4.2 甲方应为乙方提供施工所需的图纸、技术资料等。
4.3 甲方应按时支付工程价款。
第五条乙方权利和义务5.1 乙方应按时完成所承包的工程，并确保质量符合约定。
5.2 乙方应遵守施工现场的安全、文明施工等规定。
5.3 乙方应妥善保管和使用甲方提供的图纸、技术资料等。
第六条违约责任6.1 如甲方未按时支付工程价款，应支付违约金，并承担由此给乙方造成的损失。
6.2 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定，应支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
2018年建筑工程分包合同范本精简版范文
2018年建筑工程分包合同范本2018年建筑工程分包合同范本1. 合同背景本合同由建设方（以下简称“甲方”）和承包方（以下简称“乙方”）共同签订，旨在明确双方在2018年的建筑工程分包合作事项。
根据相互协商一致，双方达成如下合作协议：2. 工程内容甲方委托乙方对以下工程进行分包执行：工程名称：_____________工程地点：_____________工程时间：_____________3. 协议条款3.1 费用和支付乙方承担分包工程的所有费用，包括但不限于劳动力、材料、设备等。
乙方有权根据工程进展和实际情况适时提出工程费用的支付申请，甲方应在收到乙方支付申请后的3个工作日内支付相应款项。
3.2 工期和质量工程的实施工期应按照双方约定的时间节点进行，必须保证按时完成工程。
乙方在分包工程的过程中应确保工程质量符合相关法律法规和工程标准，如发生质量问题，乙方应负责解决。
3.3 变更和补充若发生工程范围的变更和补充，双方应在书面协议的基础上进行调整。
任何一方希望进行范围变更或补充应提前至少15个工作日书面通知对方，并与对方协商达成一致。
3.4 违约责任若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
非因不可抗力因素导致的违约，违约方应赔偿守约方受到的损失。
3.5 涉密条款本合同涉及的工程资料和信息属于商业秘密，双方都应对其进行保密，未经对方同意不得将其泄露或用于其他不相关目的。
4. 争议解决若在履行本合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
如无法协商一致，任何一方可向所在地法院提起诉讼解决。
本合同自双方盖章之日起生效，有效期至合同约定工程竣工验收通过并付清全部费用为止。
建筑分包合同范本2018
建筑分包合同范本2018甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其承包的工程项目中的部分工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________二、分包范围及内容2.1 甲方同意将本工程项目的_______工程分包给乙方施工。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术要求及国家标准、行业标准进行施工。
2.3 乙方应自行承担分包工程的施工所需材料、设备、机械、人员等全部费用。
三、合同价款3.1 本分包工程的合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
3.2 乙方应在合同签订后_______日内向甲方支付合同总价款的_______%作为履约保证金。
四、工期4.1 本分包工程的工期为_______天，自甲方通知乙方开工之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方的要求制定施工进度计划，并严格按照计划组织施工。
五、质量标准5.1 乙方应按照国家、行业及甲方规定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
5.2 乙方应接受甲方的质量监督，对不合格工程应及时进行整改，直至达到合格标准。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。
6.2 乙方应按照甲方的要求参加安全生产教育和培训，提高安全生产意识。
七、知识产权7.1 乙方在施工过程中所采用的技术、工艺、材料等，如涉及知识产权问题，应由乙方自行解决，并承担相应责任。
建设工程分包设计合同范本6篇
建设工程分包设计合同范本6篇第1篇示例：建设工程分包设计合同范本甲方：_________________（以下简称“甲方”）乙方：_________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟进行______________项目的建设工程，为了合理有效地分工合作，甲、乙双方经友好协商，达成以下合同：一、项目内容1. 甲方拟进行的项目为______________工程，具体包括______________。
2. 乙方承诺按照甲方要求，提供设计服务并承担相应的责任。
二、设计范围1. 乙方应根据甲方提供的项目需求和要求，完成相关的设计工作，包括但不限于总平面布置设计、建筑结构设计、给排水设计等。
2. 乙方应确保设计内容符合国家法律法规和相关标准，并且能够满足甲方项目的需求。
三、设计要求1. 乙方应按照甲方的要求和进度进行设计，并提供符合甲方要求的设计方案。
2. 乙方应在设计过程中积极与甲方沟通，并及时调整设计方案，确保设计进度和质量。
3. 乙方应严格遵守相关法律法规和规范标准，确保设计文件的合法性和规范性。
四、费用支付1. 乙方为本次设计工程提供的服务，甲方应按照双方协商的设计费用标准支付相应的设计费用。
2. 设计费用应在双方签订合同后的______个工作日内支付完成，支付方式为________。
五、合同解除1. 若因不可抗力等特殊原因导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并书面通知对方。
2. 若因乙方原因造成设计质量不符合要求，甲方有权解除合同并追究乙方责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中所了解到的对方的商业秘密及其他机密信息，应保密不得泄露。
2. 乙方在设计过程中产生的图纸、文件等资料，应严格保密，禁止泄露给第三方。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
以上为建设工程分包设计合同范本，特此确认。
建设工程分包设计合同范本7篇
建设工程分包设计合同范本7篇第1篇示例：建设工程分包设计合同范本甲方（发包方）：地址：法定代表人（负责人）：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对建设工程进行设计分包，经甲、乙双方友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，就建设工程分包设计事宜订立本合同。
合同内容如下：一、项目名称经甲方批准，乙方对以下建设工程进行设计分包：批准单位：二、分包设计内容1.乙方应根据项目实际情况，进行建筑、结构、给排水、暖通、电气等相关专业的设计、绘图，并提供具备法律资质的专业设计人员进行设计工作。
设计应符合国家相关标准和法规，达到工程质量和技术要求。
2.乙方应按照甲方提供的设计任务书和其他技术要求，全面负责本次分包设计工程的方案设计、施工图设计、图纸审查修改及相关技术咨询服务。
3.乙方应在合同签订后20个工作日内提交初步设计图纸，待甲方审查通过后，继续进行后续设计工作。
在设计过程中，乙方应及时与甲方进行沟通，按照甲方的指示进行修改调整。
4.乙方应配合甲方对设计文件进行审查，并做出相应修改，直至设计文件满足甲方的要求。
5.乙方应在保障设计质量的前提下，合理控制设计成本，确保设计文件按时完成。
6.乙方应根据设计文件提供技术支持和配合服务，按时配合甲方相关施工单位进行施工。
7.乙方应对设计文件的技术标准和工艺做出严格把控，确保施工过程中的安全和质量。
8.乙方在设计过程中发现设计问题或难题，应立即向甲方汇报，并提出解决方案。
三、付款方式1.甲方应在签订合同后三个工作日内支付乙方一定比例的设计费用作为预付款。
2.乙方应于初步设计图纸审查通过后，提交施工图设计文件，并由甲方确认设计图纸并支付相应款项。
四、合同期限本合同自双方签字盖章生效，至乙方完成分包设计文件提交甲方并得到甲方确认验收之日终止。
五、违约责任1.一方违反合同约定，使对方受到损失的，应承担损害赔偿责任。
2.一方在合同履行过程中严重违反合同约定，造成对方无法继续履行合同的，应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程分包设计合同范本2018 最新
（文中蓝色字体下载后有风险提示）
发包人（甲方）：
地址：
设计人（乙方）：
地址：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。
一、设计依据
1、甲方提交的委托书。
2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。
3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。
二、项目内容
1、项目名称：
2、建设地点：
3、承包范围：
4、承包方式：
三、设计费用及支付
风险提示：设计费
合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：
首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。
工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；
其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
1、本合同的设计费为万元。
风险提示：定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的 20，超过 20的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。
当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。
只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
，计
2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的
元。
3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的％，计
元。
4、本工程完工后日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计元。
四、甲方职责
1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。
甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。
逾期超过 30 天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。
甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。
4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
五、乙方职责
1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。
风险提示：设计合理使用年限
设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。
建设工程的设计合理使用年限分为四类：
第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为 5 年；
第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为 25 年；
第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为 50 年；
第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为100 年。