《×××工程施工合同》农民工工资协议
委托支付农民工工资协议
分包单位委托施工总承包单位支付农民工工资协议甲方:XXXXXX 乙方:XXXXXX 甲乙双方基于XXXX年XX月XX日签订的《 XXXXX 合同》(合同编号/金额XXXX)(下称“本合同”),依据《保障农民工工资支付条例》(国务院令第724号)文件精神,通过友好协商,本着平等、自愿、公平和诚实信用原则,就乙方委托施工总承包单位代为支付其在XXX工程进行施工的自有农民工工资事宜,签订协议如下:一、乙方根据甲方要求,负责提供为农民工办理工资银行卡的相关资料(包括但不限于农民工花名册、身份证复印件等)。
二、施工总承包单位代为支付的乙方农民工工资视为甲方已支付乙方对应数额的工程款,且代付的当期农民工工资总额不得超过按照合同约定的已到期未支付工程款。
三、每次工资支付前,乙方需向甲方提供:1、经乙方盖章确认的已经农民工本人签字确认后的当期农民工工资支付表;2、与当期甲方确认的结算金额等额的增值税专用发票以及收据;3、经甲方确认的当期委托支付工资的所有农民工考勤记录;4、甲方要求提供的其他信息资料。
四、施工总承包单位代付农民工工资后,按本合同约定,甲方将已到期未支付的应付工程款支付至乙方账户。
五、乙方承诺其报送的所有信息资料均真实有效、及时,其委托代付的农民工工资均由服务于本合同所产生,且不得以任何理由扣押或者变相扣押用于支付农民工工资的银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡。
如果乙方无法提供条款三中的各项资料,或甲方发现乙方报送的信息资料有不真实情况,甲方可暂缓乙方工程款支付,待乙方完善信息、消除影响后方可支付。
六、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章或合同专用章之日起生效。
其他未尽事宜,按本合同及相关法律法规执行。
七、本协议一式三份,甲方执二份,乙方执一份,具有同等效力。
(以下无正文)甲方(盖章):法定代表人或授权代表:乙方(盖章):法定代表人或授权代表:签订日期:年月日。
工程施工项目农民工工资支付协议
工程施工项目农民工工资支付协议本协议由以下双方订立,为保障工程施工项目中农民工的合法权益,规范工资支付事宜:甲方(雇主):地址:联系人:联系乙方(农民工):身份证号码:联系协议内容如下:1. 工资标准:乙方每月的工资标准为人民币(RMB)[工资标准]元。
工资标准应符合当地劳动市场的规定并不得低于法定最低工资标准。
2. 工资支付周期:工资按月支付,每月[日期]发放。
3. 工资支付方式:工资以现金或银行转账的方式支付给乙方。
4. 工资条和收据:每次工资支付时,甲方应提供正式的工资条给乙方,并乙方在收到工资后应签署收据作为确认。
5. 工资支付的扣除:如乙方有违约行为或有其他合法的扣除依据,甲方有权进行相应的扣除。
但是,扣除的金额不得超过乙方工资的20%。
6. 工资支付的时间和地点:工资支付应按照约定时间和地点进行,如有特殊情况需延迟支付或变更支付地点,甲方应提前通知乙方并与乙方商议解决办法。
7. 争议解决:本协议的履行和解释适用中华人民共和国的相关法律法规。
对于因本协议引起的任何争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 附条件:本协议生效的同时,乙方应提供身份证件、劳动合同等相关证明材料,以便甲方进行工资支付。
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
协议内容不得违反国家法律法规,并遵守当地有关工资支付的其他规定。
甲方(雇主): ______________________乙方(农民工): ______________________日期: ______________________。
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇
[合同借鉴]农民工工资支付协议书精选5篇篇1甲方(用工单位):____________________有限公司地址:_______________________________联系方式:___________________________法定代表人(负责人):________________乙方(农民工):______________________住址:_______________________________联系方式:___________________________身份证号码:________________________鉴于甲方雇佣乙方从事___________________工作,为明确双方权益,保障农民工工资的按时足额支付,经双方友好协商,达成以下协议:一、协议目的本协议书旨在明确农民工工资的支付事项,确保乙方工资权益得到合法保护,维护社会和谐稳定。
二、工资支付原则1. 甲方应按照国家和地方有关法律法规的规定,按时足额支付乙方的工资。
2. 工资支付应遵循公平、公正、及时、足额的原则。
3. 乙方有权要求甲方按时足额支付工资,不得拖欠或克扣。
三、工资支付标准与方式1. 工资支付标准按照甲方所在地的最低工资标准以及乙方的岗位和职务确定。
具体标准详见劳动合同。
2. 工资支付方式采用月薪制,每月定期通过银行转账或现金方式支付。
如遇节假日或特殊情况,支付时间可相应顺延。
3. 乙方在完成额外工作或加班时,甲方应按照国家和地方相关规定支付加班工资。
四、工资支付保障措施1. 甲方设立工资支付专用账户,确保工资资金的专款专用。
2. 甲方应建立完善的工资支付监控机制,定期对工资支付情况进行自查。
3. 若甲方因生产经营困难等原因需延期支付工资,应与乙方协商一致,并明确支付期限。
4. 乙方有权向甲方所在地的劳动保障部门投诉甲方的工资支付情况。
五、违约责任与争议解决方式1. 若甲方未按本协议约定支付工资,乙方有权要求甲方限期支付,并追究违约责任。
《工程施工合同》农民工工资
《工程施工合同》农民工工资在当今的建筑行业中,工程施工合同与农民工工资问题紧密相连,备受社会关注。
农民工是城市建设的重要力量,他们辛勤的劳动为我们创造了舒适的居住和工作环境。
然而,农民工工资的保障问题却时常成为社会的痛点。
首先,我们要明确工程施工合同对于农民工工资的重要意义。
工程施工合同是工程项目建设中发包方和承包方之间的法律约定,其中包含了关于工程范围、工期、质量标准、价款及支付方式等诸多关键条款。
在这些条款中,有关农民工工资的支付方式、时间和保障措施等内容,直接关系到农民工能否按时足额拿到自己的劳动所得。
一份规范、合理的工程施工合同,应当对农民工工资的支付有着清晰明确的规定。
比如,合同中应当明确约定工资的计算标准,是按照工时、工作量还是其他合理的方式。
同时,要规定支付的时间节点,是每月支付、阶段性支付还是工程竣工后统一支付。
支付方式也应明确,是通过银行转账、现金发放还是其他合规的渠道。
然而,在实际情况中,我们却常常看到一些工程施工合同在农民工工资方面存在着不规范、不完善的问题。
有些合同对于工资支付的条款模糊不清,导致在执行过程中容易产生争议和纠纷。
比如,合同中可能只是简单地提及“工资按照工程进度支付”,但对于具体的进度节点和支付比例没有详细说明,这就给了发包方和承包方很大的操作空间,容易引发拖欠工资的情况。
另外,有些发包方为了降低自身的资金压力,在签订合同时故意设置一些不合理的条款,比如要求承包方先行垫付农民工工资,或者将工程款的支付与一些难以达到的条件挂钩,这无疑增加了承包方的资金风险,也间接影响了农民工工资的按时发放。
那么,当出现农民工工资被拖欠的情况时,我们应该如何解决呢?这就需要从多个方面入手。
首先,政府部门应当加强监管。
建立健全相关的法律法规,加大对拖欠农民工工资行为的处罚力度。
对于那些恶意拖欠工资的企业和个人,要依法追究其法律责任。
同时,加强对工程施工合同的审查和备案管理,确保合同中关于农民工工资的条款合法、合理、清晰。
工程项目农民工固定单价薪资合同6篇
工程项目农民工固定单价薪资合同6篇篇1甲方(用工单位):___________________地址:_______________________________法定代表人:_________________________联系方式:___________________________乙方(农民工个人):_________________身份证号:___________________________住址:_______________________________联系方式:___________________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商一致,就甲方工程项目的劳务用工固定单价薪资问题达成如下协议:一、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在工程项目劳务用工过程中的权利义务关系,保障双方合法权益,确保工程质量和进度。
双方遵循公平、公正、诚信的原则签订本合同。
二、工作内容及地点1. 乙方在甲方所承包的工程项目中从事的工种为:_____________________。
2. 工作地点为:_______________________________________________。
3. 乙方应按照甲方的要求,按时完成分配的工作任务。
三、固定单价薪资标准及支付方式1. 甲方按照固定单价方式支付乙方薪资,具体薪资标准根据工种及工作量确定。
2. 乙方完成的工程量经甲方验收合格后,按照固定单价结算薪资。
3. 甲方每月定期向乙方支付薪资,支付方式为现金或银行转账。
4. 甲方支付薪资时,应当提供工资支付清单,列明支付金额、支付项目等相关内容。
四、工作时间及休息休假1. 乙方的工作时间按照甲方的安排执行,如有需要加班,应当按照国家有关规定支付加班工资。
2. 乙方享有法定休息休假的权利,甲方不得违反国家有关规定安排乙方加班或限制乙方休息休假。
工程款优先支付农民工工资的合同6篇
工程款优先支付农民工工资的合同6篇篇1工程款优先支付农民工工资的合同甲方:(施工单位)地址:联系人:联系方式:乙方:(劳务公司)地址:联系人:联系方式:丙方:(农民工)身份证号码:联系方式:鉴于甲方与乙方签订了劳务合同,乙方与丙方签订了用工合同,在保障农民工合法权益的基础上,为规范双方的合作关系,特订立本合同,共同遵守相关法律法规和劳动合同约定,保障农民工的工资权益。
第一条工资支付方式1.1 甲方应将工程款优先用于支付乙方和乙方所属农民工的工资,保证农民工工资的按时足额支付。
1.2 甲方应在每月的(具体日期)前将当月工程款支付至乙方账户,并由乙方负责按照合同约定将农民工工资支付至农民工的个人账户。
第二条工资标准2.1 农民工的工资标准按照当地政府规定的最低工资标准执行,且不能低于乙方和农民工订立的劳动合同约定的工资标准。
2.2 农民工的工资应当按时支付,且不得拖欠。
第三条保险和福利3.1 甲、乙双方应为农民工购买工伤保险和其他相关保险,保障农民工在工作中的安全和权益。
3.2 甲、乙双方还应为农民工提供必要的生活福利,包括住宿、食宿等。
第四条违约责任4.1 如甲方未按照约定时间支付工程款致使农民工工资无法按时支付的,甲方应承担违约责任,并向乙方支付等额的违约金,用于支付农民工工资。
4.2 如乙方未按照约定时间支付农民工工资,应承担违约责任,并向农民工支付赔偿金,同时甲方有权终止与乙方的合作关系。
第五条其他约定5.1 本合同自双方签字生效,并自甲方支付工程款之日起执行。
5.2 本合同未尽事宜,按照相关法律法规执行。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:丙方(签字):签订日期:篇2工程款优先支付农民工工资的合同甲方(施工单位):__________公司乙方(劳务工):__________农民工为了保障农民工正常发放工资,维护建设工程的顺利进行,甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,经友好协商,达成以下协议,共同遵守并履行:一、乙方参加甲方所承揽的工程建设,本合同自乙方参加工作之日起生效,至乙方工作结束验收之日终止。
施工合同农民工工资专项协议
施工合同农民工工资专项协议施工合同农民工工资专项协议一甲方(施工单位):[施工单位名称]乙方(农民工代表):[农民工代表姓名]鉴于甲方与乙方就[工程项目名称]的施工事宜达成合作意向,为保障农民工的合法权益,确保工资支付及时、足额,双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,经友好协商,特订立本协议。
一、工资标准及支付方式甲方应按照国家规定及双方约定,向乙方及乙方所代表的农民工支付工资。
工资标准不得低于当地最低工资标准,并应按照工程进度和完成的工作量及时支付。
工资支付方式:甲方应按月支付农民工工资,并确保在每月的固定日期前将工资支付到农民工的个人账户。
如遇节假日或特殊情况,甲方应提前通知乙方并安排提前支付。
二、工资保障措施甲方应设立农民工工资专用账户,确保农民工工资与其他款项分开管理,专款专用。
甲方应建立健全农民工工资支付台账,详细记录农民工出勤情况、完成工作量及应发工资等信息,确保工资支付的透明度和准确性。
如甲方因故未能按时支付农民工工资,应向乙方及农民工说明原因,并承诺在合理期限内予以支付。
同时,甲方应承担因延期支付工资而产生的利息等费用。
三、争议解决及违约责任若甲乙双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向当地劳动争议仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
若甲方违反本协议约定,未按时足额支付农民工工资,乙方有权要求甲方立即支付拖欠的工资,并有权要求甲方支付违约金。
同时,乙方有权向相关部门举报甲方的违法行为。
四、其他事项本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
自双方签字(或盖章)之日起生效。
本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(盖章):[施工单位公章]法定代表人(签字):[施工单位法定代表人签名]乙方(签字):[农民工代表签名]签订日期:XXXX年XX月XX日施工合同农民工工资专项协议二甲方(施工单位):[施工单位名称]乙方(农民工代表):[农民工代表姓名]为规范甲方在[工程项目名称]施工过程中的农民工工资支付行为,确保农民工合法权益得到保障,甲乙双方根据相关法律法规及政策规定,经协商一致,达成如下协议:一、工资支付原则甲方应遵循公平、公正、合法的原则,按照约定及时足额支付农民工工资。
工程施工合同农民工工资支付补充协议书
可编辑修改精选全文完整版
《×××工程施工合同》农民工工资
支付补充协议书
甲方:
乙方:
根据《北海市住房和城乡建设局关于保障农民工工资支付的工作要求》,要求建设单位对2018年北海市建设工程领域执行农名工工资保障金、实名制、分账制和银行代发工资制度等。
与施工总承包单位签订施工合同时,应当对施工总承包单位设立农名工工资支付专用账户、拨付工程款项方式以及建立农名工用工管理台账等事项作出明确约定,并将劳务人员工资按定额规定比例拨入施工总承包单位的农名工工资支付专用账户。
现就以上通知要求,甲乙双方签订此补充协议,具体内容如下:
一、乙方农名工工资专用户信息:
开户银行名称:
开户银行代码:
账户名称:×××公司农名工工资支付专户
账号:
二、拨付工程款项方式:按进度款申请每期支付。
三、农名工用工管理台账事项约定:乙方每期申请进度款需提供农名工用工人员管理台账。
四、农名工工资支付比例:甲方按乙方每期申请进度款的××%比例支付到农民工工资专户。
五、乙方必须与专户开立银行签订监管协议,确保专户资金用于支付农名工工资。
六、本协议生效后,即成为本工程施工合同不可分割的组成部分,与本工程施工合同具有同等的法律效力。
七、本协议经双方签字盖章后即生效,本协议一式份,甲方持份,乙方持份,份合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法人代表:法定代表人:
或授权代理人:或授权代理人:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
签订:年月日签订日期:年月日。
建设工程农民工工资委托支付协议
4.终止程序:
-任何一方要求终止本协议的,应提前书面通知其他方,并说明终止原因。
-终止协议后,各方应按照本协议的约定进行结算,并履行终止后的相关义务。
甲方(委托方)签字:_________________日期:____年____月____日
乙方(受托方)签字:_________________日期:____年____月____日
-丙方提供虚假工作量的,应退还多领的工资,并承担因此给甲方和乙方造成的损失。
2.免责:
-因不可抗力导致一方无法履行本协议的,该方不承担违约责任,但应立即通知其他方,并在合理期限内提供证明。
3.违约通知与补救措施:
-一方违约的,另一方有权向违约方发出书面违约通知,要求违约方在通知指定期限内采取补救措施。
三、价格与支付条款
1.甲方应按照施工合同约定,将农民工工资总额支付给乙方。
2.乙方按照甲方提供的农民工工资清单,审核无误后,将工资支付给丙方。
3.支付方式:乙方通过银行转账方式将工资支付给丙方。
4.支付条件:甲方应在收到乙方提交的工资支付申请及工资清单后,按照约定时间将工资支付给乙方。乙方在收到甲方支付的工资后,应在3个工作日内将工资支付给丙方。
5.定金:双方无需支付定金。
其他条款:
1.甲、乙双方应保证提供的信息真实、准确、完整。
2.乙方应按照国家相关法律法规,确保农民工工资按时足额支付。
3.如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
本协议一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份,自签字(或盖章)之日起生效。
四、履行因素
五、权利与义务:
甲方权利与义务:
1.权利:甲方有权要求乙方按照协议约定及时支付农民工工资。
农民工工资协议(必备6篇)
农民工工资协议(必备6篇)农民工工资协议第1篇甲方:乙方:依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其相关法律法规,甲乙双方本着平等协商、互惠互利的原则,根据生产经营需要,甲方雇佣乙方为短期劳务工,经双方协商一致达成以下协议,以兹共同遵守。
第一条劳务期限甲方委托乙方完成指定工程工作内容,起始和结束以甲方通知为准。
无论何种原因,甲方不能再为乙方安排工作时,协议自行终止。
第二条工作岗位、地点和作业内容安排根据工作需要,甲方拟安排乙方从事工作。
乙方工作地点:根据甲方业务特点,在甲方公司内或者甲方承包的工地或者甲方指定的其他工作地点。
甲方尽量安排乙方从事和自己特长吻合的工作并支付相应报酬,甲方也可根据工作需要在确保安全的前提下安排乙方从事其他作业,乙方必须执行,甲方支付相应报酬。
第三条工作条件、劳动保护以及职业危害保险甲方根据国家规定为乙方提供良好的工作环境、工作条件和劳动保护设施,建立、健全劳动安全卫生制度并严格执行。
甲方根据乙方岗位情况,向乙方提供必要的劳动防护用品。
甲方根据经营特点,建立健全职业危害防护制度。
乙方和甲方之间非劳动关系,而是劳务关系。
因此甲方无义务为乙方交纳社会保险。
甲方为乙方购买意外伤害保险,用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿,保险理赔后甲方不再重复赔偿(受益人由乙方直接指定为自己或亲属。
保险为:30万元整意外保险,2万元整医疗保险)乙方同意医疗费用自理,医疗期内甲方不支付劳务费。
第四条教育培训在乙方工作期间,甲方视情况对乙方进行职业道德、安全生产及各种规章制度的教育和训练。
第五条工作时间工作时间:配合甲方作业,自行安排工作时间。
第六条劳动报酬双方约定按_________方式支付报酬:实行小时制计酬:每小时劳动报酬为人民币__元整,工作结束一次性支付补偿金__元/小时(n为实际工作小时)。
实行按月制计酬:每个月劳动报酬为人民币__元整。
甲方发薪地为,发薪日期为每月日前,实行先工作后付薪。
工程款优先支付农民工工资的合同7篇
工程款优先支付农民工工资的合同7篇篇1甲方(建设单位):_________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:_______________________________乙方(施工单位):_________________________地址:_____________________________________法定代表人:_____________________________联系方式:________________________________鉴于甲方委托乙方进行工程建设,为保障农民工工资的及时支付,维护农民工的合法权益,经双方友好协商,达成如下合同协议:一、合同目的双方本着公平、公正的原则,共同签订本合同,以明确在工程款的支付过程中,农民工工资的优先支付事宜。
二、工程款支付原则1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。
2. 在工程款支付过程中,甲方应优先保障农民工工资支付。
农民工工资支付比例不低于工程款的XX%。
三、农民工工资支付安排1. 乙方应按照国家和地方有关农民工工资支付的规定,按时足额支付农民工工资。
2. 在工程项目施工过程中,乙方应按月向甲方提供农民工工资支付清单,包括工资数额、支付对象、支付方式等。
3. 甲方在收到乙方提供的农民工工资支付清单后,应及时审核并支付相应款项。
如遇特殊情况,需与乙方协商解决。
四、优先支付条款1. 在工程项目竣工验收合格后,甲方应在XX个工作日内将农民工工资款项优先支付给乙方。
2. 若甲方未能按时足额支付农民工工资款项,乙方有权暂停施工,直至甲方履行支付义务。
因此造成的损失由甲方承担。
3. 若因甲方拖欠农民工工资款项导致乙方承担相关法律责任,甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款或农民工工资款项,应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
工程款优先支付农民工工资的合同3篇
工程款优先支付农民工工资的合同3篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(发包方):[甲方名称]乙方(承包方):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正的原则下,经友好协商,就甲方支付给乙方工程款,确保农民工工资支付问题,达成以下合同条款:一、合同背景及目的鉴于乙方作为施工总承包单位,在施工过程中涉及农民工工资的支付问题,甲方充分认识到保障农民工合法权益的重要性。
为确保农民工工资及时足额支付,甲方同意在工程款支付上给予特别安排,确保工程款优先用于支付农民工工资。
二、工程款支付原则1. 甲方应按照合同约定及时支付工程进度款。
2. 工程款支付时,乙方应提供真实的农民工工资支付清单。
3. 甲方将优先核实农民工工资支付情况,确保农民工工资足额支付后,再支付其他款项。
三、工程款支付安排1. 每月XX日,乙方应向甲方提交包含农民工工资在内的工程进度款申请报告。
2. 甲方收到申请报告后XX个工作日内进行核实。
核实过程中,乙方需提供农民工工资支付凭证等相关证明材料。
3. 经甲方核实确认后,乙方提交收款账户信息。
甲方在XX个工作日内将工程进度款支付至乙方指定账户。
4. 甲方有权直接对农民工进行工资支付监督,确保农民工工资及时足额支付。
四、违约责任1. 若乙方未按时提交工程进度款申请报告或提交虚假证明材料,甲方有权暂缓支付工程款。
2. 若乙方未足额支付农民工工资,甲方有权暂停支付未结清的工程款,并要求乙方立即整改。
整改完成后,甲方视情况决定是否恢复工程款支付。
3. 若因甲方原因导致未按约定时间支付工程款,甲方应按照未支付金额的XX%向乙方支付违约金。
五、其他约定事项1. 双方应严格遵守本合同条款,履行各自义务。
2. 合同执行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
施工合同农民工工资专项协议
施工合同农民工工资专项协议《施工合同农民工工资专项协议》甲方(施工单位):乙方(农民工):根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则,就农民工工资支付事宜达成如下专项协议:一、工资支付1. 乙方在甲方施工工地从事劳动作业,甲方应当按照国家规定的工资支付标准和支付时间,及时足额支付乙方工资。
2. 乙方工资支付以货币形式进行,不得以实物或有价证券替代。
3. 甲方每月按时编制工资支付表,经乙方核对无误后,由甲方在规定时间内支付给乙方。
二、工资保障1. 甲方应当为乙方办理社会保险,保障乙方依法享受社会保险待遇。
2. 甲方应当按照国家规定,为乙方缴纳住房公积金。
3. 甲方应当在工程款到账后,优先保障乙方工资的支付。
三、工资专用账户管理1. 甲方应当在银行开设农民工工资专用账户,专项管理乙方工资。
2. 甲方应当将乙方工资支付情况,定期向乙方公示。
3. 甲方不得挪用乙方工资,不得以任何理由拖欠乙方工资。
四、违约责任1. 甲方违反本协议,拖欠、少发、迟发乙方工资的,应当按照乙方工资标准的20%支付违约金,并承担相应的法律责任。
2. 乙方违反本协议,未按约定提供劳动的,甲方有权按照约定扣除乙方工资,并有权解除本协议。
五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应当首先通过协商解决。
2. 协商不成的,可以向当地劳动监察大队投诉,或者依法向劳动仲裁委员会申请仲裁。
六、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工之日止。
甲方(施工单位):乙方(农民工):签订日期:____年____月____日注:本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行协商补充。
如有与国家法律法规相抵触之处,以国家法律法规为准。
农民工工资支付工程施工合同补充协议
工程施工合同工资支付补充协议(范本)鉴于甲乙双方已就[具体工程项目名称]签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),为确保农民工工资的及时足额支付,维护农民工的合法权益,经双方友好协商,特订立本补充协议如下:
一、支付原则
1. 农民工工资支付应遵循“按时足额、优先保障”的原则。
2. 甲方应确保工程款中用于支付农民工工资的部分不被挪用或占用。
二、支付方式
1. 农民工工资应按月支付,具体支付日期为每月的[具体日期]前。
2. 甲方应直接向农民工支付工资,或委托银行代发至农民工个人银行账户。
3. 农民工工资支付明细应详细列明每位农民工的姓名、身份证号、工资数额等信息,并加盖甲方公章。
三、支付保障
1. 甲方应在原合同约定的工程款中预留一定比例的农民工工资保证金,以确保农民工工资的支付。
2. 如因甲方原因导致农民工工资支付延误或不足额,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿农民工因此产生的损失。
四、争议解决
1. 本补充协议与原合同具有同等法律效力,如双方在执行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、其他
1. 本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
2. 未尽事宜,双方可另行签订补充协议进行约定。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
签订日期:____年__月__日。
工程建设项目农民工工资委托支付协议
工程建设项目农民工工资委托支付协议甲方(劳务/专业分包单位):乙方(总包单位):根据《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》《威海市工程建设领域农民工工资专用账户管理工作实施意见》等规定,经双方友好协商,现就项目农民工工资委托支付事宜达成如下协议:一、甲方委托乙方代发农民工工资,承诺每月按时将经农民工本人签字确认的工资支付表上报乙方,由乙方审核后委托银行从农民工工资专用账户发放,农民工实名登记、工资金额、农民工个人银行卡等信息真实性由甲方负责。
二、乙方承诺按时足额支付农民工工资,不得以工程款被拖欠或工程数量、质量、造价等存在争议为由拒付农民工工资。
三、农民工工资应按月支付,乙方委托银行直接支付的农民工工资计入甲方工程进度款予以扣除。
四、农民工工资发放及考勤1.农民工进入施工现场,甲方应将进驻人员信息(包括甲方与工人签订的劳动合同、工人身份证复印件等)上报乙方,乙方应及时核对并留存备查,没有上报的视为未进入施工现场。
2.甲方要对进入项目施工现场的农民工进行登记造册,注明工种、所在班组、工资标准等,并及时报乙方审核,乙方应留存备查。
3.乙方委派劳资管理员每天进行农民工出勤统计,并会同甲方劳务负责人签字认可,甲方授权、为施工现场负责人代表其签字。
出勤统计单未经甲、乙双方会签的,视为当日无农民工出勤。
五、违约责任施工期间,如发生农民工工资拖欠,按下列方式处理:1.乙方未按月足额支付农民工工资的,由其无条件支付所欠农民工工资,并承担相应的违约责任。
2.甲方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取、高估冒算农民工工资的,经核实后,套取、高估冒算超出的费用,乙方可依法向甲方索赔,也可从剩余分包工程款中直接扣除。
3.任何一方未履行承诺,对方有权追究其法律责任。
本协议一式二份,双方签字盖章后生效。
甲方:(公章)乙方:(公章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)年月日年月日。
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇
三方建设工程农民工工资支付协议范本6篇篇1甲方(发包人):_________乙方(承包人):_________丙方(农民工):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙丙三方本着平等、自愿、公平的原则,就建设工程中农民工工资支付事宜,达成如下协议:一、协议背景甲方将建设工程发包给乙方,乙方在承包过程中雇佣了丙方等农民工。
为规范工资支付行为,保障丙方的合法权益,甲乙丙三方共同签订本协议。
二、工资支付原则1. 乙方作为承包人,应依法履行向丙方支付工资的义务。
工资支付应遵循诚实信用、及时足额的原则,不得拖欠或克扣。
2. 甲方作为发包人,应监督乙方的工资支付情况,确保乙方向丙方支付足额工资。
甲方在拨付工程进度款时,应优先保障乙方的工资支付需求。
三、工资支付标准与方式1. 乙方应根据丙方的工种、工作量及工程实际进度,制定具体的工资支付标准。
该标准应确保丙方的工资收入合理且不低于当地最低工资标准。
2. 乙方应采用银行转账或现金等方式向丙方支付工资。
具体支付方式应在协议中明确约定。
四、工资支付时间节点1. 乙方应在每月的特定日期向丙方支付工资。
具体日期应在协议中明确约定。
2. 甲方应在工程进度款拨付时,对乙方的工资支付情况进行监督。
如发现乙方存在拖欠工资的情况,甲方有权暂停拨付工程进度款,直至乙方改正为止。
五、违约责任与赔偿1. 乙方如未按时向丙方支付工资,应承担相应的违约责任。
甲方有权要求乙方赔偿因此给丙方造成的实际损失。
2. 甲方如未履行监督义务,导致乙方拖欠工资的情况发生,甲方也应承担相应的违约责任。
六、争议解决机制1. 如甲乙丙三方在协议履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。
协商不成的,可通过仲裁或诉讼等法律途径解决。
具体仲裁机构或管辖法院应在协议中明确约定。
2. 在争议解决过程中,甲乙丙三方应积极配合,提供必要的证据材料,以便仲裁机构或法院能够公正、高效地审理案件。
(模板)农民工工资代发委托协议-双方
农民工工资支付代发协议甲方:**************协议编号:乙方:签订日期:2022年月日甲乙双方就2021年月日共同签订的编号:《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),为了规范农民工工资支付行为,根据《保障农民工工资支付条例》规定,经过双方协商达成以下代发协议。
一、本协议钟的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方原合同中的定义相同。
二、协议内容1、乙方进场必须向甲方提供加盖单位印章的《职工花名册》,及与《职工花名册》中相对应的劳务人员签订的《劳务合同书》原件。
1.1《职工花名册》包括所有职工(含管理人员)的姓名、工种、年龄、籍贯、家庭住址、进退场时间等,身份证验证后甲方留复印件备案。
施工期间,如乙方发生人员变动(包括增、减)的,需在变动的同时告知甲方,并须在发生变动的两日内将调整后的《职工花名册》(包含人员增减及进退场信息)上报甲方,同时新进场人员仍须提供《劳动合同书》原件。
乙方不得随意变更项目管理人员,如需更改须甲方书面确认同意,否则乙方须承担1000元/次的违约金。
1.2《劳动合同书》应约定支付方式:根据建筑业特性,实行分批支付工资,次月20日支付工资(实际考核月度工资低于月最低工资标准的除外,按实际发)。
2、乙方施工队伍管理费及当地政府规定应交的费用等均由乙方自行承担。
3、月度付款:每月25日之前,乙方必须提供劳务人员签字确认的《劳务人员工资表》原件,同时出具授权委托支付证明,甲方根据实名制系统信息对乙方上报资料进行真实性复核,复核后双方签字确认。
甲方于次月15日之前根据双方确认《劳务人员工资表》,将乙方劳务人员工资直接支付至登记表中人员的银行卡内,且支付金额不得超过原合同约定的月度支付比例。
4、年度付款:每年12月20日前,乙方必须提供劳务人员签字确认的《劳务人员工资表》原件,同时出具授权委托支付证明,甲方根据实名制系统信息对乙方上报资料进行真实性复核,复核后双方签字确认。
三方建设工程农民工工资支付协议范本
编号:_____________三方建设工程农民工工资支付协议发包人:___________________________承包人:___________________________劳务分包人:______________________签订日期:_______年______月______日发包人(全称):承包人(全称):劳务分包人(全称):项目工程农民工工资。
根据《中华人民共和国劳动合同法》之规定,经三方协议,现就农民工工资支付事宜协议如下:一、发包人承诺按合同约定向承包人支付工程款。
二、承包人承诺按劳务分包合同按时付清全部农民工工资。
三、劳务分包人承诺在每月30号按出勤工日和工资标准如数发到农民工本人。
四、农民工工资发放和考勤办法:1、劳务工人进入施工现场,劳务公司要把进驻人员档案上报项目部(包括劳务公司与工人签订的劳务合同、工人身份证复印件),没有上报工人档案的视为没有工人进入施工现场。
2、项目部要对进入施工现场的工人档案进行登记造册,注明工资标准、工种并进行安全教育。
3、项目部要有专人每天进行劳务人员出勤统计,并会同劳务负责人签字认可,本项目确定、为劳务施工现场负责人代表劳务公司签字。
如劳务公司施工现场负责人不能和项目部共同会签出勤统计单即视为当日没有劳务人员出勤。
五、违约责任:施工期间如发生拖欠农民工工资现象,按以下方式处理:1、发包人按合同约定支付工程款的:(1)、当承包人拖欠农民工工资时,由发包人垫付农民工工资,垫付费用由发包人按垫付总额乘以系数3向承包人收回,从剩余工程款中直接扣除;2、发包人未按合同约定支付工程款的,由发包人无条件支付农民工工资。
3、承包人所支付的农民工工资必须直接发到农民工本人和劳务分包人,并由其签收。
每月要上报农民工工资发放清单到发包人。
如承包人按合同约定支付劳务分包工资,劳务公司不能如数发到农民工本人而拖欠,承包人要垫付农民工工资,垫付费用由承包人按垫付总额乘以系数3向劳务分包人收回,从剩余劳务款中直接扣除;4、承包人未按合同约定支付劳务款的,由承包人无条件支付农民工工资。
工程款优先支付农民工工资的合同2篇
工程款优先支付农民工工资的合同2篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲乙双方共同合作完成工程建设的项目,为保障农民工工资的及时支付,确保工程项目的顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,双方在友好协商的基础上,特订立本工程款优先支付农民工工资的合同协议。
一、合同目的双方签订本合同的目的在于明确工程款优先支付农民工工资的原则,确保农民工工资按时足额支付,维护农民工的合法权益,保障工程项目的顺利进行。
二、工程款支付原则1. 甲方应当按照合同约定及时向乙方支付工程款。
3. 乙方应当按照国家有关规定和合同约定,按时足额支付农民工工资。
三、工程款支付方式1. 工程款支付方式按照双方签订的《建设工程施工合同》约定执行。
2. 甲方应当在收到乙方提交的工程款支付申请后,按照合同约定及时审核并支付工程款。
3. 在审核工程款时,甲方应优先考虑农民工工资的支付需求。
四、保障农民工工资支付的措施1. 乙方应设立农民工工资专用账户,确保农民工工资的专款专用。
2. 乙方应按照国家和地方有关规定,编制并提交农民工工资支付计划。
3. 甲方有权对乙方农民工工资支付情况进行监督和检查。
4. 若发现乙方未按时足额支付农民工工资,甲方有权暂停支付工程款,直至乙方纠正违规行为。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定及时支付工程款,导致乙方无法按时足额支付农民工工资,甲方应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定按时足额支付农民工工资,乙方应承担违约责任。
3. 违约方应按照国家和地方有关规定,承担违约责任和法律责任。
六、争议解决方式1. 本合同的履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
2. 若协商不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
《×××工程施工合同》农民工工资
支付补充协议书
甲方:
乙方:
根据《北海市住房和城乡建设局关于保障农民工工资支付的工作要求》,要求建设单位对2018年北海市建设工程领域执行农民工工资保障金、实名制、分账制和银行代发工资制度等。
与施工总承包单位签订施工合同时,应当对施工总承包单位设立农民工工资支付专用账户、拨付工程款项方式以及建立农民工用工管理台账等事项作出明确约定,并将劳务人员工资按定额规定比例拨入施工总承包单位的农民工工资支付专用账户。
现就以上通知要求,甲乙双方签订此补充协议,具体内容如下:
一、乙方农民工工资专用户信息:
开户银行名称:
开户银行代码:
账户名称:×××公司农民工工资支付专户
账号:
二、拨付工程款项方式:按进度款申请每期支付。
三、农民工用工管理台账事项约定:乙方每期申请进度款需提供农民工用工人员管理台账。
四、农民工工资支付比例:甲方按乙方每期申请进度款的××%比例支付到农民工工资专户。
五、乙方必须与专户开立银行签订监管协议,确保专户资金用于支付农民工工资。
六、本协议生效后,即成为本工程施工合同不可分割的组成部分,与本工程施工合同具有同等的法律效力。
七、本协议经双方签字盖章后即生效,本协议一式份,甲方持份,乙方持份,份协议具有同等法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
或授权代理人:或授权代理人:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
传真:传真:
签订:年月日签订日期:年月日。