施工合同标准版
建设工程施工合同(标准版)范本
建设工程施工合同(标准版)范本建设工程施工合同(标准版)范本本合同由甲方和乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经友好协商签订。
第一章总则第一条甲乙双方依据本合同的规定,在遵守国家法律法规的前提下,共同完成以下工程:工程名称:工程地点:工程规模:工程工期:工程造价:工程质量目标:第二条本合同所使用术语的含义:1.甲方:本工程委托方2.乙方:本工程承揽方3.设计文件:指批准的、由设计单位编制的施工图纸、标准、规范及技术文件4.技术交底:乙方交底施工过程中的要点、技术要求、安全注意事项的过程第三条本合同的效力和履行地:本合同生效之日起,甲方和乙方均应按照本合同的规定履行各自的义务和责任。
本合同的签订、履行和解决纠纷均以中华人民共和国的法律为依据。
履行本合同时,除另有协议外,双方合作采取的方式为法律制度为中华人民共和国法律。
第二章工程设计与施工第四条工程设计1.设计文件应按照中国现行规定编制。
2.设计文件应有完整的施工图。
3.设计文件应清楚明确地标明对土建及安装工程的要求和特殊要求。
第五条施工与验收1.乙方应按照甲方及相关法律、法规的要求进行工程施工。
2.乙方施工前,应将计划书、主要节点开工令等文件向甲方报验。
3.施工过程中,乙方应注意安全施工,遵守现行法律、法规及工程质量标准。
4.乙方完成施工后,应向甲方提交相关工程验收报告及技术资料。
第六条工程备品备件1.乙方应按甲方要求,准备好有关工程的备品备件,供甲方按时验收。
2.备品备件应标明品牌、生产厂家、型号、数量、生产日期、保修期限等内容,以便甲方及时跟踪、检验使用情况。
第三章工程质量管理第七条质量管理体系1.本工程的质量管理体系应符合国家标准及相关法律法规的要求。
2.乙方应具有相应的质量管理能力和管理人员,依法、规范、严格实施工程质量管理。
第八条工程质量标准1.本工程的质量标准应符合国家标准或相关技术标准的要求。
2.验收、试运行前,乙方需按合同要求完成各项质量验收试验。
标准版工程施工合同范本
标准版工程施工合同范本[TOC]一、合同双方1.甲方(乙方):_________2.乙方(甲方):_________二、合同背景本合同的签订是为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务,保证工程施工顺利进行,并依法维护双方的合法权益。
三、工程内容1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程规模:_________4.工程周期:_________四、合同价款1.总价款:_________(大写)2.付款方式:_________3.分期付款计划:–第一期:______%(于______日前支付)–第二期:______%(于______日前支付)–……–第N期:______%(于______日前支付)五、合同履行条件1.甲方应提供的文件和资料–…2.乙方应提供的文件和资料–…3.工期要求:_________–乙方应按照工期要求按时交付工程,如因乙方原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。
六、施工质量要求1.甲方要求的施工质量标准:_________–乙方应按照甲方提出的质量要求进行施工,确保工程质量达到合同规定的标准。
2.质量保证期:_________–工程竣工验收合格后的______年内,乙方应对工程质量负责,并及时解决因质量问题引起的相关纠纷。
七、工程变更和索赔1.工程变更:若在施工过程中,因不可抗力或甲方要求变更工程内容,应按双方协商的方式进行变更,并进行相应的价款调整。
2.索赔:若因甲方原因导致施工无法进行、延误或增加乙方的工作量,乙方有权要求甲方进行赔偿。
八、违约责任1.甲方违约责任:–若甲方逾期未按时支付款项的,应按日给付未支付款项2%的违约金;–若甲方提供的文件和资料不符合合同要求的,应承担由此引起的后果责任。
2.乙方违约责任:–若乙方未按照工期要求完成工程的,应按日支付违约金;–若乙方施工质量不符合约定标准的,应承担相应的补救责任。
九、合同解除和争议处理1.合同解除:在下列情况下,双方有权解除合同:–乙方严重违反合同约定,无法按时交付工程的;–甲方违反合同约定,无法支付工程价款的。
标准版工地施工合同范本5篇
标准版工地施工合同范本5篇篇1合同编号:_________甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方工程发包给乙方施工事宜,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________2. 工程地点:_________3. 工程内容:_________4. 工程造价:_________二、施工工期1. 开工日期:_________2. 竣工日期:_________3. 工期延误时,乙方应支付逾期违约金,违约金为合同总金额的千分之三。
三、工程质量1. 乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及甲方要求。
2. 甲方有权对施工过程进行监督,对施工质量进行抽查。
如发现问题,乙方应及时整改。
3. 工程质量达不到合同约定的,乙方应承担违约责任,并赔偿因此给甲方造成的全部损失。
四、付款方式1. 甲方应在签订合同后7个工作日内,向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。
2. 乙方应按合同约定完成施工任务,并提交验收申请。
甲方在收到验收申请后7个工作日内,向乙方支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到预付款后,应按规定向甲方开具发票。
甲方在收到发票后,应及时办理报销手续。
4. 乙方应确保收款方与合同签订方一致,否则甲方有权拒绝付款。
五、竣工验收与结算1. 乙方应在工程竣工后,向甲方提交验收申请及相关资料。
甲方应在收到验收申请后7个工作日内组织验收。
2. 验收合格后,双方应签订验收报告。
验收报告作为结算依据。
3. 结算时,甲方应根据验收报告及合同约定进行结算。
结算完成后,乙方向甲方提交结算报告及发票,甲方在收到结算报告及发票后7个工作日内办理结算手续。
4. 结算时,如发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可通过仲裁或诉讼解决。
六、违约责任1. 甲方违约时,应承担违约责任,并赔偿因此给乙方造成的全部损失。
2024年度标准版gf0201建设工程施工合同范本
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年度标准版gf0201建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同金额3.1 合同总价3.2 付款方式3.3 付款进度第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量监督5.3 质量争议解决第六条材料和设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料和设备验收第七条施工许可和手续7.1 施工许可7.2 施工手续7.3 施工证照第八条施工安全8.1 安全措施8.2 安全事故处理8.3 安全检查第九条环境保护9.1 环保措施9.2 环保验收9.3 环保争议解决第十条变更和调整10.1 工程变更10.2 合同价款调整10.3 工程变更程序第十一条违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任11.3 违约赔偿第十二条争议解决12.1 争议方式12.2 争议处理机构12.3 法律适用第十三条合同的生效、变更和终止13.1 合同生效13.2 合同变更13.3 合同终止第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 知识产权保护14.3 不可抗力14.4 法律、法规规定的其他事项第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1 发包方(1)名称:____________(2)地址:____________(3)法定代表人:____________(4)联系人:____________联系电话:____________电子邮箱:____________1.2 承包方(1)名称:____________(2)地址:____________(3)法定代表人:____________(4)联系人:____________联系电话:____________电子邮箱:____________第二条工程概况2.1 工程名称:____________2.2 工程地点:____________2.3 工程规模:____________2.4 工程内容:____________第三条合同金额3.1 合同总价:____________3.2 付款方式:____________(1)预付款:合同总价____________%,收到承包方工程进度报告后支付。
建设工程施工合同范本(标准版)
建设工程施工合同范本(标准版)建设工程施工合同范本(标准版)甲方:___________乙方:___________第一条合同目的本合同系为明确甲方与乙方在工程建设过程中的权利和义务,保证工程的质量和进度,依法进行签订的合同,双方本着平等互利的原则达成如下协议:第二条工程项目1. 工程名称:2. 工程位置:3. 工程范围:4. 工程规模:5. 工程工期:6. 工程费用:第三条各方权利和义务1. 甲方的权利和义务:为乙方提供施工场地及其他必要的支持;按时支付工程款项;对施工过程进行监督和检查;协助办理有关审批手续;对工程质量进行验收和评定;其他约定事项。
2. 乙方的权利和义务:按照工程目标和计划进行施工;配合甲方进行相关审批手续;优化施工方案,确保工程质量;合理安排施工进度,保证工程进度;按时提交工作报告和工程进度报告;聘请具备相应资质的工程技术人员;向甲方报备工程变更等事项;安全、文明施工,保护环境;其他约定事项。
第四条工程款支付本项目工程款按照工程进度和质量验收情况支付,具体支付方式和时间如下:1. 第一期款支付:金额:时间:(根据实际情况填写)2. 第二期款支付:金额:时间:(根据实际情况填写)3. 第三期款支付:金额:时间:(根据实际情况填写)(根据实际情况增删款项)第五条违约责任1. 甲方违约责任:若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供施工场地,应向乙方支付相应违约金,并承担由此给乙方造成的损失。
2. 乙方违约责任:若乙方未按照合同约定进行施工或违反其他合同约定,应向甲方支付相应违约金,并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决本合同的履行受法律的管辖。
若在合同履行过程中发生争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可以提交到合同签订地法院解决。
第七条合同变更和解除1. 双方一致同意的情况下,可以对合同内容进行变更或解除。
2. 变更或解除合同,应按照合同约定的程序进行,并书面通知对方。
标准版工程施工合同模板
标准版工程施工合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!标准版工程施工合同模板甲方:____________乙方:____________鉴于甲方为乙方提供施工服务,为确保双方利益,经甲乙双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程内容:____________1.4 工程工期:自____________起至____________止。
第二条 工程价款2.1 本工程合同总价款为人民币____________元(大写:____________元整),以下简称“工程款”。
2.2 甲方分期向乙方支付工程款,具体支付方式和时间如下:(1)甲方支付工程预付款人民币____________元(大写:____________元整),自合同签订之日起____________日内支付;(2)甲方支付工程进度款人民币____________元(大写:____________元整),按照工程进度分阶段支付;(3)甲方支付剩余工程款人民币____________元(大写:____________元整),工程验收合格后____________日内支付。
第三条 施工质量及标准3.1 甲方应按照约定的施工内容、工程量、工程标准和质量要求进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。
3.2 乙方应指派专业人员对施工过程进行监督,对甲方的施工质量进行验收。
工程验收不合格的,甲方应按照乙方要求及时整改,直至达到约定标准。
第四条 合同的变更和解除4.1 合同履行过程中,甲乙双方同意变更或解除合同的,应签订书面变更协议或解除协议,并经双方盖章确认。
4.2 甲方未按照约定履行合同义务的,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿因此造成的一切损失。
施工合同模板(标准版)
施工合同模板(标准版)甲方(全称):乙方(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的事项,达成如下协议:一、工程内容1.1 甲方委托乙方进行施工的工程为:________工程。
1.2 工程地点:________________。
1.3 工程规模:________________。
1.4 工程图纸及设计方案:甲方应向乙方提供完整的工程图纸及设计方案,乙方应按照图纸及方案进行施工。
二、施工范围及方式2.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸及设计方案,完成施工范围内的所有施工工作。
2.2 乙方应负责施工过程中的材料采购、施工设备配置、施工人员管理等事项。
2.3 乙方应保证施工过程中的工程质量、安全文明施工,并承担由于自身原因造成的工程质量问题和安全事故的责任。
2.4 乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延期,乙方应承担相应的违约责任。
三、合同价格及支付方式3.1 双方同意按照以下价格进行施工:________________元。
3.2 甲方应按照以下方式支付合同价款:(1)合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价款的30%。
(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方合同总价款的20%。
(4)剩余的10%作为质量保证金,待工程验收合格后支付。
四、工期4.1 双方同意本工程的开工日期为:________________。
4.2 双方同意本工程的竣工日期为:________________。
4.3 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。
五、质量保证5.1 乙方应按照甲方提供的工程图纸及设计方案进行施工,保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
5.2 乙方应承担工程验收后的质保责任,质保期为:________________。
建设工程施工合同范本(标准版)
建设工程施工合同发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经平等、友好协商,甲方将工程发包给乙方施工,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称: 工程1.2工程地点:1.3工程量: 立项审批表及施工方案范围内所有项目1.4工程承包方式及范围1.5工程项目采用包工包料,乙方按甲方要求对立项审批表及施工方案范围内的所有工程自行安排施工。
二、合同价款与结算2.1合同金额: (大写元整)。
本合同为固定总价合同,立项审批表及施工方案范围内的项目不予调整变更。
3.2结算方式:据实结算。
3.3乙方工程完工后,应立即书面通知甲方进行竣工验收,甲方接到乙方通知后应当在合理期限内安排人员进行竣工验收。
3.4工程验收时发现需要整改事项,双方应形成书面整改通知单,乙方接到通知后应立即整改并再次通知甲方进行验收。
3.5工程竣工验收合格后七日内,乙方应当向甲方提交书面的结算报告,双方应以实际验收合格工程量进行结算。
对隐藏工程或增加的工程量经现场签证后按实际工程量套用定额综合费率进行结算。
材料价格按《建设工程材料市场信息指导价》到工地价及公司有关规定进行调整。
四、现场工程量确认4.1工程量双方现场认可,形成书面材料并经甲方经理签字认可。
五、工程质量5.1乙方必须严格按照甲方提出的要求和施工方案施工。
5.2在施工中甲方发现施工存在质量问题的,有权发出整改通知书,乙方接到甲方整改通知书后三天予以整改,逾期未整改的或者整改后仍不合格的,甲方有权按照每次2000元的标准要求乙方承担违约金。
三天后乙方未整改的,甲方有权委托第三人进行整改,整改费用及造成的损失由乙方承担。
5.3工程验收必须一次性合格。
因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准,乙方承担工程总造价10%的违约金,且乙方应无条件整改直至合格,相关费用由乙方自行承担;如乙方无能力整改合格,甲方有权聘请第三者进场施工,所产生的全部费用和损失由乙方承担,甲方在工程款中直接扣除,直至合格。
标准工程施工合同范本标准版
编号:JZ-202146638标准工程施工合同范本标准版The content of this contract refers to a provision made by two or more parties by consensus, which is used to restrict their respective rights and obligations when dealing with certain matters.甲方:_______________________乙方:_______________________签约地点:____________________签约时间:_____年____月_____日标准工程施工合同标准工程施工合同范本标准工程施工合同范本1发包方(甲方):承包方(乙方):按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3承包范围:外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程1.4工期:本工程自20xx年10月15日开工,于20xx年12月30日前竣工。
1.5工程质量:达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)1.6结算方式:按双方约定单价为结算依据注:(双方约定单价明细为本合同附件)1.7合同价款:(人民币大写):注:(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)第2条甲方工作以上只作为首付款依据,施工图由乙方自行设计,经设计单位确认后方可施工。
向乙方提供施工所需的水、电等设备,并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
第3条乙方工作3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
3.2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
标准版建设工程施工合同(通用7篇)
标准版建设工程施工合同(通用7篇)标准版建设工程施工合同(1)甲方:____________(以下简称甲方)乙方:____________(以下简称乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事宜达成如下协议。
一、工程地点:____________二、工程内容:____________三、工期要求:开工时间为:四、工程款结算及付款方式结算价格:以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米____________五、甲方驻工地代表:____________六、甲方责任1、乙方人员、材料进场前,甲方负责提供完善的施工条件,即水通、电通,其费用由甲方承担。
2、甲方需委派一名专业技术人员,以便在施工过程中进行质量、进度监督。
如发现乙方未按规范要求施工,应及时要求改正,其损失由乙方负责,并负责与其他施工队伍和人员协调工作。
3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。
七、乙方责任1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。
图纸由乙方自行负责设计,钢架构造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。
乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。
2、材料标准:彩钢板型号八、质保事宜本工程主结构架(含彩钢材)保用____________九、违约责任甲方违约责任未按照本合同约定按时支付工程款,甲方应向乙方支付应付未付工程款的xxx 的违约金。
乙方违约责任:1、不按合同规定的工期交付使用的,乙方应赔偿甲方总造价5%的违约金。
2、因乙方施工原因造成其它损失均由乙方承担实际经济损失。
十、纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第二条方式解决。
1、向经济合同仲裁机关申请仲裁。
2、向人民法院起诉。
十一、附则:1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
2、本合同签定后,甲、乙双方除单价外如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充协议,作为本合同的补充合同,与主合同具有同等法律效力。
最新建设工程施工合同(标准版)
最新建设工程施工合同(标准版)建设工程施工合同甲方:【填写甲方名称和地址】乙方:【填写乙方名称和地址】鉴于甲方拟在【填写建设地点】进行【填写建设工程】的建设,经甲、乙双方友好协商,双方达成如下合同:一、工程名称、规模及地点:1.1 工程名称:【填写工程项目名称】;1.2 工程规模:【填写工程总面积】平方米;1.3 工程地点:【填写工程具体地点】。
二、工程进度及合同期限:2.1 工程进度:2.1.1 施工期限:【填写工期】;2.1.2 工程按如下进度进行:【填写进度计划】;2.1.3 工程进度计划可进行调整,但需要双方协商一致。
2.2 合同期限:【填写合同期限】。
三、工程款项及支付方式3.1 工程价款:【填写工程总造价】元人民币(以下简称“元”);3.2 工程款项划分及支付方式:(1)合同签订后,甲方需在【填写天数】日内支付工程款项的【填写比例】%(即【填写工程价款比例】元);(2)工程按计划进行时,甲方按【填写比例】%的进度向乙方支付工程款项;(3)工程交付使用时,甲方在【填写天数】日内向乙方支付工程款项的剩余部分。
四、施工内容及标准4.1 施工内容:【依据工程项目的实际情况进行描述】。
4.2 施工标准:【依据工程项目所涉及的标准进行描述】。
五、责任和义务5.1 甲方的责任和义务:(1)提供相关文件和资料;(2)向乙方支付工程款项;(3)工程完成后,按照相关标准验收及结算;(4)严格遵守履行合同的义务。
5.2 乙方的责任和义务:(1)完成施工任务,保证施工质量;(2)遵守施工标准;(3)严格按照进度计划进行施工;(4)在履行合同时遵守相关法律、法规及行业规范。
六、违约责任6.1 甲方违约责任:(1)未按合同约定支付工程款项的,每逾期一天,应向乙方支付【填写罚息比例】%的逾期利息;(2)未按约定提供相关文件和资料的,应向乙方支付【填写违约金比例】%的违约金。
6.2 乙方违约责任:(1)未按时完成施工任务的,每逾期一天,应向甲方支付【填写罚款比例】%的罚款;(2)未按照标准施工的,应承担因此给甲方造成的损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工合同标准版如有争议,双方友好协商处理,协商无果至当地仲裁委员会合同标准版,希望对大家的工作和学习有所帮助,欢迎阅读!【篇一】施工合同标准版甲方(全称):乙方(全称):按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建实信用的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况工程名称:工程地点:承包范围:承包方式:二、工程日期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数:_____天三、质量标准工程质量标准:四、合同价款金额(人民币大写):五、组成合同的文件1、本合同3、投标书及附件4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单7、工程报价单及预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。
六、合同的生效及终止1、合同签订之日起生效结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程并验收达到约定标准后,本合同即告终止。
3、合同的权利义务终止后,甲、乙双方应当遵循诚实信用的原则,履行通知、协助、保密等义务。
七、图纸提供方及份数:八、甲方工作:变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。
2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。
3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。
4、提供具备施工条件的施工场地5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地6、双方约定甲方应做的其他工作:九、乙方工作1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。
2、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。
3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。
十、施工组织设计和工期1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。
乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。
甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。
因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。
甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。
2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:a)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;b)工程量改变和设计变更;c)因停水、停电、停气等原因造成的停工;d)不可抗拒力;e)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;f)双方约定工期顺延的其他情况:3、工程竣工a)乙方按合同条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。
b)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工合同,作为合同文件组成部分。
提前竣工合同应包括乙方为保提前竣工追加的合同价款等内容。
十一、工程质量a)工程质量应达到合同书约定的质量标准。
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
b)双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。
双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。
c)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。
d)甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。
如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。
除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。
e)隐蔽工程和中间验收根据国家、省、市有关规定执行。
f)重新检验无论甲方代表是否进行过验验、当其提出对已经隐蔽工程重新检验时,乙方应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新进行修复。
甲方承担由此发生的费用,并相应顺延工期。
g)本工程约定的质量保修金为施工合同价款的%,本工程双方约定乙方向甲方支付质量保修金为(大写)质量保修金应在保修期过后一周内由甲方一次性返还。
本工程约定的质量保修期为一年。
一年后如出现故障,乙方只收更换设备款和施工成本费用。
十二、合同价款与支付1)合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。
2)双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间:3)甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。
4)工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
十三、工程设计变更施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知。
变更超过原设计标准或批准的建设规模时,甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
因工程设计变更所产生的工程费用应作为工程款的一部分与工程款同期调整支付。
十四、竣工验收与竣工结算1)工程竣工验收标准为国家和行业现行各项验收标准及甲乙双方的有关约定整的结算资料。
之后双方参照本合同书约定的合同价款及补充条款约定的合同价款调整等内容,进行工程竣工结算。
3)甲、乙双方对工程竣工结算价款发生争议时,按合同中关于争议的约定处理。
十五、索赔和争议1)违约的处理:除不可抗拒力外,因乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它违约行为,由乙方支付违约金,违约金按工程总造价的0。
5%每天计收,但误期赔偿限额不超过合同总价的5%。
2)索赔除非双方合同将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天书面通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
3)争议本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向乙方所在地人民法院起诉。
十六、合同解除1)甲,乙双方协商一致,可以解除合同。
2)有下列情况之一的,甲、乙双方可以解除合同:1、因不可抗力致使合同无法履行;2、因一方违约致使合同无法履行。
3)一方根据上述约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知的前10天告知对方,通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的,按本合同关于争议的约定处理。
4)合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和转移工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地,甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付应支付的工程价款。
已经定货的材料、设备由订贷方负责退货或解除订货合同,不能退还的贷款和因退货,解除订货合同发生的费用,由责任方承担。
除此之外,有过错的一方赔偿因合同解除给对方造成的一切损失。
的效力。
十七、合同份数本合同一式两份,甲乙双方各执一份;副本一式两份,甲乙双方各执一份。
十八、补充条款甲方:(章)乙方:(章)法定代表人:法定代表人:年月日【篇二】施工合同标准版编号:甲方:(项目部(施工局)全称)乙方:(营业执照登记名称,全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。
1、项目概况1。
1项目名称:1。
2项目地点:2、合同范围2。
1主要合同内容,具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2。
2主要施工工序(1)……以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2。
3主要工程量序号项目单位数量备注2。
4合同工期2。
4。
1开工日期年月日,完工日期年月日。
节点控制工期见下表:节点工期要求序号项目名称完工日期备注2。
4。
2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:a。
重大设计变更;b。
不可抗力;c。
由于业主原因要求停工;d。
甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2。
4。
3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同2。
4。
4因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2。
4。
5业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格4。
1合同总价合同总价:(人民币)大写元,小写:(含%税金),固定总价/暂定总价。
4。
2合同单价合同单价见附件B《工程量计价清单》。
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4。
3税费的承担金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。
其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务5。
1甲方权利与义务5。
1。
1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5。
1。
2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。
5。
1。
3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5。
1。
4甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。
5。
1。
5甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。
5。
1。
6甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。
5。
1。
7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
5。
1。
8就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。
5。
1。
9甲方负责按照合同约定支付工程款。
5。
1。
10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。