【展示区合同专用】(20140818版)-碧桂园集团合同交底及记录
合同交底记录(最新版)
合同交底记录(最新版)合同编号：__________合同交底记录（最新版）鉴于甲乙双方希望通过签署本合同交底记录，明确双方在合同履行过程中的权责和义务，确保合同的顺利实施，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、合同概述1.1 本合同为《__________》合同，甲乙双方于__________年__________月__________日在__________（地点）签署。
1.2 本合同的目的是__________，双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
1.3 本合同的有效期为自合同签署之日起至__________年__________月__________日止。
二、甲方的权利和义务2.1 甲方应按照本合同约定的条款向乙方支付合同价款。
2.2 甲方应按照合同约定的时间、地点和方式向乙方交付合同标的。
2.3 甲方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
2.4 甲方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
2.5 甲方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
三、乙方的权利和义务3.1 乙方应按照本合同约定的条款向甲方提供合同标的。
3.2 乙方应保证合同标的的质量和规格符合合同约定。
3.3 乙方应按照合同约定的时间、地点和方式向甲方交付合同标的。
3.4 乙方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延或拒绝履行。
3.5 乙方应承担因自身原因导致的合同违约责任。
四、合同的变更和解除4.1 甲乙双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
4.2 合同变更或解除的条件如下：（1）双方协商一致；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规变化导致合同无法履行；（4）合同约定的其他变更或解除条件。
五、违约责任5.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担违约责任。
5.2 违约责任包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此给对方造成的损失；（3）承担因违约产生的其他费用。
六、争议解决6.1 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
合同交底记录(模板2)(2024精)
合同交底记录(模板2)1. 项目信息•项目名称：[项目名称]•项目编号：[项目编号]•合同编号：[合同编号]•甲方：[甲方名称]•乙方：[乙方名称]•合同金额：[合同金额]•项目负责人：[项目负责人名称]•签订日期：[签订日期]2. 合同条款概述2.1 条款一：项目概况•描述：本项目的目标和主要工作内容。
•要求：甲方要求乙方对项目概况进行详细说明，包括项目目标、项目工作范围、项目计划等。
2.2 条款二：工作进度和里程碑•描述：本项目的工作进度计划和里程碑节点。
•要求：甲方要求乙方按照合同约定的工作进度和里程碑节点进行项目实施，并及时向甲方报告项目进展。
2.3 条款三：支付方式•描述：本项目的支付方式和支付条件。
•要求：甲方要求乙方了解支付方式和支付条件，并在项目实施过程中按照合同要求进行支付申请和结算。
2.4 条款四：合同变更和索赔•描述：本项目的合同变更和索赔事项。
•要求：甲方要求乙方了解合同变更和索赔的程序和要求，并按照合同约定进行变更和索赔事项的处理。
2.5 条款五：质量管理•描述：本项目的质量管理要求和标准。
•要求：甲方要求乙方了解和遵守质量管理要求和标准，并按照合同约定进行质量控制和验收。
3. 交底会议内容及结论3.1 项目概况•[项目概况内容及确认结论]3.2 工作进度和里程碑•[工作进度和里程碑内容及确认结论]3.3 支付方式•[支付方式内容及确认结论]3.4 合同变更和索赔•[合同变更和索赔内容及确认结论]3.5 质量管理•[质量管理内容及确认结论]4. 下一步工作计划•甲方和乙方共同确认下一步工作计划如下：1.[下一步工作计划1]2.[下一步工作计划2]3.[下一步工作计划3]4.…5. 会议记录•本次交底会议的记录已经详细记录，包括参会人员、交底内容及结论等。
•交底记录由甲方保存，并在需要时提供给乙方参考。
(完整版)合同交底范本
2.2一级合同交底记录格式工程承包合同一级交底记录表（格式）合同交底录编号：合同编号 签订日期 年 月 日 合同名称 工程施工承包合同 交底日期 年 月 日发 包 人 主体名称 工 程 名 称承 包 人 主体名称交 底地 点 交底主要内容一、工程背景：（包括承接该工程的出发点、后续工程情况等）二、发包人、监理背景：（包括公共关系、资信情况等）三、报价成本交底：（包括报价定标情况、成本让利情况、经济风险、不平衡报价在履约过程中的应用、报价说明中可借鉴的重要内容，如拟设法变更的分部份项工程子目等）四、工程难点的交底：（包括施工难点、新技术、新材料、重要节点工期等）五、合同主要内容的交底：（包括合同评审情况、合同主要条款、隐藏的风险点、索赔机会、时限要求等）六、项目部必须实现的目标：（包括项目部层面必须消化的风险，如设法变更分部份项工程子目等）交底人： 年 月 日 相关部门名称（参加）接收交底人员签字相关部门名称（参加）接收交底人员签字项目部项目经理公司工程设计部门公司市场营销部门公司合同管理部门公司经营计划部门2.3二级合同交底记录格式说明：1、本交底书（示范文本）针对GF-1999-0201《建造工程施工合同》（示范文本）制作。
2、制作正式交底书时应根据具体合同的实际内容。
正文：合同交底书制作人：（手写签名） 制作完成时间： 年 月 日第一部份 工程概况描述工程名称：合同价款： 质量标准：发包方：(全称)承包方：（全称）承包范围：合同工期： 工期操纵情况：第二部份 合同履行的具体要求（依合同文本专用条款的自然顺序）： 表一、合同文件序号 合同交底内容 目 标 责任人 交底人一 词语定义及合同文件3 关于法律、标准及规范①…4 对于图纸① 甲方应当提交图纸 份② 应当收到的时间③ 是否含竣工图 套。
注：本合同依据的具体法律法规标准的名称，如果当地的文件较为特殊，需要附带全文。
附表： 工程图纸交接单工程名称 合同约定的套数（大写）发包人提供的图提供时间 提交人纸套数（大写）承包方接受的套接受时间 接受人 数（大写）备 注注：该表一式两份，甲乙双方签字后各执一份。
甲方合同交底记录模板
甲方合同交底记录模板合同编号：【合同编号】甲方信息公司名称：【公司名称】法定代表人：【法定代表人】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】地址：【地址】乙方信息公司名称：【公司名称】法定代表人：【法定代表人】联系人：【联系人】联系电话：【联系电话】地址：【地址】一、合同背景1. 甲方与乙方双方根据法律法规的规定和自愿原则，就【合同项目】的具体事宜达成一致，并签订了本合同。
2. 本合同的签订是双方平等自愿的结果，受法律保护。
3. 本合同签订日期为【合同签订日期】，合同生效日期为【合同生效日期】。
二、合同内容1. 合同项目：【合同项目名称】2. 合同金额：【合同金额】3. 合同期限：【合同期限】4. 其他特别约定：【其他特别约定】三、合同履行1. 乙方应按照本合同的约定，按时、保质、保量地完成【合同项目】。
2. 甲方应按照本合同的约定，按时支付合同金额，并提供必要的配合和支持。
四、合同风险1. 若因不可抗力等不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时协商解决，届时本合同的相关条款将相应调整。
2. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的责任。
五、合同变更1. 任何对本合同的变更必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 双方一致同意，本合同的变更协议应具有同等法律效力。
六、合同解除1. 若因不可抗力等不可抗力因素，双方无法继续履行本合同的，应及时协商解除合同。
2. 若一方严重违反本合同约定，给对方造成严重损失的，对方有权解除本合同。
七、其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面协议。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：甲方签字：乙方签字：。
合同交底记录
合同交底记录甲方：____________________乙方：____________________一、合同背景1.1甲方为一家专业从事____________________的企业，拥有丰富的经验和技术实力。
1.2乙方为一家专业从事____________________的企业，具备良好的信誉和业绩。
1.3双方经过充分沟通和协商，就____________________项目的合作达成一致，签订了合同。
二、合同目标2.1通过本合同，甲方委托乙方完成____________________项目的____________________工作。
2.2乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，确保项目的质量和进度。
三、合同内容3.1乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
3.2乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
3.3乙方应按照甲方的要求和合同的约定，提供____________________服务，包括但不限于____________________。
四、合同期限4.1本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2如双方同意延长合同期限，应签订补充协议，并按照补充协议的约定执行。
五、合同价款5.1双方同意，本合同的价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
5.2乙方应在合同签订后______个工作日内，向甲方支付合同价款的______%作为预付款。
5.3乙方应在合同履行完毕后______个工作日内，向甲方支付合同价款的剩余部分。
2024精选合同交底记录模板
2024精选合同交底记录模板合同编号：_______合同名称：_______合同双方：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供_______服务事宜，经充分协商，达成如下合同：一、服务内容（1）_______；（2）_______；（3）_______；（4）_______。
1.2 乙方应按照甲方的要求，完成服务的相关准备工作，并确保服务的质量。
二、服务期限2.1 本合同的服务期限为_______年，自合同签订之日起计算。
2.2 如甲方需要延长服务期限，应在服务期限届满前_______日内书面通知乙方，经乙方同意后，双方可另行签订补充协议。
三、服务费用3.1 甲方应按照本合同约定的服务内容、期限和标准，向乙方支付服务费用。
3.2 服务费用为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
3.3 甲方支付服务费用的方式为：（1）合同签订后_______日内，支付服务费用的_______%；（2）服务期限届满后_______日内，支付服务费用的_______%。
四、保密条款4.1 乙方在履行本合同过程中，获悉甲方的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
4.2 乙方应采取一切必要措施，确保保密信息的保密性。
4.3 本合同的保密义务自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后_______年止。
五、违约责任5.1 甲方未按照约定支付服务费用的，应自逾期之日起，按照逾期付款金额的_______%向乙方支付违约金。
5.2 乙方未按照约定提供服务或提供的服务不符合约定的，应自逾期之日起，按照服务费用的_______%向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
合同交底记录完整版本
合同交底记录完整版本合同编号：[填写合同编号]合同双方：名称：[填写甲方名称]地质：[填写甲方地质]法定代表人：[填写甲方法定代表人]名称：[填写乙方名称]地质：[填写乙方地质]法定代表人：[填写乙方法定代表人]鉴于：1.甲方是一家专业从事[填写甲方业务领域]的公司，拥有丰富的经验和专业知识；2.乙方是一家专业从事[填写乙方业务领域]的公司，具备相应的资质和能力；3.甲方希望委托乙方进行[填写委托事项]，乙方愿意接受甲方的委托。
第一条合同目的1.1甲方委托乙方进行[填写委托事项]，旨在实现[填写合同目的]。
第二条合同范围(1)[填写工作内容1]；(2)[填写工作内容2]；(3)[填写工作内容3]；(4)[填写工作内容4]。
第三条合同期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写合同期限]。
3.2在合同期限内，双方应按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
第四条费用与支付4.1甲方应向乙方支付的费用包括：(1)[填写费用1]；(2)[填写费用2]；(3)[填写费用3]。
4.2甲方应在合同签署后[填写支付时间]内，将上述费用支付给乙方。
第五条权利与义务5.1甲方权利与义务：(1)按照合同约定向乙方支付费用；(2)提供与委托事项相关的必要资料和信息；(3)协助乙方完成委托事项；(4)对乙方的工作成果进行验收。
5.2乙方权利与义务：(1)按照合同约定完成委托事项；(2)提供与委托事项相关的专业知识和技能；(3)保守甲方的商业秘密和机密信息；(4)提交完整的工作成果报告。
第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任。
6.2如乙方未能按照合同约定完成委托事项，甲方有权要求乙方退还已支付的费用，并有权要求乙方承担相应的损失。
第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
室内装修工程合同范本版碧桂园集团合同底及交底记录
合同交底内容说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：合同交底内容9、价差调整原则6.3.2.1.1.关于材料价差调整，对发包人在全费用综合包干单价中采用的“发包人指定品牌及材料价格表”（详见本合同附件3-1）、“发包人提供的参考品牌一览表”（详见本合同附件3-5）的安装工程，结算时材料价按以下方式计算：合同编号工程名称发包人承包人合同价款（元）总建筑面积（m2）工程地点工程内容1、工程概况见合同一、工程概况一览表2、承包方式全费用综合包干单价包干3、工程款支付见合同3.2.进度款支付：当期进度款应按当期实物量完成量的80％进行支付。
【详见本合同第七条款：工程款（进度款）支付说明；工程进度款申请支付格式详见附件6，《关于按时足额发放民工工资的承诺书》详见附件6-1。
】4、工期节点见合同四、合同工期，包括开完工日期，开工日期为暂定，具体开工时间以发包人开工令为准，以下工期已含法定节假日5、工程承包范围和工作界面划分见合同6.2.承包范围及对应合同附件的范围说明（如有）6、总承包管理及配合费计取方式、费率见合同6.2.及附件《总承包管理配合及服务工作内容》（如有）7、结算方式见合同6.3.结算方式6.3.1.室内装修工程的结算方式套内装修工程（见6.3.1.1.）及湿装修工程结算方式（见6.3.1.2.）为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
6.3.2.室内安装工程的结算方式室内安装工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
8、提交预算书要求/6.3.2.1.1.1. 发包人指定品牌的材料6.3.2.1.1.1.1. 发包人指定品牌的材料价格按签订的材料三方买卖合同价格计算。
6.3.2.1.1.2.在全费用综合包干单价里已列出了项目，但没有在“发包人指定品牌及材料价格表”里列出的材料，主材已在全费用综合包干单价上包干，材料价不再调整。
合同交底范本模板(双篇)-2024含多款
合同交底范本模板(双篇)鉴于甲方拟委托乙方提供合同交底服务，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条合同目的1.1甲方委托乙方提供合同交底服务，旨在确保甲方在合同签订过程中充分了解合同内容，避免合同纠纷。
第二条合同交底服务内容2.1乙方应根据甲方的要求，提供合同交底服务，包括但不限于：（1）对合同条款进行解释和说明；（2）对合同履行过程中可能出现的风险进行提示；（3）提供合同履行过程中的建议和指导。
2.2乙方应根据甲方的要求，对甲方提供的合同文本进行审查，并提供审查意见。
第三条合同交底服务费用3.1甲方应支付乙方合同交底服务费用人民币【】元（大写：【】元整）。
3.2乙方在收到甲方支付的服务费用后，开始提供合同交底服务。
第四条合同交底服务期限4.1本合同的合同交底服务期限为【】个月，自本合同签订之日起计算。
4.2如甲方需要延长合同交底服务期限，应提前【】天通知乙方，并支付相应的服务费用。
第五条保密条款5.1双方应对在合同交底服务过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2本合同的签订、内容和履行过程中所涉及的文件、资料和信息，均属于双方的商业秘密和机密信息。
第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2如乙方未按照约定提供合同交底服务，甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用，并要求乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除8.1本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并以书面形式作出。
8.2如乙方未按照约定提供合同交底服务，甲方有权单方面解除本合同。
第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
工程施工合同交底记录(2024版)
工程施工合同交底记录(2024版)合同编号：__________工程施工合同交底记录（2024版）甲方：__________乙方：__________一、工程概述1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程规模：__________1.5 工程预算：__________二、合同主体2.1 甲方：__________2.2 乙方：__________三、工程进度与质量3.1 工程进度：__________3.2 工程质量：__________3.3 工程验收：__________四、合同价格与支付4.1 合同价格：__________4.2 支付方式：__________4.3 支付进度：__________五、合同履行与责任5.1 甲方义务：__________5.2 乙方义务：__________5.3 违约责任：__________六、合同变更与解除6.1 合同变更：__________6.2 合同解除：__________七、争议解决7.1 争议解决方式：__________7.2 争议解决地点：__________7.3 争议解决机构：__________八、合同的生效、终止与解除8.1 合同生效条件：__________8.2 合同终止条件：__________8.3 合同解除条件：__________九、其他约定9.1 保密条款：__________9.2 知识产权保护：__________9.3 不可抗力：__________9.4 合同的转让：__________9.5 附件：__________十、合同的签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________。
锌钢组合栏杆工程合同(20140818版)-碧桂园集团合同交底及记录
日期：2014-8-19 合同交底内容说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人： 日期：发包人项目主管工程师： 日期：合同编号工程名称 发包人承包人 合同价款（元）总建筑面积 （m 2） 工程地点 工程内容 锌钢组合栏杆工程1、工程概况 见合同协议书一、工程概况，包括工程名称、工程地点、工程内容等2、承包方式 固定综合单价包干：已包含锌钢组合栏杆的制作、安装、运输、卸货、型材、辅材、货物保管、测试验、调试、管理费、利润、税金、总体工程竣工验收前的卫生清洁、成品保护费用等完成本工程的各项费用（签证、变更除外）。
3、工程款支付 见合同六、工程款支付方法6.2.1. 承包人在每完成20%的工程量，同时达到发包人认可的施工完整部位（包括已完工且其补充预算已审核的工程变更）后，上报完成工程进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），监理单位在3个工作日内审核完毕并报发包人，发包人应在28天审定并支付当期工程款的80 %，款项自发包人账户汇往承包人指定账户即为支付完毕。
4、工期节点 见合同协议书四、合同工期，包括开完工日期，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准5、工程承包范围和工作界面划分见合同二、工程范围包括工程所在苑区的锌钢组合栏杆工程6、总承包管理及配合费计取方式、费率3.1.3.总承包管理及配合费（含规费及税金、施工水电费）由发包人向总承包人支付，承包人不须向总承包人支付此部分费用，总承包人提供总承包管理及配合。
7、结算方式 固定综合单价包干，实际工程量按照竣工图结算。
承包人需按深化后并经发包人确认的锌钢组合栏杆设计图纸要求施工。
8、提交预算书要求/ 9、价差调整原则固定综合单价包干，无价差调整日期：2014-8-19 合同交底内容10、质量与验收见合同八、工程质量要求8.1.工程质量达到相关的国家标准及行业标准。
承包人应提供全部锌钢组合栏杆材料出厂合格证、检验报告产品的合格证，并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作，无法提供的，视为质量不合格；8.2.承包人必须非常清楚国家规范中对于各类阳台栏杆最终高度的要求，必须清楚的了解发包人确定的标准栏杆出厂的高度及规格，同时确保现场阳台的土建达到建筑验收要求，若由于土建原因造成最终有效高度达不到验收要求的，承包人应当第一时间向发包人书面提出，并由发包人协调予以解决；若承包人不沟通，造成最终有效高度达不到验收要求的，承包人要承担相应的责任。
合同交底记录完整版本
合同交底记录完整版本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行合同交底的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合同交底事项（1）合同名称：________________（2）合同编号：________________（3）合同签订日期：________________（4）合同金额：________________（5）合同主要内容：________________1.2乙方应在合同交底过程中向甲方详细解释合同条款，确保甲方充分了解合同的权利、义务和风险。
二、合同交底方式2.1乙方应根据甲方的要求，采用口头或书面方式进行合同交底。
2.2若乙方采用书面方式进行合同交底，应向甲方提供书面交底材料，包括但不限于合同条款解释、合同履行注意事项等。
2.3甲方有权要求乙方对合同交底材料进行修改或补充，乙方应予以配合。
三、合同交底时间3.1乙方应在合同签订之日起____个工作日内完成合同交底。
3.2如遇特殊情况，甲乙双方可协商确定合同交底的具体时间。
四、合同交底费用4.1乙方应自行承担合同交底过程中的费用，包括但不限于交通费、住宿费、通讯费等。
4.2甲方有权要求乙方提供费用报销的凭证，乙方应予以配合。
五、保密条款5.1乙方应对合同交底过程中获得的甲方商业秘密和相关信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
5.2保密期限自合同交底之日起计算，至合同履行完毕之日止。
六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成合同交底，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：________________。
6.2乙方违反保密义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，赔偿金额为：________________。
七、争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程合同交底范本完整版doc
工程合同交底范本完整版doc（二）一、前言二、交底内容1. 合同基本信息工程名称、项目地址、合同编号、签订日期等基本信息的交底。
2. 工程范围对工程范围进行详细交底，包括施工范围、施工内容、工程规模等。
3. 施工期限讲解工程期限的约定，包括施工开始和结束时间、工期计算方式等内容。
4. 施工方法介绍工程施工所采用的基本方法、流程和要求，确保施工方按照约定的方法进行施工。
5. 施工组织设计交底施工组织设计内容，包括施工队伍的组织、工作分工、安全措施、资料管理等内容。
6. 资金支付对工程款项支付的具体约定进行交底，包括款项支付方式、支付时间、支付比例等内容。
7. 质量要求讲解工程质量要求的内容，包括质量标准、审查验收程序、质量控制措施等。
8. 安全防护说明工程施工过程中的安全防护要求，包括施工现场的保护措施、安全设备的使用等。
9. 环境保护交底环境保护要求，包括施工过程中的环境保护措施、废弃物处理等。
10. 材料采购对工程材料采购的要求进行交底，包括采购渠道、材料验收标准等内容。
11. 变更管理讲解工程变更管理的相关事项，包括变更申请流程、变更后的合同约定等。
12. 索赔和违约责任交底索赔和违约责任的具体约定，包括索赔条件、索赔金额计算方法、违约责任等。
13. 保修和维护说明工程竣工后的保修和维护责任，包括保修期限、保修范围、维护方式等。
三、交底流程1. 交底方式所有交底内容可以通过书面文件、会议、培训等形式进行交底。
2. 交底时间安排合适的时间，确保各方能够充分了解和消化交底内容。
3. 记录和确认进行交底内容的记录，包括交底时间、参与人员、交底内容的确认等。
4. 效果评估对工程合同交底过程进行评估，收集各方的反馈意见，对相关问题和需要改进的地方进行整改。
四、注意事项1. 交底内容的准确性和完整性非常重要，需要确保交底内容能够覆盖工程合同中的所有重要事项。
2. 在交底过程中，各方需要保持积极的沟通和互动，共同达成理解和共识。
室内装修工程合同范本版碧桂园集团合同底及交底记录
合同交底内容合同编号工程名称发包人承包人合同价款（元）总建筑面积（m2）工程地点工程内容1、工程概况见合同一、工程概况一览表2、承包方式全费用综合包干单价包干3、工程款支付见合同3.2.进度款支付：当期进度款应按当期实物量完成量的80%进行支付。
【详见本合同第七条款：工程款（进度款）支付说明；工程进度款申请支付格式详见附件6,《关于按时足额发放民工工资的承诺书》详见附件6-1 o]4、工期节点见合同四、合同工期，包括开完工日期，开工日期为暂定，具体开工时间以发包人开工令为准，以下工期已含法定节假日5、工程承包范围和工作界面划分见合同6.2.承包范围及对应合同附件的范围说明（如有）6、总承包管理及配合费计取方式、费率见合同6.2.及附件《总承包管理配合及服务工作内容》（如有）7、结算方式见合冋6.3.结算方式6.3.1. 室内装修工程的结算方式套内装修工程（见6.3.1.1.）及湿装修工程结算方式（见 6.3.1.2.）为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
6.3.2. 室内安装工程的结算方式室内安装工程的结算方式为全费用综合包干单价包干，工程量按经发包人确认的竣工图计算。
8、提交预算书要求/说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期:日期:日期:发包人项目主管工程师：承包人现场管理人员（合同约定）签章:合同交底内容9、价差调整原则6.321.1. 关于材料价差调整，对发包人在全费用综合包干单价中采用的“发包人指定品牌及材料价格表”（详见本合同附件3-1 ）、“发包人提供的参考品牌一览表”（详见本合冋附件3-5）的安装工程，结算时材料价按以下方式计算：6.321.1.1. 发包人指定品牌的材料6.3.2.1.1.1.1. 发包人指定品牌的材料价格按签订的材料三方买卖合同价格计算。
6.3.2.1.1.2.在全费用综合包干单价里已列出了项目，但没有在“发包人指定品牌及材料价格表”里列出的材料，主材已在全费用综合包干单价上包干，材料价不再调整。
合同交底记录表6篇
合同交底记录表6篇篇1合同名称：XXXX合同交底时间：XXXX年XX月XX日交底地点：XXXX记录人：XXXX参与交底人员：1. 甲方代表：XXXX2. 乙方代表：XXXX3. 监理单位代表：XXXX4. 设计单位代表：XXXX5. 施工总承包单位代表：XXXX6. 其他相关方代表：XXXX交底内容：一、合同背景与目的本次交底旨在明确各方在合同执行过程中的权利和义务，确保合同双方能够准确理解合同内容，保证合同的顺利履行。
二、合同主要条款1. 合同双方的权利和义务：甲方的主要义务包括提供必要的设计资料、施工图纸等，按时支付合同款项，并协调其他相关方的配合。
乙方的主要义务包括按照合同约定完成施工任务，保证施工质量，及时提交相关报告等。
2. 履约保证金：乙方需在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的XX%。
履约保证金将在合同执行完毕后退还乙方，但若乙方违约，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
3. 付款方式与时间：甲方将按照合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。
具体付款时间和金额详见合同条款。
乙方需在收到款项后及时提交相应的发票和收据。
4. 施工进度与工期：乙方需按照合同约定的施工进度完成施工任务，确保工期符合甲方要求。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。
5. 质量保证与验收：乙方需确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
施工完成后，甲方将组织相关方进行验收，验收标准和程序详见合同条款。
6. 违约责任与处罚：若甲方或乙方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约责任和处罚措施详见合同条款。
7. 争议解决与仲裁：如双方在合同执行过程中发生争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。
仲裁结果对双方均具有法律约束力。
三、交底事项与要求1. 各方需认真阅读合同条款，充分了解自己的权利和义务；2. 各方需指定专人负责合同执行过程中的沟通与协调工作；3. 各方需严格按照合同约定的时间和质量标准完成各自的任务；4. 如有任何疑问或问题，应及时向对方提出并协商解决；5. 各方应共同维护合同的严肃性和权威性，确保合同的顺利履行。
合同交底的检查记录-2024
合同交底的检查记录根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行合同交底的检查记录事宜，达成如下协议：一、合同交底的检查内容1.1乙方应根据甲方提供的合同文本，对合同条款进行逐条解读，确保甲方充分了解合同的权利、义务、责任和风险。
1.2乙方应对合同中的关键条款进行重点标注，包括但不限于合同金额、支付方式、履行期限、违约责任等。
1.3乙方应协助甲方对合同中的模糊、不明确或不完整的条款进行澄清和补充，确保合同的明确性和完整性。
二、合同交底的检查方式2.1乙方应以书面形式对合同交底的检查记录进行记录，并由甲方签字确认。
2.2乙方应对合同交底的检查记录进行归档保存，并按照甲方的要求提供相关文件。
三、合同交底的检查时间3.1乙方应在合同签订前进行合同交底的检查，确保甲方在签订合同前充分了解合同内容。
3.2乙方应在合同履行过程中，根据甲方的要求进行合同交底的检查，确保甲方在履行合同过程中充分了解合同变更、解除等情况。
四、保密条款4.1乙方应对合同交底的检查记录及与甲方相关的所有信息保密，不得泄露给任何第三方。
4.2乙方应在合同交底的检查记录中明确保密条款，并要求甲方遵守保密义务。
五、费用及支付5.1甲方应按照双方协商一致的费用标准，向乙方支付合同交底的检查费用。
5.2乙方应在合同交底的检查完成后，向甲方提供费用明细，甲方应在收到费用明细后支付相应费用。
六、违约责任6.1乙方未能按照约定时间、方式或内容进行合同交底的检查，导致甲方未能充分了解合同内容，乙方应承担相应的违约责任。
6.2甲方未能按照约定支付合同交底的检查费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并追究相应的违约责任。
七、争议解决7.1本合同项下的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
合同交底记录
4.综合管理部：施工用水、电统计表；租用项目部房屋统计表；代缴农民工工会会费、投保费统计表；
5.工经部：月度结算单、分包结算台账、分包支付台账、封账协议（末次结算时）、分包队伍信誉评价评分表。
6.生产副经理：停工、窝工统计表（合同外发生费用清单）。
4.乙方自行采购的辅料必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验合格后方可使用；
5.本合同单价含临时设施费用，如临时设施由甲方提供，则应将临时设施费用摊销到乙方，提报工经部；
6.每月25日8点前根据工管部提供的材料应耗量，结合材料盘点等填写材料消耗量统计表，向工经部提供；提供使用甲方设备统计表。
1.临时设施摊销统计/扣款表
12.结算总价不能突破合同总价；
13.复核相关部门提供数据的准确性。
1、
1.月度结算单
2.分包结算台账
3.分包支付台账
4.封账协议
5.分包队伍信誉评价评分表
财务部
1.本合同无预付款，预付款为***；
2.遵循“先开发票、后付款”的原则，本合同分包单位提供增值税发票，发票税率为3%（费率依据合同类型）；
1.安全质量文明施工扣款单
2.分包完成数量质量验收清单
综合办公室
1.乙方委派驻工地代表为***，驻地代表需提供相关资料并备案，原则上驻工地代表不能更换，确因事进行人员更换，需得到甲方的同意后，并取得法人授权，如无授权，应及时与乙方法定代表人取得联系，待有授权后，再履行合同中的相关权利、义务；
2.不定期审核乙方提供的本工程投入人员名单与实际投入人员是否一认；
6.向乙方提供完整的施工图纸，如有设计变更等，及时通知书面告知乙方；
7.材料损耗系数**具体详细，挑重点（如钢筋、混凝土），根据损耗系数向物机部提供材料应耗数量；
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人： 日期：发包人项目主管工程师： 日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章： 日期：合同编号工程名称 发包人承包人 合同价款（元）总建筑面积 （m 2） 工程地点 工程内容1、工程概况 见合同协议书一、工程概况，包括工程名称、工程地点、工程内容等2、承包方式 见合同协议书2.1.单体土建工程的承包方式2.1.1.分部分项工程采用工程量清单综合单价包干；2.1.2.模板及脚手架的措施费用采用综合单价包干；除模板及脚手架外的措施项目费及其他项目费采用建筑面积单方造价包干（详见附件2）。
其他详见合同协议书对应条款3、工程款支付 见合同协议书 3.2. 进度款支付, 当期进度款按承包人完成各节点后的支付比例进行支付4、工期节点 见合同协议书四、合同工期，包括工期节点细化表，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准5、工程承包范围和工作界面划分 见合同协议书6.2.1.单体土建工程的施工范围【具体详见本合同附件13-1】：6.2.1.1.毛坯部分6.2.1.2.室内装修工程【包括但不限于套内装修 工程、湿装修工程、洋房公共区域装修工程】承包人已清楚明白并同意： 本工程的室内装修工程【包括但不限于套内装修 工程、湿装修工程、洋房公共区域装修工程】属于承包人的施工范围，结算方式详见本协议书6.3.1.2。
发包人的交楼标准分为毛坯标准及装修 标准，发包人有权根据市场情况对本工程部分或全部的交楼标准进行调整。
若交楼标准改为毛坯，发包人于结构完工之日起一个月内通知承包人，则承包人不得向发包人要求任何索赔及补偿。
当交楼标准改为毛坯标准时，湿装修工程、洋房公共区域装修工程仍属于承包人施工范围，承包人不得以任何理由拒绝施工。
6、总承包管理及配合费计取方式、费率6.2.4.1.由发包人指定分包，承包人全程总承包管理配合及服务 的工程内容，其总承包管理配合及服务费、现场水电费按合同计取总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容7、结算方式见合同协议书 6.3.结算方式（本工程发包人指定品牌材料不需乘以报价系数）（结算阶段主要表格详见附件12-2）6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
8、提交预算书要求/9、价差调整原则见合同协议书6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
10、质量与验收见合同协议书五、质量标准工程质量标准：按专用条款的约定及现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，并按本合同第二册的《碧桂园质量管理手册》标准一次性验收合格。
11、安全文明施工见合同专用条款五、安全施工文明施工承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。
建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理详见附件9及清单。
12、未列项清单的约定见合同协议书6.3.1.本工程结算方式（含各专业工程结算方式、价差调整原则、设计变更及增减工程等）按发包人与承包人双方协商确认的结果或按双方另行签订的施工合同、补充协议的内容执行。
13、变更、签证的申报程序见合同专用条款29.5.关于变更、签证的申报程序：29.5.1.承包人应在接到发包人指令单、设计变更单15天内或者签证事件完成之日15天内、并在隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报发包人、监理单位签证确认工程量（承包人提交签证单的同时附图纸或图片或现场照片及其说明）。
自签证事件完成之日起超过15天承包人仍未按约定办理的，则视为承包人放弃签证。
承包人上报的签证超过签证事件完成之日15天的，属无效文件，不作为支付工程进度款或者竣工结算的依据。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容14、竣工验收及结算见合同专用条款九、竣工验收与结算32.1．工程分“±0.00（或地下室顶板）以下”和“±0.00（或地下室顶板）以上”两阶段进行验收与结算资料提交，各阶段结算资料（所有涉及的各专业）必须一次性提交齐全，若承包人未按发包人要求提交或未提交齐全的，经发包人书面通知催交之日起28天内仍未提交或补齐的，则发包人有权不再接收承包人提交的结算资料。
逾期提交，发包人有权要求承包人按本合同“35.2.7”的约定承担违约责任。
承包人对此不提异议，自行承担未能结算的法律后果。
承包人并同意按发包人现有的结算资料进行结算。
32.3. 初验合格后，发包人与有关部门联系，确定验收日期，组织有勘察、设计、监理单位、政府有关部门、发包人、承包人参加的竣工验收。
发包人应在竣工验收通过后 5 天内对工程瑕疵及其他遗留问题等提出整改意见，承包人应立即按发包人意见整改。
承包人未能按照发包人要求完成整改的，则不予竣工结算。
33.2. 在通过全部工程竣工验收和配合发包人全面工程验收并办理工程交接手续、办完竣工资料移交手续（含全部工程应交城建档案馆的资料，且经市城建档案馆验收合格后），发包人、承包人双方进行工程结算，发包人收到承包人递交的完整竣工结算资料（含此后提供的补充资料）后尽快（最快60天内）完成初审，通过对数后，双方签字确认对数结果。
结算审核完毕后，签订终审结算书，办理结算手续。
承包人在接到发包人发出的终审结算书15天内不答复或者未提出异议的，即按照发包人提出的终审结算书结算。
具体审核流程如下：发包人区域造价部一审发包人集团工程造价管理部二审发包人审计及集团领导终审。
33.3.工程结算总价为合同确定的合同价款及其调整、合同规定的其他款项的总和。
15、争议的处理方式、程序和要求见合同专用条款37.争议37.1. 因本合同引起的或与本合同有关的争议（除另有约定外），当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，均提请广州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
37.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：37.2.1.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；37.2.2.调解要求停止施工，且为双方接受；37.2.3.凡因发生争议但不属于上述约定情况而承包人停工的，均属于承包人违约，由承包人按照每停工一日按合同暂定总价0.5‰的标准，对发包人承担违约责任，并赔偿因承包人停工造成发包人的经济损失。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18 合同交底内容16、发包人指定材料及三方合同的约定见合同专用条款27.3.发包人指定品牌及材料单价的材料设备：27.3.1.发包人指定品牌及材料单价的材料设备是指由发包人根据选定的样板、品牌及市场情况，并由承包人负责卸货及保管（暂定材料表材料的价格为材料供应商供至工地现场的价格，由承包人负责卸货及保管的费用由承包人在投标报价时考虑并包含在单体土建工程及安装工程综合单价中）。
为确保发包人指定品牌供应商收到材料款，承包人应按买卖合同约定将上月“材料月度供应汇总表”与工程进度款申请资料同时提交发包人审核，之后，由发包人代付甲指材料款至相应的供应商，具体详见“买卖合同”（本合同附件10-1）。
承包人负责审核确认材料供应商提供的供货验收、接收手续单据。
如因承包人审核不严或者放弃审核，而导致发包人根据供应商提供的供货单据支付发包人指定材料款给供应商的，责任概由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。
17、临时道路、房屋、水、电设施要求见合同专用条款8.1.1.施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作，具备按设计要求进行场地平整施工的条件。
承包人进场时如未平整的，则双方按本协议书“6.3.2.”条款的约定处理。
8.1.2.将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求见合同约定。
18、附件承诺函见合同附件，包括总承包管理配合及服务工作内容、廉洁合作协议书、工程质量保修书、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理协议、锌钢组合栏杆工程总承包管理配合及服务内容、进度款支付申请表及其附表、现场管理实施细则、预（结）算工作保证书、承诺函等19、其他合同条款见合同专用条款十一、其他38.工程分包39.不可抗力40.保险44.合同解除47.补充条款：47.1.销售配合因销售需要，承包人需按规定时间完成的有关工作由发包人另行通知。
请承包人仔细阅读，相关内容详见合同对应条款，上述内容如承包人需补充，请在《交底记录表》里“交底补充内容”处补充发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：总承包工程合同交底日期：2014-8-18合同交底记录表合同编号日期项目名称合同名称发包人/部门监理单位承包人/合作单位双方合同经办人员联系方式：合同内容简述：（包括工期、质量、工程范围、付款方式、甲供/甲指材料设备、甲分包等范围、总分包的关系、保修期、验收标准、技术标准等内容）1、工期：见合同协议书四、合同工期，包括工期节点细化表，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准2、质量：见合同协议书五、质量标准3、工程范围：见合同协议书6.2.承包范围及对应合同附件13的范围选项表4、付款方式：见合同协议书3.2.进度款支付,当期进度款按承包人完成各节点后的支付比例进行支付5、甲供/甲指材料设备：见合同专用条款27.2.发包人供应的材料设备及27.3.发包人指定品牌及材料单价的材料设备6、甲分包等范围：见合同专用条款38.1.转让、38.2.承包人分包、39.不可抗力的约定7、总分包的关系：见合同附件5《总承包管理配合及服务工作内容》的约定8、保修期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收后完善整改意见并正式移交发包人且双方在移交书上签字之日起计算。