垃圾焚烧发电厂工程建设合同
垃圾焚烧发电工程施工合同
合同编号:________垃圾焚烧发电工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！一、主体与目的本合同名称为“垃圾焚烧发电工程施工合同”，以下甲方指派代表与乙方签订本合同。
甲方（以下简称“发包方”）：（填写甲方全称，地址，联系方式等）乙方（以下简称“承包方”）：（填写乙方全称，地址，联系方式等）鉴于甲方为垃圾焚烧发电工程项目的投资方，拥有该项目建设的合法权利；乙方具备垃圾焚烧发电工程施工资质和能力，双方为共同实现垃圾焚烧发电工程项目的顺利实施，达成以下合同目的：1. 乙方按照甲方的设计文件和技术要求，负责垃圾焚烧发电工程项目的施工工作；2. 甲方负责项目所需资金、技术资料、施工场地等，确保乙方正常开展施工；3. 双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保垃圾焚烧发电工程项目按期完成，达到设计要求，实现环境保护和能源利用的目标。
本合同目的在于明确双方在垃圾焚烧发电工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方利益最大化。
二、价格、支付方式1. 合同价格本合同工程总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
该价格包含但不限于乙方施工所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险等一切费用。
2. 价格调整若在合同履行期间，因国家政策调整、市场行情变化等因素导致工程成本发生重大变动，双方应友好协商，按照实际情况对合同价格进行合理调整。
3. 支付方式甲方应按照以下约定向乙方支付工程款项：（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；（2）进度款：乙方完成工程量的50%、80%时，甲方分别支付合同总价款的30%、40%；（3）结算款：工程竣工验收合格且乙方提交完整结算资料后，甲方支付至合同总价款的95%；（4）质保金：剩余5%作为质保金，质保期结束后，如无质量问题，甲方支付给乙方。
垃圾焚烧发电工程施工合同
垃圾焚烧发电工程施工合同乙方（承包方）：______________鉴于甲方拟进行垃圾焚烧发电工程的建设，乙方具有相应的资质和经验，双方经友好协商，就垃圾焚烧发电工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工程内容：______________5. 工程质量要求：______________6. 工程进度要求：______________7. 工程造价：______________8. 其他约定：______________二、双方权利义务1. 甲方的权利义务：- 提供工程所需的相关资料和技术标准；- 按照合同约定支付工程款项；- 对乙方的施工过程进行监督和管理。
2. 乙方的权利义务：- 按照合同约定的时间、质量完成工程建设任务；- 遵守国家有关法律法规和行业规范，保证工程质量；- 接受甲方的监督和管理，及时整改存在的问题。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：根据工程设计图纸和预算书确定，总计人民币______元整。
2. 支付方式：分期支付，具体支付时间和金额如下：_______。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行结算，以实际完成的工程量为依据。
四、工期及违约责任1. 工期：自合同签订之日起计算，总工期为______天。
如遇特殊情况需要延期，应提前与甲方协商并取得书面同意。
2. 违约责任：如乙方未按合同约定的时间、质量完成工程建设任务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。
五、保修条款1. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，为期______个月。
2. 保修范围：因施工质量问题导致的设备损坏或性能下降等。
3. 保修方式：在保修期内，乙方应对所施工的工程进行免费维修和更换。
4. 保修费用：由乙方承担。
六、争议解决方式如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
垃圾焚烧发电合同协议书
垃圾焚烧发电合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！垃圾焚烧发电合同协议书甲方：XXX垃圾焚烧发电有限公司乙方：XXX城市环境卫生管理局鉴于甲方具备垃圾焚烧发电的技术和经验，乙方负责城市的环境卫生管理，为了共同推进垃圾焚烧发电项目的实施，双方本着平等互利的原则，就垃圾焚烧发电项目达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXX垃圾焚烧发电项目1.2 项目地点：XXX地区1.3 项目规模：日处理垃圾XXX吨1.4 项目投资：总投资约为XXX亿元二、合作内容2.1 甲方负责项目的建设、运营和维护，确保项目正常运行，提供稳定的垃圾焚烧发电服务。
2.2 乙方负责提供垃圾来源，保证每天的垃圾供应量符合项目运行需求。
2.3 甲方承诺在项目运行过程中，严格按照国家环保法规进行操作，确保排放达标，保护环境。
三、合作期限3.1 本协议合作期限为XXX年，自项目正式运营之日起计算。
3.2 合作期满后，双方可协商续签合同。
四、垃圾供应与处理4.1 乙方应保证每天提供符合项目运行需求的垃圾量，如垃圾供应量不足，应提前通知甲方。
4.2 甲方应保证垃圾焚烧处理的质量和效率，确保垃圾焚烧发电项目的稳定运行。
五、电能销售5.1 甲方负责垃圾焚烧发电所产生的电能的销售，并将电费收入按约定比例与乙方分成。
5.2 乙方应协助甲方进行电能销售，提供必要的支持和帮助。
六、费用与支付6.1 乙方应支付给甲方垃圾焚烧处理费用，具体金额根据实际处理的垃圾量计算。
6.2 支付方式为每月底前支付上月垃圾焚烧处理费用的90%，剩余10%作为质量保证金。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决8.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。
2024年度垃圾焚烧发电厂建设工程合同协议书
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年度垃圾焚烧发电厂建设工程合同协议书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体1.2 合同相关术语定义第二条工程范围与内容2.1 工程总体范围2.2 工程具体内容第三条工程进度与时间表3.1 工程启动时间3.2 工程完工时间3.3 各阶段工程进度节点第四条工程质量标准4.1 工程质量总体要求4.2 工程质量验收标准第五条工程投资与资金支付5.1 工程总投资5.2 投资支付方式与时间第六条技术与技术支持6.1 技术要求与标准6.2 技术支持与服务第七条环境保护与安全7.1 环境保护要求7.2 安全生产措施第八条合同的履行与监督8.1 合同履行主体8.2 合同履行监督第九条违约责任与争议解决9.1 违约责任9.2 争议解决方式第十条合同的变更与终止10.1 合同变更条件10.2 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密信息范围11.2 保密信息保护措施第十二条法律适用与争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的生效、变更与解除13.3 附件第十四条合同的签署与备案14.1 合同签署14.2 合同备案第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体甲方：X垃圾焚烧发电厂建设有限责任公司乙方：X建筑工程有限公司1.2 合同相关术语定义本合同中下列术语具有如下含义：（1）垃圾焚烧发电厂：指位于市的X垃圾焚烧发电厂，工程地点为市区路号。
（2）工程：指本合同第二条所述的垃圾焚烧发电厂建设工程。
（3）工程进度：指工程按计划进行的时间节点和工程量的完成情况。
（4）工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和标准要求的程度。
（5）合同价款：指本合同约定的工程总价款，包括工程建造、设备购置、安装调试等费用。
第二条工程范围与内容2.1 工程总体范围本合同工程包括：（1）垃圾焚烧发电厂主体建筑物建设；（2）配套设备购置及安装；（3）厂区内外部市政配套设施建设；（4）环保设施建设；（5）其他与工程相关的辅助设施建设。
垃圾焚烧发电合同范本
垃圾焚烧发电合同范本甲方（以下简称“甲方”）：法定代表人：住所地：联系方式：乙方（以下简称“乙方”）：法定代表人：住所地：联系方式：鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营权，乙方拥有垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营能力，甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方将垃圾焚烧发电项目委托给乙方投资、建设及运营事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目投资总额：__________第二条合作方式2.1 甲方将垃圾焚烧发电项目的投资、建设及运营权委托给乙方。
2.2 乙方负责项目的投资、建设及运营，享有项目的投资收益。
第三条项目投资3.1 项目的投资总额为人民币__________元（大写：____________________元整），由乙方负责筹措。
3.2 乙方应按照国家有关法律法规及政策规定，确保项目投资合法、合规。
第四条项目建设4.1 乙方应按照国家及地方有关法律法规、政策规定和行业标准，负责项目的建设。
4.2 乙方应确保项目建设的质量、安全和环保，符合国家及地方的相关要求。
4.3 甲方有权对项目的建设进度、质量、安全和环保等方面进行监督和检查。
第五条项目运营5.1 乙方负责项目的运营，包括垃圾接收、焚烧、发电、环保设施运行等。
5.2 乙方应确保项目运营的连续性、稳定性和环保性，符合国家及地方的相关要求。
5.3 甲方有权对项目的运营情况进行监督和检查。
第六条项目收益分配6.1 项目运营期间，乙方享有项目的投资收益。
6.2 项目的投资收益分配方式为：__________第七条项目期限7.1 本协议自双方签订之日起生效，项目期限为__________年，自项目取得发电业务许可证之日起计算。
7.2 项目期限届满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第八条违约责任8.1 双方应严格履行本协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
垃圾焚烧发电工程施工合同
垃圾焚烧发电工程施工合同甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行垃圾焚烧发电工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：垃圾焚烧发电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：包括但不限于垃圾焚烧发电厂的建筑工程、设备安装工程、电气工程、管道工程、调试工程等。
二、合同金额2.1 本合同施工总价为人民币__________元（大写：____________________元整），上述费用包括工程设计、设备采购、施工、调试、验收等全部费用。
2.2 乙方在合同签订后__________日内向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后__________日内进行审核确认，并以书面形式通知乙方。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为__________日，自甲方与乙方签订合同之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的__________%。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：工程质量应满足国家及行业相关标准、规范要求，并通过甲方、设计院及相关部门的验收。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款，具体支付方式为：__________。
5.2 乙方应按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工，并承担工程施工期间的安全责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程施工的，应向甲方支付违约金，具体违约金计算方式见合同3.2条。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每日滞纳金金额为应付款项的__________%。
垃圾焚烧发电合同(2篇)
垃圾焚烧发电合同甲方（业主）：___________乙方（服务方）：___________鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的建设需求，乙方具备提供垃圾焚烧发电服务的能力，双方经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1. 乙方为甲方提供垃圾焚烧发电服务，包括但不限于：项目设计、设备供应、安装调试、运营维护等。
第二条项目实施1. 乙方应根据甲方提供的项目要求和时间表，制定项目实施计划，并按计划完成各项服务。
2. 乙方应确保项目设施的安装和调试符合相关法规、标准和甲方的要求。
第三条服务费用1. 甲乙双方约定服务费用为：人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2. 服务费用的支付方式及支付时间双方另行协商确定。
第四条服务质量和标准1. 乙方应保证提供的服务质量和标准达到行业先进水平，确保项目设施的安全、稳定、高效运行。
2. 乙方应按照甲方的要求提供操作培训和技术支持，确保甲方人员能够熟练操作项目设施。
第五条乙方义务1. 乙方应负责项目设施的运营维护工作，确保设施处于良好的工作状态。
2. 乙方应对甲方的财产进行合理使用，并确保服务过程中甲方财产的安全。
第六条违约责任1. 双方违反本合同的，应承担相应的违约责任。
2. 乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方改正或赔偿损失。
第七条其他1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签名）：___________乙方（签名）：___________签订日期：____年__月__日垃圾焚烧发电合同（二）甲方（业主）：地址：联系方式：乙方（服务商）：地址：联系方式：鉴于甲方拥有位于_______（具体地址）的垃圾焚烧发电项目，乙方具备垃圾焚烧发电的专业技术和服务能力，经过双方友好协商，就甲方向乙方委托进行垃圾焚烧发电服务达成以下合同条款：一、服务内容1.1 乙方应根据甲方的需求，为甲方的大型垃圾焚烧发电项目提供专业的技术支持和服务，包括：（1）负责垃圾焚烧发电厂的日常运营管理；（2）确保垃圾焚烧设备的高效稳定运行；（3）提供垃圾焚烧产生的电力和热能的利用方案；（4）定期进行设备维护和保养。
垃圾焚烧发电厂主体结构施工合同
垃圾焚烧发电厂主体结构施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设垃圾焚烧发电厂，并就该项目的主体结构施工工程进行发包，乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该项施工任务。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经充分协商，就垃圾焚烧发电厂主体结构施工工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：垃圾焚烧发电厂主体结构施工工程2、工程地点：＿____3、工程内容：垃圾焚烧发电厂的厂房、烟囱、焚烧炉基础、渣坑等主体结构的施工二、工程承包范围乙方负责按照甲方提供的设计图纸和相关技术要求，完成垃圾焚烧发电厂主体结构的施工，包括但不限于以下内容：1、钢筋混凝土结构的施工，包括基础、柱、梁、板等。
2、钢结构的制作与安装，如钢梁、钢柱等。
3、砌体工程。
4、预留孔洞、预埋件的设置。
三、合同工期1、开工日期：＿____年_____月_____日2、竣工日期：＿____年_____月_____日3、总工期：＿____日历天四、质量标准工程质量标准：符合国家及行业现行的施工质量验收规范，达到合格标准。
五、合同价款及支付方式1、合同价款：本工程合同总价为人民币_____元（大写：＿____）。
此价款为固定总价，包含但不限于完成本工程所需的人工、材料、机械、管理费、利润、税金等一切费用。
2、支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的_____%作为预付款，即人民币_____元。
（2）进度款：根据工程进度，按月支付已完工程量价款的_____%。
（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，办理竣工结算，结算完成后支付至结算总价的_____%。
（4）质量保证金：结算总价的_____%作为质量保证金，在质保期满后无质量问题一次性无息支付。
垃圾焚烧工程合同
垃圾焚烧工程合同
一、合同双方信息
甲方（业主）：_______________
乙方（承包商）：_______________
二、项目概述
本项目旨在通过建立垃圾焚烧厂，实现城市生活垃圾的减量化、无害化和资源化处理。
三、工程内容
1. 工程设计与规划：包括但不限于厂区布局、设备选型、环保措施等。
2. 工程建设：包括主体结构建设、设备安装调试及附属设施建设。
3. 运营维护：确保垃圾焚烧厂正常高效运行，进行日常维护保养工作。
4. 技术支持与培训：为甲方工作人员提供必要的技术培训和支持。
四、合同金额与支付方式
合同总金额为__________元人民币，支付方式根据工程进度分阶段支付。
五、工期要求
工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
六、质量标准与验收
工程质量必须符合国家及地方的相关标准和规范，由甲方组织验收。
七、环境保护与安全生产
乙方必须遵守所有环境保护法律法规，严格执行安全生产规定，确保工程安全无事故。
八、违约责任
如任一方未能履行合同义务或违反合同条款，需承担相应的违约责任。
九、争议解决
合同执行过程中如有争议，双方应首先协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁。
十、其他事项
双方可根据项目具体情况，另行约定其他合作事项。
十一、合同生效
本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
垃圾场施工合同-垃圾焚烧发电厂环保设施建设
垃圾场施工合同-垃圾焚烧发电厂环保设施建设合同编号： [填写合同编号]甲方： [填写甲方名称]乙方： [填写乙方名称]一、合同背景1.1 甲方背景[填写甲方背景信息]1.2 乙方背景[填写乙方背景信息]二、项目介绍2.1 项目概况本项目旨在建设一座垃圾焚烧发电厂环保设施，旨在解决垃圾处理问题，并利用垃圾焚烧发电技术将垃圾转化为电能，提供清洁能源。
具体项目信息如下：•项目名称：垃圾焚烧发电厂环保设施建设•项目位置：[填写项目位置]•项目规模：[填写项目规模]•项目预算：[填写项目预算]2.2 项目目标•建设一座垃圾焚烧发电厂，并配套环保设施。
•处理当地的垃圾问题，减少对环境的污染。
•利用垃圾焚烧发电技术，将垃圾转化为电能，提供清洁能源。
三、工作内容3.1 设计和筹备阶段1.完成垃圾焚烧发电厂环保设施的设计方案，并经甲方确认。
2.进行设备选型，包括垃圾焚烧炉、发电设备等。
3.协助甲方完成项目立项和环境评估。
3.2 垃圾场施工阶段1.进行垃圾场的平整、硬化、围栏等工程建设。
2.安装垃圾焚烧炉、发电设备等设施。
3.配套建设垃圾处理设施和环保设施。
3.3 调试和验收阶段1.对垃圾焚烧发电厂进行设备调试和运行试验。
2.完成环保设施的调试和验收工作。
3.协助甲方完成相关部门的验收手续。
四、付款方式4.1 总价款根据工程量和设备购置费用，总价款为[填写总价款]。
4.2 付款方式及时间节点1.甲方于合同签订后支付合同总款的30%作为预付款。
2.设计和筹备阶段完成后，乙方可以申请支付合同总款的50%作为进度款。
3.垃圾场施工阶段完成后，乙方可以申请支付合同总款的15%作为进度款。
4.调试和验收阶段完成后，乙方可以申请支付合同总款的5%作为最后付款。
五、合同终止5.1 合同终止的情况1.因不可抗力因素无法继续履行合同的，可以终止合同。
2.若一方违反合同约定，经催告后仍未改正的，对方有权终止合同。
3.双方协商一致终止合同。
垃圾焚烧与发电合同
垃圾焚烧与发电合同一、合同目的本合同旨在明确_（委托方名称）与_（承包方名称）之间关于垃圾焚烧与发电项目的合作关系、权利义务及其他相关责任，以保障项目的顺利实施，促进环保和可持续发展。
二、合同范围该合同涵盖以下几个方面：1.项目名称：垃圾焚烧与发电项目。
2.项目地点：____（详细地址或地区）。
3.项目规模：年处理垃圾量_吨，年发电能力_MW。
三、权利义务3.1 委托方的权利义务•委托方应按时支付合同约定的款项，包括但不限于预付款、阶段性付款等。
•提供承包方所需的必要手续和支持，包括施工许可证、环境评估资料等。
•对承包方的工作进行合理的监督与评估，提供反馈意见。
3.2 承包方的权利义务•承包方必须按照合同约定的时间、地点、质量标准完成垃圾焚烧与发电任务。
•确保项目实施过程中符合环保要求，防止二次污染的发生。
•提供必要的技术支持和售后服务，确保设备正常运行。
四、合同金额本合同总金额为____元，包括但不限于一下项费用：1.项目建设费用：____元；2.设备采购费用：____元；3.正常运营费用（包含人工、维护等）：____元。
五、付款方式1.预付款：签订合同后_日内支付合同金额的_%作为预付款。
2.阶段性付款：项目实施过程中，根据工作进度进行分期付款，具体金额及时间节点由双方另行商议。
3.结算：项目竣工验收合格后，支付余款。
六、项目管理1.双方应成立项目管理小组，定期召开会议，讨论项目进展及存在的问题。
2.承包方需每月提交项目进度报告，包含施工进度、成本控制等信息。
七、违约责任1.任一方违反本合同条款，须承担违约责任，包括赔偿对方因此受到的损失。
2.如承包方未按合同约定的时间完成项目，将承担延误交付的相关罚款，罚金为每延迟一天_元，最高不超过合同金额的_%。
八、争议解决1.本合同的解释及相关争议应通过双方协商解决。
2.如果协商无法解决，任何一方可向____（所在地）人民法院提起诉讼。
九、合同期限本合同有效期为____年，自合同签订之日生效，直至项目完工及所有款项结清为止。
垃圾焚烧工程合同范本
垃圾焚烧工程合同范本鉴于甲方为垃圾焚烧项目的业主，乙方为具备相应资质的垃圾焚烧工程承包商，双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以共同遵守。
一、合同主体1.1 甲方：_______（甲方名称）1.2 乙方：_______（乙方名称）二、合同标的三、合同内容3.1 工程范围3.1.1 垃圾焚烧工程的设计、采购、施工、调试、验收及售后服务；3.1.2 工程所需设备、材料的采购及供应；3.1.3 工程所需的施工图纸、技术文件、施工方案等；3.1.4 工程质量保证、安全生产、环境保护、节能降耗等。
3.2 工程设计3.2.1 乙方按照甲方提供的垃圾焚烧工程需求，进行工程设计，并提交设计文件；3.2.2 乙方应保证设计文件符合国家及行业标准，满足甲方需求，并通过甲方审查。
3.3 工程采购3.3.1 乙方负责工程所需设备、材料的采购，并保证设备、材料的质量；3.3.2 乙方应按照甲方的要求，提供设备、材料的合格证明文件。
3.4 工程施工3.4.1 乙方按照工程设计文件和施工方案进行工程施工；3.4.2 乙方应保证工程施工质量，确保工程按时完成。
3.5 工程调试3.5.1 乙方在工程完成后进行调试，确保设备正常运行；3.5.2 乙方应提供调试报告，并通过甲方审查。
3.6 工程验收3.6.1 乙方应按照国家及行业标准进行工程验收；3.6.2 甲方有权对工程进行验收，乙方应积极配合。
3.7 售后服务3.7.1 乙方在工程验收合格后，提供一定期限的售后服务；3.7.2 乙方应保证售后服务质量，及时解决甲方提出的问题。
四、合同价格与支付4.1 合同价格：_______（币种及金额）4.2 支付方式：按工程进度分期支付。
五、合同期限5.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格、售后服务期满之日终止。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿损失。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
垃圾焚烧工程合同范本
垃圾焚烧工程合同范本《垃圾焚烧工程合同》甲方（发包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟进行垃圾焚烧工程建设，乙方具备相关资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：垃圾焚烧工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于垃圾焚烧设施的设计、施工、安装、调试等（具体内容根据实际情况详细约定）。
二、工程期限1. 开工日期：[具体日期]。
2. 竣工日期：[具体日期]。
三、工程质量标准执行国家及行业相关标准，确保工程质量合格。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：[具体金额]。
2. 支付方式：（具体约定各阶段的付款方式、金额和时间等）。
五、双方的权利和义务（详细约定甲方和乙方在工程实施过程中的各项权利和义务，如甲方提供场地、协助等，乙方按要求施工、保证质量等）。
六、工程验收（约定验收的标准、程序、参与人员等）。
七、违约责任（明确双方在合同履行过程中出现违约情况时的责任承担方式）。
八、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁机构或法院]进行裁决。
九、其他条款（其他需要约定的事项，如保密条款、保险条款等）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：____________________。
垃圾焚烧发电项目工程合同范本
垃圾焚烧发电项目工程合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________________联系电话：_____________________________鉴于甲方需要建设垃圾焚烧发电项目，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：垃圾焚烧发电项目1.2 工程地点：_____________________1.3 工程规模：_____________________1.4 工程内容：包括但不限于垃圾处理、焚烧、发电等。
第二条工程承包范围2.1 乙方负责本工程的设计、施工、设备采购、安装调试、试运行及验收等全部工作。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准。
第三条工程质量3.1 工程质量应达到国家及行业规定的合格标准。
3.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和工程规范进行施工。
第四条工程进度4.1 工程开工日期：_____________________4.2 工程竣工日期：_____________________4.3 乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完成。
第五条工程价款5.1 工程总价款为：_____________________5.2 工程价款的支付方式、时间及比例按附件一执行。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程验收申请。
6.2 甲方应在收到申请后____天内组织验收。
第七条工程保修7.1 乙方对工程质量承担保修责任，保修期限为工程竣工验收合格之日起____年。
7.2 保修期内，因乙方施工质量问题造成的损失，由乙方负责修复。
垃圾焚烧EPC合同模板
垃圾焚烧EPC合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！垃圾焚烧EPC合同模板甲方：____________乙方：____________丙方：____________鉴于：1. 甲方拟建设一座垃圾焚烧发电厂（以下简称“本项目”），并同意将本项目的工程设计、采购、施工、安装、调试、培训等服务整体打包给乙方；2. 乙方具备垃圾焚烧发电厂的工程设计、采购、施工、安装、调试、培训等服务的资质和能力；3. 丙方同意为乙方提供技术支持，并参与本项目的实施；双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目范围及内容1. 乙方负责为本项目提供整体解决方案，包括但不限于工程设计、设备采购、施工、安装、调试、培训等服务；2. 丙方负责为本项目提供技术支持，协助乙方完成项目的实施；3. 甲方负责提供项目所需的场地、基础设施、资金等；4. 项目范围包括但不限于：垃圾接收与储存、焚烧锅炉、烟气处理、发电机组、电气设备、控制系统等。
二、合同价格及支付方式1. 双方同意，本项目合同总额为人民币【】万元（大写：【】元整），币种为人民币；2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后【】日内，甲方支付乙方合同总额的【】%；（2）项目验收合格后【】日内，甲方支付乙方合同总额的【】%；（3）剩余合同价款在质保期内无质量问题的情况下，甲方按照乙方提供的进度支付；3. 甲方支付的合同价款，乙方应出具相应的发票。
三、项目实施及验收1. 乙方应按照合同约定，组织项目实施，确保项目按期完成；2. 丙方应协助乙方完成项目实施，并提供技术支持；3. 项目验收合格的标准为：符合国家及行业相关法律法规、标准、规范要求，满足甲方需求；4. 项目验收不合格的，乙方应在接到验收不合格通知后【】日内进行整改，直至达到验收合格标准；5. 项目验收合格后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料。
垃圾发电项目合同范本3篇
垃圾发电项目合同范本3篇篇一垃圾发电项目合同范本鉴于甲方拥有垃圾处理及发电项目所需的相关资源，并愿意将所述资源用于垃圾发电项目；鉴于乙方具备垃圾发电项目的专业技术、管理经验及资金实力，愿意承担垃圾发电项目的投资、建设和运营；一、项目概述1.1 项目名称：__________垃圾发电项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：设计处理垃圾能力为____吨/日，发电量为____万千瓦时/年。
1.4 项目建设周期：自本合同生效之日起至____年__月__日。
1.5 项目运营期限：自项目投产后____年。
二、双方权利与义务2.1 甲方权利与义务2.1.1 甲方应按照国家相关法律法规，为乙方提供项目所需的土地、水资源、环保指标等相关手续。
2.1.2 甲方应协助乙方办理项目审批、立项、环评等手续。
2.1.3 甲方应按照合同约定，按时提供垃圾处理所需的原材料。
2.1.4 甲方应协助乙方解决项目建设和运营过程中的相关问题。
2.2 乙方权利与义务2.2.1 乙方负责项目的投资、建设、运营和管理。
2.2.2 乙方应按照国家相关法律法规，确保项目的设计、施工和运营符合环保要求。
2.2.3 乙方应确保项目在约定建设周期内完成，并达到约定的处理能力和发电量。
2.2.4 乙方应按照合同约定，按时支付甲方提供的原材料费用。
三、投资及回报3.1 乙方负责项目的投资，投资总额为人民币____亿元。
3.2 项目投产后，甲方按照约定的比例分享项目收益，具体比例为：甲方占____%，乙方占____%。
3.3 项目收益分配时间为每年__月__日。
四、违约责任4.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向另一方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
4.2 甲方未能按时提供项目所需的原材料，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为未能提供原材料部分的合同金额的__%。
4.3 乙方未能按照约定完成项目建设和运营，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为项目投资总额的__%。
垃圾焚烧工程合同范本
垃圾焚烧工程合同范本1. 合同背景本合同由（以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）共同订立，双方在平等互利的基础上，就乙方为甲方提供垃圾焚烧工程服务达成如下协议。
2. 项目概述垃圾焚烧工程是指乙方根据甲方的要求，负责对甲方提供的垃圾进行焚烧处理的工程。
具体包括垃圾焚烧设备的安装、调试和运营维护等工作，以及垃圾焚烧过程中产生的废气处理、废渣处理和排放管理等问题的解决。
3. 主要责任3.1 甲方责任•向乙方提供垃圾焚烧工程相关资料，包括但不限于垃圾来源、垃圾种类和垃圾数量等信息；•为乙方提供施工场地，并负责场地的清理和准备工作；•提供必要的协助，配合乙方进行垃圾焚烧工程的实施和验收。
3.2 乙方责任•根据甲方要求，制定垃圾焚烧工程方案设计，并经甲方确认后进行施工；•负责垃圾焚烧设备的采购、安装、调试和运营维护；•根据环保要求，负责废气处理、废渣处理和排放管理等工作；•提供垃圾焚烧工程运营中所需的人员和技术支持，确保项目顺利进行。
4. 工程进度4.1 工期和进度双方应在合同签订后10个工作日内，制定出详细的工程计划，并将计划经双方共同确认后执行。
工程进度需按照计划进行，如双方约定变更，需书面通知对方并得到其同意。
4.2 验收标准乙方完成垃圾焚烧工程后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准为垃圾焚烧工程设计方案中所规定的技术指标和安全要求，以及国家和地方相关法律法规的规定。
4.3 质量保证乙方保证提供的设备和工程质量符合国家标准，并承诺在工程竣工后12个月内解决因乙方工程质量问题引发的故障和事故，并承担相应的经济责任。
5. 支付方式5.1 工程款支付方式甲方将按照双方签订的工程进度计划，根据完成的工程进度支付乙方工程款。
支付方式为按阶段支付，具体支付比例和时间点双方另行协商确定。
5.2 稽查和违约如乙方在工程实施过程中出现违约行为，甲方有权停工、追究乙方责任，并有权要求退还已支付的工程款。
如甲方对乙方的工程质量、工期和安全存在异议，双方应及时协商解决，若无法达成一致意见，可以依法进行仲裁或诉讼。
垃圾焚烧发电合同范本
垃圾焚烧发电合同范本合同编号：_______地址：_______法定代表人：_______地址：_______法定代表人：_______鉴于甲方拥有垃圾焚烧发电项目的建设和运营权，乙方具备垃圾焚烧发电项目的投资能力，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方将垃圾焚烧发电项目交由乙方投资建设及运营达成如下合同：一、项目概述1.1 项目名称：_______垃圾焚烧发电项目1.2 项目地点：_______1.3 项目规模：_______1.4 项目投资估算：_______二、合作内容（1）垃圾焚烧发电项目的土地使用权；（2）项目所需的环保、规划等相关手续；（3）项目所需的技术资料、设计图纸等；（4）项目建设和运营过程中的政策支持和优惠措施。
（1）投资建设垃圾焚烧发电项目；（2）按照国家相关法律法规和行业标准进行项目建设和运营；（3）按照合同约定的方式和时间向甲方支付垃圾处理费用；（4）负责项目的环保、安全、消防等工作。
三、投资及回报（1）项目总投资的_____%由乙方自筹；（2）项目总投资的_____%由乙方通过贷款等途径筹集。
（1）垃圾处理费单价：_______元/吨；（2）支付时间：每月支付一次。
（1）项目运营收益；（2）政府规定的电价补贴；（3）其他政策支持和优惠措施。
四、建设和运营期限4.1 项目建设期限：_______个月；4.2 项目运营期限：_______年。
五、双方权利与义务5.1 甲方权利：（1）监督乙方按照合同约定进行项目建设和运营；（2）对乙方投资建设的项目进行验收；（3）对乙方运营过程中的环保、安全、消防等工作进行监督。
5.2 甲方义务：（1）提供项目所需的资料和条件；（2）协助乙方办理项目相关手续；（3）按照合同约定支付垃圾处理费用。
5.3 乙方权利：（1）享有项目投资建设和运营收益；（2）享受政府规定的电价补贴和其他政策支持；（3）按照合同约定收取垃圾处理费用。
5.4 乙方义务：（1）按照合同约定投资建设项目；（2）按照国家相关法律法规和行业标准进行项目建设和运营；（3）保证项目运营过程中的环保、安全、消防等工作；（4）按照合同约定支付垃圾处理费用。
垃圾场施工合同-垃圾焚烧发电厂工程建设
垃圾场施工合同垃圾焚烧发电厂工程建设一、合同背景二、合同双方甲方[甲方公司名称乙方[乙方公司名称三、工程规模本工程规模为建设一座垃圾焚烧发电厂，用于处理和利用城市垃圾的发电设施。
工程具体包括1. 垃圾处理设备的采购与安装2. 垃圾焚烧设备的采购与安装3. 发电设备的采购与安装4. 相关管道和输电线路的布置和安装5. 工程整体的设计、施工和调试6. 工程效果的验收和交付。
四、工程周期本工程的预计完成周期为[具体周期，甲方与乙方应按照约定的工期进行施工，并合理进行工程进度的控制。
如因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
五、合同价款及支付方式1. 合同总价款为[具体金额，甲方应按照工程进度按期支付款项。
具体支付方式及支付时间如下第一期支付工程开始前，甲方支付合同总金额的20%作为预付款第二期支付工程完成30%，甲方支付合同总金额的30%第三期支付工程完成60%，甲方支付合同总金额的30%第四期支付工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的20%。
2. 合同价款支付方式款项以电汇方式支付至乙方指定的账户。
六、质量保证及工程验收1. 乙方应保证本工程的设计、施工符合国家相关法规和标准，达到建设工程质量验收标准2. 乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求进行施工，确保工程的安全和可靠3. 工程竣工后，乙方应协助甲方进行工程质量验收，并按合同约定提供工程保修及维护服务。
七、工程变更及索赔1. 工程变更如需对已签订合同的工程内容进行部分或全部变更，需由双方书面协商并签署补充协议2. 合同价款的调整工程变更导致合同价款的增加或减少，乙方应与甲方协商调整合同价款3. 索赔如因甲方原因导致工程进度延误或质量问题，乙方有权向甲方提出索赔，并提供相应的证据。
八、违约责任1. 违约责任如一方未按照合同约定履行义务，给对方造成损失的，应承担违约责任2. 不可抗力如因不可抗力因素导致一方不能履行合同，对方应充分理解并协商解决，双方不负违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
垃圾焚烧发电厂工程
建设合同
甲方：
乙方：
签订日期：
签订地点：
第一条综述
业主：xx市园林管理局。
承包商：xx泰达集团。
工厂：xx市垃圾焚烧发电厂以及指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料，包括两台处理量伪350t/d的机械炉，2台9MW凝气式汽轮发电机组，排放自动监测系统。
工地：木棉垃圾填埋场，占地面积80亩。
工程：xx是垃圾焚烧发电项目建设
合同价格：项目投资57158万元
第二条投标承包商的职责
1．承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2．除了业主根据第一条提供购买项目所需大型基础设备资金以外，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3．承包商应根据《劳动法》订立相关日程组织工人安排施工。
4．承包商应为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5．承包商应向业主提供施工建厂所需的备件，维修及保护。
第三条业主的职责
1．业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2．业主应按时提供第一条中指定的物件设施购买资金。
3．业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照
和许可证，包括承包商雇员的工作许可证，环境影响评级。
4．业主应按第一条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
第四条合同价格
1．在本合同生效后30天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
2．合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
第五条设计图样
1．承包商应根据合同，在即日起15天时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。
业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。
2．承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
3．业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。
第六条检验
1．承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。
2．业主有权在任何适当时间对建造中的工厂的材料和工艺进行
检验和测试，费用自理。
这种检验或测试不能免除承包商在合同中应尽的任何义务。
3．完工后的工厂应由业主进行检验和测试；工厂何时可以测试，承包商应提前以书面形式通知业主。
4．承包商应根据业主的合理要求，为彻底而有效的检测提供所需要的协助、劳力、材料、电力、燃料、设备、备用品和仪器。
5．工厂通过上述测试后，业主应向承包商签发一份表示通过测试的证书。
检测中发现的任何问题未圆满解决，工厂不得移交。
第七条工地
1．承包商应在工地上提供所有令业主满意的材料、劳力、设备、服务和便利，以便顺利施工和完工。
2．在总体上得到上述保证的前提下，承包商应提供下列各项必需品：
a．建筑设备；
b．工地上使用的运输工具，包括临时道路；
c．保护人员和财产安全所需的篱笆、灯光、岗哨以及所有其他材料和服务；
d．为材料和施工人员（包括业主雇员）提供临时仓库、办公室和其他房屋建筑；
e．在整个工程移交之前提供电话、灭火设备和急救设备；
f．供施工人员使用的卫生设备和食堂。
3．承包商应遵守当地法律规定的所安全及其他条例。
第八条承包商的工作人员
1．承包商将自费为其全部工作人员提供饮食、交通及一切必要的便利。
2．合同签署后，承包商应指定一名项目经理，在工程进行过程中全权代表承包商。
他将在工作时间内坐镇施工现场。
业主向项目经理发出的所有指示，如同发给承包商本人一样，同样具有约束力。
3．如果业主认为工地上承包商的雇员品行不端、不能胜任工作或有失职行为，可要求承包商将此人调离或更换。
第九条责任
1．在工厂被最终验收之前，承包商应对工厂的任何损失或损坏负责，并自费将其修复，直至业主满意。
然而，如果根据本合同，这类损坏的责任不在承包商，而业主要求予以修复，承包商应按业主指示办理，但费用由业主负担。
2．在最后验收合格证书签发之前，凡因承包商或其分包商的疏忽，或设计、材料或工艺上的缺陷而产生的任何财产损失或人身伤害，承包商应向业主赔偿，并保护业主免受由此而产生的各种诉讼、索赔、要求或费用支出。
3．如果业主因某种原因遭受索赔或诉讼，而按本条款规定承包商应该或可能对该事由承担法律责任，则业主应立即书面通知承包商。
承包商应以业主名义接手并通过谈判处理解决或能由此而产生的诉讼，并承担一切费用。
如承包商要求，业主应向承包商提供承包商为处理此类索赔或诉讼所需要的所有资料和帮助。