关于要求施工合同追加附加条款的

工程施工合同额外条款补充协议

工程施工合同额外条款补充协议一、引言本额外条款补充协议（以下简称“协议”）由甲方（以下简称“业主方”）和乙方（以下简称“承包方”）双方在工程施工合同（以下简称“合同”）基础上达成，旨在进一步明确双方在工程施工过程中的权利和义务。

二、背景根据工程施工合同，业主方委托承包方进行工程施工。

为更好地确保工程的顺利进行，双方决定在合同中增加以下额外条款。

三、工程变更1. 业主方有权根据实际需要对工程进行合理的变更，但应提前书面通知承包方，并经双方协商确定变更后的费用和工期。

2. 承包方应根据变更的工程要求，及时采取相应措施，并协助业主方完成变更工作。

四、质量保证1. 承包方保证所提供的材料和施工质量符合相关法规和标准的要求，并保证工程施工的安全和可靠。

2. 如发现工程施工质量问题或存在安全隐患，业主方有权要求承包方立即采取纠正措施，并承担相应的责任和费用。

五、付款方式1. 根据合同约定，业主方应按合同条款和工程进度支付相应的款项给承包方。

2. 如因工程变更引起费用的变动，双方应重新协商确定变更后的支付方式和时间。

六、争议解决双方在履行本合同过程中如发生争议，应协商解决。

协商不成的，可提请有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

七、法律适用和管辖本协议适用中华人民共和国的法律。

如发生纠纷，双方同意由本协议签订地所属法院进行管辖。

八、生效与解释本协议自双方代表签字之日起生效，对合同的条款具有补充和解释作用。

如合同和本协议发生冲突，以本协议为准。

九、附则本协议一式两份，业主方和承包方各执一份，具有同等法律效力。

本协议自签署日起生效。

建筑施工合同追加

建筑施工合同追加合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑施工有关事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、追加工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程预算：_______1.5 工程进度：根据双方约定的工程进度计划进行。

二、追加工程内容2.1 乙方根据甲方的要求，在合同约定的范围内，完成追加工程的设计、施工、验收等全部工作。

2.2 乙方应按照甲方的要求，对追加工程进行合理的规划、设计，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。

2.3 乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。

三、追加工程价款3.1 追加工程价款根据乙方提交的工程预算进行协商确定。

3.2 乙方应向甲方提供完整的工程结算资料，包括工程量清单、工程款项支付凭证等。

3.3 甲方按照双方约定的付款进度支付工程价款。

四、追加工程质量保证4.1 乙方应保证追加工程的质量，确保工程满足甲方的要求。

4.2 乙方应承担追加工程的质量保修责任，保修期自工程验收合格之日起计算。

4.3 乙方在保修期内应按照约定及时修复工程中出现的质量问题。

五、追加工程进度及验收5.1 乙方应按照约定的工程进度计划完成追加工程。

5.2 甲方应按照约定的时间节点对工程进度进行检查。

5.3 工程验收按照双方约定的验收标准进行，验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成追加工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程价款×逾期完成工程天数×1%。

6.2 甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应支付工程价款×逾期支付天数×1%。

工程合同追加项补充协议

工程合同追加项补充协议甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：_____________。

现因工程项目调整、设计变更等原因，经甲乙双方协商一致，决定对原合同进行如下补充和修改：一、追加工程内容1. 追加工程的具体名称、规模、技术要求等详见附件《追加工程明细表》。

2. 追加工程的施工地点、施工期限等相关事宜按照原合同相应条款执行。

二、追加工程造价及支付方式1. 追加工程的总造价为人民币（大写）_____________元整（￥_____________），包含材料费、人工费、机械使用费等所有费用。

2. 甲方应按照以下支付方式向乙方支付追加工程款项：（具体支付方式根据实际情况约定，如分期支付、一次性支付等）三、工期调整1. 追加工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

2. 如因追加工程导致原合同工期延长，甲乙双方应重新协商确定新的工期，并签订书面补充协议。

四、质量保证与验收1. 追加工程的质量标准应符合国家相关规范和标准，满足原合同中对工程质量的要求。

2. 追加工程的验收程序按照原合同相关规定执行，由甲乙双方共同组织验收。

五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付追加工程款项，应按照国家规定支付违约金。

2. 如乙方未按约定时间完成追加工程施工，应按原合同约定承担违约责任。

六、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_______ 法定代表人或授权代表签字：_______ 签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。

施工合同补充协议格式范本(增加附录条款)

合同编号：_______施工合同补充协议甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就施工合同补充协议的相关事宜，经充分协商，达成如下协议：一、施工合同补充协议的范围和内容1.2 本补充协议的内容包括但不限于工程范围、施工标准、工程价款、工期、质量保证、安全文明施工、违约责任等方面。

二、工程范围及施工标准2.1 工程范围：本补充协议所述工程范围是指原合同约定的工程范围，具体以施工图纸、设计文件、工程量清单及本补充协议为准。

2.2 施工标准：乙方应按照国家、行业及地方的相关规定、标准、规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。

三、工程价款及支付方式3.1 工程价款：本补充协议所述工程价款是指原合同约定的工程价款，具体以施工图纸、设计文件、工程量清单及本补充协议为准。

3.2 支付方式：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提出工程进度款申请，甲方应在收到申请后15个工作日内支付进度款。

四、工期及延期责任4.1 工期：本补充协议所述工期是指原合同约定的工期，具体以施工图纸、设计文件、工程量清单及本补充协议为准。

4.2 延期责任：因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，具体责任及赔偿方式见本补充协议。

五、质量保证及验收5.1 质量保证：乙方应按照国家、行业及地方的相关规定、标准、规范进行施工，确保工程质量符合约定标准。

5.2 验收：工程竣工后，乙方应按照国家、行业及地方的相关规定、标准、规范进行自检，并向甲方提出验收申请。

甲方应在收到申请后15个工作日内组织验收。

六、安全文明施工6.1 乙方应严格遵守国家、行业及地方的相关规定、标准、规范，确保施工过程中的安全文明施工。

6.2 乙方应承担施工过程中因自身原因导致的安全事故责任。

七、违约责任7.1 甲方违约：甲方未按照本补充协议的约定支付工程进度款的，应承担违约责任，具体责任及赔偿方式见本补充协议。

建设工程施工合同增项补充协议

建设工程施工合同增项补充协议《建设工程施工合同增项补充协议》合同双方：甲方：____________________乙方：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经充分协商，达成以下增项补充协议：一、合同增项内容1. 工程内容：根据甲方需求，乙方负责对甲方工程进行施工，具体工程内容详见附件一《工程内容清单》。

2. 工程量：根据附件一《工程内容清单》中所列项目的工程量及工程单价，计算得出合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），详见附件二《工程量清单》。

3. 工程周期：本工程自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止，共计【】天。

4. 工程质量标准：按照《建设工程质量管理条例》及相关国家标准和行业标准执行，详见附件三《工程质量标准》。

二、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），其中包括工程款【】元、材料款【】元、人工费【】元、管理费【】元、利润【】元等。

2. 甲方按照工程进度分阶段支付合同价款，具体支付方式如下：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的【】%；（2）工程进度达到【】%时，甲方支付合同总价款的【】%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的【】%；（4）剩余合同总价款的【】%作为质保金，在工程保修期内无质量问题的情况下，甲方支付给乙方。

3. 支付方式：甲方支付合同价款时，应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户，账户信息如下：户名：【】账号：【】开户银行：【】三、合同的履行和验收1. 乙方按照合同约定进行施工，保证工程质量、安全、进度等方面的要求。

2. 甲方按照合同约定支付合同价款，提供施工所需的相关手续、场地、材料等。

3. 工程验收合格后，乙方应将工程资料、保修卡等相关资料交付甲方。

4. 工程保修期内，乙方对工程质量问题负责修复和更换，费用由乙方承担。

工程合同中的附加条款

工程合同中的附加条款一、保密条款甲乙双方必须对在合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

违反此条款的一方需承担违约责任，并赔偿对方因此造成的全部损失。

二、变更与追加工程如因设计变更或项目需求调整导致工程内容的变更或追加，甲方应提前书面通知乙方，并由双方协商一致后签署书面补充协议。

任何未经双方确认的变更或追加工程均不予结算。

三、工期延误若因不可抗力或甲方原因导致工程延期，乙方应及时书面告知甲方，并提出延期请求。

甲方在接到请求后应在合理时间内作出回应。

若同意延期，双方应签署书面补充协议确定新的工期。

若因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定支付违约金。

四、质量要求乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的特定质量要求。

工程竣工后，应由专业机构进行质量检测，并向甲方提供检测报告。

如工程存在质量问题，乙方须负责无偿修复直至达标。

五、付款条件甲方应按合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程款。

如遇特殊情况需调整付款计划，双方应协商一致后签署书面补充协议。

任何一方未按约定支付款项，应支付相应的滞纳金。

六、争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。

七、终止与解除在特定条件下，如一方严重违约或不可抗力事件导致无法继续履行合同，另一方有权提出终止或解除合同。

解除合同的程序和条件应遵循合同相关条款的规定。

八、其他事宜本附加条款未尽事宜，按照原合同相应条款执行。

如有需要，甲乙双方可根据实际情况增补或修改附加条款内容。

结语：。

施工合同附加条款(全版)

施工合同附加条款（全版）一、目的和范围本附加条款的目的是为了明确双方在施工合同中的权利和义务，并对可能发生的特殊情况进行规定，以保障项目的顺利进行和双方的合法权益。

二、工程变更和延期1. 如有工程变更的情况，包括但不限于设计变更、施工方式变更等，需经双方书面协商一致，签订变更协议，并明确变更后的工程内容、造价、工期等。

2. 若因业主方原因导致施工工期延长，承包方可以要求适当的工期延期，并按约定的方式进行索赔。

三、质量保证和验收标准1. 施工过程中，承包方应严格按照相关法律法规、工程规范和设计要求进行施工，并保证工程质量符合国家标准及双方约定的质量要求。

2. 工程完工后，业主方有权进行验收，验收标准应按照国家相关规定执行。

3. 若经验收后发现工程存在质量问题，承包方应在业主方通知后立即进行整改，确保质量达到约定的标准。

四、索赔和违约责任1. 若因承包方原因导致工程无法按时完成或质量问题严重影响使用，业主方有权要求承包方承担相应的责任，并进行索赔。

2. 若因业主方原因导致工程无法按时进行或造成额外损失，承包方有权要求业主方承担相应的责任，并进行索赔。

3. 双方应在合同中明确违约责任和索赔方式，并按照约定进行处理。

五、争议解决1. 对于因履行本合同而引起的争议，双方应通过友好协商解决。

2. 若协商未能解决争议，可提交至相关仲裁机构，按照仲裁规则进行仲裁。

3. 仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

六、其他事项1. 本附加条款是施工合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2. 双方共同遵守合同约定，并保持良好的合作关系。

3. 本附加条款的修改、补充应经双方书面协议，具有法律效力。

以上为施工合同附加条款的全版内容，双方应在签订合同时认真阅读并确认无误。

施工附加合同条款

施工附加合同条款一、定义与解释1.1 本合同附加条款是甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”）的补充，旨在明确主合同未涉及的施工项目的相关事宜。

1.2 除非本附加条款另有规定，词语的含义与解释应与主合同中的定义与解释一致。

二、施工项目的额外工作2.1 乙方应按照主合同约定的工程内容和工程量进行施工。

如施工过程中出现主合同未约定的额外工作，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的指示进行施工。

2.2 对于额外工作，甲方应支付乙方额外的费用。

费用的计算和支付方式由双方另行协商确定。

三、施工项目的变更3.1 如甲方要求对已签订的主合同中的工程内容、工程量、施工标准等进行变更，乙方应按照甲方的要求进行调整。

3.2 变更工作的费用及工期调整由双方另行协商确定。

四、施工项目的暂停与恢复4.1 如因甲方原因导致施工项目暂停，乙方应按照甲方的要求暂停施工。

4.2 甲方应在暂停施工后____天内书面通知乙方恢复施工。

如甲方未能按时通知乙方恢复施工，乙方有权要求甲方支付暂停施工期间的工程价款。

4.3 如因乙方原因导致施工项目暂停，甲方有权要求乙方支付因此产生的额外费用。

五、工期延误5.1 如乙方原因导致施工项目工期延误，乙方应按照主合同的约定承担工期延误的责任。

5.2 如甲方原因导致施工项目工期延误，甲方应支付乙方因此产生的额外费用。

六、施工安全与环境保护6.1 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工，并确保施工过程中的安全。

6.2 乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取有效措施保护环境，防止污染。

七、违约责任7.1 如乙方违反本附加条款的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

7.2 如甲方违反本附加条款的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。

八、争议解决8.1 对于因本附加条款引起的或与本附加条款有关争议，双方应首先通过友好协商解决。

施工合同追加施工内容的补充协议7篇

施工合同追加施工内容的补充协议7篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1. 甲方和乙方于______年______月______日签订了《施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了双方的权利和义务，包括施工范围、工期、质量、价款等方面的内容。

2. 由于工程实际需要，甲方现决定追加施工内容，具体包括：_________（详细列出追加的施工内容）。

3. 乙方同意接受甲方追加的施工内容，并愿意按照原合同的约定履行相关义务。

现甲、乙双方经过友好协商，达成如下补充协议：一、追加施工内容1. 甲方在原有合同基础上，决定追加施工以下内容：_________（详细列出追加的施工内容）。

2. 乙方同意接受甲方追加的施工内容，并承诺按照原合同的约定完成施工任务。

二、工期调整1. 由于追加施工内容的原因，乙方需对工期进行调整，调整后的工期为：_________（详细列出调整后的工期安排）。

2. 甲方同意乙方调整后的工期安排，并确认不影响工程的整体进度和质量。

三、价款调整1. 甲方根据追加施工内容的实际情况，对原合同价款进行调整，调整后的价款为：_________（详细列出调整后的价款）。

2. 乙方同意甲方调整后的价款，并确认不会因价款调整而影响工程的整体质量和进度。

四、其他条款补充1. 在原合同的基础上，双方同意补充以下条款：_________（详细列出补充的条款内容）。

2. 补充条款与原合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。

五、争议解决方式1. 在执行本协议过程中，如甲、乙双方发生争议，应首先尝试通过友好协商解决。

协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在争议解决期间，双方应继续履行各自在合同中的其他义务，确保工程的顺利进行。

六、本协议生效时间1. 本协议自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________原施工合同编号：_________补充协议编号：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循原施工合同的基础上，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景1. 原施工合同签订后，甲方对部分施工内容进行了调整，需要乙方按照新的施工内容进行施工。

土建工程施工合同补充协议书5篇

土建工程施工合同补充协议书5篇篇1土建工程施工合同补充协议书甲方（施工单位）：__________乙方（甲方）：__________鉴于甲乙双方就XX工程施工合同（以下简称“原合同”）达成一致意见，经双方友好协商，特拟订补充协议如下：一、项目名称及位置：本补充协议适用于原合同中约定的XX工程，该工程位于__________。

二、项目内容：1. 原合同约定的工程内容为__________，本补充协议做出如下调整：__________。

2. 双方经充分协商，决定对原合同中的__________做出以下补充或修改__________。

三、工程变更：1. 工程设计要求发生变更，甲方将及时通知乙方，并严格按变更后的设计要求进行施工。

2. 工程材料发生变更，双方应共同商讨，并结合变更后的情况重新确定工程费用和工期。

四、工程质量：1. 双方共同保证工程质量，确保工程符合相关国家标准和规定。

2. 工程完工验收前，双方应进行验收前的质量检查，确保工程质量满足要求。

五、工程费用及支付：1. 本次工程的费用为__________，支付方式为__________，支付时间为__________。

2. 工程施工过程中如有额外费用产生，须经双方协商一致后方可支付。

六、工程期限：1. 本次工程预计施工期为__________，如有延期情况发生，双方应协商确定新的竣工日期。

2. 工程延期的原因是有明确证明材料，如天灾、人祸等不可抗力因素。

七、违约责任：1. 双方一方未履行本协议的任何约定，应对对方承担违约责任。

2. 违约方应承担违约金，违约金的金额为本次合同金额的__________。

八、其他事项：1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各自持一份，具有同等法律效力。

2. 凡因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，提交__________仲裁解决。

本补充协议自双方签字盖章之日起生效，自生效之日起，对双方具有约束力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________日期：__________以上为土建工程施工合同补充协议书，经双方签字盖章后生效。

施工合同追加合同补充协议

施工合同追加合同补充协议根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就双方在xxxx年xx月xx日签订的《xxxx施工合同》（以下简称“原合同”）事宜，达成如下补充协议：一、合同金额1.1 原合同金额为人民币xx万元（大写：人民币玖拾万元整），以下简称“合同金额”。

1.2 经双方协商一致，同意追加合同金额为人民币xx万元（大写：人民币壹拾万元整），追加后的合同总金额为人民币xx万元（大写：人民币壹佰万元整）。

二、工程内容2.1 原合同约定的工程内容为：xxxx。

2.2 追加合同约定的工程内容为：xxxx。

三、合同工期3.1 原合同约定的工期为xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日。

3.2 双方同意，追加合同的工期自xxxx年xx月xx日开始，至xxxx年xx月xx日结束。

四、合同价款及支付方式4.1 双方同意，追加合同价款按照原合同的支付方式进行支付，即：合同价款的支付分为三个阶段，分别为预付款、进度款和竣工结算款。

4.2 预付款：合同签订后七个工作日内，甲方支付合同金额的10%作为预付款，即人民币xx万元（大写：人民币玖拾万元整）。

4.3 进度款：按照工程进度的实际情况，甲方按照乙方提交的进度款申请支付合同金额的60%，即人民币xx万元（大写：人民币陆拾万元整）。

4.4 竣工结算款：工程竣工并经验收合格后，甲乙双方按照原合同约定的计价方式进行竣工结算，多退少补。

五、质量及验收5.1 乙方应按照原合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。

5.2 工程竣工后，乙方应按照原合同约定的验收程序进行验收，甲方应予以配合。

5.3 验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照原合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。

6.2 甲方未按照约定的付款期限支付价款的，应当按照原合同约定的违约金标准向乙方支付违约金。

建设工程施工合同追加

建设工程施工合同追加追加条款一：工程变更管理1. 如因设计变更、技术规范调整或其他原因导致工程量增减，双方应根据实际情况协商确定变更后的工程量及相应的工程造价，并签署书面的工程变更协议。

2. 工程变更协议应详细说明变更的内容、原因、增减的工程量、调整后的工程造价及完成时间等，作为原合同不可分割的一部分。

追加条款二：工期延误处理1. 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时书面通知甲方，并提出延期申请。

2. 甲乙双方应在接到延期申请后7个工作日内召开协调会议，共同评估影响程度，并协商确定新的工期。

3. 若工期延误超过合同规定的时间，除非另有约定，乙方应对超出部分按照合同约定的违约金标准向甲方支付违约金。

追加条款三：质量保证及验收1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，满足甲方要求的功能和使用条件。

2. 对于隐蔽工程，乙方应在封闭前通知甲方进行验收。

甲方未验收或验收不合格，乙方不得进行下一步施工。

3. 若工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。

若乙方未在规定时间内修复，甲方有权委托第三方进行修复，并由乙方承担相关费用。

追加条款四：安全责任1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，制定并执行安全生产管理制度。

2. 若因乙方安全管理不善导致事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。

3. 甲方有权对施工现场的安全生产进行监督检查，发现隐患有权要求乙方立即整改。

追加条款五：争议解决1. 合同履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

除非仲裁裁决被法院依法撤销或不予执行，否则甲乙双方均应自动履行。

工程施工合同追加协议(3篇)

第1篇甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于XXXX年XX月XX日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为XXXX。

根据主合同约定，乙方负责施工的工程已进入实施阶段。

为确保工程顺利进行，经双方友好协商，现就以下内容达成补充协议：一、追加工程内容1.1 甲方同意追加以下工程内容：（1）新增建筑物一层，建筑面积为XX平方米，包括土建、装饰、水电等工程；（2）原有建筑物内部装修工程，包括墙面、地面、门窗、水电等工程；（3）室外配套工程，包括道路、绿化、照明等工程。

1.2 追加工程内容及规模详见附件一。

二、追加工程费用及支付方式2.1 追加工程费用共计人民币XX万元整（大写：XX元整）。

2.2 甲方应按照以下方式支付追加工程费用：（1）追加工程费用总额的50%在工程开工前支付给乙方；（2）追加工程进度款按月支付，每月支付追加工程费用的20%，支付时间为每月的XX日前；（3）追加工程竣工验收合格后，甲方一次性支付剩余追加工程费用的30%。

三、追加工程工期及延期责任3.1 追加工程工期为XX个月，自工程开工之日起计算。

3.2 因追加工程原因导致工期延误，甲方应按照以下方式承担延期责任：（1）每延误一天，甲方应向乙方支付追加工程费用总额的0.5%作为违约金；（2）若因追加工程原因导致工期延误超过XX天，乙方有权解除主合同，甲方应承担违约责任。

四、其他约定4.1 甲方应按照主合同约定提供施工图纸、施工场地、材料设备等，确保工程顺利进行。

4.2 乙方应按照追加工程内容，确保工程质量、安全、进度，并按照甲方要求进行施工。

4.3 本追加协议与主合同具有同等法律效力，如与本合同内容冲突，以本追加协议为准。

五、协议生效及解除5.1 本追加协议自双方签字盖章之日起生效。

5.2 任何一方违反本追加协议约定，致使协议无法履行，守约方有权解除本追加协议，并追究违约方责任。

六、争议解决6.1 本追加协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

建设工程施工附录建筑施工的附加条款

建设工程施工附录建筑施工的附加条款本附录为建设工程施工合同的附加条款，旨在规范建筑施工过程中的相关事项，确保施工的顺利进行，相关条款如下：一、材料选用与质量要求1. 所有使用的建筑材料必须符合国家相关标准和规定，并具备合格证明。

2. 施工过程中的材料验收必须由业主或其指定的质量监督机构进行，并按照约定的验收标准进行。

3. 如发现使用的材料不符合要求或质量存在问题，施工方应及时更换，并承担相应的经济责任。

二、施工组织与安全管理1. 施工方应制定详细的施工组织设计方案，并征得业主同意后方可实施。

2. 施工过程中必须遵守国家法律法规和标准，特别是建筑施工安全规范，确保工人和现场人员的安全。

3. 施工方应配备足够的安全员，并定期进行安全教育和培训。

三、施工期限与进度控制1. 施工方应按照合同约定的工期进行施工，并保证工程按时完工。

2. 若因施工方原因导致施工进度延误，施工方应承担相应的违约责任，包括支付违约金等。

3. 如遇不可抗力或其他合同约定的特殊情况，延长施工期限应经业主同意，并按约定进行相应的赔偿或补偿。

四、质量控制与检验1. 施工方应建立健全的质量管理体系，并按照相关标准和规定执行。

2. 建筑施工过程中应按照规定进行质量检验和验收，确保施工质量符合合同约定。

3. 如发现施工质量不合格的问题，施工方应及时进行整改，并按照约定赔偿相应损失。

五、工程变更与索赔1. 如有必要对工程进行变更，施工方应书面提出变更申请，并经过业主同意后方可实施。

2. 对于变更引起的费用变动，施工方和业主应协商一致，并签订书面的变更合同。

3. 若施工方因业主原因造成损失，施工方有权提出索赔要求，并经过双方协商解决。

六、保修责任与返工要求1. 施工方应对工程质量承担一定期限的保修责任，确保工程在保修期内正常使用。

2. 如在保修期内出现质量问题，业主有权要求施工方进行修复，并承担相应的费用。

3. 如因施工方原因需要进行返工，施工方应承担相应的费用，并按照要求进行返工。

施工合同追加协议书

施工合同追加协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）根据双方原有的施工合同，为了满足双方在项目实施过程中的需求变更，特订立本追加协议书，共同遵照执行。

一、追加内容及原因原有的施工合同约定了项目的工程内容、工期、价款等相关事宜。

但是因为一些特殊原因，为了项目的最终顺利完成，双方达成一致，对于以下内容进行追加或者修改：1. 工程内容：由于项目规模和要求的变化，需要增加或修改项目的部分工程内容。

2. 工程工期：由于一些不可抗拒的因素，需要延长原有的工程工期。

3. 价款调整：由于工程内容和工程工期的改变，需要对原有的价款进行调整。

二、追加内容的执行1. 工程内容的追加或修改需要经过双方协商一致，并在本追加协议书中明确。

2. 工程工期的延长需要经过双方协商一致，并在本追加协议书中明确。

3. 价款调整需要经过双方协商一致，并在本追加协议书中明确。

三、双方责任和义务1. 甲方承诺在工程内容的追加或修改后，按照约定时间支付价款。

2. 乙方承诺在工程工期的延长后，保证按时完工，并保证工程质量符合相关法律法规和协议约定。

3. 双方在协商过程中需诚信守约，杜绝恶意推诿和欺诈行为。

四、追加协议的解释和变更1. 本追加协议书由甲乙双方共同签署并具有法律效力。

2. 本追加协议书如有任何疑问或者争议，应由双方协商解决。

若协商不成，应当依法向当地相关机构申请调解或仲裁。

3. 本追加协议书一经签署即生效，任何一方不得擅自修改或解除。

五、其他本追加协议书签署日期为_______年_______月_______日。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________双方经协商一致，确认以上内容真实有效，并自愿签署本合同。

（以下为签署人员签名）甲方法定代表人（签字）：_____________乙方法定代表人（签字）：_____________。

工程合同附加合同增项

工程合同附加合同增项当然可以。

工程合同的附加合同增项（通常称为变更订单或合同修正案）是原始合同的补充，用于记录双方就合同条款的修改或增加达成的一致。

以下是一份工程合同附加合同增项的示例草案，您可以根据实际情况进行调整：[公司抬头或标志][公司地址][城市, 州, 邮编][电话号码][电子邮箱][日期][客户公司名称][客户公司地址][城市, 州, 邮编]主题：工程合同增项协议书尊敬的 [客户联系人姓名]，我们写信是为了确认双方就 [原始合同编号或名称] 达成的增项协议。

本增项协议（以下简称“增项”）由 [您的公司名称]（以下简称“承包商”）和 [客户公司名称]（以下简称“客户”）共同签订，旨在对上述原始合同进行修改和补充。

1. 增项工作描述：本增项涉及到以下额外工作或服务的提供：- [详细描述增项工作内容]- [如果需要，可以列出具体的工作项和对应的工作量]2. 增项费用：上述增项工作的总费用为 [增项总费用]，该费用包括但不限于材料费、人工费、管理费等。

费用明细如下：- [费用分类，如材料费、人工费等]- [对应的费用金额]3. 付款条款：客户同意按照以下条款支付增项费用：- [付款方式，如一次性支付或分期支付]- [付款时间表，如合同签订后支付一定比例，完成工作后支付剩余比例]4. 工程进度和完成日期：增项工作的预计开始日期为 [开始日期]，预计完成日期为 [完成日期]。

如果由于客户原因导致工程延误，完成日期将相应顺延。

5. 其他条款：本增项协议的其他条款和条件将遵循原始合同的规定，除非在本增项协议中有明确修改。

6. 法律管辖：本增项协议应受 [国家/州] 法律管辖并按其解释。

7. 签字：本增项协议书一经双方授权代表签字盖章，即成为原始合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。

请审阅上述条款，并在确认无误后，由贵公司的授权代表在下方签字盖章。

此致，敬礼，[您的公司名称]授权代表：[您的姓名]职位：[您的职位]签字：___________[客户公司名称]授权代表：[待客户填写]职位：[待客户填写]签字：___________请注意，这只是一个模板，您需要根据实际情况调整合同内容，并且在签订任何正式文件之前，最好由专业法律顾问进行审查。

施工工程附加条款(3篇)

第1篇一、合同期限及延期1. 本合同期限自开工之日起至竣工验收合格之日止。

如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商一致，可适当延长合同期限。

2. 合同延期期间，乙方应继续履行合同约定的义务，甲方应按照合同约定支付工程进度款。

二、工程变更1. 未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程内容、设计、施工方案等。

2. 因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化的，双方应协商一致，按照实际发生工程量及合同约定调整合同价款。

三、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定，确保工程质量达到国家规定的质量等级。

2. 乙方在施工过程中，应定期进行自检，发现问题及时整改，确保工程质量。

四、安全生产1. 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工过程中不发生安全事故。

2. 乙方应制定安全生产管理制度，定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。

五、环境保护1. 乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规和标准，采取措施减少施工过程中的环境污染。

2. 乙方应按照合同约定，对施工现场进行环境保护，确保不影响周围环境。

六、材料、设备供应1. 乙方应按照合同约定，及时提供符合质量要求的材料、设备。

2. 乙方提供的材料、设备，应具备相应的质量证明文件，确保其质量符合国家规定。

七、工程进度1. 乙方应按照合同约定，合理组织施工，确保工程进度。

2. 因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

八、竣工验收1. 工程竣工后，乙方应按照合同约定，组织竣工验收。

2. 竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付工程结算款。

九、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程，或工程质量不合格，甲方有权要求乙方承担违约责任。

2. 双方应按照合同约定，履行各自的权利和义务，如违反约定，应承担相应的违约责任。

十、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

装修合同增项补充协议

装修合同增项补充协议篇一：装修工程增项补充合同装修工程增项补充合同发包人（甲方）：（全称）承包人（乙方）：（全称）鉴于甲方要求对原有设计方案进行修改，工程量相应有变化。

甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同（）的基础上追加合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

一、合同内容补充部分：1，工程中出现的工程量增加，以及应甲方要求出现的项目增加统称为项目增项表，增项表与原合同具有同等法律效力和质保时间。

2，除本合同中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本合同与原合同有相互冲突时，以本合同为准。

3，增项表确认后，增项款待工程完工验收后三个工作日内一次性付款。

二、本合同一式贰份，甲乙各执壹份，具有同等法律效力，自双方盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人：代表人：联系电话：联系电话：签订时间：签订时间：篇二：装修增项协议装修增项协议发包方：地址：电话：承包方：地址：电话：一、施工名称（木工）：1、室内卧室门2套*1900元/套=3800元（非标门含五金，欧式）2、两卫生间玻璃门2套*2100元/套=4200元（非标门含五金，橡木门套、欧式）3、入户门一套1900元（含五金，欧式）4、主卧衣柜一套3500元（不含推拉门）5、窗套4个*600元/个=2400元6、造型欧式垭口3个*2200元/个=6600元7、造型大垭口1个20XX元8、厨房大垭口1个20XX元（不含推拉门）9、餐厅吊顶20XX元（不含灯具）10、客厅吊顶20XX元（不含灯具）11、电视墙1500元（不含软包、含茶镜）12、卧室背景墙1200元（不含软包）13、沙发背景墙2500元（含玻璃，不含软包）二、以上工程总造价叁万伍仟陆佰元整￥35600元整。

三、如果衣柜推拉门、厨房推拉门及软包由承包方订制，费用另算，按实际费用另算。

四、付款方式：签订协议时，付工程总造价的50%，待木工完工时付工程总造价的30%，待全部完工并验收合格后，付清所剩工程款的20%。

工程施工合同附加项补充协议

工程施工合同附加项补充协议一、协议目的本补充协议是为了明确工程施工合同（下称“原合同”）中的附加项事宜，进一步规范双方的权益和责任，确保合同的顺利履行。

二、补充内容1. 附加项的定义附加项是指工程施工合同中，除基本合同工程外双方共同商定的其他额外工作或条款。

附加项包括但不限于项目变更、工程延期、质量要求调整等。

2. 附加项的方案双方同意如下附加项方案：- 项目变更：如在施工过程中发现需要对原合同中的工作范围进行调整的情况，需经双方协商一致并签署变更协议方可进行调整。

- 工程延期：如果施工进度受到无法预见的不可抗力因素影响，双方可以协商延长施工期限，并且另行商定延期费用和责任划分。

- 质量要求调整：如果在施工过程中双方对质量要求有任何调整，须经双方协商一致并签署补充协议。

3. 附加项的费用和支付- 项目变更费用：如出现项目变更，变更费用双方需共同商定，并在签署变更协议的同时明确变更费用的支付时间和方式。

- 延期费用：如工程延期，延期费用另行商定并在补充协议中规定支付时间和方式。

- 质量要求调整费用：如果对质量要求进行调整，费用另行商定并在补充协议中明确支付时间和方式。

4. 附加项的履行- 双方应遵守补充协议的约定，在规定时间内履行各自的义务。

- 未经双方协商一致，不得擅自变更或取消补充协议的内容。

- 补充协议与原合同具有同等效力，双方应共同履行约定的义务。

三、其他条款1. 变更和终止- 如有需要变更本补充协议的情况，双方应及时协商并签署变更协议。

- 未经双方协商一致，不得单方面终止补充协议。

2. 争议解决- 对于因补充协议而引起的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

3. 生效和备案- 本补充协议经双方签字盖章后生效，并附属于原合同，具有同等效力。

- 双方应在合同生效后的15个工作日内，将本补充协议备案至相关部门。

以上为双方对工程施工合同中附加项的补充协议内容，为确保合同的顺利进行，双方应共同遵守补充协议的各项规定。

施工合同如何增加条款

施工合同增加条款范文根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，就本施工合同增加以下条款：一、工程款支付方式及进度1. 工程预付款：合同签订后 10 日内，发包人向承包人支付合同总价款的 10% 作为预付款。

预付款主要用于购买施工材料、设备及支付工人工资等。

2. 工程进度款：按照双方约定的施工进度，发包人应按照实际完成工程量的 80% 支付工程进度款。

工程进度款主要用于支付施工过程中的人工、材料、设备等费用。

3. 工程尾款：工程验收合格后，发包人在 10 日内支付剩余的 20% 工程尾款。

二、工程质量保修1. 承包人应按照合同约定的标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收合格后，承包人应承担工程质量保修责任。

保修期限自工程验收合格之日起计算，保修期限不低于 2 年。

3. 保修期内，如出现工程质量问题，承包人应负责及时修复，并承担修复费用。

如因承包人原因导致工程质量问题，承包人应承担修复费用及因此产生的其他损失。

三、违约责任1. 任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的 10%。

2. 承包人如未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，应按照逾期完成部分工程价款的 2% 向发包人支付违约金。

3. 发包人如未按照合同约定的时间支付工程款，应按照逾期支付部分工程价款的2% 向承包人支付违约金。

四、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

2. 诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的义务。

五、其他1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。