建设工程施工合同(GF-2013-0201)中英文翻译件范本
建设工程施工合同中英文对照版
建设工程施工合同中英文对照版中英文建设工程施工合同Contract for Construction Project本合同是由承包人（以下简称“甲方”）和业主（以下简称“乙方”）共同订立，旨在规定双方在建设工程项目中的权益和义务。
This contract is entered into by and between the Contractor (hereinafter referred to as "Party A") and the Owner (hereinafter referred to as "Party B") to regulate the rights and obligations of both parties in the construction project.总则 General Provisions第一条项目名称及工程地点：本工程名称为_________，位于_________。
Article 1: Project Name and Location: The name of the project is__________, located in __________.第二条总承包范围：甲方应按照乙方的要求，完成工程项目的设计、施工、验收等工作。
Article 2: Scope of General Contracting: Party A shall complete the design, construction, and acceptance of the project in accordance with PartyB's requirements.第三条施工期限：本工程的施工期限为_________，甲方必须按时完成工程，并交付乙方使用。
Article 3: Construction Period: The construction period of this project is __________. Party A must complete the project on time and deliver it to Party B for use.义务与责任 Obligations and Responsibilities第四条甲方责任：甲方应根据乙方的要求，制定合理的工程施工方案，并保证工程按照合同和法律法规的要求进行。
建筑施工合同中英文对照
建设工程施工合同发包方（甲方）xxxxParty A: xxxx承包方（乙方）xxxxParty B: xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。
This contract is signed by the two Parties in xxxx on xxxx according to the “Contract Law of the People’s Republic of China”, the “Regulation on Building and Installation Contracting Contract”, and other relevant national laws and regulations, as well as the specific nature of this project 第一条总则Article 1 General Principles1.1合同文件Contract Documents本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。
合同文件应该能够相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。
This contract includes the contract itself, exhibits, construction drawings, explanations of work procedures, tender documents, as well as other documents specified by the contract. The contract documents should be mutually explainable and mutually descriptive. The documents that constituted the contract and the priority hierarchy of explanations of the documents are as follows: this contract; the official letter of winning the tender; Letter of bidding and its annex, standards, guidelines, and relevant technical documents, drawings, Bill of Quantity (BOQ), quotation of prices, and project budget. During the implementation of the contract, any written agreements or documents between two parties such as change-orders are also regarded will be deemed as part of this contract.1.1.1项目概况Project Introduction1.1.2工程名称：xxxxName of Project: xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocation of Project: xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scope of the project: unless otherwise explained by other articles in this contract, Party B shall provide all services, utensils, and other necessary cost for the implementation of this contract; the scope of project includes, but not limited to:※室内装饰工程，详见附件一和附件二Inner decoration, see appendix 1 & 2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Fa?ade(including doors, windows, roof and stairs) see appendix 1 & 2※电器工程，详见附件一和附件二Electronic Engineering, see appendix 1 & 2※空调工程，详见附件一和附件二Air Conditioning System, see appendix 1 & 2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二Water Supply, Sewage and Heating System, see appendix 1 & 2※消防工程Fire Control System, see appendix 1 & 2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。
建设工程施工合同中英文翻译件
工程编号： ___________________Project No.: ___________________合同编号： ___________________Contract No.: __________________建设工程施工合同Con structi on Con tract for Con structi on Projects(GF-2013-0201 )工程名称：Name of project:工程地点：Locati on of project:发包人：Clie nt:承包人：工 商 行 政 管 理 总 局Made byMin istry of Hous ing Urba n-Rural Developme ntState Admi nistrati on for In dustry & Commerce of the P 目录Table of Contents第一部分合同协议书 .......................................... ................ 错误! 未 定 义 书 签。
Part I Con tractAgreeme nt ........................................................... .............................. 错误! 未 定 义 书 签。
...17 I. Project Overview ................. •... .......... •... ........... •... ......... •... ......... •... ......... •••17 、合同工期 ... ....... ... ....... ... ....... .............. .......... ........ ... ........... . (30)Con tractor:住房和城乡建设部制定.R.C、工程概况18专业资料二、质量标准.......... ................ •.......... ....:.......... ....................... .... (18)III. Quality Standard •....................... ：. ......... ... ............ : ........... ••；....•... ..... ••.• (18)四、................................ 签约合同价与合同价格形式...... ••.： .... ….: ••:••:••:..................................................... • 31IV. Con tract Price and Form of Con tract Price ........... ••.. .. •:: ..... • :: ... • 18五、项目经理.... :. .......... • ::...... ••.: ...... ••/ ...... :. ...... •:: ..... ••.: ...... • •错误!未定义书签。
建筑施工合同中英文对照
建设工程施工合同发包方（甲方）xxxxParty A: xxxx承包方（乙方）xxxxParty B: xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。
This contract is signed by the two Parties in xxxx on xxxx according to the “Contract Law of the People's Republic of China”, the “Regulation on Building and Installation Contracting Contract”, and other relevant national laws and regulations, as well as the specific nature of this project第一条总则Article 1 General Principles1.1合同文件Contract Documents本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。
合同文件应该能够相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。
This contract includes the contract itself, exhibits, construction drawings, explanations of work procedures, tender documents, as well as other documents specified by the contract. The contract documents should be mutually explainable and mutually descriptive. The documents that constituted the contract and the priority hierarchy of explanations of the documents are as follows: this contract; the official letter of winning the tender; Letter of bidding and its annex, standards, guidelines, and relevant technical documents, drawings, Bill of Quantity (BOQ), quotation of prices, and project budget. During the implementation of the contract, any written agreements or documents between two parties such as change-orders are also regarded will be deemed as part of this contract.1.1.1项目概况Project Introduction11.1.2工程名称：xxxxName of Project: xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocation of Project: xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scope of the project: unless otherwise explained by other articles in this contract, Party B shall provide all services, utensils, and other necessary cost for the implementation of this contract; the scope of project includes, but not limited to: ※室内装饰工程，详见附件一和附件二Inner decoration, see appendix 1 & 2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Fa?ade(including doors, windows, roof and stairs) see appendix 1 & 2※电器工程，详见附件一和附件二Electronic Engineering, see appendix 1 & 2※空调工程，详见附件一和附件二Air Conditioning System, see appendix 1 & 2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二Water Supply, Sewage and Heating System, see appendix 1 & 2※消防工程Fire Control System, see appendix 1 & 2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。
最新建设工程施工合同中英文翻译件范本
国家工商行政管理总局制定工程编号：_________________________ Project No.: __________________ 合同编号：_________________________ Con tract No.: ________________建设工程施工合同Con structi on Con tract for Con structi on Projects(GF-2013-0201 )工程名称：Name of project:工程地点：Locati on of project:发包人:Clie nt:承包人：Con tractor:住房和城乡建设部Made byMin istry of Hous ing Urba n-Rural Developme nt.R.C State Admi nistrati on for In dustry &Commerce of the PTable of Contents第一部分合同协议书............................................. ................. 错误！未定义.书签。
Part I Con tractAgreeme nt ......................................... 错误！未定义..书签。
一、工程概况• •• ••• ••• ••• •••…. 1 7I . ProjectOverview ........ ............ ............ ... ........ ....................... (17)二、合同工期• •• ••• ••• ••• ••• ••• •••…^^^^^29II. Project Durati on un d e rContra ct ............... ... ...... ........ ............... ... .......... .. (18)三、质量标准• •• ••• ••• ••• ••• ••• •••… . . . . . . . . . 1 8III. QualityStandard ............ ... ......... .......... ............ .................. . (18)四、签约合同价与合同价格形式......... …........... … ......... …........... ….......... ….......... … 3 0 IV. Con tract Price and Form of Con tractPrice ................ …............... … ............. … ............. …1 8五、项目经理• •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• …错误！未定义书签。
建设工程施工合同中英文对照版
建设工程施工合同发包方（甲方）xxxxParty A: xxxx承包方（乙方）xxxxParty B: xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。
This contract is signed by the two Parties in xxxx on xxxx according to the “Contract Law of the People’s Republic of China”, the “Regulation on Building and Installation Contracting Contract”, and other relevant national laws and regulations, as well as the specific nature of this project第一条总则Article 1 General Principles1.1合同文件Contract Documents本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。
合同文件应该能够相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。
This contract includes the contract itself, exhibits, construction drawings, explanations of work procedures, tender documents, as well as other documents specified by the contract. The contract documents should be mutually explainable and mutually descriptive. The documents that constituted the contract and the priority hierarchy of explanations of the documents are as follows: this contract; the official letter of winning the tender; Letter of bidding and its annex, standards, guidelines, and relevant technical documents, drawings, Bill of Quantity (BOQ), quotation of prices, and project budget. During the implementation of the contract, any written agreements or documents between two parties such as change-orders are also regarded will be deemed as part of this contract.1.1.1项目概况Project Introduction1.1.2工程名称：xxxxName of Project: xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocation of Project: xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scope of the project: unless otherwise explained by other articles in this contract, Party B shall provide all services, utensils, and other necessary cost for the implementation of this contract; the scope of project includes, but not limited to:※室内装饰工程，详见附件一和附件二Inner decoration, see appendix 1 & 2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Façade(including doors, windows, roof and stairs) see appendix 1 & 2※电器工程，详见附件一和附件二Electronic Engineering, see appendix 1 & 2※空调工程，详见附件一和附件二Air Conditioning System, see appendix 1 & 2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二Water Supply, Sewage and Heating System, see appendix 1 & 2※消防工程Fire Control System, see appendix 1 & 2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。
建设工程施工合同中英文对照版
建设工程施工合同发包方（甲方）xxxxParty A: xxxx承包方（乙方）xxxxParty B: xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。
This contract is signed by the two Parties in xxxx on xxxx according to the “Contract Law of thePeople’ｓRepublic of China”, the “Regulation on Building and Installation Contracting Contract”and other relevant national laws and regulations, as well as the specific nature of this project第一条总则Article 1 General Principles1.1合同文件Contract Documents本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。
合同文件应该能够相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。
This contract includes the contract itself, exhibits, construction drawings, explanations ofwork procedures, tender documents, as well as other documents specified by the contract.The contract documents should be mutually explainable and mutually descriptive. Thedocuments that constituted the contract and the priority hierarchy of explanations of thedocuments are as follows: this contract; the official letter of winning the tender; Letter ofbidding and its annex, standards, guidelines, and relevant technical documents, drawings, Billof Quantity (BOQ), quotation of prices, and project budget. During the implementation of thecontract, any written agreements or documents between two parties such as change-ordersare also regarded will be deemed as part of this contract.1.1.1项目概况Project Introduction1.1.2工程名称：xxxxName of Project: xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocation of Project: xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scope of the project: unless otherwise explained by other articles in this contract, Party Bshall provide all services, utensils, and other necessary cost for the implementation of thiscontract; the scope of project includes, but not limited to:※室内装饰工程，详见附件一和附件二Inner decoration, see appendix 1 & 2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Fa?ade(including doors, windows, roof and stairs) see appendix 1 & 2※电器工程，详见附件一和附件二Electronic Engineering, see appendix 1 & 2※空调工程，详见附件一和附件二Air Conditioning System, see appendix 1 & 2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二Water Supply, Sewage and Heating System, see appendix 1 & 2※消防工程Fire Control System, see appendix 1 & 2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。
建设工程施工合同中英文版-无删减范文
建设工程施工合同中英文版建设工程施工合同中英文版1. 引言建设工程施工合同作为一种法律文件，是建设工程施工双方之间约定、规范和保障各自权益的重要法律文件。
本文将介绍一份建设工程施工合同的中英文版本，以帮助合同当事人理解合同的内容和条款。
2. 合同基本信息2.1 合同名称建设工程施工合同2.2 合同双方甲方：（填写甲方名称）乙方：（填写乙方名称）2.3 合同签订日期（填写合同签订日期）3. 合同条款3.1 合同目的本合同的目的是规定甲方委托乙方进行建设工程施工，明确双方的权利和义务，确保合同双方的合法权益。
3.2 工程范围甲方委托乙方进行的建设工程包括但不限于（填写具体工程范围）。
3.3 工程进度乙方应按照合同约定的工期完成建设工程，并在合同规定的交付日期前交付给甲方。
3.4 施工质量乙方应按照法律法规、建设工程技术标准和相关规定的要求，确保建设工程的施工质量符合合同约定的标准。
3.5 资金支付甲方应按照合同约定的支付方式和时间，及时支付乙方施工费用，并提供相应的支付凭证。
3.6 违约责任任何一方违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。
3.7 合同变更和解除任何一方变更或解除合同，应通过书面协商，并签订相应的变更或解除合同协议。
3.8 法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
合同双方如发生争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。
4. 合同附件4.1 工程图纸本合同附件包含工程图纸一份，作为本合同的重要依据。
4.2 施工进度计划本合同附件包含施工进度计划一份，详细说明建设工程的施工计划和工期安排。
5. 签字5.1 甲方甲方（签字）：_________________________5.2 乙方乙方（签字）：_________________________结论建设工程施工合同是建设工程施工双方之间约定、规范和保障各自权益的重要法律文件。
建筑施工合同中英文对照
建筑施工合同中英文对照建设工程施工合同发包方（甲方）xxxxPartyA:xxxx承包方（乙方）xxxxPartyB:xxxx本合同由如上列明的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及国家相关法律法规的规定，结合本合同具体情况，于xx年x月x日在xx签订。
ThiscontractissignedbythetwoPartiesinxxxxonxxxxaccording tothe“ContractLawofthePeople’sRepublicofChina”,the“Regu lationonBuildingandInstallationContractingContract”,andotherr elevantnationallawsandregulations,aswellasthespecificnatureofthisproject第一条总则Article1GeneralPrinciples1.1合同文件ContractDocuments本合同包含合同、展示、施工图纸、作法说明、招投标文件以及合同所指的其他文件，它们均被视为合同的一部分。
合同文件应该能够相互解释，互为说明。
组成本合同的文件及优先解释的顺序如下：本合同、中标通知书、投标书及其附件、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单及工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面下一或文件视为本合同的组成部分。
Thiscontractincludesthecontractitself,exhibits,constructiondr awings,explanationsofworkprocedures,tenderdocuments,aswella sotherdocumentsspecifiedbythecontract.Thecontractdocuments shouldbemutuallyexplainableandmutuallydescriptive.Thedocum entsthatconstitutedthecontractandthepriorityhierarchyofexplana tionsofthedocumentsareasfollows:thiscontract;theofficialletterof winningthetender;Letterofbiddinganditsannex,standards,guidelines,andrelevanttechnicaldocuments,drawings,BillofQuantity(BO Q),quotationofprices,andprojectbudget.Duringtheimplementati onofthecontract,anywrittenagreementsordocumentsbetweentw opartiessuchaschange-ordersarealsoregardedwillbedeemedaspartofthiscontract.1.1.1项目概况ProjectIntroduction1.1.2工程名称：xxxxNameofProject:xxxx1.1.3工程地点：xxxxLocationofProject:xxxx1.1.3.1工程范围：除了本合同其他条款另有说明外，乙方应提供为履行合同所需的所有服务，用品以及其他保障工程进行所需的必要花费以完成下列工作：Scopeoftheproject:unlessotherwiseexplainedbyotherarticles inthiscontract,PartyBshallprovideallservices,utensils,andothernec essarycostfortheimplementationofthiscontract;thescopeofprojec tincludes,butnotlimitedto:※室内装饰工程，详见附件一和附件二Innerdecoration,seeappendix1&2※室外装饰工程（门窗、屋面、台阶等），详见附件一和附件二Fa?ade(includingdoors,windows,roofandstairs)seeappendix1 &2※电器工程，详见附件一和附件二ElectronicEngineering,seeappendix1&2※空调工程，详见附件一和附件二AirConditioningSystem,seeappendix1&2※给排水及采暖工程，详见附件一和附件二WaterSupply,SewageandHeatingSystem,seeappendix1&2※消防工程FireControlSystem,seeappendix1&2※其他图纸上所列项目（任何对原定设计的变更应提供新的图纸并有甲方的签字确认）以上所有的工程项目以下统称为“工程”。
建设工程施工合同中英文对照版
建设工程施工合同中英文对照版建设工程施工合同Construction Contract for Building Projects 甲方：________（中文名称）Party A：________ (Chinese Name)乙方：________（中文名称）Party B：________ (Chinese Name)第一章项目概况1.1 项目名称：________（中文名称）Project Name：________ (Chinese Name)1.2 项目地质：________（中文地质）Project Address：________ (Chinese Address) 1.3 项目内容：________Project Scope：________1.4 项目规模：________Project Scale：________1.5 工程进度：________Project Schedule：________第二章合同签订2.1 合同签署日期：________ Contract Signing Date：________ 2.2 合同有效期：________ Contract Duration：________2.3 合同价款：________Contract Price：________2.4 付款方式：________Payment Terms：________第三章工程设计及施工图纸3.1 设计文件：________Design Documents：________3.2 施工图纸：________ Construction Drawings：________ 3.3 变更设计：________Design Changes：________第四章工程质量4.1 施工质量标准：________Construction Quality Standards：________ 4.2 质量检验与验收：________Quality Inspection and Acceptance：________ 4.3 保修期限：________Warranty Period：________第五章施工进度5.1 工期计划：________Construction Schedule：________5.2 施工延期：________Construction Delays：________5.3 里程碑节点：________Milestone Points：________第六章安全与环境保护6.1 安全管理：________Safety Management：________6.2 环境保护：________Environmental Protection：________第七章分包与进场7.1 分包合同：________Subcontracting Contracts：________7.2 分包管理：________Subcontracting Management：________7.3 进场准备：________Site Mobilization：________第八章合同变更8.1 变更范围：________Scope of Changes：________8.2 变更手续：________Change Procedures：________8.3 变更后价款及工期调整：________ Adjustment of Price and Schedule：________第九章履行保证9.1 甲方履行保证：________Party A's Performance Guarantee：________9.2 乙方履行保证：________Party B's Performance Guarantee：________第十章违约责任10.1 甲方违约责任：________Party A's Breach of Contract Liability：________ 10.2 乙方违约责任：________Party B's Breach of Contract Liability：________十第一章争议解决11.1 合同争议解决方式：________Contract Dispute Resolution Mechanism：________ 11.2 适用法律：________Applicable Laws：________11.3 仲裁地点：________Arbitration Venue：________附件：________附件一：________设计文件附件二：________施工图纸附件三：________分包合同法律名词及注释：________1.甲方：________建筑工程的委托方，负责支付合同价款和提供项目要求。
建设工程施工合同中英文对照版
建设工程施工合同中英文对照版1.总则1.1 背景本合同是由甲方（委托方）和乙方（承包方）之间就特定建设工程的施工相关事宜达成的法律协议。
1.2 定义在本合同中，以下术语的定义分别如下：●“甲方”指委托方。
●“乙方”指承包方。
●“建设工程”指在本合同中具体描述的工程项目。
●…2.合同的设立2.1 合同的效力本合同自双方当事人双方签署后生效，并对双方具有法律约束力。
2.2 合同的变更双方当事人可以通过书面协议对本合同进行变更。
变更协议应明确记录变更的具体内容、生效日期等相关信息。
3.工程范围3.1 工程描述本合同的工程范围涵盖但不限于以下内容：●工程名称、地点、规模等基本信息。
●工程实施的时间和期限。
●工程的任务和目标。
●…3.2 工程图纸和设计文件乙方应在工程施工之前，获得甲方提供的工程图纸和设计文件，并确认其具备实施工程的必要条件。
4.工程进度4.1 工期甲方和乙方应在合同中明确约定工程的开始和结束日期，并在履行合同过程中确保工程按时完成。
4.2 进度计划在工期约定的前提下，乙方应根据工程的具体情况制定详细的工程进度计划，并在实施过程中及时进行更新和调整。
5.质量控制5.1 质量标准甲方应在合同中明确规定工程的质量标准，并要求乙方按照相关法规和行业标准进行施工。
5.2 质量保证乙方应确保施工过程中的所有工作符合甲方要求，并对施工结果承担相应的质量责任。
6.工程支付6.1 付款方式双方应在合同中明确约定工程支付的方式和时间。
甲方应按照约定的比例或时间节点支付工程款项。
6.2 工程结算工程的结算方式和程序应在合同中详细阐明。
乙方应向甲方提供相关的工程进度报告和结算申请。
7.违约责任7.1 甲方违约如果甲方未按照合同约定的方式支付工程款项或未提供必要的配合和支持，甲方应承担相应的违约责任。
7.2 乙方违约如果乙方未按照合同约定的方式完成工程，并导致严重延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
8.法律适用和争议解决8.1 法律适用本合同受相关法律法规的约束，并在合同中明确适用的法律法规。
【合同协议】建设工程施工合同(GF-2013-0201)中英文翻译件范本
【精选】【合同协议模板】工程编号：__________________Project No.:合同编号：__________________Contract No.:建设工程施工合同Construction Contract for Construction Projects（GF-2013-0201）工程名称：Name of project:工程地点：Location of project:发包人：Client:承包人：Contractor:住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局Made byMinistry of Housing Urban-Rural DevelopmentState Administration for Industry & Commerce of the P. R.C目录Table of Contents第一部分合同协议书……………………………………………………......................…...错误!未定义书签。
Part I Contract Agreement ………………………………………......................…...错误!未定义书签。
一、工程概况 (17)I. Project Overview (17)二、合同工期 (24)II. Project Duration under Contract (18)三、质量标准 (18)III. Quality Standard (18)四、签约合同价与合同价格形式 (24)IV. Contract Price and Form of Contract Price (18)五、项目经理 ..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未定义书签。
建设工程施工合同(GF-20XX-0201)中英文翻译件范本
工程编号：XXXXX__________________Project No.：XXXXXXXXXX合同编号：XXXXX__________________Contract No.：XXXXXXXXXX建设工程施工合同Construction Contract for Construction Projects（GF-2013-0201）工程名称：XXXXXName of project：XXXXXXXXXX工程地点：XXXXXLocation of project：XXXXXXXXXX发包人：XXXXXClient：XXXXXXXXXX承包人：XXXXXContractor：XXXXXXXXXX住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局Made byMinistry of Housing Urban-Rural DevelopmentState Administration for Industry & Commerce of the P. R.C目录Table of Contents第一部分合同协议书……………………………………………………......................…...错误!未定义书签。
Part I Contract Agreement ………………………………………......................…...错误!未定义书签。
一、工程概况 (17)I. Project Overview (17)二、合同工期 (23)II. Project Duration under Contract (18)三、质量标准 (18)III. Quality Standard (18)四、签约合同价与合同价格形式 (23)IV. Contract Price and Form of Contract Price (18)五、项目经理 ..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…..........…错误!未定义书签。
全国最新建设工程施工合同(GF-2013-0201)中英文翻译件范本
工程编号：_________________________Project No.: __________________合同编号：_________________________Con tract No.: ________________建设工程施工合同Con structi on Con tract for Con structi on Projects(GF-2013-0201 )工程名称：Name of project:工程地点：Locati on of project:发包人:Clie nt:承包人：Con tractor:住房和城乡建设部Made byMin istry of Hous ing Urba n-Rural Developme nt国家工商行政管理总局制定.R.C State Admi nistrati on for In dustry & Commerce of thePTable of Contents第一部分合同协议书............................................. ................. 错误！未定义.书签。
Part I Con tractAgreeme nt ...................................... 错误！未定义..书签。
一、工程概况•••••••••••••••…. 1 7I . ProjectOverview ........ ............ ............ ... ........ ....................... (17)二、合同工期•••••••••••••••••••••…^^^^^29II. Project Durati on un d e rContra ct ............... ... ...... ........ .............. ... .......... .. (18)三、质量标准•••••••••••••••••••••…. . . . . . . . . 1 8III. QualityStandard ............ ... ......... .......... ............ .................. . (18)四、签约合同价与合同价格形式......... …........... … ......... …........... ….......... ….......... … 3 0IV. Con tract Price and Form of Con tractPrice ................ …............... … ............. … ............. …1 8五、项目经理•••••••••••••••••••••…错误！未定义书签。
建设工程施工合同中英文翻译件范本8篇
建设工程施工合同中英文翻译件范本8篇篇1建设工程施工合同Contract of Construction Engineering一、合同当事人The Parties to the Contract1. 发包方（甲方）：- 单位名称：江苏某某建设集团有限公司- 地址：南京市某某区某某街某某号- 法定代表人：张先生- 电话：+86-12345678901- 电子邮箱：[*****************](mailto:*****************)2. 承包方（乙方）：- 单位名称：南京某某建筑有限公司- 地址：南京市某某区某某街某某号- 法定代表人：李女士- 电话：+86-10987654321- 电子邮箱：[**************](mailto:**************)二、合同标的The Subject of the Contract本合同标的为江苏某某建设集团有限公司委托南京某某建筑有限公司承建的“某某花园”住宅楼建设项目。
项目位于南京市某某区，合同总价为人民币壹亿元整（￥1,000,000,000元）。
三、工程范围和内容Scope and Content of the Works1. 土建工程：包括基础工程、主体结构、屋面工程等。
2. 装饰工程：包括内外装饰、门窗安装等。
3. 水电安装：包括给水、排水、电气照明等。
4. 其他附属设施：包括道路、绿化、景观等。
四、工期和进度Time Limit and Progress of the Works1. 开工日期：本合同自签订之日起生效，工期为36个月。
2. 进度要求：乙方需按照甲方提供的施工进度计划表执行，确保每月完成计划工程量。
3. 延期处理：如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任和赔偿责任。
五、质量与验收Quality and Acceptance1. 质量标准：乙方必须按照国家和地方现行施工规范及标准施工，确保工程质量达到合格标准。
建设工程施工合同中英文版
建设工程施工合同中英文版Construction Contract for Construction Projects工程编号：__________________Project No.:合同编号：__________________Contract No.:工程名称：Name of project:工程地点：Location of project:发包人：Client:承包人：Contractor:住房和城乡建设部国家工商行政管理总局Made byMinistry of Housing Urban-Rural DevelopmentState Administration for Industry & Commerce of the P. R.C目录Table of Contents (17)第一部分合同协议书……………………………………………………Part I Contract Agreement ……………………………………… (17)一、工程概况 (17)I. Project Overview (17)二、合同工期 (18)II. Project Duration under Contract (18)三、质量标准 (18)III. Quality Standard (18)四、签约合同价与合同价格形式 (18)IV. Contract Price and Form of Contract Price (18)五、项目经理 (19)V. Project Manager (19)六、合同文件构成 (19)VI. Composition of Contract Prices (19)七、承诺 (20)VII. Undertakings (20)八、词语含义 (20)VIII. Meanings of Terms (20)九、签订时间 (21)IX. Time of Signing (21)十、签订地点 (21)X. Place of Signing (21)十一、补充协议 (21)XI. Supplementary Agreement (21)十二、合同生效 (21)XII. Effectiveness of Contract (21)十三、合同份数 21XIII. Counterparts of Agreement (21)第二部分通用合同条款 (23)Part Two General Conditions of Contract (23)1. 一般约定 (23)1. General Stipulations (23)1.1 词语定义与解释 231.1 Definitions and Interpretations (23)1.2 语言文字 (29)1.2 Language (29)1.3 法律 301.3 Applicable Laws (30)1.4 标准和规范 301.4 Standards and Specifications (30)1.5 合同文件的优先顺序 311.5 Order of Priorities of Contract Documents (31)1.6 图纸和承包人文件 321.6 Drawings and Contractor’s Documents (32)1.7 联络 331.7 Contacts (33)1.8 严禁贿赂 341.8 Bribery Strictly Forbidden (34)1.9 化石、文物 341.9 Fossils, Cultural Relics (34)1.10 交通运输 351.10 Traffic and Transportation (35)1.11 知识产权 371.11 Intellectual Property Rights (37)1.12 保密 381.12 Confidentiality (38)1.13 工程量清单错误的修正 391.13 Correction of the Errors in the Bill of Quantities (39)2. 发包人 (39)2. The Client (39)2.1 许可或批准 392.1 License or Approval (39)2.2 发包人代表 402.2 Representative of the Client (40)2.3 发包人人员 402.3 Personnel of the Client (40)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 412.4 Supply of Construction site, Construction Conditions and Basic Information.412.5 资金来源证明及支付担保 422.5 Certificate of Source of Funds and Payment Guarantee (42)2.6 支付合同价款 422.6 Payment for Contract Price (42)2.7 组织竣工验收 432.7 Acceptance of the Project Completion (43)2.8 现场统一管理协议 432.8 Overall Administration & Management Agreement of Worksite (43)3. 承包人 (43)3. The Contractor (43)3.1 承包人的一般义务 433.1 General Obligations of the Contractor (43)3.2 项目经理 453.2 Project Manager (45)3.3 承包人人员 473.3 Personnel of the Contractor (47)3.4 承包人现场查勘 483.4 Field Survey by the Contractor (48)3.5 分包 493.5 Sub-contracting (49)3.6 工程照管与成品、半成品保护 503.6 Care of Project; Protection of Finished/Semi-finished Products (50)3.7 履约担保 513.7 Performance Guarantee (51)3.8 联合体 523.8 Integrated Complex (52)4. 监理人 (52)4. The Supervisor (52)4.1监理人的一般规定 524.1 General Provisions on the Supervisor (52)4.2监理人员 534.2 Supervisory Personnel (53)4.3监理人的指示 534.3 Instructions from the Supervisor (53)4.4 商定或确定 544.4 Consensus or Decision (54)5. 工程质量 (55)5. Quality of Project (55)5.1质量要求 555.1 Quality Requirement (55)5.2质量保证措施 555.2 Quality Assurance Measures (55)5.3 隐蔽工程检查 575.3 Inspections of Concealed Works (57)5.4不合格工程的处理 595.4 Handling of the Unqualified Works (59)5.5 质量争议检测 595.5 Quality Disputes Detection (59)6. 安全文明施工与环境保护 606. Safe and Civilized Construction and Environmental Protection (60)6.1安全文明施工 606.1 Safe and Civilized Construction (60)6.2 职业健康 656.2 Occupational Health (65)6.3 环境保护 666.3 Environment Protection (66)7. 工期和进度 677. Project Duration and Progress (67)7.1施工组织设计 677.1 Construction Organization Design (67)7.2 施工进度计划 687.2 Construction Progress Schedule (68)7.3 开工 697.3 Commencement of Construction (69)7.4测量放线 707.4 Measurement and Setting-Out (70)7.5工期延误 717.5 Delay in Project Duration (71)7.6 不利物质条件 727.6 Adverse Physical Conditions (72)7.7异常恶劣的气候条件 737.7 Extraordinarily Vicious Weather Conditions (73)7.8 暂停施工 737.8 Suspension of Construction (73)7.9 提前竣工 767.9 Earlier Completion (76)8. 材料与设备 778. Materials and Equipment (77)8.1发包人供应材料与工程设备 778.1 The Materials and Engineering Equipment Supplied by the Client (77)8.2承包人采购材料与工程设备 778.2 The Materials and Engineering Equipment to be Purchased by the Contractor (77)8.3材料与工程设备的接收与拒收 788.3 Acceptance and Rejection of Materials and Engineering Equipment (78)8.4材料与工程设备的保管与使用 798.4 Custody and Use of Materials and Engineering Equipmentnt (79)8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 808.5 Use of Unqualified Materials and Engineering Equipment Not Allowed (80)8.6 样品 818.6 Samples (81)8.7 材料与工程设备的替代 828.7 Substitution of the Materials and Engineering Equipment (82)8.8 施工设备和临时设施 838.8 Construction Equipment and Temporary Facilities (83)8.9材料与设备专用要求 848.9 Exclusive Usages of the Materials and Equipment (84)9. 试验与检验 859. Tests and Inspections (85)9.1试验设备与试验人员 859.1 Test Equipment and Personnel (85)9.2取样 859.2 Sampling (85)9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 869.3 Testing and Inspection of the Materials, Engineering Equipment and Project (86)9.4 现场工艺试验 879.4 Onsite Process T est (87)10. 变更 (87)10. Change (87)10.1变更的范围 8710.1 Scope of Change (87)10.2 变更权 8810.2 Rights of Change (88)10.3变更程序 8810.3 Procedures for Change (88)10.4变更估价 8910.4 Change of Estimates Price (89)10.5 承包人的合理化建议 9010.5 Rationalization Proposals of the Contractor (90)10.6 变更引起的工期调整 9110.6 Adjustments of Project Duration Caused by the Change (91)10.7 暂估价 9110.7 provisional Estimates Price (91)10.8 暂列金额 9410.8 Provisional Amount (94)10.9 计日工 9410.9 Daywork (94)11. 价格调整 (95)11. Price Adjustments (95)11.1 市场价格波动引起的调整 9511.1 Adjustment Caused by Fluctuation of Market Prices (95)11.2 法律变化引起的调整 10011.2 Adjustments Cause by Changes in Laws (100)12. 合同价格、计量与支付 10112. Contract Prices, Measurements and Payments (101)12.1 合同价格形式 10112.1 Forms of Contract Prices (101)12.2 预付款 10212.2 Advance Payments (102)12.3 计量 10312.3 Measurements (103)12.4 工程进度款支付 10512.4 Progress Payment of Project (105)12.5 支付账户 11012.5 Accounts of Payments (110)13. 验收和工程试车 11013. Acceptance and Trial run of Project (110)13.1 分部分项工程验收 11013.1 Acceptance of the Sub-project (110)13.2竣工验收 11113.2 Final Acceptance (111)13.3工程试车 11413.3 Trial Run of Project (114)13.4提前交付单位工程的验收 11613.4 Acceptance of the Units of Project Handed over in Advance (116)13.5 施工期运行 11713.5 Operational during the Constructional Period (117)13.6 竣工退场 11813.6 Withdrawal after Completion (118)14. 竣工结算 (119)14. Final Account on Completion (119)14.1 竣工结算申请 11914.1 Application for Final Account on Completion (119)14.2 竣工结算审核 11914.2 Examination on Final Account on Completion (119)14.3 甩项竣工协议 12114.3 Agreement on Part of the Works to be Completed after the Completion Date (121)14.4 最终结清 12114.4 The Final Settlement (121)15. 缺陷责任与保修 12215. Defect Liabilities and Warranty (122)15.1 工程保修的原则 12215.1 Guidelines for the Warranty of the Project (122)15.2 缺陷责任期 12315.2 Defect Liability Period (123)15.3 质量保证金 12415.3 Quality Bond (124)15.4 保修 12515.4 Warranty (125)16. 违约 (127)16. Breach of Contract (127)16.1 发包人违约 12716.1 Breach by the Client (127)16.2 承包人违约 13016.2 Breach by the Contractor (130)16.3 第三人造成的违约 13316.3 Breach Caused by the Third Party (133)17. 不可抗力 (134)17. Forces Majeure (134)17.1 不可抗力的确认 13417.1 Confirmation of Forces Majeure (134)17.2 不可抗力的通知 13417.2 Notification of Forces Majeure (134)17.3 不可抗力后果的承担 13517.3 Responsibilities for Consequences of Forces Majeure (135)17.4 因不可抗力解除合同 13617.4 Dissolution of the Contract due to Forces Majeure (136)18. 保险 (137)18. Insurance (137)18.1 工程保险 13718.1 Insurance on Project (137)18.2 工伤保险 13818.2 Employment Injury Insurance (138)18.3 其他保险 13818.3 Other Insurance (138)18.4 持续保险 13818.4 Sustained Insurances (138)18.5 保险凭证 13918.5 Insurance Vouchers (139)18.6 未按约定投保的补救 13918.6 Remedies for Failure to make the Insurance Contract (139)18.7 通知义务 13918.7 Obligations of Notification (139)19. 索赔 (140)19. Claims (140)19.1 承包人的索赔 14019.1 Contractor’s Claims (140)19.2 对承包人索赔的处理 14119.2 Handling of the Contractor’s Claims (141)19.3 发包人的索赔 14219.3 Client’s Claims (142)19.4 对发包人索赔的处理 14219.4 Handling of Client’s Claims (142)19.5 提出索赔的期限 14319.5 Time Limits for Claims (143)20. 争议解决 (143)20. Resolution of Dispute (143)20.1和解 14320.1 Conciliation (143)20.2调解 14320.2 Mediation (143)20.3争议评审 14420.3 Review of Dispute (144)20.4仲裁或诉讼 14520.4 Arbitration or Lawsuit (145)20.5争议解决条款效力 14520.5 Effectiveness of the Clauses for Resolution of Dispute (145)第三部分专用合同条款 (146)Part III Special Conditions of Contract (146)1. 一般约定 (146)1. General Stipulations (146)2. 发包人 (151)2. The Client (151)3. 承包人 (152)3. The Contractor (152)4. 监理人 (156)4. The Supervisor (156)5. 工程质量 (157)5. Quality of Project (157)6. 安全文明施工与环境保护 1576. Safe and Civilized Construction and Environmental Protection (157)7. 工期和进度 1587. Project Duration and Progress (158)8. 材料与设备 1608. Materials and Equipment (160)9. 试验与检验 1619. Test and Inspection (161)10. 变更 (161)10. Change (161)11. 价格调整 (164)11. Price Adjustment (164)12. 合同价格、计量与支付 16512. Contract Price, Measurement and Paymen (165)13. 验收和工程试车 16813. Acceptance and Trial Run of Project (168)14. 竣工结算 (170)14. Final Account on Completion (170)15. 缺陷责任期与保修 17115. Defect & Liability Period and Warranty (171)16. 违约 (172)16. Breach of Contract (172)17. 不可抗力 (174)17. Force Majeure (174)18. 保险 (174)18. Insurance (174)20. 争议解决 (175)20. Resolution of Dispute (175)附件 (176)Appendix说明Explanations为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
中英文版建设工程施工合同
中英文版建设工程施工合同Construction Engineering Contract合同编号： [Contract No.]合同日期： [Date of Contract]甲方（业主）： [Party A (Owner)]乙方（承包商）： [Party B (Contractor)]第一部分通用条款Part I General Provisions第1条定义Article 1 Definitions本合同中使用的术语和表达，除非另有明确说明，应按照本合同的规定解释。
The terms and expressions used in this contract shall be interpreted in accordance with the provisions of this contract, unless otherwise expressly stated.第2条合同文件Article 2 Contract Documents构成本合同的文件包括但不限于：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单和工程报价单或预算书。
The documents constituting this contract include, but are not limited to: this contract agreement, the notice of award, the tender and its attachments, the special provisions of this contract, the general provisions of this contract, standards, specifications and relevant technical documents, drawings,bill of quantities, and the engineering quotation or budget.第3条语言和法律Article 3 Language and Law本合同使用中文和英文两种语言，两种文本具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同(GF-2013-0201)中英文翻译件范本
-2013-0201)
甲方（发包方）：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
乙方（承包方）：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为明确双方在建设工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行，达成以下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程内容：
4. 工程规模：
5. 工程投资：
二、工程承包方式
1. 乙方以包工包料的方式承包本工程。
2. 乙方需按照甲方提供的设计图纸进行施工。
三、工程期限
1. 工程开工时间：
2. 工程竣工时间：
3. 如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，工程竣工时间相应顺延。
四、工程价款及支付方式
1. 工程总价款：元整。
2. 甲方按照以下方式支付工程款：
（1）预付款：支付工程总价款的%；
（2）进度款：支付工程总价款的%；
（3）竣工款：支付工程总价款的%；
（4）质保金：支付工程总价款的%，在工程竣工验收合格后一年内无质量问题支付。
五、工程质量及验收
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方提供的设计图纸要求进行施工，确保工程质量符合相关规定。
2. 工程验收标准为一次性验收合格。
3. 工程竣工后，乙方应当向甲方提供完整的工程技术资料和验收报告。
六、违约责任
1. 如因乙方原因导致工程质量不符合相关规定，乙方应当承担相应的修复、返工等责任，并承担因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程不能按期完工，乙方应当承担相应的违约责任。
3. 如因甲方原因导致工程不能按期完工，甲方应当承担相应的违约责任。
七、保密条款
1. 双方应当对所知悉的对方的商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 保密期限自本合同签署之日起算，保密期限为两年。
八、争议解决
1. 本合同在履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。
2. 如协商不成，双方同意将争议提交仲裁解决。
九、其他事项
1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（发包方）：（盖章）___________
日期：___________
乙方（承包方）：（盖章）___________
日期：___________
九、安全责任
1. 乙方应遵守国家和地方安全生产的法律法规，制定相应的安全管理制度并实施，确保施工安全。
2. 乙方应对其员工的安全负全部责任，并承担因乙方原因引起的安全事故的全部责任。
3. 甲方有权要求乙方对其不符合安全生产要求的行为进行整改。
十、保证金
1. 乙方应在合同签订后向甲方支付元整的保证金。
2. 保证金将在工程验收合格后返还给乙方。
十一、违约终止
1. 如果任何一方违反本合同的任何规定，另一方有权终止本合同。
2. 如果乙方在工程进度中严重偏离甲方要求，甲方有权要求乙方纠正，如果乙方在合理期限内未能纠正，甲方有权终止本合同。
十二、附加条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包方）：（签字）___________
日期：___________
乙方（承包方）：（签字）___________
日期：___________
以上为建设工程施工合同(GF-2013-0201)的中英文翻译件范本，仅供参考。
请注意，在实际使用中，合同的条款应该根据具体工程的要求和实际情况进行定制化编写，并由双方共同确认和签署。