2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示3.根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是A.政策汇率调整B.世界金融危机C.政府投资政策变化D.局部武装暴动4.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法5.材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是( )。
A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法6.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同7.关于合同法律关系的说法，正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭8.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )A.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求“内容的是( )B.适用规范标准C.设计工作计划D.设计方案说明9.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序10.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：合同解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施。
A：静态控制B：动态控制C：主动控制D：被动控制E：自我评定2、每半年末存款2500元，年利率40A，每季复利计息一次。
3年末存款本息和为元。
A：14598．64B：14569．58C：15774．26D：15475．36E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独D．公开、公正、平行竞争4、对设计投标人的资格审查不包括__。
A．证书的种类B．证书级别C．允许承接的任务范围D．近几年完成工程项目表5、在2000版9000族国际标准的术语中，质量控制是质量管理的一部分，其目的是__。
A．致力于增强满足质量要求的能力B．致力于提供质量要求会得到满足的信任C．致力于满足质量要求D．致力于制定质量目标并想法实现其质量目标6、工程监理基本表式应用说明的基本要求说法错误的是。
A：应依照合同文件、法律法规及标准等规定的程序和时限签发、报送、回复各类表B：由施工单位提供附件的，应在附件首页加盖公章C：项目监理机构用章的样章应在建设单位和施工单位备案D：应按有关规定，采用碳素墨水、蓝黑墨水书写或黑色碳素印墨打印各类表，不得使用易褪色的书写材料E：工程保险金7、根据《建设工程安全生产管理条例》，针对编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证、审查。
A：起重吊装工程B：脚手架工程C：高大模板工程D：拆除、爆破工程E：工程保险金8、工程质量形成过程中，直接影响项目决策和设计质量的是阶段。
A：勘察设计B：可行性研究C：竣工验收D：施工安装E：工程变更单9、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于。
黑龙江2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题
黑龙江2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工以及相应的费用索赔，监理工程师应当。
A：批准相应的施工机械损坏和人员窝工费用B：批准相应的直接工程费C：批准相应的措施项目费D：不予批准E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、下列属于组织协调方法中书面协调的是。
A：月报B：走访C：监理例会D：面谈E：工程保险金3、【例1·单选题】某专业工种所必须具备的活动空间指的是流水施工空间参数中的。
A：施工过程B：工作面C：施工段D：施工层E：自我评定4、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
A：设计标准不得高于国家规范的强制性要求B：技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C：施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D：方案设计文件应满足编制工程预算的要求E：专业监理5、某企业年初从银行贷款400万元，年利率为8％，还款周期为5年，还款方式为每年年末等额偿还，则每年末还款额为万元。
A：50．09B：100．18C：116．63D：127．66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。
进度控制的技术措施主要有。
A：对工期提前给予奖励B：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度C：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工D：加强索赔管理E：自我评定7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。
A：50B：100C：200D：1000E：专业监理8、招股说明书属于。
A：要约B：承诺C：投标须知D：要约邀请E：工程保险金9、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。
若该分部分项工程的直接工程费为100万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。
A：38B：44C：57D：66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金3、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理4、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书D．招标文件5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。
A：工程师发出设计变更通知B：承包人完成变更工程C：承包人提交变更追加合同价款报告D：最近一期工程进度款支付E：专业监理6、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是__。
A．货价＝离岸价×人民币外汇牌价B．货价＝到岸价×人民币外汇牌价C．货价＝到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率D．货价＝离岸价×运费率7、我国推行的建设领域改革，核心是__。
A．项目法人负责制B．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制8、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
2015年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题
2015年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于对承包商自有施工设备管理的说法中，正确的是。
A：承包商根据施工需要自行决定施工机械进场和撤离的时间B：施工机械从施工现场运出须经过工程师的批准C：运送承包商人员的运输车辆只能在施工现场使用D：承包商自备的施工机械一经运抵现场即为业主所有E：专业监理2、工程变更由审核。
A：业主B：监理工程师C：承包商D：造价工程师E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例2·单选题】已知某工程施工持续时间见表2-5。
为缩短计划工期，允许第Ⅰ和第Ⅱ施工过程之间搭接1天，施工过程Ⅱ完成后，要技术间歇2天，第Ⅲ和第Ⅳ施工过程之间有1天的组织间歇。
按照流水施工组织，其最短总工期为天。
A：40B：41C：42D：43E：自我评定4、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式时，必须写明的是。
A：申请仲裁的意思表示B：仲裁事项C：选定的仲裁委员会名称D：适用的仲裁规则E：专业监理5、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是。
A：投标报价最低B：经评审的价格最低C：可垫付全部建设投资D：投标价格可以低于成本E：专业监理6、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。
A：价值工程的对象是什么B：价值工程对象的用途是什么C：提高价值是否有替代方案D：提高价值的方案成本是多少E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由主持召开的第一次工地会议。
A：施工单位B：建设单位C：监理单位D：总监理工程师E：工程保险金8、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。
重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
2016年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2016年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是( )A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力2.制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以( ) 为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值B.到货时间满足施工进度计划C.采购资金落实到位情况D.保证库存周期最短3.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日4.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调5.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
A.发包人出具经监理人审核B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认D.监理人签认6.下列投标人资格预审的容，属于初步审查容的是( )A.联合体投标的，是否具备联合体协议B.资质条C.类似项目的业绩D.项目经理资格7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%8.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为( )A.一般保证B. 附生效条件的保证C.连带责任保证D.保证无效9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序10.关于延长投标有效期的说法，错误的是( )。
2016年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题
2016年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法2、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门3、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。
A．有大量的隐蔽工程B．施工中未及时进行质量检查C．工程质量的评价方法具有特殊性D．工程质量具有较大的波动性4、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策5、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标6、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。
A．监理员B．专业监理工程师C．总监理工程师D．项目业主负责人7、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职能8、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长9、《建设工程监理规范》规定，监理规划的编制应针对项目的实际情况，明确项目监理机构的__，确定具体的监理工作。
A．工作目标B．总监理工程师C．工作内容D．工作方法10、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A．内部B．外部C．组织D．内部和外部11、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷
黑龙江2016年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某混凝土结构工程，工程量清单中估计工程量为，合同规定混凝土结构工程综合单价为550元，实际工程量超过估计工程量10％以上时，单价调整为540元。
工程结束时承包商实际完成混凝土结构工程量为，则该项工程结算款为万元。
A：216．0B：219．0C：219．3D：220．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于定标的说法，正确的是。
A：确定中标人的权力归评标委员会B：招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C：招标人可以根据自己的意愿确定中标人D：中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同E：专业监理4、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。
已知利润率为5．4％．综合税率为3．41％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4467．52E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、质量统计数据的收集，对于混凝土灌注质量常用法。
A：随机抽样B：系统抽样C：分层抽样D：二次抽样E：工程变更单6、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。
A：工程暂列B：工程实体C：非工程实体D：分部分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照《施工合同(示范文本)》的规定，如果是__。
A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用8、某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由。
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为。
A：甲方案B：乙方案C：丙方案D：丁方案E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、安全生产事故发生后，单位负责人接到报告后，应当于小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金4、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。
由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。
供货方应支付的违约金额为__。
A．10万元B．20万元C．30万元D．50万元5、在成本加酬金合同形式中，合同最不利于降低成本。
A：成本加固定百分比酬金B：成本加固定金额酬金C：成本加奖罚D：最高限额成本加固定最大酬金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、静态投资包括建筑安装工程费，设备及工、器具购置费，工程建设其他费用和。
A：预备费B：基本预备费C：涨价预备费D：建设期利息E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列对于招标控制价理解正确的是。
A：国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价B：投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝C：招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价D：工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】当实际完成工程量与报价工程量没有实质性差异时。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》模拟习题(含答案)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》模拟习题(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由( )投保为宜A.发包人B. 由其中一个承包人C.由多个承包人分别D.组成联合体2.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件3.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为( )A.30B.60C.90D.1204.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同5.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人7.根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是( )A.投标文件格式要求B.财务要求C.投标有效期要求D.质量要求8.根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费9.关于施工预付款保函的说法，正确的是( )A.预付款保函应由招标人委托第三方开具B.预付款保函应在签订施工合同前出具C.预付款保函金额应与预付款金额相同D.预付款保函应在整个施工期内有效10.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
黑龙江2016年上半年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题
黑龙江2016年上半年注册监理工程师合同管理：变更管理考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工进度控制工作细则是对建设工程中有关进度控制内容的进一步深化和补充。
A：施工组织设计B：监理规划C：总进度计划D：施工方案E：自我评定2、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失3、依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，后推迟开工日期。
A：需承包人书面通知工程师B：应经建设行政主管部门批准C：应经工程师批准D：需承包人书面通知发包人E：专业监理4、在某新建大学图书馆工程的综合概算中，一定包括的费用有。
A：设备购置费B：勘察设计费C：土地使用费D：建设单位管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理6、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、FIDIC施工条件规定，承包商租赁施工设备时，应在租赁协议中规定在协议有效期内发生承包商违约解除合同时，设备所有人应__。
A．运走施工设备B．以相同的条件将该施工设备转租给发包人C．更换施工设备D．暂停施工8、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单9、当承包人对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时，监理工程师应采用进行计量。
A：均摊法B：凭证法C：估价法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、”纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的__项目。
2016年上半年黑龙江监理工程师：建设工程合同管理概述考试题
2016年上半年黑龙江监理工程师：建设工程合同管理概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理2、对于采用方式建设的政府投资项目，政府要审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算。
A：转贷B：贷款贴息C：投资补助D：资本金注入E：工程保险金3、当发生工程质量问题时，监理工程师首先应做的工作是。
A：判断其严重程度B：签发监理通知C：签发工程暂停令D：要求保护现场E：工程变更单4、合同变更属于对原有合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A．专业条款B．补充协议C．双方协商D．仲裁5、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故6、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于第__类错误。
A．一B．二C．三D．四7、《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，。
A：由总承包单位承担主要责任B：由分包单位承担主要责任C：由总承包单位和分包单位承担连带责任D：由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任E：工程保险金8、下列费用中，属于生产准备费的是。
A：试运转所需的原料费B：生产职工培训费C：办公家具购置费D：生产家具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理10、【例1·单选题】关于抵押的说法，正确的是。
2016年下半年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题
2016年下半年黑龙江监理工程师考试《合同管理》：合同担保模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程建设中，对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。
A：建设单位B：监理单位C：分包单位D：咨询单位E：工程变更单2、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。
合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。
A：同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：不安抗辩权D：先诉抗辩权E：专业监理3、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金4、在工程网络计划中，如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差，则。
A：影响工程总工期B：该项工作会变成关键工作C：对后续工作及工程总工期无影响D：使其紧后工作不能按最早时间开始E：自我评定5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。
A：通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B：完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C：因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D：异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期E：专业监理6、应签认单位工程竣工验收报审表及有关资料，并向建设单位提交工程质量评估报告。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位项目负责人D：建设单位现场代表E：工程变更单7、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．A：设计工作概况B：存在的问题及建议C：技术参数是否先进合理D：有关部门审查意见的落实情况E：工程变更单8、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.282.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.423.下列组织或机构中,不能作为保证人的是( )A.非银行金融机构B.国家机关C.具有代为清偿债务能力的法人D. 合伙企业4.业主招标采购工程建设所需货物时，对于投标截止时间前己进口的货物，国内供货方的报价应是( )。
A.仓库交货价B.出厂价C.船上交货价D.离岸价5..施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
由此产生费用的正确处理方式是（）。
A.无须监理人认可，费用由承包人承担B.无须监理人认可，费用由发包人承担C.须经监理人认可，费用由承包人承担D.须经监理人认可，费用由发包人承担6.根据美国建筑师学会(AIA 发布的IPD (集成项目交付)合同，关于争端和索赔的说法，正确的是()。
A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔7.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过( )天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。
A.2B.3C.5D.78.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是A.工程师助手无权独立作出决定B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变9.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.工程设计招标通常采用的评标方法是A.最低评标价法B.经评审的最低投标价法C.综合评估法D.设计费必选法2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。
该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。
A.6 月27 日B.7 月11 日C.8 月1 日D.8 月30 日6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。
A.特别法人B.企业法人C.非法人组织D.非营利法人8.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷9.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件()A.质量合格证B.进度款支付证C.验收证书D.验收款支付证10.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括A.招标文件B.投标函及投标函附录C.委托监理协议书D.投标企业定额标准11.关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）A.投标人同意延长时，可以修改投标文件B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金12.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商13.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由( )的施工进度计划。
2016年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理 》预测考题
2016年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理》预测考题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位2.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。
现有三家单位投标，甲投标报价6050 万元，评标价6000 万元:乙投标报价6200 万元，评标价5950 万元:丙投标报价5950 万元，评标价6050 万元，则中标单位及签约合同价分别为()。
A.乙，5950 万元B.乙，6200 万元.C.丙，5950 万元D.丙，6050 万元3.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是A.发包人必须是建设单位B.承包人必须是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力4.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验B.联动试车C.投料试车D.性能测试5.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%6.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是( )。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法B.投标文件载明的交货期满足*要求的，***C.评标时不考虑运输费用D.评标时不对价格进行**计算7.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议8.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2016年黑龙江省整理监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析) 学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔2.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购3.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格4.关于货样买卖合同的说法，正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担5.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理,该变更增加的合同价格应由( )承A.发包人B.承包人C.设计人D.承包人和发包人共同6.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试7.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方8.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满(包括延长期限终止)后14天，应当向承包人出具缺陷责任期终止证书，该证书应( )。
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题
黑龙江2015年上半年监理工程师合同管理：签订施工合同考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以为对象。
A：建设项目B：单项工程C：单元工程D：单位工程E：由于传染病的影响而临时停止的施工2、搭接网络方案中，时距就是。
A：相邻两项工作之间的时间差值B：相邻两项工作之间的搭接关系C：相邻两项工作之间的规律关系D：相邻两项工作之间的工艺间接时间E：自我评定3、投资偏差程度是指投资实际值与方案值的偏离程度，其表达式为__。
A．投资偏差程度＝(投资实际值-投资方案值)/投资方案值B．投资偏差程度＝投资实际值/投资方案值C．投资偏差程度＝已完工程实际时间/已完工程方案时间D．投资偏差程度＝累计投资实际值/累计投资方案值4、由于业主缘由使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商。
A：可以拒绝索赔B：应担当全部责任C：先行赔偿再向业主追索D：代替分包商向工程师递交索赔报告E：专业监理5、建设工程总投资，一般是指进行某项工程建设花费的。
A：全部费用B：建筑安装工程费C：建筑工程费D：建筑工程费和安装工程费E：由于传染病的影响而临时停止的施工6、【例4·单选题】世界银行和国际询问工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及。
A：未明确项目的预备金和建设成本上升费用B：基本预备费和涨价预备费C：应急费和建设成本上升费用D：未明确项目的预备金和不行预见预备金E：由于传染病的影响而临时停止的施工7、列入城建档案管理部门档案接受范围的工程，建设单位应当在工程竣工验收后个月内，向当地城建档案管理部门移交一套符合规定的工程文件。
A：3B：6C：9D：12E：工程保险金8、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构简单的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016年上半年黑龙江监理工程师合同管理：签订施工合同模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。
若该分部分项工程的直接工程费为100万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。
A：38B：44C：57D：66E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金3、【例1·单选题】监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。
A：提前支付B：竣工后一次支付C：确认后一次支付D：与工程进度款同期支付E：专业监理4、FIDIC施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是__规定。
A．招标公告B．投标文件C．中标通知书5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为之日。
A：工程师发出设计变更通知B：承包人完成变更工程C：承包人提交变更追加合同价款报告D：最近一期工程进度款支付E：专业监理6、关于进口设备的货价，下列计算公式正确的是__。
A．货价＝离岸价×人民币外汇牌价B．货价＝到岸价×人民币外汇牌价C．货价＝到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率D．货价＝离岸价×运费率7、我国推行的建设领域改革，核心是__。
A．项目法人负责制B．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制8、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
A：支付控制手段B：监理通知D：见证取样E：工程保险金10、在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为3天和8天，则说明该工作实际上最早应从开工后。
A：第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成B：第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成C：第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成D：第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成E：自我评定11、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。
工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。
A：顺延合同工期，给予费用补偿B：顺延合同工期，不给予费用补偿C：不顺延合同工期，给予费用补偿D：缩短合同工期，给予费用补偿E：专业监理12、关于违约金的说法，正确的是。
A：约定违约金必须明确具体的数额B：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C：约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D：只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少E：专业监理13、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。
A：2B：3C：4D：5E：自我评定14、质量目标通常依据组织的制定。
A：质量意识B：质量方针C：质量计划D：质量需求E：工程变更单15、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：施工B：设备采购C：设计D：材料采购E：专业监理16、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金17、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括__。
A．投标书及其附件B．招标阶段对投标人质疑的书面解答C．资格审查文件D．工程预算单18、《建设工程设计合同》示范文本规定，设计合同的设计期限为。
A：从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B：从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C：从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D：从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止E：专业监理19、【例2·单选题】组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：总监理工程师代表D：建设行政主管部门E：工程保险金20、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，当工程量偏差超过时，发承包双方可以调整合同价款。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、在单代号网络计划中，关键线路是指的线路。
A：各项工作持续时间之和最小B：由关键工作组成C：相邻两项工作之间时间间隔均为零D：各项工作自由时差均为零E：自我评定22、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。
A：审查工程变更方案B：进行工程计量C：签署工程款支付证书D：进行付款控制E：由于传染病的影响而暂时停止的施工23、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中__。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员24、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A：12，12B：24，24C：36．36D：48，48E：专业监理25、施工进度控制工作细则是对建设工程中有关进度控制内容的进一步深化和补充。
A：施工组织设计B：监理规划C：总进度计划D：施工方案E：自我评定二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、按照《中华人民共和国合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是__。
A．不属于合同内的约定B．合同当事人未改变C．第三人可以向债务人请示履行D．对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E．第三人有追究债务人违约责任的权利2、下列关于进口设备阐述正确的有。
A：进口产品增值税额=CIF×增值税率B：CIF=FOB+国外运费+国外运输保险费C：进口产品增值税额=组成计税价格×增值税率D：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)×消费税率E：消费税=(到岸价×人民币外汇牌价+关税)÷(1一消费税率)×消费税率3、标底与标价的编制可以采用（）。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法4、在选择勘察单位时，监理工程师除重点对其资质进行控制外，还要检查勘察单位的__，考察勘察单位的专职技术骨于素质、业务及服务意识。
A．技术管理制度B．质量管理程序C．勘察实施方案D．勘察任务书E．年检合格证明5、工程质量问题处理之后，监理工程师应写出质量问题处理报告，报送存档备案。
A：质量监督机构B：建设单位C：监理单位D：设计单位E：勘察单位6、某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有（）。
A．到第3周末，实际进度超前B．在第4周内，实际进度超前C．原计划第4周至第6周为均速进度D．第6周后半周末进行本工作E．本工作提前1周完成7、在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的__共同商定。
A．建设单位B．设计单位C．监理单位D．工程质量监督机构E．施工单位8、【例2·多选题】重大工程和技术复杂工程的工程设计工作一般划分为。
A：专项施工方案设计B：初步设计阶段C：施工组织设计D：技术设计阶段E：施工图设计阶段9、总监理工程师应承担的职责有等。
A：确定项目监理机构人员及其岗位职责B：组织审查和处理工程变更C：进行工程计量D：检查进场的工程材料、构配件、设备的质量E：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理10、工程监理招标一般包括。
A：招标准备B：编制监理规划C：组织现场踏勘D：编制和发售招标文件E：签订工程监理合同11、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。
A：及时消除工作中的矛盾或冲突B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定D：建立信息沟通制度E：事先约定各个部门在工作中的相互关系12、“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括__。
A．水泥存在质量问题引起更换的费用B．由于风暴造成工程所有人使用的部分工程损失C．由于地面下沉引起基础部分的损失D．发生火灾后的修复费用E．发生地震后的修复费用13、乙级工程监理企业必须具备下列资质等级标准中的__。
A．企业负责人、技术负责人具有10年以上从事工程建设工作的经历且取得监理工程师注册证书B．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人C．近三年内监理过3个以上二等专业工程项目D．近三年内监理过3个以上三等专业工程项目E．注册资本不少于10万元14、在施工合同中，发包人的义务通常包括。
A：平整施工场地B：提供工程进度计划C：确保施工所需水、电供应D：负责施工现场的安全保卫E：办理施工临时用地的批准手续15、下列情况中，__属于转包行为。
A．将承包的工程全部包给其他施工单位B．分包单位将分包所得的工程再次分包给其他施工单位C．承包商在经监理工程师同意后将部分合同标的包给其他施工单位D．总包单位将群体工程中半数以上的单位工程包给其他施工单位E．总包单位自行完成工程的主要部分，其专业性较强的工程分包给其他施工单位16、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。
A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工B．各专业队在各施工段均可组织流水施工C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接E．有利于提高劳动生产效率和工程质量17、为了使建设工程数据库能够真正发挥作用，在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有__。
A．数据积累B．数据修正C．数据调整D．建立编码体系E．数据分析18、计划性风险自留的计划性主要体现在__方面。