建设工事请负仮契约书
(建设工程)委托施工合同契约书
拜托施工合同契约书甲方： _________乙方： _________立契约书人委建人_________ （甲方）与建方_________ （乙方），本契约不动产标示委建事项经由甲乙两方赞同订立条款以下，以资共同恪守：第一条房地标示：本契约房子坐落在_________ 市_________ 区_________ 地号土地内命名“ _________ ，”经暂编号 _________ 区_________ 栋 _________ 楼的房子一户。
第二条房子面积：本契约房子面积包含室内、露台及走道、楼梯间、屋顶突物（仅限于水箱及楼梯间，其余部分不计入）地下室、电梯间等公共设备分摊面积在内计约_________ 平方米，（实质面积以当地政府机关复丈后，建筑改进物所有权状记载的面积为准），但两方赞同建筑改进物所有权状记录面积加上本条前列（露台走道、楼梯间等）公共设备分摊面积等，即相当于本契约所记录面积，若有增减，而其面积差额未逾百分之二时，两方均不得异议，若增减面积偏差超出百分之二时，其偏差超出百分二部分，即以该户销售时的均匀单价为计算基准，由两方互为赔偿。
第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外，乙方的投资、规划，其使用权归乙方，但乙方对付甲方供给较一般人优惠的服务。
第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有，地下室除机电设外，其余场所如遇空袭时，应开放为公共逃难场所，地下室平常作为泊车场，由本大楼管理委员会兼顾管理，其方法另详载于本大楼管理委员会管理章程。
第五条甲方所订购房子的室内隔间装饰及设备工程，其施工标准悉依_________ 市政府 _________ 局批准的建筑执照图说按图施工，如甲方要求更改或增减等，须征采乙方意，惟属大楼整体装置者不得删减，更改后的工程款由两方协议定之，但以许多于本契约所定的工程款一次付清与乙方，甲方未缴清增添的工程款前，乙方不得施工，如两方对更改后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延缓交托所增添更改的工程款时，视为甲方撤消更改或增减，乙方仍按本契约原定项目施工。
建筑工程契约书范本
建筑工程契约书范本一、契约双方
本契约由以下双方签订：
甲方（合同发起人）：
地址：
联系人：
乙方（承包商）：
地址：
联系人：
二、工程描述
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 工程周期：
5. 工程费用：
6. 工程验收标准：
三、责任和权益
1. 甲方的责任和权益：
- 提供工程所需的详细设计图纸和材料清单；- 按时支付工程款项；
- 对工程进展进行监督和验收。
2. 乙方的责任和权益：
- 按照合同要求进行施工，并保证工程质量；- 按时完成工程并交付甲方；
- 有权向甲方要求支付工程款项。
四、支付方式和进度
1. 工程款项总金额：
2. 支付方式：
- 预付款比例：
- 进度款比例：
- 完工款比例：
- 维保款比例：
五、合同变更和解除
1. 双方需要书面协商并一致同意，方可进行合同变更。
2. 合同解除条件：
- 一方未履行合同义务，且经通知后在合理期限内未进行改正；
- 因不可抗力等非人为因素，无法继续履行合同。
六、争议解决
甲乙双方在合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可根据中华人民共和国法律进行仲裁或诉讼解决。
七、法律适用和生效
1. 本合同受中华人民共和国法律管辖。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、其他事项
双方在合同履行过程中如遇到其他事项，可通过书面协议进行安排。
以上为《建筑工程契约书范本》之要点，具体细节以双方签订的正式合同为准。
2024年建设工程施工契约协议
2024年建设工程施工契约协议合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方单位名称】法定代表人：【法定代表人姓名】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】乙方（承包人）：【乙方单位名称】法定代表人：【法定代表人姓名】联系地址：【联系地址】联系电话：【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担指定工程项目的施工任务，达成如下协议：一、工程项目名称及位置：甲方委托乙方承担【工程项目名称】项目的施工任务，该项目位于【具体位置或地址】。
二、工程工期：乙方应按本协议约定的工期完成工程项目的全部工作，具体工期为【具体工期时间】，工期届满后，乙方应按甲方要求保证项目的质量，直至竣工验收。
三、工程报酬及支付方式：1. 甲方应按照双方协议规定的合同价支付工程报酬，具体支付方式为【支付方式】。
2. 工程款支付方案：根据工程款支付节点，乙方应提供相应的施工进度报告，甲方进行适时支付。
四、工程质量要求：1. 乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合国家相关规定和甲方的要求。
2. 乙方应对工程项目的质量承担完全责任，并承诺针对质量问题做出相应修正。
五、工程安全保障：1. 乙方应严格遵守国家相关安全规定，确保施工现场的安全。
2. 乙方应采取必要的安全措施，确保施工过程中不发生任何安全事故，如发生安全事故，乙方应及时采取应急处理措施，并赔偿由此所致的损失。
六、工程变更及索赔：1. 在施工过程中，如需变更工程内容或工程量，双方应通过书面协商达成一致意见，并签订变更协议。
2. 如乙方因甲方原因遭受经济损失或利润减少，应当提出索赔，经双方协商一致后，由甲方支付相应赔偿。
七、违约责任：1. 如乙方违反本协议的任何约定，应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
2. 如甲方违反本协议的任何约定，应当承担相应的违约责任，赔偿乙方因此所造成的损失。
八、解决争议：双方一旦因本协议产生争议，应当通过友好协商解决。
建设工程施工契约(2023版本)
建设工程施工契约(2023版本)1. 引言本建设工程施工契约（以下简称“契约”）是由甲方（业主）和乙方（承包商）就特定建设工程的施工事项达成的双方协议。
本契约适用于所有在2023年开始的建设工程。
2. 契约条款2.1 工程描述甲方委托乙方进行以下描述的建设工程：- 工程名称：- 工程位置：- 工程规模：- 工程要求：2.2 工期乙方应按照本契约规定的工期要求完成该建设工程。
工期的开始和结束日期如下：- 开工日期：- 竣工日期：2.3 契约价款甲方将支付给乙方以下约定的价款：- 总价款：- 付款方式：- 进度付款：2.4 质量要求乙方在施工过程中应符合以下质量要求：- 工程质量：- 材料质量：- 执行标准：2.5 变更管理如有任何工程变更需求，甲方和乙方应按照变更管理程序进行协商和确认。
变更后的费用和工期应进行相应调整。
2.6 违约责任双方应遵守本契约的条款和规定。
如一方违约，另一方有权采取相应措施，包括但不限于解除契约、要求赔偿等。
2.7 争议解决双方如发生争议，应首先进行友好协商解决。
如果无法达成一致，应提交仲裁委员会进行仲裁，并接受仲裁结果。
2.8 契约终止本契约在以下情况下终止：- 工程竣工；- 双方达成书面协议终止；- 法律规定的其他情况。
3. 法律适用和争议解决本契约受中华人民共和国相关法律法规的约束。
如发生争议，双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）进行仲裁，并接受仲裁结果。
4. 附则- 本契约自双方签字盖章之日起生效。
- 本契约以中文为正式版本，甲方和乙方各执一份，并具有相同的法律效力。
- 本契约的附件和补充协议与本契约具有同等的法律效力。
以上为2023年版建设工程施工契约的内容，甲方和乙方请按照契约条款进行履行。
工程建设施工契约样本
工程建设施工契约样本一、前言甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设的工程项目（以下简称“项目”）的施工事宜，达成如下协议：二、工程概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地址：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程质量标准：____________________1.6 工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
三、施工期限3.1 施工期限自工程开工之日起算，至工程竣工交付之日止。
3.2 开工日期：____年__月__日。
3.3 竣工日期：____年__月__日。
四、施工质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工。
4.2 乙方应保证施工过程中不出现质量问题，若出现质量问题，乙方应负责及时修复并承担相应责任。
4.3 工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收，验收不合格的，乙方应负责整改直至验收合格。
五、工程款支付5.1 工程款支付按照工程进度分阶段支付。
5.2 甲方应在验收合格后__日内支付工程款，支付金额为工程总价的__%。
5.3 剩余工程款在工程交付后一次性支付，支付金额为工程总价的__%。
六、违约责任6.1 乙方若未按照约定的时间、质量完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的__%。
6.2 甲方若未按照约定的时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为应支付工程款的__%。
七、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。
2023建筑工程劳务契约范本最新版
2023建筑工程劳务契约范本最新版背景本劳务契约（下称“本合同”）由以下双方自愿达成，并同意遵守其约定。
甲方：地址：联系人：乙方：地址：联系人：鉴于以下事实：1. 甲方有一项建筑工程项目，需要雇佣劳务人员提供相应劳务；2. 乙方有提供劳务和相关人员的资质和经验，并愿意参与该项目；3. 双方希望明确并约定各自的权益和责任。
基于上述事实，双方达成以下约定：一、劳务内容1.1 乙方将派遣合适的劳务人员参与甲方的建筑工程项目，并提供相应的劳务服务。
1.2 劳务人员的具体岗位、工作职责、工作时间和工资待遇应根据项目的实际需要以及双方协商一致确定。
二、报酬及支付方式2.1 甲方应向乙方支付劳务报酬，具体金额、支付周期和支付方式双方应通过书面协议约定并签署。
2.2 若因项目变更等原因，导致工资待遇发生变动，双方应重新协商并签署补充协议。
三、工作安全与保障3.1 甲方应为劳务人员提供必要的劳动保护和工作安全保障，确保其在工作过程中的人身安全和健康。
3.2 乙方应为派遣的劳务人员购买相应的工伤保险，并确保其在工作期间的工资、福利待遇和休假等享受合法权益。
四、保密条款4.1 本合同及相关事宜涉及的商业秘密和技术资料，双方应予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三方披露或使用。
4.2 本合同终止后，双方仍应对保密信息负有保密义务，不得擅自使用或披露。
五、违约责任5.1 如任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
5.2 如因不可抗力等不可预见的原因导致无法履行本合同的一方，应及时通知对方，并尽力减少由此产生的影响。
六、争议解决6.1 双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决。
协商不成的，可根据相关法律法规提起诉讼解决。
七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充，均应以书面形式协商一致，并由双方签署生效。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
委托施工合同契约书2024年版5篇
委托施工合同契约书2024年版5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要施工的项目需求，委托乙方实施施工工程，现甲乙双方本着公平、公正、诚信的原则，达成如下委托施工合同契约书：一、合同双方基本信息甲方全称：____________________ 法定代表人：____________________ 联系方式：____________________ 地址：____________________乙方全称：____________________ 法定代表人：____________________ 联系方式：____________________ 地址：____________________二、施工项目概况项目名称：____________________ 项目地点：____________________ 项目内容（包括工程范围、工程量等）：____________________ 工程期限：自合同签订之日起计算至工程竣工验收合格之日止。
工程质量要求及验收标准：（详细说明具体质量要求、验收标准和评定方法）。
三、合同价款及支付方式合同总价款为人民币________元整（大写金额）。
支付方式如下：（包括但不限于预付款、进度款、结算款等支付方式及时间节点）。
甲乙双方应按照合同约定履行支付义务，确保工程资金安全及正常施工进度。
同时乙方应提供正规的税务发票给甲方。
如发生因付款问题导致的工程延期等损失，由违约方承担。
四、施工义务与责任1. 甲方义务与责任：甲方应按照合同约定及时向乙方支付款项，提供施工所需的相关资料及现场支持。
同时甲方应明确施工要求，确保乙方充分了解并正确实施。
如因甲方原因导致工程延期或损失，由甲方承担相应责任。
篇2甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲、乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行工程施工，为明确双方权利义务，保障工程顺利进行，特签订本合同契约书。
建筑工程施工契约样式(简单版)
建筑工程施工契约样式(简单版)引言本建筑工程施工契约样式（以下简称“本契约”）旨在规范建筑工程的施工过程，确保合同双方的权益得到保护。
本契约是一个简化版，旨在提供一个简单且易于理解的契约范本。
本契约适用于各类建筑工程，包括住宅、商业和公共建筑等。
契约主体甲方- 姓名/公司名称：- 地址：- 联系方式：乙方- 姓名/公司名称：- 地址：- 联系方式：工程概述本工程旨在进行以下建筑施工工作：- 工程名称：- 工程地址：- 工程规模：- 工程起止日期：施工要求乙方应按照以下要求履行施工责任：- 准时开始施工，并按照工程计划完成工程；- 遵守相关法律法规和建筑标准，确保工程质量；- 保护现场安全，并采取必要措施防止事故发生；- 管理好施工材料和设备，并确保其安全和良好状态；- 配合甲方的监督工作，及时汇报工作进展和遇到的问题；- 在工程竣工后，清理工程现场并做好交接工作。
付款方式甲方应按照以下方式支付工程款项给乙方：- 工程款项：总金额XXXX元人民币；- 付款方式：分X次支付，每次支付XXXX元人民币；- 付款时间：第一笔支付于工程开始后X天内，后续支付根据工程进度协商确定。
违约责任当任何一方违反本契约规定，未能履行自己的义务时，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担由此产生的其他损失。
争议解决若发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
其他条款本契约未涵盖的事项，双方可以另行达成书面补充协议。
本契约的变更和修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。
生效与终止本契约自双方签字或盖章之日起生效，直至工程竣工并完成最后的付款。
甲方：签字/盖章：乙方：签字/盖章：。
建设工程合同范本委建契约书6篇
建设工程合同范本委建契约书6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________。
2. 工程地点：___________________________。
3. 工程内容：包括土建、水电安装等，具体工程内容及要求详见施工图纸及工程量表。
二、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第______天开始。
2. 工程竣工日期：自开工之日起______天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后工期可相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格明细详见附件《工程价款清单》。
2. 支付方式：甲方应按以下比例及时间支付工程款项：（1）合同签订后，支付工程总价款的______％作为预付款；（2）工程完成______％时，支付工程总价款的______％；（3/在工程竣工验收合格后______天内付清余款。
每笔款项以转账方式支付至乙方指定账户。
四、质量与验收标准1. 乙方应按照施工图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______天内组织验收。
验收合格后，双方签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合合同约定或国家相关标准，乙方应承担修复或重做责任。
由此造成的损失由乙方承担。
若甲方发现存在安全隐患等问题时，有权要求乙方暂停施工并进行整改。
整改费用由乙方承担。
整改完成后，经甲方确认后方可继续施工。
五、安全施工与文明施工要求篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设一项工程，并同意由乙方承包完成，双方经过友好协商，在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，达成以下建设工程合同，以兹信守。
工程建设施工契约样本
工程建设施工契约样本一、合同双方甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系[乙方联系电话]二、合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方在工程建设施工过程中的权利和义务，并约定双方之间的合作方式和工程建设的具体要求。
三、合同内容1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程进度：[工程进度]5. 工程费用：[工程费用]6. 工程质量要求：[工程质量要求]7. 工程安全要求：[工程安全要求]8. 工程保修期：[工程保修期]9. 工程支付方式：[工程支付方式]10. 其他特殊约定：[其他特殊约定]四、责任与义务甲方责任与义务1. 甲方应提供工程建设所需的相关资料和技术支持。
2. 甲方应按照约定的进度和质量要求支付工程款项。
3. 甲方应提供工程施工现场所需的场地和设备。
4. 甲方应对工程进度、质量和安全进行监督和检查。
乙方责任与义务1. 乙方应按照合同约定的要求进行工程施工。
2. 乙方应保证工程质量符合相关标准和规定。
3. 乙方应按照约定的进度完成工程施工。
4. 乙方应保障工程施工现场的安全。
五、违约责任1. 若甲方未按时支付工程款项，应按合同约定支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行工程施工，应承担相应的违约责任。
3. 若乙方未按照约定的进度完成工程施工，应按合同约定支付违约金。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向相关法律机构提起诉讼。
七、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。
3. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，并以书面形式作为补充协议。
4. 本合同的任何修改、变更或补充应由双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。
建设工程合同范本委建契约书2篇
建设工程合同范本委建契约书2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方实施建设工程事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概况及委托建设内容（具体描述工程项目的名称、地点、规模、建设内容等。
）二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
3. 进度安排应符合相关法律法规和行业标准，且需经甲方确认。
三、工程价格及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体价格根据工程内容和工程量确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，包括预付款、进度款和尾款等。
支付方式应明确，包括支付时间、支付比例等。
四、工程质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准应明确，包括材料、工艺、安全等方面的要求。
3. 工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收并出具验收报告。
五、材料设备供应与保管1. 工程项目所需的材料设备由乙方负责采购，质量应符合相关标准和规范。
2. 材料设备的保管责任由乙方承担，如有损坏或丢失，乙方应及时补充或更换。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应实施文明施工，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
七、违约责任与赔偿损失1. 甲乙双方如违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因造成工程延期或质量问题，乙方应承担损失赔偿责任。
3. 损失赔偿范围包括直接损失和间接损失，具体金额应根据实际情况确定。
八、保密条款与知识产权1. 甲乙双方应对涉及工程的商业秘密和技术秘密予以保密。
工事请负契约书
工事請負契約書
甲山一郎（以下「甲」という）を注文者とし、有限会社乙川工務店（以下「乙」という）を請負人として、注文者・請負人間において、次のとおり建築請負契約を締結した。
第１条（目的）乙は、甲に対し、下記の建物の建築工事を請負い、これを完成することを約し、甲は、これに対し報酬を支払うことを約した。
①工事場所東京都○○区○○町○丁目○番○号
②工事名宅地○○平方メートル
木造亜鉛メッキ銅板瓦葺２階建ての建築工事一切
（設計仕様は別紙のとおり）
第２条（工期）工期は以下のとおりとする。
①着手本契約成立の日から○○日以内
②完成着手の日から○○日以内
③引渡完成の日から○○日以内
第３条（代金）請負代金の総額を金○○○○円（消費税等○○○○円）とし、甲は、乙に対し、以下のように分割して支払うものとする。
①契約成立の日金○○円（うち消費税等○○○○円）
②工事完成引渡時残金○○円（うち消費税等○○○○円）
上記のとおり、甲乙間で請負契約が成立したので、本書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
甲○○株式会社代表取締役○○○○印東京都○○区○○町○丁目○番○号
乙△△株式会社代表取締役△△△△印。
建筑工程施工契约样本
建筑工程施工契约样本1. 甲方（委托方）甲方名称：____________________甲方地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2. 乙方（施工方）乙方名称：____________________乙方地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3. 工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程预算：____________________工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。
4. 工程费用及支付方式4.1 工程总价：人民币（大写）：________元整（小写）：________元。
4.2 支付方式：（1）甲方支付工程预付款人民币________元整，乙方收到预付款后，应按合同约定开始施工。
（2）甲方按照工程进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间如下：（3）工程完工后，经甲方验收合格，甲方支付剩余工程款。
5. 工程质量及保修5.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完工后，乙方应提供完整的施工资料和验收资料。
5.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算，具体保修范围和期限如下：6. 违约责任6.1 乙方如未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价的____%。
6.2 甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。
7. 争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
8. 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
建设工程合同范本委建契约书2篇
建设工程合同范本委建契约书2篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的工程建设能力，双方经过友好协商，在平等、公正、诚信的基础上，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次工程建设事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括________________（具体工程内容依据实际情况填写）。
二、合同价款及支付方式1. 本工程合同总价为人民币_________元（大写：_________________________元整）。
该总价包括但不限于设计、施工、验收等费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的____%作为预付款；（2）工程完成____%时，甲方支付乙方合同总价的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及验收标准1. 乙方应在合同生效后___天内完成本工程建设。
如有特殊情况，双方可另行协商延期。
2. 工程验收标准按照国家相关规范及标准执行。
验收合格后方能交付使用。
四、工程质量与保修1. 乙方应严格按照国家相关规范及标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程保修期为___年。
保修期内，因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责免费维修。
五、安全责任1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工现场安全。
2. 若因乙方违反安全规定导致事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价____%的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担因此造成的损失。
建设行业建筑施工契约范例
建设行业建筑施工契约范例1. 引言建设行业中，建筑施工契约是建筑项目的重要组成部分，它规定了各方在项目实施过程中的权利和义务，保障了项目的顺利进行。
本文档提供了建设行业建筑施工契约的范例，以供参考和使用。
2. 合同主体本契约由以下各方共同订立：- 建设单位：____________________（以下简称甲方）- 承包单位：____________________（以下简称乙方）3. 建设项目本契约适用于以下建设项目：____________________。
4. 契约内容本契约包括但不限于以下条款：- 项目概况：包括项目名称、地点、规模等基本信息。
- 工程内容：详细描述工程的施工范围、工期、质量要求等。
- 合同价款：明确工程的总价款、支付方式、阶段付款等。
- 材料与设备：规定甲方提供的材料与设备，以及乙方自行采购的材料与设备的要求。
- 形成合同的文件：列明构成本合同的文件，如招标文件、投标文件等。
- 违约责任：约定各方在违约情况下的责任和违约金等。
- 争议解决：规定争议解决的方式，如仲裁、诉讼等。
5. 合同履行- 甲方应按照合同约定提供相关资料和条件，协助乙方顺利进行施工。
- 乙方应按照合同约定的工期、质量要求等进行施工，确保项目按时、按质完成。
- 合同履行过程中，甲乙双方应及时沟通、协商解决可能出现的问题或变更。
6. 合同变更- 如需对本合同进行变更，甲乙双方应通过书面形式达成一致意见，并签订变更协议。
- 变更后的合同内容应与原合同保持一致，具体变更事项应明确提及。
7. 合同解除- 本合同可在以下情况下解除：- 经甲乙双方协商一致；- 法律法规规定的其他情况。
8. 争议解决- 甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可提交仲裁委员会仲裁或向法院提起诉讼。
9. 其他条款- 本契约的其他条款包括但不限于法律适用、通知方式、附加条款等。
10. 契约生效本契约自双方代表签字后生效，并附有双方盖章。
建筑施工契约书格式(详细版)
建筑施工契约书格式(详细版)建筑施工契约书格式（详细版）本契约书（以下简称为“本契约”）由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年____月____日签订，并共同遵守以下条款：第一章总则第一条合同主体本契约由以下双方签订：甲方：乙方：第二条合同性质本契约是甲方委托乙方进行建筑工程施工的合同，甲乙双方应按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，共同完成本工程。
第二章工程内容与范围第三条工程内容本工程包括但不限于：（列出工程的主要内容，如土建、装修、安装等）第四条工程范围本工程的范围包括但不限于：（列出工程的详细范围，如建筑物、构筑物、附属设施等）第三章工程进度与质量第五条工程进度乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，保证工程在约定的工期内完成。
具体的工程进度计划由甲乙双方共同制定，并以附件形式附在本契约后。
第六条工程质量乙方应严格按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸、技术要求进行施工，保证工程质量。
工程验收合格后，乙方应负责一定期限的质保。
第四章合同价格与支付第七条合同价格本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
第八条支付方式甲方应按照双方约定的进度，向乙方支付相应的工程款项。
具体的支付方式和进度由甲乙双方在附件中约定。
第五章违约责任第九条甲方违约甲方如未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
第十条乙方违约乙方如未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。
第六章争议解决第十一条争议解决方式对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七章其他第十二条合同附件本契约附件包括：（列出附件，如工程图纸、施工计划、支付计划等）第十三条合同生效本契约自甲乙双方签字盖章之日起生效，本契约一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建設工事請負仮契約書
１工事名年度
２工事場所原村
３工期自年月原村議会議決の日
至年月日
４請負代金額金円
うち取引に係る消費税額及び地方消費税額円
（注）「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の77第２号及び第72条の83の規定により
算出したもので、請負代金額に５／105を乗じて得た金額である。
〔（）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
〕
５契約保証金
上記の工事について、発注者原村長と請負者とはおのおの対等な立場における合意に基づいて別添の条項によって、請負仮契約を締結する。
なお、原村議会の議決があったときは、この契約書を地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第５項に規定する契約書とみなし、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
工事完成保証人は、請負者がその債務を履行しない場合において、その履行をなす責を負うものとする。
この契約の証として、本書通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。
年月日
発注者住所
氏名〇印
請負者住所
氏名〇印
工事完成保証人住所。