小区宽带施工合同
楼道网线施工合同模板范本
楼道网线施工合同模板范本甲方（业主/委托方）：________乙方（施工方）：________鉴于甲乙双方对楼道网线施工项目有共同的合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，达成如下合同条款：一、工程内容乙方负责甲方所在楼道的网络布线工作，包括但不限于：线路规划、线缆铺设、接口安装、调试测试等。
二、工程质量要求乙方必须遵守国家有关网络布线的标准和规定，确保施工质量满足相关技术标准，保证网络信号稳定可靠，达到设计要求。
三、施工期限乙方应于____年____月____日前完成全部施工任务。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时书面通知甲方并协商解决。
四、材料供应所有施工所需材料由乙方提供，需符合国家标准，并须向甲方提供相应的质量合格证明。
五、费用支付合同总价为人民币____元。
甲方应于合同签订后___日内支付乙方____%的预付款；余款在工程验收合格后的___日内结清。
六、违约责任若任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任按照合同中的相关条款执行。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行商议补充条款。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日。
小区弱电施工合同范本
小区弱电施工合同范本1. 引言本合同是由甲方（小区业主委员会）与乙方（施工单位）就小区弱电施工项目达成的一致意见，旨在保障双方权益，明确各项合作事宜。
2. 合同内容本合同包括以下内容：2.1 项目详情乙方将负责小区弱电系统的设计、施工和维护，具体包括但不限于： - 安装网络设备、宽带接入设备等； - 布置监控系统，包括摄像头和监控设备； - 安装门禁系统，包括刷卡门禁和指纹门禁等； - 通信线路的布置和连接等。
2.2 付款方式甲方应按以下方式向乙方支付款项： - 订购设备款项应在货物到达小区前支付80%； - 施工款项应在项目完工后支付20%。
2.3 合同工期乙方应在签订合同后的30天内完成工程施工，并将弱电系统正常交付使用。
2.4 施工标准和质量保证乙方应按照国家相关标准和技术规范进行施工，保证施工质量符合相关法律法规和行业标准。
2.5 保修期乙方应对施工完工后的弱电系统提供1年的免费维修和保养服务，保证设备正常运行。
2.6 违约责任任何一方未能按照合同的约定履行义务，均视为违约，违约方应承担相应法律责任。
2.7 合同的解除和终止本合同可由双方一致协商解除或终止，一方提前30天书面通知对方后可解除合同。
3. 其他条款本合同还包括以下其他条款：3.1 合同变更合同一经签署，除非经双方一致同意，否则不得擅自变更合同内容。
3.2 争议解决因合同执行发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，提交仲裁机构进行仲裁。
3.3 法律适用与管辖本合同适用中华人民共和国法律，并由签订地法院管辖。
3.4 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同的传真件与原件具有同等法律效力。
3.5 合同解释权本合同的解释权归甲方和乙方共同所有。
4. 签署甲方（小区业主委员会）：_________（签字）日期：_________乙方（施工单位）：_________（签字）日期：_________以上是小区弱电施工合同的范本，双方在签订合同之前应仔细阅读并确保完全理解其中的条款和内容。
宽带工程合同
宽带工程合同甲方（需方）：________________乙方（供方）：________________鉴于甲方需要在其指定地点安装并使用宽带网络服务，乙方作为专业的宽带网络服务提供商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同：一、服务内容1. 乙方应在合同约定的时间内完成甲方指定地点的宽带网络布线、安装及调试工作。
2. 乙方提供的宽带网络服务应满足甲方提出的技术规格要求，包括网络速度、稳定性等指标。
3. 乙方应保证所提供的宽带网络服务具备相应的安全保障措施，确保数据传输的安全性和隐私保护。
二、服务期限本合同服务期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
除非双方另有书面协议，否则到期后本合同自动终止。
三、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付宽带网络服务的安装费、月租费以及其他可能发生的费用。
2. 甲方应于每月的固定日期前支付当月的月租费。
逾期未付的，乙方有权暂停服务，直至费用得到清偿。
四、违约责任1. 如乙方未能在约定时间内完成安装或提供服务，应按日支付违约金，违约金的数额为每日未履行部分的__%。
2. 如甲方未按时支付费用，除需补交欠款外，还应支付逾期付款的滞纳金，滞纳金的计算方式为每日逾期金额的__%。
五、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院进行诉讼。
六、其他条款1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
七、附件本合同的附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
附件包括但不限于技术规格书、服务标准说明、价格表等。
八、签字盖章本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲乙双方应各自保存一份合同副本，以备不时之需。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
网线施工规范合同
施工合同范本（网线施工）甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本施工合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1 工程名称：__________网线施工工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据委托方的要求，乙方负责在甲方指定的地点和范围内进行网线施工，包括布线、穿管、接头处理、测试等全部工作。
第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方提交正式的工程预算书，其中包括工程量、材料、人工等详细费用明细。
2.3 甲方在收到乙方的工程预算书后3个工作日内，对预算书进行审查，确认无误后向乙方支付预算书金额的50%作为预付款。
2.4 工程验收合格后，甲方按照双方约定的付款方式支付剩余的50%工程款。
第三条施工期限3.1 乙方承诺按照双方约定的施工期限完成工程。
3.2 因乙方原因导致工程延期，乙方应按照延期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为合同总价的1%。
第四条工程质量4.1 乙方应按照委托方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。
4.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括施工图、布线图、测试报告等。
第五条材料供应5.1 乙方应按照委托方的要求采购施工材料，并提供材料合格证明。
5.2 乙方应承担材料质量问题导致的一切责任。
第六条安全生产6.1 乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方现场管理制度进行施工，确保施工安全。
6.2 乙方应承担因施工原因造成的人身伤亡、财产损失等一切责任。
第七条保密条款7.1 乙方应对在施工过程中了解到的甲方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
小区宽带施工合同模板
合同编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行小区宽带网络施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______小区宽带网络施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：乙方根据甲方的要求，负责小区宽带网络的施工，包括光纤布线、设备安装、调试及验收等。
1.4 工程工期：本工程计划开工日期为_______年_______月_______日，计划竣工日期为_______年_______月_______日。
实际开工和竣工日期以甲乙双方共同确认的《施工进度计划》为准。
第二条施工费用及支付方式2.1 乙方向甲方提供的工程报价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 甲方支付乙方工程款项的50%作为预付款，在合同签订后的七个工作日内支付。
2.3 剩余的50%工程款项，甲方在工程验收合格并收到乙方提交的完整工程结算发票后七个工作日内支付。
2.4 乙方应向甲方提供正式的发票。
第三条施工要求及质量保证3.1 乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。
3.2 乙方应严格按照《施工进度计划》进行施工，确保工程按时完成。
3.3 乙方应在其施工范围内提供必要的施工设备和人员，确保施工顺利进行。
3.4 乙方应对其施工过程中造成甲方财产损失或人身伤害承担赔偿责任。
3.5 工程验收合格后，乙方应提供一年的免费质保服务。
质保期内，乙方应对工程出现的质量问题负责修复和维护。
第四条施工安全4.1 乙方应严格按照国家有关施工安全的规定进行施工，确保施工过程中的安全。
4.2 乙方应对其施工过程中出现的安全事故承担责任，并负责解决由此产生的一切问题。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×0.1%×逾期天数。
三网合一施工合同
三网合一施工合同篇一：“海德广场”三融合协议有线电视络、光纤入户（三融合）工程建设协议甲方：乙方：四川省有线广播电视络股份有限公司安县分公司甲方双方就安县花荄“海德广场”小区有线电视络建设安装、入事宜和入户光纤穿设经协商达成如下协议：一、小区概况：现建设小区住户户。
二、协议标的：有线电视络工程建设（含穿线、布线、配套设备、入开户、联调试）、光纤入户。
三、建设方式：由乙方按每户固定单价的方式承担建设任务。
四、固定单价： /户。
五、合同总额：元（大写：）。
六、质量要求：符合国家有线电视建设相关建设质量验收规范，质量验收必须合格，光纤入户材料及工艺符合入标准；必须保证每户终端光电信号、光纤畅通，且须满足三融合的相关要求，确保业主自由选择运营商。
七、双方责任：（1）甲方责任：1、按建筑设计要求埋设楼栋暗埋管及小区弱电（“三”）地下埋管，并保证容量足，管道畅通。
预留集线箱位、埋设接线盒。
2、根据小区进度适时告知乙方进场施工并做好协作。
（2）乙方责任：1、为小区管道建设的设计、施工提供技术咨询服务。
2、负责预穿广电光电缆以及安装广电设备，不负责室内预留备用接线盒和多媒体箱。
3、根据小区布局合理设计广电光节点，按照新型络要求分配信号，保证信号质量和技术升级、满足数据业务需求；4、负责广电用户信号接入安装，为业主入住装修做好技术服务。
5、负责小区广电络常年维护以及用户服务；6、负责穿设入户皮线光纤至每户室内多媒体箱，做够预留；7、市政弱电信号至楼层弱电箱线缆敷设、楼层弱电箱及相关设备包含在本合同范围内；8、5#、7#楼分别引入主光纤、视频线至5#楼第七层弱电井、7#楼商业络配线箱。
9、负责承担施工中的一切安全责任（含经济、法律责任）。
八、工程款结算办法：部分工程款抵住宅房壹套。
九、其他1、在小区内广电和光纤入户工程完工后，由甲乙双方对工程进行验收，验收合格后双方签字确认。
且须广电行政部门出具该小区广电络建设验收合格报告。
家客工程施工报价
家客工程施工报价一、项目概述家客工程是指针对家庭用户的通信网络工程，主要包括光纤接入、家庭宽带、WiFi 覆盖等。
本次工程为某小区居民提供光纤接入和家庭宽带服务，共计50户居民。
二、工程内容1. 光纤接入：为每户居民提供一根光纤线路，连接至小区光纤分布箱。
2. 家庭宽带：为每户居民提供一条100Mbps宽带线路，满足日常上网需求。
3. WiFi覆盖：在每户居民家中安装一台无线路由器，实现室内WiFi覆盖。
三、工程报价1. 光纤接入：每户居民光纤接入费用为500元，共计25000元。
2. 家庭宽带：每户居民宽带费用为每年1200元，共计60000元。
3. WiFi覆盖：每户居民WiFi覆盖费用为300元，共计15000元。
4. 施工费用：包括光纤布线、路由器安装等，每户居民施工费用为200元，共计10000元。
综上所述，每户居民家客工程总报价为：500 + 1200 + 300 + 200 = 2200元。
四、工程进度及付款方式1. 工程进度：工程预计施工周期为1个月，自签订合同之日起计算。
2. 付款方式：工程验收合格后，一次性支付工程款项。
五、优惠措施1. 一次性签订10户及以上居民家客工程，可享受施工费用优惠10%。
2. 签订20户及以上居民家客工程，施工费用优惠20%，并赠送每户居民1台无线路由器。
六、售后服务1. 工程验收合格后，提供1年免费维修服务。
2. 免费提供技术支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。
3. 定期对设备进行巡检，确保设备正常运行。
家客工程施工报价表如下：序号项目单价（元）数量（户）总价（元）1 光纤接入 500 50 250002 家庭宽带 1200 50 600003 WiFi覆盖 300 50 150004 施工费用 200 50 10000合计 ------------ -------- --------注：以上报价仅供参考，实际报价以签订合同为准。
宽带工程合同
【合同名称】宽带工程合同【甲方（业主）】：（填写业主全称）【乙方（承包商）】：（填写承包商全称）鉴于甲方需要进行宽带网络建设，乙方具有相关的资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就宽带网络建设工程项目达成如下协议：一、工程内容与要求1. 乙方负责按照甲方提供的技术标准和要求，完成宽带网络的设计、铺设、调试及维护工作。
2. 工程包括但不限于光纤敷设、设备安装、网络测试等，确保网络稳定运行，满足甲方使用需求。
3. 乙方应保证工程质量，确保所有设备和材料符合国家标准及行业规范。
二、工期与交付1. 工程开工日期自合同签订之日起计算，具体日期为____年__月__日。
2. 工程竣工日期为____年__月__日，乙方应确保按期交付。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应及时沟通协商解决。
三、合同价款与支付方式1. 合同总价为人民币（大写）____________元整（¥_______）。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项，具体支付方式和时间由双方另行约定。
四、质量保证与售后服务1. 乙方应对所建设的宽带网络提供至少一年的质量保证期。
2. 在质保期内，如出现非人为因素导致的故障或问题，乙方应及时免费修复。
3. 质保期后，乙方应提供有偿的维护和技术支持服务。
五、违约责任1. 若乙方未能按合同约定完成工程建设或未达到约定的质量标准，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金。
合同执行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
小区宽带整体转让合同范本
合同编号：_______甲方（转让方）：_______乙方（受让方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实、信用的原则基础上，就甲方将其小区宽带业务整体转让给乙方的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：第一条转让内容1.1 甲方将其拥有的小区宽带业务经营权、用户资源、设备设施及相关合同权益等整体转让给乙方。
1.2 乙方同意接受甲方的转让，并支付转让费用人民币【】元整（大写：【】元整）。
第二条转让条件2.1 甲方应保证其对转让业务享有完整的所有权和处置权，无任何法律纠纷和权利瑕疵。
2.2 甲方应确保转让业务符合国家相关法律法规的规定，具备合法经营条件。
2.3 乙方应具备承担转让业务的经济实力和技术能力，并同意按照本合同约定支付转让费用。
第三条转让过程3.1 甲乙双方应共同制定转让方案，明确转让范围、转让价格、付款方式等事项。
3.2 甲乙双方应按照转让方案协商确定转让时间、方式、步骤等具体事宜。
3.3 在转让过程中，甲乙双方应严格遵守国家相关法律法规，确保转让业务的合法、合规进行。
第四条转让费用及支付方式4.1 乙方应在本合同签订之日起【】日内，向甲方支付转让费用人民币【】元整（大写：【】元整）。
4.2 乙方支付转让费用后，甲方应向乙方交付转让业务的相关资料、用户资源、设备设施等。
4.3 甲乙双方应按照本合同约定履行各自的权利和义务，确保转让业务的顺利进行。
第五条合同的履行和违约责任5.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
5.2 如甲方违反本合同的约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。
5.3 如乙方未按照本合同的约定支付转让费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
6.2 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电信网络合同
电信业务合作协议附件：西港·锦天城项目（一期）电信FTTH网络建设施工合同委托方：榆林城投西港置业有限公司（以下简称甲方）承托方：（以下简称乙方）甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及国家相关政策、文件，本着公平公正、合作共赢的原则。
经双方协商，甲方同意将西港.锦天城项目（一期）工程的电话宽带网络建设工程交由乙方全权负责施工建设，并达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程内容1、对项目的电话宽带网络进行总体规划设计及专业深化设计。
2、将中国电信网络光纤缆线由市政联建管、沟引至本项目通信站房，安装相关设备设施；负责办理一切市政施工手续。
3、小区自建管沟、弱电桥架、电气竖井等公共设施的光缆敷设施工。
4、小区光交接箱、光节点箱、电气竖井设备设施安装敷缆；皮线光纤熔接与成端制作。
5、小区建筑物电气竖井设备至用户多媒体箱入户光纤敷设及客厅电话、书房宽带缆线、插接终端面板的安装、测试。
6、中国电信网络系统调试、试运行工作，并负责住户中国电信网络开通。
7、工程使用的设备、主辅材料均由乙方采供。
8、按甲方要求提前为C2、B4楼安装临时中国电信网络线路及设备，并开通。
（其中：电话45部，数据77点，共122个点。
）二、责任划分1、乙方在保证建网施工进度的同时，与总包单位配套工程同步进行，即于开工；于前竣工验收。
2、乙方提供的各类网络器材，应保证其质量符合国家通信部门认证标准，施工符合国家通信行业技术标准、符合质量验收规范的各项规定。
若发生质量与施工工艺等问题由负责乙方解决。
3、乙方在施工中应注意对现场成品的保护，发现对已完成的工程造成污损破坏等，乙方应赔偿由此造成的一切经济损失。
4、乙方在施工过程中应注意施工人员的人身安全与劳动保护。
持证上岗、不违章操作。
若发生人身伤残、死亡等事故，均由乙方承担所有法律责任和一切经济赔偿。
5、甲方应保证室内外预埋管道畅通；弱电桥架敷设完整；预埋箱体完好。
若出现问题甲方应及时给予配合处理，确保乙方施工进度不受影响。
小区宽带接入方案(3篇)
小区宽带接入方案协议名称：小区通信网络通信接入协议住宅小区地址：签约地：年月小区通信网络通信接入协议小区通信网络通信接入协议甲方：中国铁通集团有限公司___分公司（以下简称甲方）乙方：中国移动通信集团___有限公司（以下简称乙方）丙方：（以下简称丙方）为满足社区用户对通信业务的需求，促进社区信息化建设，根据《___合同法》、《___电信条例》，在平等互利的原则基础上，经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：第___条合作方式及内容1、甲方为该工程项目投资方；乙方为甲方委托的项目管理方；丙方为小区开发商/业主委员会/物业等小区管理、维护单位，并出具与之相应的证明或授权。
2、甲方在丙方管理的小区（地址：）建设社区通信网络平台（以下简称“通信网络”），用户数户（户已入住）。
甲方承担通信网络建设投资、工程设计、施工、监理等委托工作，并承担相关工程费用。
乙方承担工程实施阶段的项目管理工作。
甲方在丙方管理的小区建设通信网络的产权归甲方所有（以甲方施工预决算表中的通信网络相关设备清单为准）。
同时，甲方拥有该网络的运营、维护权。
第1页，共8页小区通信网络通信接入协议丙方在甲、乙方进行通信网络施工的过程中，应积极给予必要的协助，包括提供小区通信配套建设图纸等。
2、丙方确认小区内原有通信配套设施归属权及其相关维护情况：□方案一：通信配套设施资产归小区内业主所有，无第三方维护□√方案二：通信配套设施资产归小区内业主所有，有第三方维护□方案三：通信配套设施资产已转移/运营商并维护□方案四：3、丙方同意甲方在小区内采用以___案进行楼间布线：□√方案一：使用小区内预留（通信配套）管道；□方案二：在小区内以架空方式建设光缆，电缆；□方案三：以开挖方式建设管道，并铺设光缆，电缆；□方案四：/4、丙方同意甲方在小区内采用以___案/进行楼内布线：□方案一：甲方可共享小区及楼道内所有通信配套设备；□√方案二：利用既有入楼管道、楼内桥架和入户管道进行布线；□方案三：甲方自行布设入楼以及楼内管道；□方案四：/5、丙方同意甲方在小区内___的通信设备用电采用以___案。
小区三网通信工程施工合同
小区三网通信工程施工合同乙方（施工方）：__________鉴于甲方拟对位于__________的小区进行三网通信工程施工，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：__________小区三网通信工程施工项目。
2. 工程地点：__________小区。
3. 工程内容：包括但不限于光纤入户、宽带接入、有线电视网络改造等三网通信工程的施工与调试。
4. 工程规模：涉及小区内共计__________户住宅及公共区域的三网通信设施建设。
5. 工程质量：符合国家相关标准及行业规范，确保通信畅通无阻。
二、施工期限1. 开工日期：自合同签订之日起__________天内开始施工。
2. 竣工日期：自开工之日起计算，预计工期为__________天。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的竣工日期。
三、工程造价与支付方式1. 工程造价：根据实际施工量和材料费用计算，总造价约为人民币__________元。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：a) 预付款：合同签订后__________天内支付工程总造价的30%作为预付款。
) 进度款：施工过程中按月支付已完成工程量的70%。
c) 竣工款：工程竣工验收合格后__________天内支付剩余的工程款。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a) 提供必要的施工条件和协助。
) 按时支付工程款项。
c) 对乙方施工质量进行监督和验收。
2. 乙方权利与义务：a) 按照合同约定的时间、质量完成施工任务。
) 保证工程质量符合国家标准和行业标准。
c) 接受甲方监督，及时整改施工中的问题。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付工程款，应按未付款项的日千分之五支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成施工或工程质量不合格，应按合同总额的日千分之五支付违约金，并负责返工改进直至合格。
六、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
网线工程施工合同
网线工程施工合同一、合同基本信息甲方（业主）：_________（公司名称）乙方（承包商）：_________（公司名称）项目名称：_________（工程项目名称）合同编号：_________（由甲乙双方共同制定的唯一编号）签订日期：_________（签订合同的具体日期）二、工程概述1. 工程地点：_________（详细地址或地点描述）2. 工程内容：本工程包括但不限于网线的铺设、接口的安装、网络设备的调试以及最终的网络测试等。
3. 工程目标：确保网络系统稳定运行，满足甲方业务需求。
三、施工要求1. 材料标准：所有使用的材料必须符合国家相关行业标准及甲方的技术规格要求。
2. 施工质量：乙方需按照国家有关规范和标准进行施工，确保工程质量。
3. 施工周期：自____年____月____日起至____年____月____日止。
4. 施工时间：遵守甲方规定的工作日程，不得擅自停工或延长工期。
四、费用及支付方式1. 合同总价：人民币（大写）____元整（￥____）。
2. 付款方式：预付款、进度款、竣工款等，具体比例和时间节点根据双方协商确定。
3. 发票开具：乙方完成相应工作并收到款项后，应及时向甲方开具相应金额的正规发票。
五、违约责任1. 如乙方未能按约定时间完成工程或工程质量未达到要求，应承担违约责任。
2. 如甲方延迟支付工程款项，应按合同约定支付滞纳金。
六、保修条款1. 保修期限：自工程竣工验收合格之日起，为期____年的质量保证期。
2. 保修范围：包括所有施工安装的设备和材料。
七、争议解决任何因执行本合同而产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式确认。
2. 未尽事宜，双方可另行商议解决。
九、附件本合同包含的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
小区联通宽带进线协议
小区联通宽带进线协议第一篇：小区联通宽带进线协议关于 XXX小区和联通公司的进线协议甲方： XXX房地产开发公司（或物业公司）乙方：中国联通网络通信有限公司XX县分公司本着互利互惠，共同发展的原则，经甲乙双方友好协商就甲方XXX小区一期使用乙方固定电话、宽带业务事宜达成如下协议：一、双方责任：乙方：1、乙方为甲方免费提供通信管道，人孔井及电缆，楼内分线箱，室内电话线，交接箱，以满足甲方小区内通信需求。
2、乙方可根据甲方的要求,确定所需外线数量,对此乙方应积极配合。
3、乙方负责甲方整个通信线路的设计和施工，并免收设计费和施工费，施工中严格按甲方的设计方案及施工进度进行施工。
4、凡是以上条款中乙方提供的管道、线路、设备等的产权均属乙方。
5、乙方负责其通信线路设备的日常维护,保障甲方电话及网络线路畅通。
6、乙方为甲方提供靓号：，用于甲方售楼、对外宣传使用。
甲方：１、甲方负责小区内各楼内通信管线管道预埋施工。
2、甲方负责指定专人配合乙方施工，以便能达到甲方施工方案的要求。
3、未经乙方允许，甲方不得将乙方提供的通信管道、通信线路用于除**县联通公司之外的任何单位及个人经营的任何业务。
4、甲方不得将乙方提供的线路以任何方式接入其他电信运营公司。
5、甲方与乙方进行独家合作，不再采用和引入其它电信运营公司的业务。
第二篇：某某小区联通宽带管理及用电协议____________小区联通宽带管理及用电协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为促进__________小区联通宽带用户上网的正常使用，在保障网络传输安全并且保证优质服务的前提下，甲方利用自有通信网络资源结合现代通信技术为__________小区住户提供数据通信服务。
通过双方的友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，就甲方与乙方协作发展联通宽带业务事宜达成协议。
一、甲方具有对__________小区宽带网络接入的合法权利。
二、乙方准许甲方在__________小区内进行业务宣传。
小区外网施工合同模板
小区外网施工合同模板
一、合同双方
甲方：（小区名称）
乙方：（施工公司名称）
二、工程内容
甲方委托乙方对（小区名称）进行外网施工，包括但不限于（具体工程内容）。
三、工程质量
乙方应保证施工质量，符合国家相关标准和规定，确保网络稳定、安全、高效。
四、工程进度
乙方应在（具体日期）前完成施工，如遇不可抗力因素，应及时与甲方协商解决。
五、工程费用
乙方应根据甲方提供的工程量清单，进行合理报价。
甲方应在乙方完成施工后，按照合同约定支付工程款。
六、违约责任
如甲乙双方任何一方违反合同约定，应承担违约责任。
七、争议解决
如甲乙双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。
八、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
以上只是一个简单的模板，具体的合同内容需要根据小区的实际情况和施工公司的具体要求进行调整。
在签订合同时，双方都应仔细阅读合同内容，确保自己的权益不受损害。
一份好的施工合同，不仅可以保证施工的顺利进行，还可以有效避免因施工问题引发的纠纷。
因此，无论是小区还是施工公司，都应对施工合同给予足够的重视。
在此，我们也提醒大家，在进行外网施工时，一定要选择有资质的施工公司，避免因施工质量问题影响网络使用体验。
同时，也要注意保护自己的权益，如遇到问题，应及时与施工公司沟通，或者寻求法律帮助。
小区三网通工程合同
小区三网通工程合同在这份合同范本中，我们首先明确了合同的签订目的，即为了规范小区三网通工程的建设与维护，保障工程质量，明确双方的权利和义务。
合同的甲乙双方分别是小区物业管理方和三网运营商。
部分，首先是对三网通工程的定义和范围进行了界定，包括了光纤到户（FTTH）、宽带接入、有线电视等服务内容。
同时，对工程的质量标准、施工时间、验收方式等进行了详细的规定，确保工程能够按照国家标准和行业规范进行。
合同中详细列出了甲方和乙方的具体责任。
甲方负责提供必要的施工条件，如施工场地、电力供应等，并协助乙方办理相关手续。
乙方则负责工程的设计、施工、材料供应及后期的维护服务，保证服务质量满足合同约定的标准。
在费用支付方面，合同规定了工程款项的支付方式和时限，包括预付款、进度款以及竣工后的结算方式。
同时，对于可能出现的违约行为，合同也设定了相应的违约金条款，以保障双方的合法权益。
合同还特别强调了安全生产的重要性，要求乙方在施工过程中严格遵守安全生产法规，采取有效措施预防安全事故的发生。
对于因施工导致的任何损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
在争议解决机制方面，合同提倡通过友好协商的方式解决问题，如果协商不成，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
合同还包含了一些附加条款，如保密协议、知识产权的保护、合同的变更和终止等，以确保合同的完整性和执行力。
这份小区三网通工程合同范本涵盖了工程项目的各个方面，从工程定义到双方责任，再到费用支付和争议解决，每一环节都力求明确具体，旨在为小区三网通工程的顺利实施提供法律保障。
通过这样的合同范本，不仅能够保障工程质量，还能有效避免未来可能出现的纠纷，为小区居民提供稳定可靠的网络服务。
小区网线入户工程合同
小区网线入户工程合同在信息化时代，网络已成为我们生活中不可或缺的一部分。
对于住宅小区而言，网线入户工程的顺利进行是保证居民正常上网的关键步骤。
为此，制定一份详尽的小区网线入户工程合同显得尤为重要。
以下是一份经过精心设计的小区网线入户工程合同范本，旨在为相关方面提供一个公正客观且重点突出的参考。
合同编号：_____________甲方（业主代表/物业管理公司）：_____________乙方（网络服务供应商）：_____________一、项目概述本合同旨在明确甲乙双方在__________（小区名称）进行网线入户工程的合作条款，确保工程的顺利完成和后续服务的稳定提供。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至网线入户工程竣工验收合格并交付使用之日止。
三、甲方责任与义务1. 提供必要的工程场地，并协助乙方办理相关进场手续。
2. 按照合同约定支付相应的工程费用。
3. 配合乙方的工程施工，确保施工期间的正常秩序。
四、乙方责任与义务1. 负责网线入户工程的设计、施工及后期维护。
2. 保证工程质量符合国家及行业标准，确保网络的稳定性和安全性。
3. 遵守甲方的管理规定，文明施工，减少对居民日常生活的影响。
五、工程费用及支付方式详细列出工程费用的构成，包括材料费、人工费等，并约定支付方式和时间节点。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方应及时协商解决。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项根据具体情况，双方可就其他需要约定的事项达成书面补充协议，作为本合同不可分割的一部分。
九、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十、附件随合同附送工程布局图、技术规格说明书等相关文件。
在此，我们强调，以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据具体情况调整条款内容。
光纤入户工程合同
光纤入户工程合同合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方对光纤入户工程项目的实施达成一致意见，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，订立如下合同条款：一、项目概述本项目旨在实现甲方住宅或办公楼宇的光纤网络接入，包括但不限于光纤线路的铺设、终端设备的安装调试、网络接入服务等。
二、工程范围与标准1. 乙方负责自光纤交接箱至甲方指定位置的光纤线路铺设工作，确保线路符合国家标准。
2. 乙方需按照国家通信行业标准和地方相关规定进行施工，并保证工程质量。
3. 所有使用的材料和设备必须符合国家相关质量标准。
三、工期与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应重新协商确定新的工期。
四、费用与支付方式1. 工程总价款为人民币____元。
2. 甲方在合同签订后____日内支付预付款，金额为工程总价款的____%。
3. 余款在工程验收合格后的____日内一次性支付清楚。
五、质量保证与售后服务1. 乙方应对所施工的光纤网络系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏的网络故障，乙方应在接到通知后____小时内响应，并尽快修复。
3. 乙方应向甲方提供相应的技术培训和技术支持。
六、违约责任若一方违反合同约定，应当承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜双方可根据具体情况协商补充或修改本合同的其他条款，但应以书面形式确认。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同的附件包括工程详细设计图纸、技术规范文档等，与本合同具有同等法律效力。
工程宽带合同
工程宽带合同合同编号：_______甲方（需求方）：_______乙方（服务提供方）：_______鉴于甲方需在其工程项目中安装并使用宽带服务，乙方作为专业的宽带服务提供商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方向甲方提供_______Ms的宽带接入服务，确保甲方工程项目区域内的网络覆盖。
2. 乙方负责宽带的安装、调试及维护工作，确保网络的稳定性和安全性。
3. 乙方提供的宽带服务应满足甲方工程项目的日常办公、数据传输等需求。
二、服务期限本合同自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共计___年。
三、费用及支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付宽带服务的年费，总计人民币_______元。
2. 甲方应在合同签订后____天内一次性支付全年服务费用。
3. 如遇政府调整相关税费，双方应根据实际情况协商调整服务费用。
四、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供符合约定标准的宽带服务，并按时支付相应费用。
2. 乙方有义务保证提供的宽带服务质量，及时响应并解决甲方在使用过程中遇到的问题。
3. 双方应遵守国家相关法律法规，不得利用宽带服务进行非法活动。
五、违约责任1. 如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未能提供符合合同约定的服务，应减免相应的服务费用，并承担由此给甲方造成的损失。
六、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______日期：_______年____月____日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______日期：_______年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小区宽带施工合同篇一：小区宽带施工协议小区宽带施工协议甲方：（以下简称甲方）乙方：湖北电信工程有限公司（以下简称乙方）甲乙方双本着优势互补，互利互惠，长期合作，共同发展的原则，经友好协商对所管辖的小区，协议内容如下：1、在施工期间，若乙方因施工必须破损路面等基础设施，甲方可要求乙方在规定的期限内恢复，若乙方未在规定期限内实施维修恢复时，甲方有权代为维修和恢复，所需费用由乙方承担，甲方可在乙方进场前交付的施工押金中扣除相应的费用，费用超过施工押金数额的，由乙方另行承担。
2、乙方在本工程施工进场时应遵守甲方管理区域物业管理的相关规定，服从甲方现场人员的管理，并承担因施工队甲方管理小区的人员行业设施设备损伤造成的责任后果的赔偿和修复责任；施工进场前需向甲方报送施工方案（含线路施工走向，方式及工期等），缴纳施工押金5000元（施工完成并经双方验收合格后30天内无息返还）。
进场付款：标准，移动10元/户,另管理费5元/户.本补充协议一式份贰双方各持壹份。
本补充协议与主合同具有同等法律效应，自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：湖北电信工程有限公司授权代表：授权代表：联系电话：联系电话：年月日年月日篇二：某小区宽带建设工程协议XX小区宽带工程协议书甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电信条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就宽带工程建设及运营管理等事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下合作协议：1、工程概况工程名称：工程地点：工程范围：宽带的施工安装、运营管理及系统维护。
预计总户数约户，其中一期户。
工程内容：城市骨干至小区中心机房的出入通道。
小区中心机房设备。
小区中心机房至各单体建筑的线缆。
各单体建筑内的设备。
各单体建筑内的综合布线（包括用户终端线缆）。
上述工程内容包括系统设计、设备材料供应、安装、调试及维护。
2、合作原则甲方提供其具有管辖权的小区居民客户资源和场地，并进行相应管理。
乙方投资在小区内进行宽带的工程建设，并为小区居民提供宽带络（以太方式）服务。
甲乙双方共同进行范围内的市场推广及公共关系活动。
3、双方工作甲方工作向乙方提供必要的图纸，包括：小区总平面图、小区管平面图以及各单体建筑的电气管线布臵图等。
负责各单体建筑内乙方布线所需的管路预埋及清通。
为便于施工现场的协调与管理，小区内室外管线施工时的土方开挖、回填以及公用管井的砌筑工程统一由甲方完成，工程费用按照《吉林省建筑工程预算定额》计算由乙方承担。
负责施工现场的协调管理工作。
负责提供络设备所需的中心机房和楼层设备间，并提供220v电源（不含终端设备）。
向乙方提供施工场地。
协助乙方进行络运营管理。
经乙方授权，负责小区宽带络用户的发展、受理、装机、收费以及相关协调工作。
负责提供指定场所为乙方在小区内设立络宣传栏或广告牌，设施由乙方负责。
乙方工作按照甲方提供的图纸，完成宽带的总体规划设计，并完成一期工程的宽带施工图设计，以后各分期工程的施工图设计按照甲方的计划进行。
按照经甲方确认的规划设计和施工图，完成宽带的设备材料供应、管线铺设、设备安装、系统调试。
为满足小区使用和发展，以上络设备和材料须提供相关的合格证并报甲方审核图备案后方可进行敷设使用。
施工期间严格遵守甲方施工现场的各项管理规定。
负责小区宽带络系统与城市骨干之间进出通道的工程建设与通道开通，并承担相应费用。
负责小区宽带络系统的运营服务、日常维护、技术改造和技术升级，并承担相应费用。
免费提供甲方所需的信息资料，并为甲方技术人员和小区用户定期提供免费的技术咨询及培训。
负责为小区上用户提供实用、丰富的增值服务，并在合理定价的基础上，向直接消费者按实际使用量收取相应的增值服务费用。
授权甲方进行小区宽带络的日常管理工作，包括发展用户、受理装机、上门收费等工作。
负责响应甲方所发展用户的开机、欠费停机等要求。
协助甲方免费进行小区物业管理络系统的建立及使用。
开工前向甲方提供二套施工图，完工后向甲方提供二套竣工图。
负责为甲方提供一个与小区宽带络用户共享出口的数据点，并免收开通费和使用费（不能作为商用）。
4、技术要求乙方保证宽带络光纤进小区、光缆进单元、户内超五类线。
乙方保证每个用户带宽不低于256K。
数据点设臵：按用户需求设臵。
5、工期及络开通时间甲方在本协议签订后3日内向乙方提供设计所需相关图纸与资料。
乙方在接到甲方提供的资料后，15日内完成规划设计和施工图设计，并向甲方提供设计成果图二套。
乙方在接到甲方开工通知之日起60日内完成工程施工安装、系统调试及竣工验收。
工程竣工验收后，小区申请上户数达到50户时10日内开通小区宽带。
甲方在发展宽带用户向乙方提出装机要求后，乙方须在3日内响应到现场协助甲方为用户装机，并即时开通。
6、费用标准及结算方式费用标准宽带开通费及月使用费按目前市场行情收取（见附件），月使用费实行包月制，不限使用时间。
在协议期间如因国家电信政策调整、乙方上级部门政策调整及市场因素影响时，乙方可以对各项资费标准进行调整，并及时通知甲方及小区内用户。
结算方式宽带络开通运营后，甲方作为乙方在长春天安第一城小区范围内的唯一指定代理，负责向辖区内所有宽带络用户收取各项费用，其中的80%转入乙方指定帐户，其余20%作为甲方管理费用转入甲方帐户。
（每月结算一次）为便于甲乙双方核对帐目、统计用户数据以及对用户进行管理，与用户签订的入协议书须由甲乙双方共同签字方可生效，任何一方单独与用户签订入协议书均视其违约，所签入协议无效，并由违约方承担赔偿责任。
每月1日—3日为上月费用结算日。
7、产权归属乙方投资建设的宽带的所有权属于乙方，乙方拥有对信息络的处理、使用和经营权。
甲方免费提供的中心机房所有权归甲方，乙方具有依本协议规定的使用权，但乙方不得转租、转包、转售，一经发现，作乙方单方违约处理。
机房位臵确定之后不得随意变动，由于甲方原因发生变动，造成的经济损失由甲方承担；由于乙方原因发生变动，造成的经济损失由乙方承担。
8、违约责任自本协议签订之日起，任何一方变更项目计划而导致对方遭受损失，变更方应承担赔偿责任。
甲乙双方中任何一方单方面无条件终止协议，视为违约，由违约方承担赔偿责任。
篇三：宽带小区合作协议小区宽带接入合作协议甲方:乙方:为建设信息化社区、促进数字家庭建设，改善居民上品质，甲乙双方经协商，在平等互利原则基础上，达成以下协议：一、合作项目、内容1. 合作项目：a) 项目名称：b) 覆盖户数：2. 户合作内容：甲同意乙方在以上小区建设社区宽带络，包括市场推广活动、公共关系活动等保持信息沟通和协作。
二、合作方式1. 项目建设a) 乙方承担信息化社区的络工程建设的投资、设计、施工等相关工作。
b) 甲方应给予必要协助。
2. 宽带络推广甲方应协助乙方向社区住户宣传宽带络服务，关于宽带络服务的具体内容、收费方式的宣传由乙方制定。
3. 络运行与维护工程建设结束后由乙方负责社区宽带络运行,包括：提供用户信息服务、络设备维护和技术改造。
4. 无线络覆盖乙方在合作小区运营期间，为甲方小区提供无线络覆盖。
三、乙方权利义务1. 乙方在本社区内负责并投资建设光纤接入线路、络设备等。
乙方设计、施工、经营要符合国家有关电信、络管理方面的规定。
2. 乙方有权无偿使用本社区内自行投资的络线路，设备；如使用其他单位投资的线路、设备必须向甲方提供相关证明材料，并自行负责协调、承担相关责任。
3. 乙方承诺对建设完成的络系统负责维护，对用户提供技术支持与服务。
4. 乙方负责社区宽带络的运营、运维工作，包括（但不限于）对宽带络的宣传、对用户的签约收费以及社区内宽带络的日常维护工作。
5. 络接入及使用用电由乙方负责。
6. 乙方承诺：社区宽带络建成并验收合格后1个月内开通社区络服务。
四、甲方权利义务1．甲方向社区住户推广介绍乙方提供的宽带络服务。
2．无线络覆盖设备所需用电由甲方负责。
五、入场管理费。
六、产权归属1. 络工程内的设备、线路根据双方投资划分各自所有权，彼此不得侵犯对方财产。
2. 乙方拥有自行投资的社区内信息络的使用、经营权。
七、违约责任1.甲乙双方中任何一方不得单方面变更或取消本协议。
2.乙方违反第五条约定，未在规定时间内履行承诺的，本协议自然终止，双方互不承担责任。
八、免责条款1. 协议双方中的一方因不可抗力因素而无法履行本协议时，本协议的有效期将自动延长。
延长的期限将根据发生不可抗力事件的一方的有关书面证明进行确认、补充，并将作为本协议的附件而具有与本协议同等的法律效力。
2. 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议各项有关义务时，甲乙双方互相不承担违约责任。
遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后10日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关机关的证明。
在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
3. 因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府部门要求不得施工或不同意宽带络接入小区的，甲乙双方应首先与对方进行沟通，如实在无法达成协议的，可以放弃局部区域的施工；如因小区住户、社区管理委员会、开发区城管等政府部门强烈不同意施工的，本协议自然终止，双方互不承担责任。
甲方应在三十个工作日内退还涉及小区乙方已交纳的入场管理费。
4. 如因甲方退出上述约定小区的物业服务工作，本协议自然终止，双方互不承担责任。
九、通知通知的形式应是中文书面形式，可以通过专人递交、电子邮件或图文传真等方式。
通知视为有效送达的日期应按下述方法确定：1. 专人递交的通知在专人递交于收件人之日视为送达。
2. 以电子邮件、传真发送的通知在显示“传送成功”信号后第一个工作日视为送达。
十、协议的效力1. 本协议自双方的授权代表签字并盖章之日起生效。
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同等法律效力。
2. 本协议的任何修订、补充和变更，均应以书面形式做出，由双方授权代表签字、盖章后生效，并具有与本协议同等的法律效力。
十一、本协议如有未尽事宜或变动事项,经双方协商一致后签定补充协议,补充协议经双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。
双方认为需要约定的其他事项或对原订条款需要变更的事项：1.合作期限。
合作期限10年。
本协议签订后一年内乙方要完成上述小区的络设计、施工工作，并开通络服务。
2.争议解决。
合作期间发生一切争议，在甲方所在地人民法院办理。
3.协议保密。
本协议条款约定事项对外保密，如因泄露造成损失的，由泄露方赔偿受害方损失。
甲方：乙方：（盖章）（盖章）授权代表签字：授权代表签字：电话：电话：签署日期：年月日签署日期：年月日篇四：通、宽带络施工合同通、宽带络施工合同甲方：乙方：甲、乙双方本着平等互利原则，协商后同意乙方永久性为甲方建设的鸿城伟业小区提供络服务。