工程中介费承诺书范文

工程中介费承诺书范文

【篇一：居间承诺书范文】

篇一：工程业务承诺书范文

工程

业务、酬金支付承诺书范文

致：四位先生（以下简称贵方）

我公司（承建单位）

委托贵方为我公司联系承接工程施工业务，依据《中华人民共和国合同法》第二十三章关于

居间、业务酬金支付之规定，我公司《承建单位》全体股东以全部法律责任和经济责任，并

以法律代表人，个人承担连带的担保责任。签署此份承诺书，同意依法向贵方支付业务居间，

业务酬金并遵守以下承诺条款执行：

一、劳务酬金的支

付

二、劳务酬金支付

约定

1、第一次支付时

间为：本施工项目在承建单位进场后办理建筑

施工许可证之日第

二个工作日内支付贵方人民币拾万元整（税后）。

2、第二次支付时

间为：本施工项施工至三层框架封顶（加空层

除外）第一批进度

款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币贰拾万元整（税后）。

3、第三次支付时

间为：本施工项目施工至六层框架封顶（加空

层除外）第二批进

度款支付时，第二个工作日内支付贵方人民币壹拾伍万给贵方（税后）

4、

第四次支付时间为：

本施工项施工至整体封顶后，第二个工1

作日内一次付清贵方。

三、贵方无需向我

单位及个人开具任何收款凭证。

四、违约责任

我单位遵照上述支

付条款约定按时支付各款项，如有延误，每延误一天按应支付款额万分之六（每天计算）支

付贵方滞纳金；贵方也可以通过仲裁机关或法律程序解决。

五、其它约定事项

1、本承诺书所承

诺之条款不可受更，不可撒销，无条件保证兑

现索即付之凭证，

不受我单位名称、法人变更，企业改制或重组等因素的影响，直到款项付清后终止。

2、本协议郑巨豪等

四位先生应履行的义务，①负责完成业主方与施工方的施工合同签订（天内）。②协

调完善业主方与施工方的施工合同中的相关内容（主体封顶）。③保证该项目的真实性。

3、若本人承接该项

目施工，本承诺书生效，否则与本人无关，本协议书自动失效。

4、本承诺书一式三

份，自承诺单位负责人（代表人）签字后即生效。

承建单位（盖章）：

（待办）

施工单位负责人（代表）签字：

身份证号码：

承诺日期：二0一

一年月日

2

篇二：居间承诺书 (1)

不可

撤销的授权合作利润兑现承诺书

（云贵川线项目）

（2015）字第号

至：受益人刘占兴、

宫世航、佟琳、付井友、孙发龙

（以下简称贵受益

人）

贵受益人作为中间

服务方协助我方（包括：我方关联公司及关联人）承包中石化天然

气管道云贵川线项目经研

究决定，我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担

保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书：

一、授权合作利润

计算及支付方式

就贵受益人为我方

介绍引进的上述工程项目，我方同意在与业主方或其关联公司、关

联单位签署正式工程建设

项目承包（或施工）合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣

金（以下简称居间或服务

费或佣金）并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个

人或机构（以下简称分受

益人）：

我方承诺给予的贵

受益人应得的合作利润为：贰仟万元整（税后价）支付给受益人。

具体支付金额和时间为：

我方在与业主方签

署正式工程建设项目承包（或施工）合同后，第一次预付款到账一

次性支付款项.

二、利润分流

1、每笔服务佣金所

产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴

纳和全责承担税金的法律经济责任，贵受益人对该等每笔资金拥有

永久性支配权和使用权。

否则我方及本人承担一切法律责任。

2、就本承诺书项下

的支付义务，我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付，我方及本人愿意承担

全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权，并愿意承担任何形式的惩罚，包括但不限于：贵受

益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户

及/或查封有关财产；本

承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条；按服务费总额

的两倍支付罚金；不必经

任何诉讼判决，同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵

受益人所在地法院或其他有管辖权

的法院申请强制执行，我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩；承担因此所引起的相关

费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公

证费、违约金、罚金、差

旅费等，同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付

滞纳金，直到付清为止。

我方及本人对此无任何异议，并自动放弃一切抗辩权。

3、我方承诺遵守诚

信、保密、不竞争和不绕过原则，遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定，

不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本

人及/或股东及/或参股或

控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从

项目方获得项目施工权

及/或任何一方违约都与贵受益人无关；本次业务如有经济和法律责

任都由我方承担，不牵涉

到贵受益人，贵受益人不承担任何退赔责任，同时保证采取一切措

施免除贵受益人任何责任。

否则我方承担一切后果。

4、本项目由受益人

联系，由刘占兴洽谈，最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式，都认同是本公司的合约，

并承担相应的责任。

5、我方及我本人保

证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。