工程施工履约保证书范本
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
工程履约保证金承诺书范文
工程履约保证金承诺书范文
尊敬的[甲方名称]：
您好！
咱就像两个即将携手闯荡工程世界的伙伴，为了让您心里踏实，我（[公司名称]或者个人姓名）特别给您写下这份工程履约保证金承诺书。
我知道，对于这个工程，您就像把宝贝交给我照顾一样，心里多少会有点不放心。
这工程履约保证金呢，就像是我给您的一个“定心丸”，表示我对这个工程那可是超级认真的，绝对不会当儿戏。
我承诺，我会按照咱们之前商量好的合同条款，一点儿不打折扣地履行我的责任。
从工程开始的每一个小细节，像打地基的时候保证稳稳当当，盖楼的时候砖头都码得整整齐齐，到最后的工程验收，保证让这个工程就像一件精心打造的艺术品一样，让您挑不出毛病。
要是我不小心犯了迷糊，没有按照合同办事，这履约保证金您可就尽管扣。
就像做错事要接受惩罚一样，我不会有半句怨言。
这保证金我会按照规定的方式和时间交给您。
咱可不能在这事儿上拖拖拉拉，该多少就是多少，什么时候交就什么时候交，保证痛痛快快的。
我相信，在这个工程里，我们肯定能合作得顺顺利利，就像齿轮和链条一样紧密配合。
最后工程完美收官的时候，咱们都能开开心心地庆祝。
再次向您承诺，我一定会重视这个工程，把这履约保证金背后的责任都扛起来。
承诺人：[承诺人姓名或者公司名称]
日期：[具体日期]。
工程履约保证书（混凝土）（5篇范例）
工程履约保证书（混凝土）（5篇范例）第一篇：工程履约保证书(混凝土)工程履约保证书1、乙方已充分了解图纸及工程实际的情况，单价中已充分考虑了工程的实际困难且承诺不随任何因素修改本单价；2、本单价（详见合同附表）已包括全部材料在施工现场内的水平运输和垂直运输（甲方提供现场现有运输机械，不额外提供其他的工具）；包括人为停工及非人为停工、停电、停水、坏机、待料、待工、安全学习、进退场路费、工程进度时快时慢的赶工、误工损失、夜班施工、工效损失等不可预见的用工；赶工的夜班补贴、夜餐费、交通费和夏季的清饮费等费用和补贴。
3、本单价已包括协助甲方安全文明施工的现场场地的整理；4、本单价已包括自用材料、周转材料和器具的传递至工作点和施工完毕后材料运回地面并按指定地点分类堆放及清扫工作场地等工作；5、本单价已包括按甲方质量、安全文明要求及质量通病治理措施工作和整改工作；6、本工程各分部分项的质量目标按“样板工程”的要求进行施工。
乙方必须在甲方质安员、施工员的指导和监督下按图纸和规范要求进行施工，质量要求按现场项目部、监理和甲方的要求、国家验收规范验收；7、乙方施工每层后，把杂物清理干净（每天完工后也要整理杂物和垃圾），并把所有材料、工具堆入在甲方人员指定的地点后，在由甲方进行工序验收；8、对验收后发现的施工质量问题负责无条件返修，并在规定的时间完成，使下一个工序能紧接插入施工，否则甲方有权另派其他人施工，费用由乙方负责。
乙方是验收的负责人，每次验收均要驻场的委托代表参加（签约人也有责任应甲方的要求，在甲方指定的时间、场合参加验收工作），若受建设方罚款，由乙方直接承担；9、乙方要做到工完场清，所承包项目的最后一道工序完成后，乙方要按甲方要求时间内清理施工场地，若不能满足甲方要求，甲方可委派其它班组进行施工，费用转扣乙方；10、乙方代表（包含老板）必须按时参加项目例会、定期巡查或临时巡查，如不按时参加罚款200元/次；11、在检查时出现质量问题按每点罚款50～200元，严重的罚款1000～3000元，同时责令停工整改；12、如半途退场按80%结算；13、在施工中乙方代表或工人若是不服从项目部管理人员（现场施工员）管理，罚款200～1000元/次，多次不服从管理者安排由管理人员决定是否离场，乙方负责人无条件服从；14、项目部与乙方签订的合同综合单价，乙方责任包括斗车、铲、锤、电钻、平水尺、激光平水仪、铝合金尺、对讲机及小型工具用品等工具；15、乙方管理人员按每30万元工程量配置一名，管理人员必须熟识图纸，在施工中甲方施工员放线后，乙方砌体施工前必须复核清晰，每个工序完成后，甲方施工员负责检查验收，如发现施工错误，一切由乙方承担人工费及材料款并同时承担甲方罚款；16、混凝土浇筑必须通线拉平，剪力墙柱周边500mm必须用2米尺刮平，混凝土浇筑完毕后不得出现蜂窝、麻面现象。
工程履约承诺保证书
工程履约承诺保证书工程履约承诺保证书本公司郑重承诺，按照合同约定，确保对工程项目的履约，保证质量和进度的完成。
我们将严格按照下述内容执行，以确保客户满意和长期合作。
1. 履约目标本公司将以优质的工程质量和及时的工程进度为目标，确保按照合同约定的要求完成工程项目。
我们将本着诚信守约的原则，尽力实现客户的期望。
2. 质量保证本公司将确保工程项目按照相关法律法规和技术规范的要求进行施工，并提供符合质量标准的产品和服务。
为了质量的持续改进，我们将建立和执行严格的质量管理体系，监督工程质量的整个过程。
3. 进度保证本公司将按照合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并动态管理和调整进度，以确保项目按时完工。
我们将密切关注工程进度的变化，并及时采取措施，保证项目进度不受干扰。
4. 安全保障本公司将积极采取预防性安全措施，确保工程项目的安全施工。
我们将培训和管理所有项目参与者，提高他们的安全意识和技能。
我们将遵守所有与安全相关的法律法规，并承担相应的安全责任和风险。
5. 环境保护本公司将遵守所有与环境保护相关的法律法规，并采取预防性环境措施，确保工程项目的环境友好性。
我们将积极推动可持续发展理念，节约资源和减少环境污染。
我们将提供环保培训和技术指导，以增强所有项目参与者的环保意识。
6. 诚信经营本公司将本着诚信守约的原则，保持与客户的沟通和合作。
我们将遵守商业道德和行业规范，保护客户的合法权益。
我们将确保所有与工程项目相关的信息保密，并严格执行相关保密协议。
7. 服务保障本公司将为客户提供高效、周到的售后服务，及时解决工程项目运营中的问题和困难。
我们将尽力满足客户的需求，提供贴心、专业的服务，以建立长期稳定的合作关系。
本公司将始终本着诚信、质量、安全和环保的原则，全力以赴履行工程履约承诺。
我们衷心期待与客户携手合作，共同创造美好的。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
完整公司名称：联系人：E-ml：。
工程履约承诺书6篇
工程履约承诺书6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如讲话致辞、报告体会、合同协议、策划方案、职业规划、规章制度、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, report experiences, contract agreements, planning plans, career planning, rules and regulations, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程履约承诺书6篇下面是本店铺收集的工程履约承诺书6篇工程履约保证书怎么写，供大家阅读。
建筑工程的履约保证
建筑工程的履约保证保证书尊敬的建设单位：您好！根据双方签署的《建筑工程合同》，作为建筑承包商，我公司郑重保证按照合同约定，按时、按质、按量完成建筑工程，确保工程的安全可靠，保障您的权益。
一、工期保证我们将按照合同规定的工期完成工程，并严格按照工程进度计划履行提出的工程进度，确保工程按时竣工。
如发生不可抗力因素或其他合同变更事项影响工期，我们会立即与您协商解决，并延长工期或采取其他适当的补救措施。
二、质量保证我们将严格按照相关法律法规、国家标准和建筑工程质量验收规范要求执行工程质量管理，确保工程质量符合合同约定，并达到您的要求。
在施工过程中，我们将采用优质建筑材料，配备专业的施工队伍，确保施工工艺和质量控制。
如发现施工质量问题，我们将及时整改完善，确保工程质量不受影响。
三、安全保证我们将高度重视施工安全，按照相关法律法规和安全生产要求进行安全管理，保障工程施工过程中的安全。
我们将组织专门的安全监督人员，进行日常安全管理和监督，定期进行安全培训和应急救援演练，确保施工现场的人员和设备安全。
如发生安全事故或紧急情况，我们将立即采取应急措施，并及时上报您，共同解决问题。
四、合同费用保证我们承诺按照合同约定的价格支付相关费用，并及时向您提供相关的费用报告和实际支出明细，确保费用清晰透明，避免任何费用纠纷。
五、合同履行保证我们将严格按照合同约定执行各项条款和义务，确保履行合同的内容和要求。
双方有关权利和义务的变动，我们将及时与您进行沟通协商，并签署书面变更协议，确保合同各方的权益不受损害。
六、争议解决保证如发生合同履行中的争议，双方将本着友好合作的原则进行协商解决。
如无法达成一致意见，双方同意将争议提交至建设工程争议解决机构或仲裁机构进行裁决，接受裁决结果并及时履行。
七、其他保证本保证书仅涉及双方在建筑工程合同中所规定的履约保证事项，未涉及到的事项将按照合同约定履行。
我们将竭尽全力履行合同，确保建筑工程按照您的要求完成。
施工进度履约保证书
施工进度履约保证书尊敬的业主：我方承接贵方的工程项目，深知工程进度对整个项目的重要性。
为了确保工程按时完成，保证施工质量，现向我方发出施工进度履约保证书，承诺在施工过程中严格按照合同约定的工期完成工程。
以下是我方对施工进度的具体保证：一、施工组织及人员配备1. 我方将组建一支专业的施工队伍，并根据工程进度需要，合理安排施工人员，确保施工力量充足。
2. 施工前，我方将组织施工人员参加技术培训和安全教育，确保施工人员熟悉工程图纸、施工工艺和安全生产要求，提高施工效率和质量。
3. 我方将严格执行项目管理体系，加强对施工进度的监控和管理，确保工程按计划推进。
二、施工计划及进度保障1. 根据工程合同约定的工期，我方将制定详细的施工计划，并报贵方审批。
施工计划将明确各阶段的施工内容、工程量和完成时间。
2. 我方将严格按照施工计划组织施工，确保各阶段工程按时完成。
如因特殊情况导致工期延误，我方将及时与贵方沟通，制定相应的调整措施。
3. 我方将加强对施工进度的动态监控，定期向贵方报告工程进度，如有异常情况，立即采取措施予以解决。
三、施工质量及安全1. 我方将严格按照国家和行业的施工标准、规范和设计要求，确保施工质量。
施工过程中，我将加强对施工质量的监督检查，确保工程质量符合相关标准。
2. 施工过程中，我方将高度重视安全生产，严格执行安全生产规章制度，加强对施工现场的安全管理，确保施工安全无隐患。
3. 我方将积极配合贵方进行工程验收，确保工程质量达到预期目标。
四、违约责任1. 如我方未按合同约定完成工程，将按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2. 如我方因施工进度延误导致贵方遭受损失，将积极配合贵方进行损失评估，并承担相应的赔偿责任。
为确保工程进度和质量，我方将全力以赴，竭尽全力履行合同约定的各项义务。
希望贵方对我们的施工进度和质量给予监督和指导，共同推进工程的顺利完成。
此致敬礼！施工方：（盖章）日期：____年__月__日。
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）鉴于：甲乙双方为明确双方的权利义务，就乙方提供履约保函事宜，达成如下协议：一、履约保函的金额1. 乙方应向甲方提交一张履约保函，保函金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2. 履约保函的金额根据主合同的约定，按照乙方实际完成工程进度及质量情况，分阶段进行调整。
具体调整方式及金额，由甲乙双方在履约过程中协商确定。
二、履约保函的有效期1. 履约保函的有效期自保函开具之日起至主合同约定的工程竣工交付之日止。
2. 如乙方提前完成工程，经甲方确认后，履约保函的有效期提前终止。
3. 如乙方未按照主合同约定履行义务，甲方有权在履约保函有效期内向乙方发出书面通知，要求乙方在规定时间内改正违约行为。
如乙方未能在规定时间内改正，甲方有权凭履约保函向乙方追偿损失。
三、履约保函的开具与兑付1. 乙方应向甲方提交履约保函，履约保函由甲方认可的金融机构开具。
2. 甲方在收到履约保函后，应按照主合同的约定对乙方进行付款。
3. 如乙方按照主合同约定履行义务，甲方应在履约保函有效期内向乙方无条件兑付保函金额。
4. 如甲方在履约保函有效期内未能向乙方兑付保函金额，甲方应按照履约保函的约定向乙方支付逾期付款违约金。
四、履约保函的解除1. 在乙方按照主合同约定履行完毕义务，并经甲方确认后，甲方应向乙方发出书面通知，要求乙方在规定时间内办理履约保函的解除手续。
2. 乙方在收到甲方书面通知后，应在规定时间内将履约保函退还甲方。
如乙方未能在规定时间内办理履约保函的解除手续，甲方有权按照履约保函的约定向乙方追偿损失。
五、违约责任1. 如乙方未按照主合同约定履行义务，甲方有权按照本合同约定向乙方追偿损失。
2. 如甲方未按照本合同约定支付履约保函金额，甲方应按照履约保函的约定向乙方支付逾期付款违约金。
工程履约承诺保证书
工程履约承诺保证书
兹郑重承诺，本公司将严格遵守以下工程履约承诺保证书：
第一条：质量保证
本公司在工程项目中，严格按照相关法律法规和工程质量管理
要求进行操作和管理，保证工程质量达到国家和行业标准要求，确
保工程的可靠性、稳定性、安全性和可用性。
第二条：文明施工
本公司将秉持着文明施工的理念进行施工作业，保证工程地点
的环境问题得到充分保护，对施工区域进行严密控制，使工程建设
中光洁干净、整洁有序，并保证不对周边环境产生不良影响。
第三条：保障工期
本公司将严格遵守工期要求，按照施工合同的要求和周边环境
的实际情况，合理组织作业，确保工程建设的顺利进行和保质保量
的完成，保证工程按时交付使用。
第四条：安全保障
本公司要求全部参与工程建设的人员经过相关安全培训和考评，以保障作业人员的安全，保障工程的安全进行。
在工程施工期间，
履行好岗前、岗中、岗后安全管理，确保工程施工的整体安全性。
第五条：售后服务
本公司在工程建设完成后，将按照约定的时间提供售后服务，
对于因工程设计、施工质量等原因导致工程使用发生问题的，将提
供售后服务并解决相关问题，确保工程质量正常使用。
以上为本公司的工程履约承诺保证书，为确保工程建设的安全、高效、科学进行，在履约过程中，本公司将严格遵守各项承诺并认
真执行，如有不履行或不符合约定要求的情况，将承担相应的责任
和风险。
工程履约承诺保证书（通用3篇）
工程履约承诺保证书（通用3篇）工程履约承诺篇1致__________集团有限公司：我公司参加了贵公司组织的_________建设施工招标活动，并且于__________年___月___日与贵公司签订了编号为_____________的《建设工程》。
我公司已经完全了解该合同之内容并无任何异议，特此不可撤销地和无条件地做出如下承诺保证：1、我公司自愿向贵公司提供保证，以我公司的企业信誉、企业名下所有资产保证全面履行和完成合同项下的义务以及由签证变更和合同修改可能引起的需要我公司适时完成的工作。
2、如果我公司不按合同约定全面履行义务，我公司将按照合同约定和法律规定承担相应违约责任和赔偿责任，贵公司为维护合法权利而支付的费用亦由我公司承担。
3、在合同期间，我公司具备连续施工的资金能力。
若我公司出现资金问题而导致连续停工超过10天、或退场，除按照合同约定承担相应责任外，同意贵公司按已完合格工程量的70%向我公司结算支付工程款;对于不合格工程或部分不合格工程，我公司放弃向贵公司工程款支付请求，并且无条件清除已完不合格工程;我公司保证无条件退场，且退场费用我公司自行承担。
4、本保证所涉我公司变更名称、住所、章程、法定代表人、经营范围、企业性质，或合并、分立、被撤销或破产等均不影响本保证书效力，我公司仍将承担保证责任。
5、本保证书的任何修改或补充都须事先征得贵公司的书面同意。
6、贵公司给予我公司的任何融通、宽限，或者合同及其附件的任何修改补充，都不影响我公司在本保证书项下的义务。
7、本保证书中所言合同包括合同、合同文件、图纸、技术规范等。
8、本工程履约承诺保证书自我公司签署(盖章)之日生效。
保证人：公司名称(盖章)法定代表人签字：签署日期：____年__月__日附保证人信息名称：住所：法定代表人：营业执照号码：税务登记证号码：开户行及帐号：联系方式：工程履约承诺保证书篇2一、质量验收本工程已按《建设工程质量管理条例》第十六条规定进行了竣工验收条件具备、验收合格，并在建设工程质量监督站进行备案(江苏建设工程竣工验收备案清单附后)二、保修期限在保修期内，在正常使用条件下，土建工程及水、暖、电等设施发生质量问题按表1规定的范围和期限进行保修，并承担所需费用。
工程施工履约保证书范本
工程施工履约保证书
一、保证按天的合同工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整体
工程。
二、工程质量保证达到合格标准。
三、保证按照管理体系的要求配置项目经理、技术负责人、技术员、质检员、安全员、材料员、安全员，配备满足进度要求的施工机械，按照审定的施工组织设计组织施工。
四、保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
五、保证在规定时间内由施工方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和
其它各项承诺。
六、保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。
七、保证若出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无
法按期完工的，建设单位有权解除合同，并按验收合格的工程量的％款项结算，并追究违约责任和经济损失，承包人必须在日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确
保已建成工程完好，交付发包人，并在日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此
继续施工。
承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律
保全。
八、保证若岀现施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按
照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，必须改正，工程合同价款％以
上％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令其退出施工现场，中止施工合同，并赔偿因此造成的损失。
建设单位：
日期：年月日。
建筑工程施工履行保证书
建筑工程施工履行保证书
尊敬的项目业主：
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》的相关法律规定，我们作为承建方，在承接贵公司建筑工程项目的施工过程中，特发出本《建筑工程施工履行保证书》，以保证项目的顺利进行和施工的高质量完成。
一、本公司愿意承担合同承建工程项目的全部责任，并严格按照合同约定的工程进度和相关技术规范进行施工，确保工程质量达到合同约定的要求。
二、施工过程中，本公司将全面落实工程质量管理系统，并按照国家建筑工程监理规范进行施工监控和质量检查，确保所有施工过程合乎法律法规、建筑工程技术规范和质量标准。
三、本公司保证在施工现场按照规划和图纸进行施工，确保建筑工程的结构安全稳固、功能完善，并采取必要的安全措施保障施工人员和周边环境的安全。
四、本公司承诺配备具备相应资质和经验的工程管理人员，严格控制材料采购和施工进度，确保工程按时完工并达到预期的质量标准。
五、我们将积极与您保持沟通和配合，及时解决工程施工中遇到的问题和难题，确保项目顺利进行。
六、在施工期间，本公司将对现场施工进行定期巡查和质量抽查，
确保施工过程的合规性和施工质量的稳定性。
七、如履约过程中发生合同约定的违约行为，本公司将承担相应的
赔偿责任，并与您进行及时有效的协调，以妥善处理任何纠纷或争议。
以上内容即为本公司的《建筑工程施工履行保证书》，希望通过此
保证书能增强您对本公司的信任，确保我们能够达成互惠互利的合作
关系。
我们相信，在双方的共同努力下，贵公司的建筑工程项目将会
顺利推进，达到双方的期望目标。
再次感谢您对我们的信任和支持。
此致
敬礼
承建方代表签字：
日期：。
履约情况保证书
致：尊敬的甲方履约情况保证书尊敬的甲方：我方（以下简称“乙方”）在此向贵方保证，在合同履行过程中，将严格遵守合同条款，切实履行各项合同义务，确保合同的顺利完成。
为此，乙方特此作出以下承诺：一、合同履行及质量保证1. 乙方将严格按照合同约定的工期、工程质量标准、技术规范等要求，组织具备相应资质的施工队伍和专业技术人员，确保工程进度和质量。
2. 乙方在施工过程中，将严格遵守国家法律法规、行业标准和甲方单位的相关规定，确保施工安全，预防安全事故的发生。
3. 乙方承诺提供的工程材料、设备等均符合合同要求及国家相关标准，并对提供的产品质量负责。
如因产品质量问题导致工程损失，乙方愿意承担相应的赔偿责任。
4. 乙方将积极与甲方、设计方及监理方沟通，确保项目信息的及时传递，共同解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。
二、知识产权及保密1. 乙方保证施工过程中所使用的技术、工艺、方案等均不侵犯他人的知识产权。
如涉及第三方知识产权，乙方应承担相应法律责任。
2. 乙方承诺在合同履行过程中，对甲方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密，不得泄露给第三方。
如因乙方原因导致泄密，乙方愿意承担相应的法律责任。
三、履约能力及信誉保证1. 乙方具备良好的财务状况和信誉，具备履行合同的能力。
如乙方在合同履行过程中出现财务状况严重恶化、丧失信誉等影响合同履行的情况，乙方应立即通知甲方，并采取措施予以纠正。
2. 乙方如因不可抗力等因素导致无法履行或部分履行合同，应立即通知甲方，并采取措施减少损失。
如不可抗力因素持续存在，乙方有权与甲方协商终止或修改合同。
四、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
2. 双方在解决争议过程中，应遵守国家法律法规，维护双方合法权益，不得损害国家、社会公共利益。
五、其他1. 乙方应按照合同约定支付合同款项，如有逾期支付情况，应按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。
工程施工保证函范本(3篇)
第1篇甲方（以下称甲方）：________乙方（以下称乙方）：________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《________工程施工合同》（以下简称“合同”），为保障合同的顺利履行，乙方现向甲方作出如下保证：一、保证内容1. 乙方承诺严格按照合同约定的时间、质量、安全等要求，完成本工程的施工任务。
2. 乙方承诺在本工程竣工验收合格前，对施工现场进行必要的维护和保养，确保工程质量和安全。
3. 乙方承诺在合同约定的工程保修期内，对因乙方原因造成的工程质量问题，负责无偿进行维修、更换或返工。
4. 乙方承诺按照合同约定，按时足额支付工程款。
5. 乙方承诺遵守国家法律法规、行业规范及甲方的要求，确保工程质量和安全。
二、保证期限本保证函自签订之日起至合同约定的工程竣工验收合格之日止，以及保修期满后一年内。
三、违约责任1. 若乙方违反本保证函的任何条款，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的全部责任。
2. 若乙方未按时足额支付工程款，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按合同约定执行。
3. 若乙方在工程保修期内未履行保修义务，甲方有权要求乙方承担由此产生的全部责任。
4. 若乙方违反国家法律法规、行业规范及甲方的要求，造成工程质量和安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
四、其他约定1. 本保证函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本保证函未尽事宜，按照合同约定执行。
3. 本保证函自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________签订日期：____年__月__日第2篇[甲方公司名称]：我方[保证人名称]，以下简称“保证人”，现向贵公司[甲方公司名称]（以下简称“甲方”）出具本保证函，对[施工单位名称]（以下简称“施工单位”）在[工程名称]（以下简称“本工程”）施工过程中，按照合同约定履行合同义务及完成工程项目的质量、进度等方面作出如下保证：一、保证内容1. 保证人保证施工单位在本工程中，严格遵守国家有关法律法规、行业规范和合同约定，全面履行合同义务。
承包商履约委托保证合同样书6篇
承包商履约委托保证合同样书6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（委托人）：____________________地址：____________________________________联系方式：_____________________________乙方（保证人）：_____________________地址：____________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方与承包商签订的施工合同，为确保承包商的履约能力，甲方委托乙方提供履约保证服务，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
1. 乙方同意就甲方与承包商签订的施工合同中规定的工程承包事项，向甲方提供履约保证服务。
2. 乙方保证承包商按照施工合同的约定履行各项义务，包括但不限于工程质量、工程进度、工程安全等方面。
二、保证期限本合同的保证期限为自施工合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成工程移交之日止。
三、保证方式1. 乙方以连带责任保证方式，对承包商的履约行为向甲方承担保证责任。
2. 在保证期限内，如承包商未能按照施工合同约定履行其义务，乙方将在接到甲方书面索赔通知后XX日内，按照甲方要求承担相应的保证责任。
1. 本合同的保证金额为人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 甲方在本合同履行过程中，可根据实际情况调整保证金额，但应及时书面通知乙方并达成一致意见。
五、甲方义务1. 甲方应按时支付施工合同约定的款项。
2. 甲方应及时向乙方提供与施工合同履行相关的资料和信息。
3. 甲方有权对承包商的履约情况进行监督和检查。
六、乙方义务1. 乙方应全面了解施工合同的内容及承包商的履约情况。
2. 乙方应定期对承包商的履约情况进行评估和监控。
3. 乙方在接到甲方索赔通知后，应按照本合同约定承担相应的保证责任。
施工履约保证函范文(2篇)
施工履约保证函范文致：______________（业主/建设单位）根据贵单位与我方签订的施工合同（合同编号：______________），为确保合同的顺利履行，我方特出具本履约保证函。
一、保证事项1. 我方承诺将按照合同约定，按期、按质、按量完成施工任务；2. 我方承诺遵守国家法律法规和行业规范，保证施工安全，防止环境污染；3. 我方承诺在施工期间，维护施工现场及周边环境，减少对周围居民和单位的影响；4. 我方承诺在工程竣工后，及时进行工程结算和竣工验收，并配合贵单位做好工程移交工作。
二、保证金额我方同意向贵单位支付人民币______元整（￥______）作为履约保证金，以保证我方履行上述承诺。
三、保证期限本履约保证函的保证期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、违约责任若我方未能履行上述承诺，导致贵单位损失的，贵单位有权从我方支付的履约保证金中扣除相应的赔偿金。
五、其他条款1. 本履约保证函自我方签字（或盖章）之日起生效；2. 本履约保证函一式两份，贵单位和我方各执一份，具有同等法律效力；3. 本履约保证函未尽事宜，按照施工合同的约定执行。
特此保证！保证人（施工单位）：______________法定代表人（或授权代表）：______________签字（或盖章）：______________日期：______年______月______日施工履约保证函范文（二）致：[业主名称]根据贵方与[承包商名称]签订的[项目名称]施工合同（以下简称“主合同”），我方愿意为承包商提供履约保证，以确保承包商按照主合同的约定履行其义务。
现出具本履约保证函如下：一、保证金额我方保证金额为人民币[保证金额]元（大写：[保证金额大写]元整），用于保证承包商履行主合同项下的义务。
二、保证期限本履约保证函的保证期限自主合同生效之日起至主合同约定的工程竣工验收合格之日止。
三、保证责任1. 在保证期限内，如承包商未能按照主合同的约定履行其义务，导致贵方遭受损失的，贵方有权向我方提出索赔，要求我方支付不超过保证金额的款项，以弥补贵方的损失。
施工工程履约保证(3篇)
第1篇一、施工工程履约保证的概念施工工程履约保证是指承包人为确保其在工程建设过程中按合同约定履行义务，由第三方（担保人）向发包人提供的一种担保。
当承包人因自身原因未能履行合同义务时，担保人将承担相应的赔偿责任。
二、施工工程履约保证的形式1. 履约保证金：承包人将一定比例的合同金额作为保证金存入银行或交给担保人，以保障工程按期完成。
2. 履约担保书：由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或担保公司出具，承诺在承包人违约时，由担保人承担相应的赔偿责任。
3. 履约银行保函：由银行开具，保证在承包人违约时，银行将按保函规定承担赔偿责任。
4. 履约担保合同：担保人与发包人签订合同，承诺在承包人违约时，由担保人承担相应的赔偿责任。
三、施工工程履约保证的作用1. 保障发包人合法权益：履约保证可以确保工程按合同约定顺利实施，防止承包人违约给发包人造成经济损失。
2. 促进工程质量：承包人为确保履约保证的有效性，会加强工程质量的管理，提高工程品质。
3. 规范市场秩序：履约保证有助于规范工程建设市场，降低违约风险，维护市场公平竞争。
四、施工工程履约保证的实施要点1. 明确履约保证的形式：根据工程特点和风险程度，选择合适的履约保证形式。
2. 确定履约保证金额：根据合同金额和风险程度，合理确定履约保证金额。
3. 选择合适的担保人：担保人应具备较强的经济实力和良好的信誉，确保其能履行担保义务。
4. 明确履约保证期限：根据工程进度和合同约定，确定履约保证期限。
5. 建立履约保证制度：制定履约保证管理制度，明确履约保证的申请、审批、监督和退还等流程。
6. 加强履约保证管理：对履约保证进行定期检查，确保其有效性。
总之，施工工程履约保证是确保工程建设顺利进行的重要手段。
通过合理选择履约保证形式、明确履约保证金额、选择合适的担保人等，可以有效降低工程建设风险，保障各方合法权益。
第2篇一、履约保证的作用1. 保障工程质量和工期：履约保证是承包人对工程质量、工期和安全生产等方面的承诺，有利于提高承包人的责任心，确保工程项目的顺利进行。
工程施工履约保函(3篇)
第1篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]就[项目名称]（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同（以下简称“基础合同”），为维护基础合同的合法、有效执行，保障业主权益，现由[担保人名称]（以下简称“担保人”）向业主出具本工程施工履约保函。
一、担保范围本保函担保金额为人民币[大写]元整（小写：[金额]元），用于担保承包人在本工程实施过程中，严格按照基础合同约定，履行以下义务：1. 按时、按质、按量完成本工程的建设任务；2. 遵守国家有关法律法规和行业标准；3. 维护施工现场的安全、文明施工；4. 严格按照合同约定支付相关费用；5. 其他合同约定的义务。
二、担保期限本保函自[开立日期]起至[基础合同约定完工日期]止，最迟不超过[保函到期日]。
三、担保责任1. 在担保期限内，若承包人未能履行上述义务，导致业主遭受经济损失，担保人将无条件承担相应的赔偿责任；2. 担保人承担的赔偿责任最高不超过本保函担保金额；3. 担保人承担赔偿责任后，有权向承包人追偿。
四、担保条件1. 本保函不得转让、抵押或作为其他担保物的权利凭证；2. 未经业主同意，担保人不得免除或变更本保函的担保责任；3. 业主应在本保函到期前，向担保人提出解除担保的通知。
五、其他1. 本保函的出具和执行，适用中华人民共和国法律；2. 本保函一式两份，承包人和业主各执一份，具有同等法律效力。
担保人（盖章）：法定代表人（签字）：[日期]第2篇编号：[保函编号]致：[受益人名称]鉴于[承包人名称]（以下简称“承包人”）与[业主名称]（以下简称“业主”）于[签订日期]签订的[项目名称]施工承包合同（以下简称“合同”），合同编号为[合同编号]，根据合同约定，为确保承包人全面、按时、按质完成合同约定的工程内容，现向贵方出具本工程施工履约保函。
一、担保范围1. 本保函担保范围包括但不限于承包人在合同履行过程中，因以下原因导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误时，业主根据合同约定要求承包人承担的违约责任和赔偿损失：（1）承包人未按合同约定的时间、质量、数量完成工程内容；（2）承包人未按合同约定进行工程变更、停工、复工等事宜；（3）承包人违反合同约定，导致工程安全事故发生；（4）承包人违反合同约定，导致工程环境污染或生态破坏；（5）承包人违反合同约定，导致工程不符合设计要求或质量标准；（6）承包人违反合同约定，导致工程延期或成本超支；（7）其他因承包人违约导致业主遭受经济损失或合同约定工期延误的情况。
施工履约保证函范文
施工履约保证函范文尊敬的[甲方名称]：您好！咱们就像即将踏上一场充满挑战又超级有趣的冒险之旅的伙伴，我作为[施工方公司名称]，为了让您心里像吃了定心丸一样踏实，特给您送上这份施工履约保证函。
一、工程概况。
咱们要一起捣鼓的这个工程啊，就叫[工程名称]，它位于[工程地点]，就像一颗即将被精心雕琢的璞玉，等着我们去施展魔法。
这个工程大概是从[开工日期]开始动工，然后计划在[竣工日期]就大功告成，以崭新又完美的模样出现在大家面前。
二、履约保证内容。
# （一）人员与设备保证。
1. 人员。
我这边就像召集超级英雄一样，把各路厉害的施工人员都给找来了。
这些师傅们可都是在建筑江湖里闯荡多年，经验丰富得很呢！从技术高超的工程师，到心灵手巧的工人师傅，每一个都是经过精挑细选的。
而且，我保证在整个施工过程中，这些人员都会像忠诚的卫士一样坚守岗位，不会出现随便换人或者人手不足的情况，除非是遇到像外星人入侵（当然这是开玩笑啦）这种不可抗力的因素。
2. 设备。
施工设备那也是相当齐全，就像一个装备精良的战队。
各种大型机械、小型工具，我们都已经准备好了，而且都是经过严格检查和维护的，保证它们在施工的时候不会掉链子。
要是哪个设备出了小毛病，我们就像对待生病的小伙伴一样，立刻把它治好，绝不让它耽误工程的进度。
# （二）施工质量保证。
质量，那可是这个工程的灵魂啊！我们就像一群追求完美的艺术家，每一个施工环节都会小心翼翼、精雕细琢。
从基础的打桩到最后的装修收尾，每一道工序都严格按照国家规定的标准和咱们之前商量好的施工方案来进行。
我们会使用质量杠杠的建筑材料，就像给这个工程穿上了坚固又漂亮的铠甲。
要是在施工过程中发现有任何质量不符合要求的地方，我们会像犯错的小孩主动承认错误一样，立刻整改，直到您满意为止。
# （三）施工进度保证。
咱们定好的施工进度计划，那就是我们的行军路线图。
我们会像一群勇往直前的战士，按照这个计划一步一个脚印地向前推进工程。
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)
工程类履约保函承诺书完整范本(2024版)合同编号：_________一、合同主体甲方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。
乙方：（全称），地址：（地址），法定代表人：（法定代表人），联系方式：（联系方式）。
本合同所述的相关方包括但不限于：甲方、乙方、担保方及其他与本合同有关联的第三方。
二、合同前言鉴于甲方为（项目名称），乙方为（工程类履约保函承诺方），双方为了明确双方的权利与义务，确保工程的顺利进行，特订立本合同，以共同遵守。
三、定义与解释1. 工程类履约保函：指乙方为了保证甲方在合同约定的期限内完成工程，按照合同约定支付各项费用，向甲方提供的具有法律效力的担保工具。
2. 甲方：指承担工程建设的业主或项目负责人。
3. 乙方：指承担工程履约责任的施工方或担保方。
4. 工程：指本合同约定的施工项目，包括但不限于建筑、安装、装修、调试等工作。
5. 履约保函的有效期：自保函出具之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）按照合同约定，向乙方支付工程进度款和竣工结算款。
（2）按照合同约定，对乙方施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督和管理。
（3）在履约保函有效期内，对乙方的履约行为进行评估，如发现乙方有违约行为，有权按照合同约定追究乙方的责任。
2. 乙方的权利与义务：（1）按照合同约定，完成工程的施工任务，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。
（2）在履约保函有效期内，按照甲方的要求，提供履约保函所需的担保措施。
（3）如发生违约行为，愿意承担相应的违约责任，并按照甲方的要求进行赔偿。
五、履行条件1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 乙方在合同约定的期限内完成工程，并按照合同约定支付各项费用。
3. 甲方在履约保函有效期内对乙方的履约行为进行监督和管理，确保工程顺利进行。
4. 双方按照合同约定履行各自的权利与义务。
六、合同的生效和终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工履约保证书
一、保证按天的合同工期和招标文件或业主开工令的要求如期开工、竣工并移交整体
工程。
二、工程质量保证达到合格标准。
三、保证按照管理体系的要求配置项目经理、技术负责人、技术员、质检员、安全员、材料员、安全员，配备满足进度要求的施工机械，按照审定的施工组织设计组织施工。
四、保证用于本工程的主要材料、设备，不低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前经建设、监理、设计单位确认后使用。
五、保证在规定时间内由施工方法定代表人亲自签订合同以及及时进场施工，并认真履行合同和
其它各项承诺。
六、保证在规定的时间内按招标文件规定的方式、金额向招标人提交履约担保。
七、保证若出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无
法按期完工的，建设单位有权解除合同，并按验收合格的工程量的％款项结算，并追究违约责任和经济损失，承包人必须在日内无条件撤出施工现场，并采取保护措施，确
保已建成工程完好，交付发包人，并在日内移交全部施工资料，保证发包人可以据此
继续施工。
承包人行为导致发包人有经济损失的，发包人有权对承包人现场财产进行扣留和法律
保全。
八、保证若岀现施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按
照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，必须改正，工程合同价款％以
上％以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令其退出施工现场，中止施工合同，并赔偿因此造成的损失。
建设单位：
日期：年月日。