建设工程施工合同示范文本(标准版)

合集下载

建设工程施工合同示范文本通用版5篇

建设工程施工合同示范文本通用版5篇篇1甲方（发包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________乙方（承包方）：___________________________地址：___________________________法定代表人：___________________________联系方式：___________________________鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循诚实信用、公平公正的原则，经友好协商，达成如下建设工程施工合同：一、工程概况（一）工程名称：___________________________________________。

（二）工程地点：___________________________________________。

（三）工程规模：具体内容及范围详见施工图纸及工程量清单。

（四）工程期限：自合同签订之日起计算，总工期为______天。

二、承包方式及内容（一）承包方式：由乙方采取包工包料的方式承包本工程。

（二）承包内容：包括但不限于地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等。

具体内容详见施工图纸及工程量清单。

三、合同价款及支付方式（一）合同总价：人民币______元整（大写：______元整）。

该合同总价已包括乙方为完成本合同工程所需的所有费用。

（二）支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点及比例为：1. 基础工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；2. 主体结构完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；3. 装饰装修工程完成并经甲方验收合格后支付合同总价的______%；4. 工程竣工验收合格并结算完毕后支付至合同总价的______%；5. 剩余______%作为质保金，工程竣工验收一年后无质量问题一次性支付。

建设工程施工合同标准版

建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方（以下简称“业主”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方（以下简称“承包商”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
二、工程项目
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模与内容：
4. 工期：
5. 工程价款：
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额：
2. 工程价款支付方式：
1）首付款（百分比）：
2）中期进度款（百分比）： 3）竣工验收款（百分比）： 4）质保金（百分比）：
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求：
2. 相关验收标准：
3. 验收程序：
五、施工责任和义务
1. 承包商责任：
2. 业主责任：
3. 变更和延期：
六、保险责任
1. 工程保险：
2. 第三方责任险：
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任：
2. 争议解决：
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件：
2. 合同解除条件：
九、其他条款
1. 不可抗力：
2. 知识产权：
3. 通知方式：
4. 附件：（可附加图纸、工程方案、技术规范等）
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容，双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。

如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，依法向所在地人民法院提起诉讼。

甲方签字：乙方签字：
日期：日期：。

建设工程施工合同示范文本通用版7篇

建设工程施工合同示范文本通用版7篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本通用版合同编号：______________甲方：（委托方）__________ 乙方：（承揽方）__________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽下列建设工程，双方协商一致，达成如下合同：四、工程工期：自________年_____月_____日起，至________年_____月_____日止，共计________天。

六、支付方式：甲方按照工程进度分批支付工程款，具体支付详情见附表。

七、工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程标准，保证工程质量符合国家有关规定，承担工程质量保证责任。

八、施工安全：乙方负责工程施工过程中的安全管理工作，保障施工作业人员的人身安全。

九、工程保修：工程竣工后，乙方按照国家有关规定提供不less 于________年的质量保修期。

十、合同变更：合同一经签署，如需变更，必须经双方协商一致，并签署书面变更协议。

十一、违约责任：任何一方未履行合同约定的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担赔偿责任等。

十二、争议解决：因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。

十三、合同效力：本合同自双方签字、盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。

十四、附则：本合同的附件为合同的一部分，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：______________ 日期：______________附表：工程款支付详情序号工程进度工程款支付比例工程款支付金额1 20% __________%__________元以上合同经双方签字、盖章确认后生效。

特此合同立书，以备查阅。

以上内容为建设工程施工合同示范文本通用版，合同效力受法律保护，希望双方在合同履行过程中遵守协议，共同维护合同权益，确保工程顺利进行和完成。

建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇

建设工程施工合同GF--0201示范文本6篇篇1建设工程施工合同GF—XX版合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]资质证书号码：[甲方资质证书号码]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]资质证书号码：[乙方资质证书号码]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程勘察设计、施工的法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承担本项目的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况及承包范围工程名称：[工程名称]。

工程地点：[工程地点]。

承包范围：[承包范围详细描述]。

工程规模：[工程规模描述]。

开工日期：XXXX年XX 月XX日。

竣工日期：XXXX年XX月XX日。

合同工期日历天数：[日历天数]。

工程质量标准：合格。

工程质量目标及承诺质量等级：[具体等级]。

其他相关要求：[其他具体事项]。

第二条合同工期与进度要求本工程必须严格按照合同工期要求进行施工，乙方必须编制合理科学的施工进度计划，并严格执行。

如因乙方原因造成工期延误，每延误一天罚款人民币[金额]元整。

若因甲方原因造成工期延误，应顺延工期。

进度款支付时间节点需明确约定。

如遇到不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。

第三条合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：[金额汉字大写]（小写：￥[金额小写]）。

本合同价款采用固定总价合同方式确定。

工程款支付方式约定如下：[支付方式描述]，支付节点根据工程进度合理确定。

若实际结算价超过固定总价时，须经甲乙双方共同确认后进行支付结算。

此外约定履约保证金数额和支付方式以及支付时间节点等条款。

具体支付细节需明确约定。

第四条工程质量和检验标准乙方必须严格按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准施工。

建设工程施工合同示范文本(精选27篇)

建设工程施工合同示范文本（精选27篇）篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。

四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。

具体细节见附件《工程量清单》。

二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。

具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。

2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。

如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。

具体金额及支付方式见合同附件。

四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。

建设工程施工合同示范文本5篇

建设工程施工合同示范文本5篇第1篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）为了明确甲乙双方在建设工程项目中的权利和义务，双方经友好协商，就下列建设工程施工合同事宜达成如下约定：一、项目基本情况1.1 项目名称：（填写项目名称）1.2 项目地点：（填写项目详细地址）1.3 建设内容：（简要描述建设内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程造价：（填写工程总造价）1.6 工程周期：（填写工程工期）二、工程范围2.1 本合同项下的工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围）三、施工标准3.1 乙方应按照国家相关规定、土木建筑技术标准及甲方要求，确保工程质量符合相关标准。

3.2 若工程质量不符合相关标准，乙方应承担相应责任并承担修复费用。

四、工程价格及支付方式4.1 工程总价：（填写工程总价）4.2 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款项。

4.3 工程款项支付期限：（具体列出各阶段付款时间）五、工程管理5.1 工程管理：乙方应负责工程进度管理、质量管理和安全管理。

5.2 工程进度：乙方应按照工程计划，保证工程进度按时完成。

六、工程延期和罚款6.1 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应罚款。

6.2 工程延期原因包括但不限于：自然灾害、政府限制、劳动力不足等。

七、工程保修7.1 工程竣工后，乙方应提供指定保修期，对工程进行免费保修。

7.2 保修期为：（填写保修期限）7.3 保修范围：保修范围包括工程质量问题和施工问题，但不包括外部人为原因造成的损坏。

八、合同变更8.1 任何一方需变更合同内容，应经双方协商一致，并签署书面变更协议。

8.2 变更协议应确认变更内容、变更原因、变更时间等。

九、合同解除9.1 若因不可抗力因素导致工程无法继续施工，乙方应提前通知甲方，并经双方协商解除合同。

9.2 若乙方违约，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

十、争议解决本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同范本(示范文本)

建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。

1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。

二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。

三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。

3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。

如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。

四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。

五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。

工程竣工后，甲方有权组织验收。

如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。

六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。

保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。

6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。

6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。

七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。

违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。

7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。

如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。

八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。

建设工程施工合同书(示范文本)5篇

建设工程施工合同书（示范文本）5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、合同工期1. 承包方式：根据甲方要求，乙方采用包工包料方式进行施工。

2. 开工日期：本工程定于______年______月______日开工。

3. 竣工日期：本工程定于______年______月______日竣工。

4. 合同工期顺延：因不可抗力因素导致工程延误，经甲方确认后工期相应顺延。

三、工程质量标准及保修期1. 工程标准：本工程按照国家和地方现行的有关施工规范和质量验收标准执行。

2. 保修期限：工程竣工验收后，乙方负责保修一年。

保修期间出现的质量问题，乙方负责免费维修。

四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：大写____________元整，小写￥______元（具体造价根据工程实际结算）。

2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款。

工程竣工验收合格后，支付至总造价的______%，剩余______%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。

五、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的水电资源及施工场地。

2. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。

3. 甲方应按照合同约定支付工程款。

六、乙方责任1. 乙方负责施工范围内的全部工程内容，严格执行施工规范、安全操作规程等技术要求和标准，确保工程质量。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。

2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。

第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。

2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。

第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。

2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。

第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。

2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。

第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。

2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。

第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。

2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。

第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。

2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。

第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。

2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。

建设工程施工合同范本(示范文本)8篇

建设工程施工合同范本（示范文本）8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________工程内容：包括土建、安装等施工图纸所示全部内容。

二、工期要求开工日期：______年______月______日（具体以甲方书面开工令为准）。

竣工日期：______年______月______日。

总日历天数_____天。

如遇不可抗拒的原因造成的停工或调整工程量的，则相应顺延工期。

三、质量标准与验收依据工程质量标准：符合国家现行规范验收标准。

验收依据：施工图纸及设计变更通知单、国家颁发的施工规范和质量检验评定标准等。

四、合同价款及支付方式合同总价款为人民币大写：____________________（小写：￥_________）。

合同价格除合同注明包干费的内容外均包含以下内容：（根据实际确定内容填写）。

最终结算以审计部门审计结果为准。

篇2甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：包括（但不限于）基础工程、主体结构、装饰装修、水电安装等。

4. 工程规模：建筑面积____________平方米。

建设工程施工合同(示范文本)7篇

建设工程施工合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程施工合同是建筑施工过程中重要的一环，它规定了建设工程双方的权利义务、施工内容和标准、工程进度、质量要求、支付方式等具体细节，是保障双方利益的重要依据。

以下是一份关于建设工程施工合同的示范文本，仅供参考：建设工程施工合同甲方（甲方名称）：_______________ （以下简称甲方）法定代表人（或委托代理人）：_______联系地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担建设工程施工任务，达成如下合同：一、建设工程基本情况：项目名称、工程地点、规模、内容等。

二、工程造价：甲乙双方共同商定工程总造价为________元，其中甲方预付__________元，余款工程完工后一次性支付给乙方。

三、工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度计划，保证在规定期限内按时完工，如有延误需提前通知甲方并补偿相应费用。

四、工程质量：乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证工程质量符合规范要求，如发现质量问题应及时更正。

五、变更和索赔：如工程过程中发生设计变更或不可抗力事件，应及时书面通知并商议解决方案，如影响工程造价或工期，应重新商定合同条款。

六、安全和保险：乙方应制定施工安全计划，并购买相关保险，确保施工过程中安全无事故发生，如有事故需及时通知甲方并协助处理。

七、支付方式：工程进度款根据实际施工进度进行支付，最终结算款在工程完工后一次性支付给乙方。

八、违约责任：任何一方不履行合同约定，均应承担相应的违约责任，包括赔偿损失等。

九、争议解决：本合同履行过程中如有争议应友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构解决。

十、其他约定：双方协商一致的其他事项。

十一、本合同自双方签章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日终止。

甲方（盖章）：______________ 日期：__________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

建设工程施工合同示范文本

建设工程施工合同示范文本第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]甲方：（全称），以下简称“甲方”地址：[甲方详细地址]代表人：[甲方代表人姓名]联系方式：[甲方联系电话]乙方：（全称），以下简称“乙方”地址：[乙方详细地址]代表人：[乙方代表人姓名]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本施工合同，共同完成工程项目。

第一条工程概况1.1 工程名称：[工程项目的名称]1.2 工程地点：[工程项目的地点]1.3 工程规模：[工程项目的规模]1.4 工程内容：[工程项目的具体内容]1.5 工程总投资：[工程项目的总投资]第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为：[具体金额]元人民币（大写：[金额的大写形式]），以下简称“合同总价”。

2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成施工任务。

第三条合同工期3.1 合同约定的工期为：[具体工期，如“X个月”或“X年”]，自开工之日起算。

3.2 乙方应按照约定的工期完成施工任务。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。

4.2 工程质量的验收标准和方法按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。

4.3 工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任。

第五条付款方式及进度5.1 甲方按照工程进度和质量情况，分期支付乙方工程款。

具体付款方式和进度详见附件一。

5.2 乙方完成工程后，甲方支付尾款。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期付款的方式支付违约金。

6.2 甲方未按照约定付款的，应承担相应的违约责任。

第七条争议解决7.1 本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同示范文本7篇

建设工程施工合同示范文本7篇第1篇示例：建设工程施工合同一、甲方（委托方）：身份证号码：地址：联系电话：营业执照号码：鉴于甲方拟开展某项建设工程项目，为此需要委托乙方承揽相关施工工作，双方经友好协商一致，达成以下合同条款：第一条工程名称：本合同所涉及的建设工程项目名称为：________________________（以下简称“工程项目”）。

第二条项目概况：第三条施工费用及支付方式：1、本工程项目的总施工费用为人民币____________元。

2、乙方应于签订本合同生效后的第___日向甲方支付总施工费用的____%作为定金，剩余款项应在工程竣工验收合格后的第___日内结清。

第四条施工质量：1、乙方应严格按照甲方的要求和相关规范要求进行施工，确保项目质量符合国家标准。

2、若施工过程中出现因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。

第五条安全保障：1、乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全性。

2、如发生施工安全事故，乙方应承担相应的责任，并及时进行处理和赔偿。

1、乙方应严格按照工程进度表进行施工，确保工程项目按时完工。

2、若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此而遭受的损失。

第七条竣工验收：2、如经验收未达到要求，乙方应负责对工程项目进行改正和整改，直至验收合格为止。

第八条违约责任：1、若一方未履行合同约定的义务，构成违约的，应当承担相应的违约责任。

2、如因不可抗力等原因造成合同不能履行，双方可协商解除合同，并根据实际情况进行赔偿。

第九条合同变更：在履行合同过程中，若需要对合同内容进行变更，双方应共同协商一致，并签订书面变更协议。

第十条争议解决：本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国的相关法律法规。

如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。

第十一条其他事项：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格之日止。

甲方（委托方）：乙方（承揽方）：签字：签字：第2篇示例：建设工程施工合同示范文本甲方（委托方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国建设工程施工合同法》相关规定，甲、乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，经友好协商，就下列工程的建设合同达成如下协议：一、项目名称：（在此处填写项目名称）二、工程地点：（在此处填写工程具体地址）三、工程内容和范围：本工程的具体内容和范围详见工程图纸、设计说明和招标文件。

建设工程施工合同范本(共10篇)

建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本（一）: 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么？第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书建设工程施工合同范本（二）: 《建设工程施工合同（示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任（1）由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延；设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本（三）: 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,不属于设计变更范围的是A．更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B．改变工程质量等级要求C．增减合同中约定的工作量D．改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本（四）: 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程，建筑面积18000平方米。

建设工程施工合同示范文本6篇

建设工程施工合同示范文本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，经双方协商一致，特签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称：____________________。

2. 工程地点：____________________。

3. 工程内容：____________________。

4. 工程规模：____________________。

二、工期1. 工程开工日期：____年__月__日。

2. 工程竣工日期：____年__月__日。

三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。

2. 付款方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付细节如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方再支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工资料和验收申请。

甲方在收到申请后______天内组织验收。

如甲方未按时组织验收，则视为工程验收合格。

3. 工程质量不符合设计要求或国家规范、标准的部分，乙方应按要求修改或返工，并由乙方承担费用。

如因甲方原因造成的修改或返工费用由甲方承担。

五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全设施完善、设备齐全。

如发生安全事故，乙方应承担相应责任及发生的费用。

如因甲方原因导致的事故责任及费用由甲方承担。

2. 乙方应按照文明施工要求进行施工，确保施工现场整洁有序。

施工期间产生的废弃物应及时清理，防止环境污染。

建设工程施工合同范本(示范文本)6篇

建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。

五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。

2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。

六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。

七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。

2. 工程款支付方式：______________________________________。

3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。

八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。

2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。

九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。