(建设工程)建设工程项目管理委托合同
建设工程全权委托合同范本
建设工程全权委托合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方因业务发展需要，拟委托乙方负责建设工程项目的全权管理，乙方同意接受甲方的委托并提供相应的服务。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条委托事项1.1 甲方委托乙方负责建设工程项目的全权管理，包括但不限于项目策划、设计、施工、监理、验收等全过程管理。
1.2 乙方应根据甲方的要求和国家相关法律法规，提供专业的建设工程管理服务。
第二条委托范围2.1 乙方的委托范围具体包括：（1）项目前期的策划和可行性研究；（2）设计阶段的协调和监督；（3）施工阶段的现场管理、质量控制、进度控制、成本控制；（4）监理阶段的监理服务；（5）项目竣工验收和交付使用；（6）甲方委托的其他相关事宜。
第三条委托期限3.1 本合同的委托期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
3.2 如因项目需要，经双方协商一致，可以延长委托期限。
第四条费用及支付方式4.1 乙方提供服务的费用为人民币（大写）______________________元（￥___________）。
4.2 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后____日内支付总费用的____%作为预付款；（2）项目完成至____%时支付总费用的____%；（3）项目竣工验收合格后支付剩余费用。
4.3 乙方应提供相应的发票。
第五条甲方的权利和义务5.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和指导。
5.2 甲方应按照合同约定支付费用，并提供必要的协助和支持。
第六条乙方的权利和义务6.1 乙方有权按照合同约定收取费用。
6.2 乙方应保证提供的服务符合甲方的要求和国家相关法律法规的规定。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。
2024年建设工程委托管理合同
2024年建设工程委托管理合同合同编号：2024-XXXX建设工程委托管理合同本建设工程委托管理合同（以下简称“本合同”）由以下双方共同缔结：甲方（委托方）：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：单位名称：单位地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对以下项目进行建设工程的承建及管理，甲乙双方本着合作共赢的原则，经友好协商，就委托管理事宜达成如下协议：第一条建设项目概况1.1 建设项目名称：1.2 建设项目位置：1.3 建设规模与内容：1.4 建设工期：1.5 建设预算：第二条委托内容2.1 甲方委托乙方对建设项目进行全面的承建及管理，包括但不限于设计、施工、物资采购、质量检测、进度控制、安全管理等工作。
2.2 乙方应根据甲方的要求，对建设项目进行有效的组织与协调，确保项目质量、进度、安全等目标的实现。
第三条委托费用3.1 乙方为完成委托事项应享有的费用为RMB（人民币）（大写）。
3.2 甲方应按照双方协商一致的进度向乙方支付委托费用。
3.3 委托费用的支付方式及时间由甲方与乙方另行协商确定。
第四条合同签订和履行4.1 本合同自双方按照法定程序签字盖章之日起生效，至建设项目竣工验收并付款完毕之日终止。
4.2 合同终止后，双方应按照约定完成结算工作。
4.3 双方同意，在签订本合同后，不得擅自解除合同，解除合同需经过书面协商并取得双方一致同意。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照合同约定的时间和质量要求完成委托事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权解除合同。
5.2 如甲方未按照合同约定的时间和方式支付委托费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权解除合同。
5.3 双方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的经济损失。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院进行解决。
第七条其他事项7.1 本合同的修改、补充或解除，应经双方共同协商达成书面协议，并由双方授权代表签字生效。
建设工程项目管理委托合同3篇
建设工程项目管理委托合同3篇篇1建设工程项目管理委托合同一、合同双方委托方（甲方）：单位名称：联系地址：法定代表人/负责人：联系电话：受托方（乙方）：单位名称：联系地址：法定代表人/负责人：联系电话：二、合同背景委托方拟进行某项建设工程项目，为确保项目顺利实施及最终成功，特委托受托方进行项目管理。
双方经友好协商，达成如下合同：三、项目管理职责1. 受托方应对项目的整体规划、组织、实施和监督负责，确保项目按时、按质、按量完成。
2. 受托方应根据项目特点，制定详细的项目管理计划，并报委托方审批。
3. 受托方应组织制定项目实施计划、进度计划、质量控制计划和安全生产计划，并按计划监督实施。
4. 受托方应对项目的投资、招标、设计、施工、验收等各个阶段进行全程跟踪和监督，及时发现问题并提出解决方案。
5. 受托方应及时向委托方汇报项目的实施情况，包括进展情况、问题反映、需协调解决的事项等。
6. 受托方应确保项目经费使用合规、合理，节约成本，控制投资风险。
7. 受托方应协助委托方做好项目验收、移交工作，并提供必要的技术支持和培训。
四、费用支付1. 委托方应按照合同约定的支付方式及时支付项目管理费用。
2. 项目管理费用包括：受托方工作人员的薪酬、差旅费、材料费、办公费等支出。
3. 受托方应认真负责、高效执行合同约定的各项工作，并保证提供的服务质量。
4. 如因受托方原因导致项目延期、费用增加等，应承担相应责任。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的商业秘密、技术资料等进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 合同终止后，双方应切实保护对方的商业秘密，不得擅自使用或泄露。
六、合同变更1. 本合同经双方协商一致，可进行书面变更，变更后需签署补充协议。
2. 未经双方书面同意，不得擅自变更合同内容。
七、合同解除1. 本合同如因不可抗力事件或其他不可抗力因素导致无法继续履行，双方可协商解除合同，解除合同后应互不承担责任。
2024年建设工程委托管理合同
2024年建设工程委托管理合同甲方：[甲方名称、地址、联系方式]乙方：[乙方名称、地址、联系方式]鉴于：1. 甲方拥有进行建设工程的需求并希望委托乙方进行工程管理；2. 乙方具备相关的工程管理经验和能力；3. 双方在平等自愿的基础上达成以下合同。
一、委托内容1.1 甲方委托乙方进行下述工程的管理：[列举具体的建设工程项目，包括工程名称、地点、规模、进度要求等]1.2 甲方将提供工程所需的相关资料、图纸、技术要求等，以便乙方顺利进行工程管理。
二、乙方的义务2.1 乙方应按照甲方的要求，制定详尽的工程管理计划，并在工程实施过程中进行全程跟踪和管理。
2.2 乙方应配备专业的工程管理人员，确保工程的安全、质量和进度均符合约定标准。
2.3 乙方负责工程进度的控制，及时向甲方汇报工程的进展情况，并遇到重大问题时及时与甲方沟通协商解决。
2.4 乙方应对工程所需的材料、设备的采购进行统筹安排，并确保其质量和供货时间的可靠性。
2.5 乙方应按照相关法律法规的要求，制定并落实安全生产措施，确保工程施工过程中的安全。
三、甲方的义务3.1 甲方应向乙方提供与工程有关的必要资料、图纸、技术要求等，并提供必要的协助与支持。
3.2 甲方应按照合同约定的支付方式及时支付相应的费用。
四、费用支付4.1 工程费用由甲方按照以下方式支付给乙方：[具体描述支付方式、支付时间和金额等细节]4.2 如甲方未按时支付费用的，逾期支付金额应按照约定的日利率计算，乙方有权暂停工程进展并要求甲方支付逾期费用。
五、合同期限5.1 本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
5.2 如因不可抗力等特殊情况需要延长工期，双方应及时协商并签订书面补充协议。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿因其违约行为给对方造成的损失。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设项目管理服务合同5篇
工程建设项目管理服务合同5篇篇1工程建设项目管理服务合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟在（建设地点）进行（工程项目名称）的建设工程，为了明确双方在工程建设项目管理服务过程中的权利和义务，甲乙双方经友好协商，特订立本合同。
一、项目概况甲方委托乙方对建设项目进行工程管理服务，具体包括但不限于设计管理、施工管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等工作。
二、服务内容1. 设计管理：负责与设计单位协调，审核设计文件，提出修改意见，确保设计方案符合项目要求。
2. 施工管理：参与制定施工方案，监督施工进度，协调解决施工过程中的问题。
3. 质量管理：建立工程质量管理体系，确保工程质量符合相关标准和要求。
4. 安全管理：制定安全生产方案，负责施工现场安全管理，预防事故的发生。
5. 进度管理：制定工程进度计划，监督施工进度，协调解决影响进度的问题。
6. 成本管理：制定工程预算，控制工程成本，协调处理变更造成的费用变动。
三、服务费用1. 甲方应按约定支付乙方的服务费，具体金额为（具体金额）。
2. 服务费分期付款，款项支付时间及方式双方另行协商确定。
四、服务期限本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
如有延期或提前完成的情况，双方应协商调整服务期限。
五、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商业秘密、技术资料以及其他相关信息，均应保密，不得向第三方泄露。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的，应承担相应的违约责任，并补偿对方因此造成的损失。
2. 凡因不可抗力或其他不可预见的原因导致履行本合同的任何一方无法完全或部分履行合同的，应免除责任。
七、法律适用本合同相关事项如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，应提交有管辖权的人民法院裁决。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上即为《工程建设项目管理服务合同》的具体内容，希最甲乙双方能够按照合同约定的条款履行各自的责任，并共同努力完成建设工程，确保项目质量和工期的顺利完成。
工程项目代建委托合同5篇
工程项目代建委托合同5篇篇1甲方（委托方）：________________乙方（代建方）：________________根据有关法律法规，为确保工程项目的顺利进行，甲方委托乙方进行工程项目的代建管理，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程项目概况工程项目名称：________________工程项目地点：________________工程项目规模：________________二、委托代建事项1. 工程项目前期策划与规划；2. 工程项目设计管理；3. 工程项目施工管理；4. 工程项目质量控制与安全管理；5. 工程项目竣工验收及交付使用。
三、代建期限本工程代建期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、代建费用及支付方式1. 代建费用：甲方按照工程总造价的百分比向乙方支付代建费用，具体比例根据工程实际情况双方协商确定。
2. 支付方式：代建费用按工程进度分期支付，具体支付节点及金额双方另行约定。
五、双方职责与义务（一）甲方职责与义务：1. 按时足额支付代建费用；2. 提供工程建设所需资料；3. 参与工程重大决策；4. 监督工程进度、质量与安全管理。
（二）乙方职责与义务：1. 按照合同约定履行代建职责；2. 制定工程实施计划并报甲方批准；3. 负责工程项目的现场管理；4. 监督施工单位履行合同义务；5. 定期向甲方报告工程进度、质量与安全管理情况。
六、合同变更与解除1. 合同签订后，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。
如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面补充协议。
2. 因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。
3. 若因乙方原因导致工程严重延误或存在重大质量问题，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应违约责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 若甲方未按合同约定支付代建费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定履行代建职责，导致工程严重延误或存在重大质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程项目管理委托合同范文
建设工程项目管理委托合同范文合同编号：___________委托方（甲方）：_________________单位：_______________________受托方（乙方）：_________________单位：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下合同：第一条项目背景1.1 甲方拟施工的项目名称为：___________________（以下简称“项目”）。
1.2 项目位置：____________________（包括详细地址）。
1.3 项目规模：_______________（包括项目的建筑面积、层数、建设工期等）。
1.4 项目的委托范围：________________（明确乙方需要完成的工作内容）。
第二条委托内容2.1 乙方应按照甲方提供的项目要求和施工设计文件，全面负责项目的施工管理工作，并保证工程质量达到甲方的要求。
2.2 乙方应编制符合国家法律法规和有关规定的施工组织设计、安全技术措施、质量管理措施等相关文件，并提交给甲方审核。
2.3 乙方应组织相关专业技术人员编制施工方案、施工进度计划等，并提交给甲方审核。
2.4 乙方应按照甲方要求进行施工现场的管理，保证施工过程中的安全、进度和质量，并及时向甲方报告和解决施工过程中出现的问题。
第三条委托期限3.1 本合同的履行期限为___________（具体的日期），自合同签订之日起算。
3.2 如因不可抗力等原因，导致甲、乙双方无法履行合同的，应及时互相通知，并协商解决。
第四条委托费用和支付方式4.1 甲方应向乙方支付的委托费用为人民币___________（大写）。
4.2 乙方应在项目完工后向甲方开具正式的发票，并提供相关的费用明细。
4.3 甲方应在收到乙方发票后的___________日内，通过银行转账的方式将委托费用支付给乙方。
项目委托管理协议范本(八篇)
项目委托管理协议范本委托方（甲方）：受托方（乙方）：甲方委托乙方实施项目。
在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方友好协商达成以下协议：一、甲乙双方的权利和义务：1.甲方为乙方提供完成项目所必要的条件和资料。
2.未经双方协商一致，均不得无故变更合同条款。
3.甲方不得委托乙方从事违法的委托事项。
4.乙方在甲方指导意见下，负责委托项目的具体实施。
并严格按照甲方的要求完成项目其他各方面工作。
5.乙方应按照合同约定方式和标准，交付项目实验成果。
二、相关酬劳及给予方式：双方约定本项目合格完成后，甲方转让百分之三十的公司股权给乙方，自项目完成后个月之内完成股权交割登记。
三、违约责任：如果因一方原因导致项目不能按期完成，则由其承担相应违约责任，如有约定违约金应按照约定进行赔偿。
四、合同纠纷的解决方式：合同履行中如果发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
如果双方不能协商解决，则由进行仲裁或向法院提起诉讼。
如对项目完成质量发生争议，应由双方共同约定的鉴定机构进行鉴定。
五、其它：1.本合同自签订之日起生效，合同履行期间，双方均不得随意变更或解除合同。
2.如有未尽事宜，双方本着诚实信用、公平友好的原则共同协商，以书面形式做出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力。
本合同壹式份甲方执_____份，乙方执_____份，从正式签订之日起生效。
委托方：受托方：日期：____ 日期：_____项目委托管理协议范本（二）委托方：_____ 法定代表人：_____住所：受托方：（身份证号码：_____）住址：委托方委托受托方实施_____项目。
在合法、平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经双方充分协商一致，就双方合意达成条款如下：一、受托事项：委托受托方实施项目，委托期限为____年____月____日至____年____月____日。
二、委托方责任：1.提供受托方完成项目所必要的条件和环境。
建设工程项目委托代建管理合同
建设工程项目委托代建管理合同本合同由委托方（甲方）与代建方（乙方）共同签订，旨在管理建设工程项目的委托代建事宜。
在双方的友好协商下，达成如下约定：第一条：委托事项甲方委托乙方进行建设工程项目的代建管理事项，包括但不限于：1.进行项目可行性研究和投资估算，协助甲方编制项目建设方案；2.筹措项目建设所需资金，进行经济分析和风险评估；3.筹措建设项目所需的建筑材料和设备，管理工程建设进度与质量；4.管理工程建设设计，提出设计建议；5.协助甲方进行项目验收工作，协调处理质量、技术、安全等相关问题；6.完成工程竣工验收，并领取有关工程手续，进行竣工结算。
以上事项均由乙方进行代建管理。
第二条：合同期限本合同期限为（XX）年。
第三条：费用及支付方式1.委托代建所需费用，由甲方按月支付；2.建设投资预算的编制，按照受托代建服务费的5%进行支付；3.若乙方需要协助甲方处理其他建设项目所涉及问题，双方需协商另行支付。
第四条：保密条款1.双方承诺在合作过程中所涉及的所有信息均为保密信息，双方不得泄露；2.双方不得以公开方式披露项目信息，不得在未经授权的情况下使用他方的保密信息。
第五条：附件及变更本合同所附定的文字、图纸、资料等为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
如有变更，应由甲乙双方书面协商，并在签字盖章后生效。
第六条：不可抗力双方合作过程中，如遇不可抗力因素导致无法完成代建任务，双方应友好协商，互相理解配合，协商解决方案。
第七条：争议解决双方因本合同的履行发生争议，应友好协商解决，如协商不成，任意一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条：本合同的生效与终止1.本合同自双方盖章之日起生效；2.本合同到期时，双方在协商一致的情况下可续签；3.本合同中途解除，应由甲乙双方书面协商解决。
第九条：联络方式1.委托方联系人及地址：XXXX；2.代建方联系人及地址：XXXX。
总结本合同是一份委托代建管理合同，规范了甲方与乙方间建设工程项目的合作方式、费用、保密条款、变更、不可抗力、争议解决、生效与终止等方面的内容。
建设工程项目管理委托合同
建设工程项目管理委托合同建设工程项目管理委托合同5篇建设工程项目管理委托合同1工程项目名称：______委托人：__________学院管理人：__________咨询有限公司签定地点：______签订日期：____年____月____日委托人______学院与项目管理人______有限公司经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托管理人管理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：______工程地点：______工程规模：建筑面积8，000平方米总投资：1，256万元人民币二、项目管理服务内容：1、前期管理：①办理建设工程规划许可证；②负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；③配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务；④协助学校进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合学校要求；⑤协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察；⑥项目的其他前期管理工作；2、全过程项目协调①编制项目管理的工作内容和控制方法；②负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；③负责协调投资监理工程监理之间的工作；④其他项目管理工作。
3、合同管理①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查；②负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；③负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使；④负责合同纠纷的处理；⑤负责与本项目有关的合同管理工作。
4、后期管理：①负责组织工程竣工验收②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；③负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理；④负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作；⑤负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；⑥负责工程项目使用说明书的编制；⑦负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交；⑧其他有关的后期管理工作。
委托建设合同详细版（5篇）
委托建设合同详细版甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________一、背景本合同甲方拥有相应的土地使用权和建设资金，为了实现特定目标和经营需求，委托乙方进行建设项目的开发、设计、施工和交付，双方达成如下协议。
二、合同目的1. 建设项目：__________（项目名称）2. 建设规模：__________（规模）3. 建设地点：__________（地点）4. 建设内容：a. 建设设计：包括初步设计和施工图设计；b. 施工工程：按照设计图纸和相关规范进行施工；c. 竣工验收：完成建设工程的验收和交付。
三、合同条款1. 总包价款乙方应按照本合同约定的工程量、工程价格和变更单价等确定的金额，承担建设项目的全部经济责任。
总包价款为__________（金额）。
2. 工期乙方应按照与甲方约定的工期完成建设项目，具体工期为__________，包括设计、施工、验收和交付等环节。
如遇不可抗力因素，双方须协商后延长工期。
3. 建设设计a. 乙方应在甲方指定的时间内完成初步设计和施工图设计，并按照甲方的要求进行修改和完善。
b. 设计图纸和设计方案必须符合国家相关法律法规、规范和标准的要求，保证建设项目的安全性、稳定性和可持续性。
4. 施工工程a. 乙方应按照设计图纸和相关规范进行施工，确保施工质量和工程安全。
b. 乙方负责组织施工人员、材料和设备，并按照项目进度和工期安排施工工作。
c. 施工期间，乙方应保证周边环境的安全和清洁，并采取必要措施防止施工对周边环境和居民的影响。
5. 竣工验收a. 在建设工程完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
b. 甲方有权对建设工程进行验收，包括质量、设计是否符合要求等方面的检查。
c. 如发现建设工程存在缺陷或不符合要求的问题，乙方应承担相应的修复和改进责任。
6. 保修期a. 建设工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应提供一定的保修期，保修期为__________（天数）。
建设公司工程委托代理合同(6篇)
建设公司工程委托代理合同（6篇）建设公司工程委托代理合同（精选6篇）建设公司工程委托代理合同篇1委托方：________下称甲方;受托方：________下称乙方因建设的需要，根据市领导批示精神，甲方委托乙方作为工程的代理建设单位。
为进一步明确工程代建内容及其权益、责任和义务，双方本着互相协作、紧密配合的原则，根据国家有关法律、法规的规定以及本工程具体情况，经双方协商一致，订立本合同以共同遵守。
一、工程概况1、工程建设单位：2、工程地点：3、工程名称：4、工程质量等级：合格。
5、工程建设方式：委托代建。
二、委托的范围与内容1、甲方授权乙方作为本项目建设的代理业主，履行甲方的权利和义务。
2、甲方职责：①、负责控制本项目的资金运作。
②、甲方负责该项目完成前期的各项报建手续，及所需表格及报批文件的签字盖章，负责现有施工红线范围内的征地拆迁工作，负责提供该工程配套设施的使用功能要求及筹措本项目建设资金，保证本项目所需的资金及时到位。
③、确保设计文件及时交付乙方。
3、乙方职责：①、负责本项目建设的组织实施(从工程招标、工程建设管理到工程竣工验收、结算、移交等各项工作)。
②、负责本项目的施工质量和安全监督管理。
4、本项目合同会签程序需由甲、乙双方会签，并由甲方送财政备案。
三、代建工程项目的范围与内容1、本合同的工程项目范围以设计的工程施工设计文件。
2、本合同项下不包括以下内容：(1)本工程土地征用、租用、青苗树木赔偿、施工场地内的其它房屋构筑物、各部门(含代管)以外的各种管线、障碍物的迁改和清除。
上述事项应由甲方负责在乙方开工前办妥。
(2)引至工地的临时给水、电力电源线，确保本工程如期顺利进行。
(3)施工设计文件以外的工作内容等。
四、质量等级本合同项下代建工程质量必须达到水利部颁发的《水利水电工程施工质量检验与评定标准》(以下简称验标)合格工程等级。
五、合同价款及变更约定1、甲、乙双方共同商定：本合同项下代建工程价款采取“包工包料”的承包方式。
委托建设管理合同8篇
委托建设管理合同8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、演讲致辞、条据文书、策划方案、合同协议、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as summary reports, speeches, policy documents, planning plans, contract agreements, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, other sample essays, and so on. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!委托建设管理合同8篇确保各自利益的最佳方式就是静心写好一份有价值的合同，我们在写合同的时候，一定要认真分析自己的诉求和权益，本店铺今天就为您带来了委托建设管理合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
工程项目委托管理合同范本5篇
工程项目委托管理合同范本5篇建设单位：项目管理单位：第一章基本情况第一条合同主体情况：甲方(委托方)：地址：负责人：传真：乙方(受托方)：地址：法定代表人：传真：第二条项目概况：项目名称：项目地点：项目建设内容、规模、范围：详施工图纸内容项目建设期：计划建设期为，即年月日至年月日。
预计总投资：人民币万元。
甲方为本项目的建设单位，乙方为一家具有大型建设项目全过程管理经验的专业工程项目管理咨询企业。
甲方委托乙方按照国家和北京市政府有关规定及本合同约定提供本项目从项目立项批复的前期准备工作开始直至完成全部建安和市政工程竣工并具备交付使用条件为止的全部建设工程项目管理工作，乙方对其提供的管理工作承担全部法律责任。
甲乙双方经友好协商，订立如下合同，以资共同信守。
第二章委托管理工作范围乙方在本合同项下的具体工作范围为：见本合同第三条至第十九条内容。
第三条项目功能策划与论证工作乙方应协助甲方进行本项目使用功能的论证与策划，编写功能需求报告及项目运行的初步方案，用以指导编制项目建议书与设计方案招标工作。
根据设计方案深化优化及可行性研究批复情况，组织并配合甲方编制项目运行正式方案及实施组织设计，指导初步设计及施工图设计工作。
第四条办理工程建设的有关手续1、本项目相关土地审批手续的办理由甲方负责，乙方协助甲方完成与土地相关各项手续的办理，并最终取得国有土地使用权证。
2、乙方负责办理本项目所有需政府行政主管部门审批的各项建设手续，上述手续包括但不限于办理该项目的规划意见书、可行性研究批复、规划设计方案审定、初步设计概算审批、计划转正、建设工程规划许可证、建安工程施工许可证、消防、人防、环保、绿化、交通、节水等专项审批，及市政配套方案(包括雨污水、供水、供电、热力、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保)的咨询与审批、工程施工许可证及验收接用手续等。
乙方应保证上述手续符合法律法规和政策要求，如乙方在办理手续过程中需要甲方支持，甲方应予以协助，如发生相关的咨询及审批费用由甲方支付。
建设工程项目委托代管合同6篇
建设工程项目委托代管合同6篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（代管方）：_____________________鉴于甲方需将其所拥有的建设工程项目委托给乙方代为管理，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：_____________________。
2. 项目地点：_____________________。
3. 项目内容：_____________________。
包括但不限于土建、机电安装、装饰装修等工程内容。
二、委托代管事项1. 甲方委托乙方进行本建设工程项目的全面管理，包括但不限于进度控制、质量管理、安全管理等。
乙方接受委托并承诺在合同约定范围内全面履行项目管理职责。
2. 乙方应组建项目管理团队，配备合格的项目管理人员，确保项目顺利进行。
三、代管期限及目标1. 代管期限：自合同签订之日起至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
2. 项目目标：确保工程按期完工，保证工程质量和安全，控制工程成本，维护甲方权益。
四、双方职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）提供项目的相关文件和资料；（2）协助乙方办理相关手续；（3）按照合同约定支付代管费用。
2. 乙方职责与义务：（1）按照合同约定履行项目管理职责；（2）制定项目管理计划，确保项目按计划进行；（3）定期向甲方报告项目进展情况；（4）确保项目质量和安全；（5）控制工程成本，防止浪费和损失；（6）维护甲方权益，避免合同争议和纠纷。
五、代管费用及支付方式1. 代管费用：根据项目的规模、复杂程度和代管工作的实际情况，经双方协商确定代管费用为人民币______元（大写：_____________________）。
该费用包括项目管理人员的工资、差旅费、通讯费等各项费用。
2. 支付方式：甲方应按约定支付代管费用。
具体支付方式和时间如下：_____________________。
六、保密条款及违约责任1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
建设工程项目委托代管合同5篇
建设工程项目委托代管合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系电话：【甲方联系电话】乙方（受托代管方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系电话：【乙方联系电话】鉴于甲方拟进行某建设工程项目，现委托乙方作为该项目的管理方，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、委托事项和工作范围甲方委托乙方代管以下事项：【具体事项描述，包括但不限于项目规划、施工、验收等】。
乙方同意接受委托并按照本合同约定履行代管职责。
乙方应明确其工作范围，确保项目的顺利进行。
二、代管期限和费用支付方式本次代管期限为【起始日期至结束日期】。
代管费用计算方式为：【费用计算方式描述】，支付时间为【支付时间安排】。
双方应明确代管期限和费用支付方式，确保合同执行的顺利。
三、甲乙双方的权利义务（一）甲方的权利和义务：1. 保证项目合法合规，提供真实、完整的项目资料。
2. 及时支付代管费用。
3. 尊重乙方的专业意见和管理决策，不得无故干涉乙方的正常工作。
4. 承担项目相关风险及损失。
（二）乙方的权利和义务：1. 按照合同约定履行代管职责，保证项目的顺利进行。
对项目现场管理建立高效有序的运作机制，确保工程质量和进度。
2. 定期向甲方报告项目进展情况，及时沟通并处理相关问题。
对甲方提出的合理要求和建议，应当积极回应并妥善处理。
3. 对涉及项目的商业秘密和机密信息予以保密。
未经甲方同意，不得擅自泄露或向第三方提供相关信息。
如发现乙方泄露信息或违反保密义务，甲方有权追究其法律责任。
若因乙方泄露信息导致甲方损失时，乙方应承担相应的赔偿责任。
四、违约责任和争议解决方式（一）违约责任：双方应严格遵守本合同的各项约定若一方违反合同约定应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失（二）争议解决方式：若双方在合同履行过程中发生争议应首先通过友好协商解决；协商不成的任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。
建设工程项目管理委托合同(2024版)
建设工程项目管理委托合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同定义和术语解释第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任2.2 乙方资质与责任2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程内容及范围3.3 工程质量与安全标准第四章：项目管理服务内容4.1 项目管理服务范围4.2 项目管理服务标准4.3 项目管理服务流程第五章：合同价款与支付方式5.1 项目管理服务费用5.2 费用支付方式5.3 费用调整机制第六章：工程进度与验收6.1 工程进度计划6.2 工程进度监控6.3 工程验收标准第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量缺陷处理7.3 质量保修期限第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 安全事故预防与处理8.3 环境保护措施第九章：合同变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十章：违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约赔偿范围10.3 违约责任的承担方式第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用与管辖第十二章：合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同终止后的权利义务第十三章：其他约定13.1 保密条款13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章：签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理中的职责、权利和义务，确保工程顺利实施。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目管理服务。
1.3 合同定义和术语解释合同中使用的专业术语和定义，详见附件一《术语解释》。
第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任甲方应具备相应的资质，并承担支付管理服务费用、提供必要信息等责任。
建设工程委托管理合同(精选13篇)
建设工程委托管理合同(精选13篇)建设工程委托管理合同1第一章合同双方1.1委托方：________（以下简称“甲方”）________电话：________传真：________1.2受托方：________________电话：________传真：________1.3甲方是公安部直属综合性研究所，是国内警用装备最大的科研生产基地，并为全国公安及社会公共安全防范部门提供器材与技术服务。
乙方是具有建设项目全过程管理能力的工程咨询企业。
甲方拟在自第二章委托管理工作范围及内容2.1项目的功能策划及论证甲方委托乙方配合进行项目的功能策划与论证，在甲方进行的工作的基础上，从项目整体规划分期开发的原则出发，并准备有关资料申领项目的规划意见书，必要时，申请调整项目的控制性详规条件，并办理所需手续。
2.2项目建筑设计方案的招标（征集）甲方委托乙方以经甲方批准的功能需求报告为依据，进行项目整体建筑设计方案的招标或征集，侧重于一期开发项目建筑设计方案的需求协助甲方选定其中优秀的方案，并在深化与完善方案设计的基础上完成方案的专家论证和政府审批，进而协助甲方与中标（中选）的设计方签订工程设计承包合同。
2.3办理开发建设的政府手续甲方委托乙方于该项目开发前期及工程建设期间，在各项工作现状的基础上，负责或配合甲方继续进行政府规定的立项、规划、土地、建设、市政公用、街道和其它政府主管部门的各项手续，组织协调有关工作。
上述手续于工作包括但不限于项目建议书与可行性研究报告的编制与报批，办理建设经济适用住房所需手续，建设用地规划许可证、国有土地使用证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋产权及租赁许可证、组织建设用地的评估并协调签订国有土地使用合同；组织消防、人防、园林、交通及节水的报批；办理市政各口（包括雨污水、供水、供电、天然气、电信、道路、绿化、环卫环保）方案的咨询与审批，办理市政工程规划许可证、施工许可证及验收接用手续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程项目管理委托合同
工程项目名称：WTO研究中心楼和外籍教师招待所
委托人：上海XXXX）学院
管理人：上海XXXXX^询有限公司
签定地点： ____ （省、市、区、县）签订日期： __ 年—月—日
建设工程委托项目管理服务合同
委托人上海对外贸易学院与项目管理人上海建科建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托管理人管理的工程（以
下简称本工程”概况如下：工程名称：WTO研究中心楼和外籍教师招待所工程地点：古北路620号工程规模：建筑面积8，000平方米二、项目管理服务内容：1、前期管理：① 办理建设工程规划许可证；② 负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证；③配合学校做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务；④
协助学校进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合学校要求；⑤
协助学校对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察；⑥项目
的其他前期管理工作；2、全过程项目协调① 编制项目管理的工作内容和控制方法；② 负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的收集整理和分析工作；③ 负责协调投资监理工程监理之间的工作；④ 其他项目管理工作。
3、合同管理①负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审
查；② 负责合同之条款费用和付款方式的初步审核；③ 负责所有合同履行合
同相关义务和权利的行使；④ 负责合同纠纷的处理；⑤ 负责与本项目有关的合同管理工作。
4、后期管理：①负责组织工程竣工验收②负责检查、督促工程监理单位对竣工图、竣工资料及时审核；③ 负责各配套专业部门、职
能部门和物业使用部门验收手续的办理；④ 负责本工程项目的竣工决算事宜并配合做好项目审计工作；⑤ 负责项目文档、影像等资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交；⑥ 负责工程项目使用说明书的编制；⑦ 负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交；⑧ 其他有关的后期管
理工作。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1、项目管理建议书（投标书）；
2、本合同标准条件；
3、本合同专用条件；
4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、管理人向委托人承诺，按照本合同的规定，
承担本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。
未经委托人书面许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。
五、委托人向管理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。
六、项目管理费用1、计算依据① 根据财政部《基础建设财务管理若干规定》和
____________________________________________________________________ （省、
市、区、县）财政局《___ （省、市、区、县）地方国有建设单位若干财务问题补充规定》等有关规定；② 借鉴_____ （省、市、区、县）财政局的浦财城（2001）11号文《___ （省、市、区、县）政府投资项目代理建设单位管理费计取标准的
若干规定》，计算本项目的管理费。
2、建安投资额及管理费费率3、支付方式①
合同签订后七天内预付管理费20%;② 管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算；
③ 支付时间：按月支付；④ 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：（报酬二附加工作日数* 200元/人日）。
七、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，由工程所在地人民法院管辖。
本合同自 ___ 年—月—日开始实施，至___ 年—月—日完成。
本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。
委托人：（签章）委托人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于年__月—日。