电力建筑工程合同价款的确定与调整
内蒙古电网建设工程清单计价模式下的合同价款调整
内蒙古电网建设工程清单计价模式下的合同价款调整摘要2006版《火力发电工程建设预算编制与计算标准》及定额体系的出台，需要重新编制内蒙古地区300MW火力发电机组建筑工程估算指标体系，为今后新体系下的造价预测奠定了基础。
关键词内蒙古电网工程；清单计价；价款调整依据《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）、《电力建设工程量清单计价规范》变电工程（DL/T5369-2005）及《电力建设工程量清单计价规范》送电线路工程（DL/T5269-2006）的要求，内蒙古电网工程属于全部使用国有资金投资的项目，因而招标人必须进行公开招标并且采用工程量清单计价，招标文件中的计价原则和有关合同价款的约定也必须在施工分包合同中有实质性的响应。
1 合同价款调整的原则及依据1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）、《电力建设工程量清单计价规范》变电工程（DL/T5369-2005）及《电力建设工程量清单计价规范》送电线路工程（DL/T5269-2006）有关工程价款调整的规定。
2）施工招标文件中约定的施工招标范围、投标报价的原则和方式和物资采购方式等条款。
3）施工招标文件中约定的有关合同价款调整的条款。
2 合同价款调整的约定1）以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定调整合同价款（GB 50500-2008-4.7.1）。
2）分部分项工程量清单中的工程量依据施工图纸（含设计变更）及《电力建设工程量清单计价规范》变电工程（DL/T5369-2005）和《电力建设工程量清单计价规范》送电线路工程（DL/T5269-2006）中规定的工程量计算规则计算。
3）若施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目综合单价，综合单价采用投标报价时的计价原则。
在建工程合同及工程价款调
在建工程合同及工程价款调任何工程合同都应包含几个基本部分：甲方（发包方）、乙方（承包方）的基本信息；工程项目的详细描述；合同总金额；工期要求；付款方式与时间；违约责任等。
这些是构成合同框架的基础，也是保障双方权益的法律依据。
我们重点探讨在建工程价款调整的问题。
在建工程由于其特殊性，原材料价格波动、设计变更、工程量的增减等情况较为常见，因此合同中应明确约定价款调整的条件、程序和计算方法。
以某在建工程合同范本为例，价款调整通常包括以下几个方面：1. 材料价格调整：合同应注明主要建材的名称、品牌、规格型号以及单价。
若市场价格发生变动，根据合同约定的调价公式进行相应调整。
例如，钢材价格上涨5%，则合同总价相应增加。
2. 变更订单管理：因设计变更或客户需求变化导致的工程量增减，应通过变更订单的形式确认。
变更订单需详细列出变更内容、影响成本及完成时间等，并经双方确认签字后生效。
3. 索赔与补偿：在施工过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期或损坏，应根据合同中的索赔条款进行处理。
这包括工期延误的补偿标准、损坏修复的责任分配等。
4. 结算方式：合同应明确结算的具体流程，包括中期付款、竣工付款及最终结算的比例和时间节点。
每次付款前，乙方需提交相应的进度报告和费用清单供甲方审核。
5. 争议解决：合同中应预设争议解决机制，如协商不成时可采取仲裁或诉讼等方式解决。
当然，每个项目都有其独特性，因此在建工程合同的价款调整条款需要根据实际情况灵活设定。
在签订合同时，甲乙双方都应充分考虑可能出现的风险，并在合同中予以明确，以便在执行过程中有据可依，减少不必要的纠纷。
工程合同价格确定
工程合同价格确定我们需要明确的是，工程合同价格的确定应当基于公平、合理的原则。
这意味着合同价格应当反映市场行情、材料成本、人工费用以及企业的管理费用等因素。
在制定合同价格时，甲乙双方应当进行充分的沟通和协商，确保价格的公正性。
我们来看一个具体的工程合同价格确定范本：工程合同价格确定条款第一条合同价格的确定1.1 本合同项下的工程总价为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
1.2 上述合同价格包括但不限于以下内容：- 材料费用- 人工费用- 管理费用- 利润- 税金- 风险费用第二条价格调整机制2.1 如遇国家政策调整、市场行情显著变化等不可抗力因素，导致原定合同价格无法执行，甲乙双方应及时协商调整合同价格。
2.2 价格调整应基于充分的证据和合理的计算方法，确保调整后的价格仍然符合市场实际情况。
第三条支付方式3.1 甲方应按照合同约定的支付条件和时间节点向乙方支付工程款项。
3.2 付款方式可以采取分期付款、进度付款或其他双方协商一致的方式。
第四条违约责任4.1 如甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付迟延付款的违约金。
4.2 如乙方未按约定完成工程质量或工程进度，应按照合同约定承担相应的违约责任。
第五条争议解决5.1 双方因合同价格发生争议时，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成时，可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项6.1 本合同价格条款如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
6.2 补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表人签字：_________________ 代表人签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日以上范本仅供参考，实际工程合同价格的确定应根据具体项目的复杂程度、规模大小、施工难度等因素进行细化和调整。
电力建设工程量清单计价规范
2013年版电力建设工程量清单计价规范新增内容一、条文部分1.工程成本承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台版机器管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。
2.单价合同发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
3.总价合同发承包双方约定以施工图纸及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
4.工程量偏差承包人按照合同工程的图纸实施，按照本标准规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单列出的工程量之间的量差。
5.提前竣工（赶工）费承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用。
6.误期赔偿费承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期大于合同工期，承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。
7.缺陷责任期指构成已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。
8.单价项目工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸和本标准规定的工程量计算规则进行计算，与招标工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
9.总价项目工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在本标准中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘以费率）计算的项目。
二、工程量清单计价规定4.2 发包人采购材料招标人采购的材料称为甲供材料。
投标人投标时，甲供材料价格应计入相应项目的综合单价中，投标人中标签约后，发包人应按照合同约定扣回甲供材料价款，不予以支付（P8）。
三、合同价款调整(P17)变化部分1.新增投标人价格浮动率；1）招标工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%；2）非招标工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值/施工图预算）×100%；2.清单量不变条件下，新增“项目特征”变更。
电力建设工程量清单计价规范2013 规范调整
2013年版电力建设工程量清单计价规范新增内容一、条文部分1.工程成本承包人为实施合同工程并达到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗或使用的人工、材料、施工机械台版机器管理等方面发生的费用和按规定缴纳的规费和税金。
2.单价合同发承包双方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
3.总价合同发承包双方约定以施工图纸及其预算和有关条件进行合同价款计算、调整和确定的建设工程施工合同。
4.工程量偏差承包人按照合同工程的图纸实施，按照本标准规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量与相应的招标工程量清单列出的工程量之间的量差。
5.提前竣工（赶工）费承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用。
6.误期赔偿费承包人未按照合同工程的计划进度施工，导致实际工期大于合同工期，承包人应向发包人赔偿损失发生的费用。
7.缺陷责任期指构成已交付使用的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。
8.单价项目工程量清单中以单价计价的项目，即根据合同工程图纸和本标准规定的工程量计算规则进行计算，与招标工程量清单相应综合单价进行价款计算的项目。
9.总价项目工程量清单中以总价计价的项目，即此类项目在本标准中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘以费率）计算的项目。
二、工程量清单计价规定4.2 发包人采购材料招标人采购的材料称为甲供材料。
投标人投标时，甲供材料价格应计入相应项目的综合单价中，投标人中标签约后，发包人应按照合同约定扣回甲供材料价款，不予以支付（P8）。
三、合同价款调整(P17)变化部分1.新增投标人价格浮动率；1）招标工程：承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%；2）非招标工程：承包人报价浮动率L=（1-报价值/施工图预算）×100%；2.清单量不变条件下，新增“项目特征”变更。
工程合同价位调整
工程合同价位调整---工程合同价位调整协议甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：_______________。
由于市场价格波动和原材料成本上升，经双方协商一致，决定对原合同中的工程价款进行调整。
现就有关工程合同价位调整事宜达成如下协议：一、调整原则1. 工程合同价位的调整应基于公平、公正的原则进行，确保双方利益不受损害。
2. 调整后的工程合同价位应反映市场实际情况，符合国家有关法律法规的规定。
3. 价位调整应以书面形式确认，作为原合同不可分割的一部分。
二、调整内容1. 根据最新的市场价格指数，对原合同中的人工费用、材料费用等进行调整。
2. 对于因工程量变更导致的直接费用变化，按照实际发生的工程量进行调整。
3. 间接费用如管理费、利润等，根据直接费用的调整比例相应调整。
三、调整方法1. 双方应根据合同约定的调价公式或者市场价格信息确定新的合同价位。
2. 若合同中未约定调价公式，可参照行业标准或当地建设主管部门发布的价格信息进行调整。
3. 双方应共同核实调整后的费用，并在调整协议中明确列出各项费用的调整情况。
四、生效时间本价位调整协议自双方签字盖章之日起生效。
五、其他事项1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议与原合同有冲突的地方，以本协议为准。
4. 本协议的签订、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表人签字：_____________ 代表人签字：_____________日期：____年__月__日日期：____年__月__日---。
调整施工合同金额
调整施工合同金额在建筑市场中，施工合同是规范工程建设各方行为的重要法律文件。
合同金额作为施工合同的核心内容之一，通常在签订合同时确定，并在合同执行过程中保持不变。
然而，由于各种原因，合同金额有时需要进行调整。
本文将从以下几个方面阐述调整施工合同金额的原因、程序及注意事项。
一、调整施工合同金额的原因1. 工程变更：在工程建设过程中，由于设计变更、业主需求变更等原因，可能导致合同金额的调整。
例如，原合同约定的人工费、材料费等因变更而发生变化，需要对合同金额进行调整以确保工程顺利实施。
2. 市场波动：建筑材料、设备价格、人工费用等受市场供求关系、政策调整等因素影响，可能导致合同履行期间发生较大波动。
为了保证合同双方的利益，合同金额需要进行相应调整。
3. 不可抗力：如自然灾害、社会事件等不可抗力因素，可能导致工程进度延误、成本增加等，进而影响合同金额的调整。
4. 工程量增减：由于工程实际施工过程中，工程量的增减可能导致合同金额的调整。
如施工过程中发现地质条件变化、设计缺陷等，导致工程量发生变化。
5. 合同约定：部分施工合同中约定了合同金额调整的条件和范围，如物价上涨、政策调整等，根据合同约定进行调整。
二、调整施工合同金额的程序1. 提出调整申请：合同金额调整的一方应向另一方提出书面的调整申请，说明调整的原因、依据和调整后的金额。
2. 协商沟通：双方就调整申请进行协商，就调整金额、调整方式等达成一致意见。
3. 签订补充协议：双方就调整事项达成一致后，签订补充协议，明确调整后的合同金额及相关条款。
4. 报批手续：根据工程管理的需要，合同金额调整事项可能需要报请相关主管部门审批。
5. 执行调整：在完成上述程序后，双方按照调整后的合同金额继续履行合同义务。
三、调整施工合同金额的注意事项1. 合同约定：在签订施工合同时，明确合同金额调整的条件、范围和程序，避免后期因合同约定不明确而产生纠纷。
2. 证据收集：在合同履行过程中，双方应妥善保存与合同金额调整相关的证据，如变更通知、市场价格波动证明等。
电网施工合同金额
电网施工合同金额是指在电网施工合同中约定的双方权利和义务的金额。
在签订电网施工合同之前，双方需要对合同金额进行详细的讨论和协商，以确保合同的公平性和合理性。
本文将详细介绍电网施工合同金额的相关内容。
一、电网施工合同金额的构成电网施工合同金额通常包括以下几个方面：1. 工程总价：工程总价是指完成整个电网施工项目所需的所有费用总和。
工程总价通常包括工程设计费、设备采购费、施工费、材料费、运输费、安装费、调试费、验收费、保修费等。
2. 预付款：预付款是指合同签订后，发包方按照合同约定向承包方支付的一定比例的合同金额。
预付款的支付比例和时间应在合同中明确规定。
3. 进度付款：进度付款是指在电网施工过程中，根据完成的工程量按照合同约定向承包方支付的金额。
进度付款的比例和时间应在合同中明确规定。
4. 尾款：尾款是指在电网施工项目完成后，发包方按照合同约定向承包方支付的剩余合同金额。
尾款的支付时间和条件应在合同中明确规定。
二、电网施工合同金额的确定电网施工合同金额的确定需要考虑以下几个因素：1. 工程规模和难度：工程规模和难度越大，需要的设备和人力投入越多，相应的合同金额也会增加。
2. 工程材料和设备价格：工程所需材料和设备的价格波动会对合同金额产生影响。
如果材料和设备价格波动较大，合同金额可能需要进行相应的调整。
3. 施工周期：施工周期越长，承包方的人力成本和设备租赁成本也会相应增加，从而增加合同金额。
4. 工程质量要求：工程质量要求越高，需要的施工技术和材料要求也会相应提高，从而增加合同金额。
5. 合同条款：合同条款中的特殊要求或者附加条件可能会对合同金额产生影响。
例如，合同中规定的额外工作或者变更工程可能会增加合同金额。
三、电网施工合同金额的调整在电网施工过程中，可能会出现一些特殊情况，导致合同金额需要进行调整。
合同金额的调整通常需要双方协商一致，并在合同中明确规定。
以下是一些可能导致合同金额调整的情况：1. 工程变更：如果发包方要求对工程进行变更，导致工程规模、工程量或者工程内容发生变化，合同金额可能需要进行相应的调整。
建设工程合同金额调整
建设工程合同金额调整【合同名称】：XX项目建筑工程施工合同【合同编号】：______________【甲方（业主）】：______________【乙方（承包商）】：______________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了上述建筑工程施工合同，现因工程实际施工过程中出现以下情况，经双方协商一致，决定对原合同金额进行调整：一、调整原因：1. 设计变更：由于甲方需求变更/规划调整/现场条件限制等因素，导致工程设计发生变更，增加了（或减少了）部分工程量。
2. 材料价格波动：受市场供需关系影响，部分建筑材料价格上涨（或下跌），超出了合同约定的风险范围。
3. 工程量增减：在实际施工过程中，因地质条件、施工技术等因素，部分工程量有所增减。
二、调整内容：1. 根据设计变更，增加（或减少）的工程量为_________，相应的合同金额调整为_________元。
2. 材料价格波动导致合同金额增加（或减少）_________元。
3. 工程量增减导致合同金额增加（或减少）_________元。
三、调整后的合同总金额为：原合同金额：_________元调整增加（或减少）金额：_________元调整后合同金额：_________元四、其他约定：1. 本次合同金额调整经甲乙双方确认后，作为原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
2. 若本次调整涉及工期变化，甲乙双方应根据实际情况协商确定新的工期，并签订书面补充协议。
3. 对于本次合同金额调整产生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、本调整协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：____年____月____日。
电力造价员培训教学课件：第八章 (二)合同价款调整
3）按总价（或系数）计算的措施项目费，除安全文明施工费外，按 照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素。
二、工程变更类合同价款调整事项
二、工程变更类合同价款调整事项
（三）工程量清单缺项 1．清单缺项漏项的责任
招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性 由招标人负责。 2．合同价款的调整方法 （1）分部分项工程费的调整。
（2）措施项目费的调整。
二、工程变更类合同价款调整事项
（四）工程量偏差 1．工程量偏差的概念 工程量偏差是指承包人根据发包人提供的图纸（包括由承包人提供
4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管 理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、 计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总 价，报发包人确认后调整。
二、工程变更类合同价款调整事项
（一）工程变更 3．工程变更的价款调整方法 （2）措施项目费的调整。工程变更引起措施项目发生变化的，承包人 提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认。拟实 施的方案经发、承包双方确认后执行。并应按照下列规定调整措施项目 费：
文件中明示增加赶工费用。 （2）提前竣工奖励。在合同中约定提前竣工的奖励条款，明确每日历天应奖
励额度。约定提前竣工奖励的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期， 承包人有权向发包人提出并得到提前竣工天数和合同约定的每日历天应奖励额度 的乘积计算的提前竣工奖励。一般来说，双方还应当在合同中约定提前竣工奖励 的最高限额（如合同价款的5%）。
电力造价员培训教学课件：第八章 (三)合同价款结算
二、竣工结算
3. 支付竣工结算款
发包人签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书 列明的金额向承包人支付结算款。
发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后7天内不予核实， 不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为认可；发包人应在收到支付 申请7天后的14天内向承包人支付结算款。
发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支 付，并有权获得延迟支付的利息。发包人在竣工结算支付证书签发后或 者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请7天后的56天内仍未支付的， 除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向 人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优 先受偿。
发包人未按照规定的程序支付进度款的，承包人可催告发包人支付， 并有权获得延迟支付的利息；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的， 承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的 费用和（或）延误的工期，向承包人支付合理利润，并承担违约责任。
一、预付款及期中支付
（4）进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结 算价款总额计，不低于60%，不高于90%。 （5）支付证书的修正。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的 数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发、承包 双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除。
一、预付款及期中支付
2．期中支付的程序 （1）承包人提交进度款支付申请。承包人应在每个计量周期到期后 的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此 周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内 容包括： 1）累计已完成的合同价款； 2）累计已实际支付的合同价款； 3）本周期合计完成的合同价款； 4）本周期合计应扣减的金额； 5）本周期实际应支付的合同价款。
工程合同中调价约定
工程合同中调价约定工程合同调价约定甲方（业主）：___________ 乙方（承包商）：___________鉴于双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程合同》，现基于市场价格波动及相关法律法规的规定，双方经协商一致，就合同执行过程中可能出现的价格调整达成如下约定：一、调价原则1. 若因国家政策、市场波动等客观原因导致本工程所需主要材料价格出现超过合同约定比例的变动，或劳动力成本发生显著变化，双方应根据本约定进行合同价格的相应调整。
2. 调价应确保工程质量不受影响，且符合国家有关法律法规和行业标准。
二、调价条件1. 当工程所需主要原材料价格变动幅度超过±5%时，可提出调价申请。
2. 劳动力成本变化超过±8%时，可提出调价申请。
3. 其他由政府规定的调价情形。
三、调价程序1. 乙方应在发现调价条件触发后的5个工作日内书面通知甲方，并提出调价申请。
2. 甲方收到调价申请后，应在10个工作日内进行核实，并给予回复。
3. 双方应在收到回复后的15个工作日内协商确定调整后的价格，并签署书面补充协议。
四、调价计算1. 材料费用的调整应依据合同附件所列材料价格及实际购买发票为准。
2. 人工费用的调整应依据当地最新发布的劳动力市场工资指导价位为准。
3. 调价金额计算公式为：调价金额 =（实际价格 - 合同价格）× 材料用量（或人工工时）× 调整系数。
五、其他事项1. 任何一方不得擅自变更合同价格，所有调价必须经过双方协商一致。
2. 除本调价约定外，合同其他条款继续有效，并由双方共同遵守。
3. 本调价约定自双方签字盖章之日起生效。
本调价约定一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：___________ 日期：____年__月__日乙方（签字盖章）：___________ 日期：____年__月__日/工程合同调价约定。
施工合同怎么调价
施工合同调价是指在合同执行过程中，由于某些原因导致工程造价发生变化，需要对合同价格进行调整的行为。
施工合同调价通常涉及到合同双方的权利和利益，因此，在进行调价时，应严格按照合同约定和相关法律法规进行。
本文将从施工合同调价的原因、调价程序、调价方法等方面进行详细阐述。
一、施工合同调价的原因1. 设计变更：在施工过程中，由于设计原因导致工程量、工程内容、工程标准等方面发生变化，从而使工程造价发生变化。
2. 工程量变化：由于业主需求变化、施工条件变化等原因，导致施工过程中工程量发生变化，从而影响工程造价。
3. 材料价格变化：在施工过程中，由于市场供应、政策调整等原因，导致材料价格发生变化，进而影响工程造价。
4. 人工费用变化：由于政策调整、市场变化等原因，导致人工费用发生变化，从而影响工程造价。
5. 施工条件变化：在施工过程中，由于外部环境、政策法规等原因，导致施工条件发生变化，进而影响工程造价。
6. 其他原因：包括工程索赔、合同约定不明确等原因导致的造价变化。
二、施工合同调价程序1. 合同双方协商：当出现合同调价原因时，合同双方应积极协商，就调价事项进行沟通。
2. 提交调价申请：合同一方应向另一方提交调价申请，详细说明调价原因、调价金额等相关事项。
3. 审核调价申请：合同另一方应对调价申请进行审核，确认调价原因是否符合合同约定和相关法律法规。
4. 签订调价协议：双方确认调价事项后，应签订调价协议，明确调价金额、支付方式等相关事项。
5. 调整合同价格：根据调价协议，对合同价格进行调整。
6. 履行合同：合同双方按照调整后的价格继续履行合同。
三、施工合同调价方法1. 固定总价合同调价：固定总价合同在签订时，已确定了工程总价，合同执行过程中，除非发生合同约定的变更事项，否则价格不予调整。
当发生合同约定的变更事项时，按照变更协议调整合同价格。
2. 可调价合同调价：可调价合同在签订时，约定了工程价款的调整原则和方法。
江苏省电力公司结算管理实施细则
江苏省电力公司电网工程结算管理实施细则第一章总则第一条为进一步提高工程结算管理水平，规范结算管理流程及工作，严格控制工程造价，依据国家法律、法规、规章及有关规定，结合电网工程特点，制定本办法。
第二条本办法适用于公司系统投资建设的电网工程（包括新建、扩建）结算工作。
配网工程、技改工程及受用户委托建设的电网工程项目可参照执行。
第三条本办法所称电网工程结算，是对工程建设全过程中的工程设计、施工、咨询、技术服务、设备材料供应、工程管理等建设费用全口径结算工作。
第四条电网工程结算工作应严格遵守国家有关法律、法规、规章和公司有关规定，必须遵循合法、平等、诚信的原则，努力实现工程结算工作的准确、规范。
第二章管理职责及分工第五条省公司基建部是公司电网工程结算工作的归口管理部门，主要职责：（一）依据国网公司管理规定，制定省公司工程结算管理办法并监督执行。
（二）督促、指导建设管理单位和业主项目部工程结算工作。
（三）协调电网工程结算工作中的争议。
（四）监督管理一般设计变更的规范性；负责初审业主项目部上报的重大设计变更。
（五）确认所辖范围内电网工程竣工结算文件。
（六）审批220千伏及以上工程动用预备费的报告。
（七）收集、汇总所辖范围内电网工程结算资料，适时组织开展工程结算分析工作。
第六条建设管理单位及业主项目部负责工程结算的具体实施，主要职责：（一）按国照网公司、省公司有关规定开展工程造价过程控制，实现中间过程闭环，合理控制工程投资。
（二）自工程投运之日起一个月内组织尾工会议，对工程项目费用进行全口径的梳理，并形成会议纪要，明确所有未了、待定事项的处理方案及解决时间，确定工程结算闭环时间，督促相关部门及时办理结算。
（三）严格执行主管部门颁布的工程变更、签证及相关的结算管理办法，合理确定工程造价。
（四）及时向省公司上报月度、年度结算计划及完成情况。
（五）各项工程费用的支出有理有据、可控在控，原则上须严格控制在工程批准概算范围内。
工程合同价怎么调整
工程合同价怎么调整一、合同价调整的原则1. 合同价的调整应基于公平、合理的原则，确保双方权益不受损害。
2. 任何调整都应以书面形式确认，并作为合同的补充文件。
3. 调整的价格变动应基于市场实际情况和合同约定，不得随意提高或降低。
二、合同价调整的情形1. 工程量变更：由于设计变更、项目需求调整等原因导致的工程量增减，应根据合同中的约定进行调整。
2. 材料价格波动：若材料价格波动超出合同约定的范围，可按照市场价格进行相应调整。
3. 法律法规变化：新的法律、法规导致成本增加或减少时，合同价应做相应调整。
4. 其他情形：如遇不可抗力因素导致成本变化，双方应协商解决。
三、合同价调整的程序1. 提出申请：当出现需要调整合同价的情形时，施工方应及时向甲方提出书面申请，并说明调整的理由和依据。
2. 审核评估：甲方收到申请后，应在约定时间内进行审核评估，必要时可委托第三方进行评审。
3. 协商确定：甲乙双方根据评审结果，通过协商确定最终的调整金额和方式。
4. 签订补充协议：双方达成一致后，应签订书面补充协议，明确调整后的合同价及相关条款。
四、注意事项1. 所有调整必须基于合同约定和实际情况，不能单方面决定。
2. 调整过程中的沟通应保持透明，避免误解和争议。
3. 调整后的合同价应符合相关法律法规的规定，不得违反公平竞争原则。
五、结语工程合同价的调整是建设项目管理中的一个重要环节，直接关系到工程质量和投资效益。
因此，双方应在合同签订之初就对可能出现的调整情况进行充分的预见和约定，以便在实际操作中能够高效、公正地处理各种情况。
通过以上范本内容，希望能够为工程项目的顺利进行提供一定的参考和帮助。
电力工业部关于颁发《电力建设工程施工合同范本》(暂行)的通知
电力工业部关于颁发《电力建设工程施工合同范本》(暂行)的通知文章属性•【制定机关】电力工业部(已撤销)•【公布日期】1996.03.26•【文号】电建[1996]202号•【施行日期】1996.03.26•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保证合同正文电力工业部关于颁发《电力建设工程施工合同范本》(暂行)的通知（1996年3月26日电建[1996]202号）为了适应社会主义市场经济发展的需要，进一步完善电力建设市场，规范电力建设工程合同，我部制订了《电力建设工程施工合同范本》(暂行)，现予颁发。
合同范本分为两个部分，一个是《电力建设工程施工合同条件》，这是制定合同的基本条件；另一个是《电力建设工程施工合同条款》，这是合同的具体条款。
各单位在执行中有什么意见或建议，请函告部建设司。
附件：编号：┌────┐│本│└────┘电力建设工程施工合同(范本)(暂行)工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点中华人民共和国电力工业部制订1995年12月电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)组成，其用词用语除《协议条款》另有约定处，应具有本条所赋予的涵义：一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表人。
三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
工程造价中合同价款的调整
工程造价中合同价款的调整一、合同价款调整的前提在讨论合同价款调整之前，必须明确几个基本前提：1. 合同中应明确规定价款的调整条款，包括调整的条件、程序、方法和标准；2. 双方应共同遵守合同约定，任何一方不得擅自变更合同价款；3. 价款调整必须基于实际发生的变更，如设计变更、工程量增减、材料价格波动等；4. 所有调整均需经过双方协商一致，并有书面文件作为依据。
二、合同价款调整的类型合同价款的调整通常包括以下几种情况：1. 设计变更：由于项目需求变化或技术规范更新等原因导致的设计变更，可能会影响工程量及材料使用，从而引起价款调整；2. 工程量变动：实际施工过程中，由于各种原因导致工程量的增减，应根据合同条款对合同价款进行相应调整；3. 市场价格波动：主要材料、设备的价格波动超出合同约定的范围时，可以按照合同中的调价机制进行调整；4. 法律法规变化：新的法律、法规或政策的出台，可能会影响到工程的成本，需要对合同价款进行相应的调整。
三、合同价款调整的程序合同价款调整应遵循一定的程序，以确保调整的公正性和合理性：1. 提出申请：当发生需要调整价款的情况时，承包方应及时向发包方提出书面申请，并说明调整的原因和依据；2. 审核评估：发包方收到申请后，应对提出的调整事项进行审核评估，必要时可委托第三方进行审计或评估；3. 协商确定：双方根据审核评估结果进行协商，确定是否调整合同价款以及调整的具体金额；4. 签订补充协议：一旦达成一致意见，双方应签订书面的补充协议，明确调整后的合同价款及相关细节。
四、注意事项在合同价款调整过程中，以下几点需要特别注意：1. 保持沟通透明，确保信息的公开和对称；2. 确保所有调整都有充分的证据支持，避免因证据不足而引起的争议；3. 遵守合同约定的调整程序，不得随意跳过步骤；4. 加强风险管理，对可能导致价款调整的风险因素进行预判和控制。
结语。
建设工程合同金额调整
建设工程合同金额调整合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（承包商）：[填写乙方全称]鉴于甲乙双方于[填写签订日期]签订了《[填写项目名称]建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因[说明调整原因]，双方经过友好协商，同意对原合同金额进行调整。
特订立本《建设工程合同金额调整协议》（以下简称“本协议”），作为原合同的补充协议。
一、合同金额调整原则1. 合同金额的调整应基于公平、公正的原则，确保双方利益不受损害。
2. 任何合同金额的调整必须基于书面形式，并经双方授权代表签字确认。
3. 所有调整后的合同金额均应反映在工程最终结算中。
二、合同金额调整事项1. 工程设计变更导致的工程量增减，按照以下方式调整合同金额：- 增减工程量按照原合同中的单价计算，如无相应单价，则按市场价或双方协商确定的价格计算。
- 若设计变更导致工期延长，由此产生的间接费用由甲方承担。
2. 材料价格波动引起的成本变化，按照以下方式调整合同金额：- 如遇国家政策调整或市场价格大幅波动，导致材料成本上升或下降超过[具体百分比]%，则可对合同金额进行相应调整。
- 材料价格以[指定信息源]发布的价格为准，双方应在价格变动后的[指定时间]内完成价格调整协商。
3. 其他影响合同金额的因素，如法律政策变化、不可抗力事件等，应根据具体情况协商解决。
三、合同金额调整程序1. 乙方应在发现需调整合同金额的情况后[具体时间]内向甲方提出书面申请，并附上相关证明材料。
2. 甲方收到申请后应在[具体时间]内进行核实，并与乙方协商一致后作出决定。
3. 双方达成一致后，应签署书面的合同金额调整协议，并作为原合同不可分割的一部分。
四、争议解决对于合同金额调整过程中出现的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他条款1. 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
谈电力建筑工程合同价款的确定与调整
摘要:建筑企业要想在激烈的市场中立于不败之地并取得丰厚的利润，除了要提高自身的技术组织管理水平、控制项目成本等途径外，最重要的途径之一就是决算时合同价款的确定与调整，而电力建筑工程的特殊性和复杂性决定了工程造价不可能是固定不变的。
关键词:电力建筑工程；合同价款；施工合同；调整
abstract: the construction enterprises in order to remain invincible in the fierce market and has made huge profits, one of the most important way is the final accounts to improve their level of organization and management, and control project costs, contract price of the setting and adjustment, power construction projects particularity and complexity of the project cost can not be fixed.key words: electrical construction works; the contract price; construction contract; adjustment
中图分类号：tu723.1文献标识码：a
电力建筑工程合同价款形式通常采用以下两种形式：
1.1 固定单价合同：业主在招标时给出的工程量清单表中的数字是参考数字，而实际工程款则按实际完成的工程量和承包商投标时所报的综合单价计算。
由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量的风险，合同双方都比较公平，因此此种合同形式是比较常用的合同形式。
1.2固定总价合同：合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的变化而变化。
此种合同结算简单，但承包商承担风险较大，且电力工程环境、工程条件等比较复杂，一般不采用此种合同价款。
合同价款在合同中的一般约定方式：
2.1 按综合单价的承包形式结算的：在合同约定的范围内的承包项目的单价是按综合单价包死的，不能调整，材料不论市场涨跌均不调整，例如合同约定钢筋、铁件制作安装费是4500元/吨，那竣工时结算只能按照4500元/吨。
2.2 工程量可以按照施工图调整：电力工程中工程量计算的规则一般按照行业定额按概算计算出工程量，原合同工程量在结算时没多大意义，只是在支付进度款过程中起指导作用。
结算时的总造价等于施工图算量与合同中综合单价的乘积。
2.3 措施项目费用应按照包干的形式结算：即无论实际发生多少费用均不予调整。
那么，这些措施项目只能凭企业以往干同类工程的经验去报价了。
2.4 零星用工的结算：应按照实际签证工日数量、乙方所报工日的综合单价（含消耗性材料及小型机具费用）计算。
合同价款的调整范围和调整方式
施工条件变化引起的价款调整：工程在施工过程中，不可避免地出现新的变化，尤其是设计变更，这是一个有经验的承包商无法预见的事件，承包商的报价是根据招标文件为基础计算的，如果改变
了工程部分的施工程序或施工方案，影响了承包商的费用，承包商就可要重新估价，并提出延长工期要求。
地质条件的变化引起的价款调整：地质条件发生变化时，根据其影响采取不同的处理方法，施工单位可根据相关资料来办理另委或签证来增加费用，而由于地质条件变化导致人工工时增加、人工效率低、施工机械台班增加、管理费增加都应该给予补偿。
甲方指定分包商引起合同价款的调整：由于甲方指定分包商而发生的配合费也是应该合理计取的。
收取此费用应双方协商。
钢筋量差调整引起的合同价款的调整：建筑工程中由电力概算定额子目工程量计算的钢筋（综合考虑钢筋、各种铁件、预埋螺栓固定架）含量称为钢筋概算定额含量，由施工图计算的钢筋（铁件）含量称为钢筋施工图量（应综合考虑钢筋及损耗搭接、各种铁件及损耗、预埋螺栓固定架），后者与前者之差称为钢筋含量差。
此部分在结算时应该调整，因为此部分在投标报价是没法估计，只能依靠概算定额含量作为投标报价依据，一个有经验的承包商是无法预见的。
甲方要求加速工期引起的合同价款调整：当工程项目计划进度不能够实现时，业主通过分析研究将给自己带来重大的经济损失或政治影响时，业主要求乙方赶工措施，发布加速施工指令时，要求承包商投入更多资源来完成该项目，保证业主经济利益实现时，由此引发承包方多投入人力、物力、财力、精力，承包方有权要求业主增加额外的费用。
物价的太大变化引起的合同价款调整：当建筑工程的一种主要材料或几种主要材料的价格涨幅超过预定风险时，建议对物价风险的调整采用fidic合同条件规定，运用调价公式来对物价风险进行调整。
运用调价公式来对物价风险进行调整，其主要需要确定的由固定系数及各调整因子权重的确定、调价指数的选择和调价基数的确定等。
招标工程量清单中描述笼统不清的合同价款的调整：招标工程量明细表中按照台、套、座、项等报价的，由于项目描述笼统不细化而造成实际成本与投标报价相差太大，原投标报价显失公平。
建议核销原报价子目，重新组价。
4 外部条件的变化下的合同价款调整 4.1 工程所在地法律、法规的变化。
我国的施工合同示范文本对于该种情况有仅仅在可调价格合同中的调整因素中提出，其余合同形式下的调整因素都由双方的专用条款中约定。
工程所在国的法律、法规发生变更时，如提出进口限制、外汇管制、税率提高、劳动法的改变等，都可能引起承包商施工费用的增加。
此类风险是承包人难以预料的，应该纳入发包人的风险范围内，不管合同类型如何，合同价款都应该做出调整。
4.2 物价的变化。
工程量清单计价方式的推行，施工图预算模式下的物价的调整方法已经越来越不再适用，承发包双方必须在合同中约定合适的调价方法来减少工程结算时的争议。
fidic合同条件是目前国际工程运用的最多的一种合同文本，其处理原则、方法已经得到了世界上大部分国家的认同，因而，在此建议对于物价风险的
调整采用fidic合同条件的规定，运用调价公式来对物价风险进行调整。
运用调价公式来对物价风险进行调整，其主要需要确定的有固定系数及各调整因子权重的确定、调价指数的选择和调价基数的确定等。
根据物价风险调整合同价款的含义，物价风险下的合同价款调整是因资源价格的涨落而对承包商进行成本补偿，这一条是判定各款项是否应纳入调价基数的首要依据，其次应考虑到加入的价款是否影响原有调价公式的权重系数。
工程合同价款按支付时间不同又可以分为预付款、进度款、结算款。
各种合同条件对于进度款的包含内容也不同，fidic合同条件中进度款不仅包含了工程量清单的支付项目，也包含了索赔款和变更款，计日工价款、违约金，奖金，扣除的保留金等，我国现行建设工程施工合同示范文本进度款内容则不包括索赔款。
价格是合同成立的关键因素，合同各方对价格形成一致意见时，合同其余条款容易达成一致意见。
工程合同中工程造价由人工费、材料费、机械使用费用、管理费和利润以及税收组成，是各方利益的主要抗衡点，且建设工程由于其标的普遍较大，履行时间较长，涉及方面较多，工程价款的支付作为发包方控制工程建设的重要手段，获取工程价款作为承包方继续进行施工，获取回报的保障，建筑工程合同价款与支付的约定比较一般合同应该更加详细、具体、明确，作到合同支付流程没有遗漏，违约发生时处理程序完善。
5.结束语
总之，合同价款的调整不止以上几项，合同价款的调整是业主与
施工企业在工程项目施工过程中正常的业务往来，它的健康开展，对于培养和发展建筑市场，促进建筑业的发展，起着非常重要的作用：一是促进了合同内部的管理，严格履行合同，维护正常的市场秩序。
二是有利于合同造价的合理确定，使工程造价更为实事求是。
三是促进合同当事人更快熟悉国际惯例，熟悉掌握合同价款调整的方法与技巧，适应我国加入wto后的建筑市场形势，提高我国施工企业的竞争水平。
参考文献：
[1] 钟山.建筑工程概预算管理存在的问题探究[j].企业导报，2010，（05）
[2] 林荣木. 浅谈建筑企业索赔与反索赔[j].科技咨询，2008，（2）。