单位采购合同正式版
采购合同完整版5篇
采购合同完整版5篇采购合同双方应就违约事项约定解决方式以及法律责任，以此来维护自己的合法权益。
例如约定在违反合同事项时支付违约金。
下面小编给大家带来的采购合同完整版模板，欢迎大家借鉴和参考。
采购合同完整版1甲方：______________乙方：______________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则，就产品供销的有关事宜协商一致订立本合同，以便共同遵守。
一、合同价款及付款方式：本合同总价款为人民币_______整。
本合同签订后，甲方向乙方支付定金元，在乙方将上述产品送至甲方指定的地点并经甲方验收后，甲方一次性将剩余款项付给乙方。
二、产品质量：1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。
2、如果甲方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，乙方负责调换，若不能调换，予以退还。
三、违约责任1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。
3、甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金;延迟10日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。
4、甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
5、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。
四、其他约定事项本合同一式两份，自双方签字之日起生效。
如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其它事项：甲方：_____________________乙方：_____________________开户银行：_________________开户银行：_________________账号：_____________________账号：____________________________年_______月_______日采购合同完整版2供方(甲方)：_____________________需方(乙方)：_____________________合同签订地：_______________________签订时间：_________________________本合同由______科技有限公司(以下简称甲方)与___________(以下称乙方)，就乙方采购甲方的__________达成以下协议：一、产品采购乙方同意向甲方采购产品____________________________。
采购合同电子版(5篇)
采购合同电子版〔精选5篇〕采购合同电子版〔精选5篇〕采购合同电子版1甲方〔买方〕：乙方〔卖方〕：签定地点：签定时间：_______年___月___日本着平等互利，老实信誉、双方自愿的原那么，甲乙双方在协商—致的根底上就此次买卖活动签订本合同，共同遵守。
一、本合同涉及的产品内容、数量及金额：产品名称：_____________________产品数量：_____________________合计金额：_____________________二、交货时间、方式及地点：1、交货时间：合同签订后_______工作日内。
2、交货地点：______________。
3、交货方式：由乙方将以上产品送至合同约定的交货地点。
三、付款方式和期限：甲方收货确认后，在乙方开具发票后一个月内，甲方以银行电汇或支票方式向乙方支付全部货款，共计：_______〔大写：______________元整〕。
四、质量要求和技术标准乙方保证向甲方提供的所有产品均为原装正品，产品质量要求按原消费厂质量标准，产品技术标准以附随货物提供的用户手册或产品使用说明书为准。
五、运输方式、费用的承当及所有权、风险转移：1、由乙方负责将货物运输〔或托运〕至交货地点，运费由乙方承当。
2、货物到达合同约定或甲方指定交货地点，甲方签收后，货物毁损、灭失的风险即由乙方转移到甲方承当。
3、甲方未全部支付货款前货物的所有权仍属于乙方。
六、收货确认、安装以及提出异议期限1、收货确认：甲方的签收人应在收到货物的同时，对到货产品进展清点、检查、核对：假设货物与合同所示无误，包装完好，甲方的签收人应在《收货确认书》上签字盖章确认，并交付给乙方作为交货完成的有效证明；假设货物与合同所示产品的型号、规格、数量和质量不符合规定，需在三个工作日内向乙方提出书面异议，并妥善保管所有货物〔含包装原件、包装内配件及说明书等〕，由乙方自行负责收回货物。
假设甲方收到货后三个工作日内未签字确认也未向乙方作出产品有误有损的书面通知，那么视同甲方已默认签收并交货完成。
采购合同范本最新整理版5篇
采购合同范本最新整理版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1采购合同范本最新整理版一、合同双方甲方（采购方）：组织名称（或自然人名称）：统一社会信用代码（或公民身份证号码）：地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：乙方（供应方）：组织名称（或自然人名称）：统一社会信用代码（或公民身份证号码）：地址：联系人：电话：传真：电子邮箱：二、合同名称本合同的名称为《采购合同》。
三、货物/服务内容1. 甲方向乙方采购的货物/服务名称、规格、数量和单价等细节均列明于附件《货物清单》或《服务清单》中，附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 货物/服务价格以附件《价格清单》所示为准，乙方应按照价格清单的约定向甲方提供相应的货物/服务。
3. 甲方有权根据实际需要变更货物/服务的数量、规格等内容，变更事项应在书面形式下经双方各一方确认后生效。
4. 货物/服务的交付或提供地点、时间及方式等具体细节由双方商定，若无商定的，应按照当地有关法规的规定执行。
四、交付时间1. 乙方应在本合同生效之日起（或甲方付清货款之日起）的XX个工作日内交付货物/提供服务。
2. 若乙方无法按照约定时间交付货物/提供服务的，应提前通知甲方并说明原因，经双方协商可延长交付时间。
3. 超过约定时间未交付货物/提供服务的，甲方有权取消订单，乙方应承担相应违约责任。
五、品质与要求1. 乙方应确保交付的货物/提供的服务符合国家相关标准和技术要求，不存在质量缺陷。
2. 甲方有权对货物/服务进行检验，如发现质量问题，乙方应及时退换货物或重新提供服务，并承担相应的责任。
3. 如乙方提供的货物/服务不符合合同约定，甲方有权拒收并要求赔偿由此造成的损失。
六、验收与结算1. 货物交付后，甲方有权对货物进行验收，若确认无误，乙方应向甲方提供发票及相关清单等结算凭证。
2. 结算方式由双方商定，若未特别约定的，应以XX方式结算。
3. 甲方对乙方的账单或发票应在收到之日起XX日内予以支付，逾期支付的，应承担相应利息或违约金。
采购合同模板5篇(word版)
采购合同模板5篇采购合同篇1合同编号：甲方（采购方）：吉林省大明肉业经销有限公司法定代表人：住所：乙方（供货方）：身份证号：住所：根据《中华人民共和国合同法》及国家的相关法律、法规，经甲方双方友好协商，就甲方购买乙方农副产品事宜签订本合同。
一、标的物名称、数量、价款：格，无毒无害，符合我国关于本合同项下农副产品的相关质量标准。
乙方不得从第三方购得农副产品并冒充乙方自种或自养所得交付于甲方。
三、交提货地方、时间、方式：甲方向乙方采购的农副产品采取：口乙方送货上门口甲方自提的方式。
提的方式提货，则乙方应保证将农副产品妥善交付于甲方所指定的第一承运人。
四、运费承担及运输方式：运费由-----方，采用-----运输方式。
五、算方式及期限：1、结算方式：口现金口支票口电汇口其它2、结算期限：口农自农副产品交付之日起口当是结算；口7天；口其它-----天内结清六、农副产品所有权：乙方向甲方出售的农副产品所有权自乙向甲方交付时转移于甲方所有。
七、农副产品风险承担：农副产品毁损、灭失的风险，在农副产品交付甲方之前由乙方承担。
八、侵权责任：因乙方提供的农产品质量存在问题而引起的`侵权责任，由乙方独立承担。
甲方依据相关法律规定承担连带或垫付赔偿责任后，乙方应向甲方清偿甲方所支付或垫付的赔偿金。
九、违约责任：1、乙方违返本合同每于第二条约定向甲方交付非由乙方自种自养或质量不合格的农副产品，甲方有权拒绝接收或退货。
因上述原因导致甲方拒绝接收乙方农副产品，乙方应按照本合同项下农副产品总价款---%的标准向甲方支付违[约金；因上述原因导致甲方向乙方退货，乙方应返还甲方所付货款，并按照本合同项下农副产品总价款---%的标准向甲方支付违约金，退货产生的相关费用和损失由乙方独自承担。
2、乙方违反本合同第三条约定，未能在约定时间及时将农副产品交付于甲方，乙方应按照本合同项下农副产品总价款---%的标准按日向甲方支付迟履行违约金，甲方有权在乙方延期交货的情况下，决定是否接收。
采购合同范文5篇
The reason why a great man is great is that he resolves to be a great man.整合汇编简单易用（页眉可删）采购合同范文5篇采购合同篇1合同编号: 甲方:乙方:甲、乙双方经友好协商, 就乙方采购甲方产品的采购事宜达成如下内容:四、定做物的交货时间、运输方式及交货地点:1、合同签订后15天内, 甲方必须交货。
2.甲方应按照合同规定之日将定做物送交乙方指定的仓库, 运输费用由乙方承担。
五、验收:1.乙方因货品对质量标准有争议时, 可由法定质量检验机构进行检验, 质量的标准由检验机构判定。
2.甲方按约定完成订单后, 应及时通知乙方, 按双方约定的质量标准进行检验。
3.如乙方在销售过程中出现残次鞋子, 且该残次鞋子是因甲方原因造成的, 甲方应给予无条件退货处理。
4、甲方货品入库时, 必须一次性入库, 颜色尺码严格按指令订单数量, 造成断码少色影响销售的将按成本价给予扣款。
5.甲方交货时应做好交货清单（写清款号、数量、尺码、颜色, ）, 未按程序操作, 乙方拒收货品。
六、货款的支付方式:1.本合同签订日起乙方支付甲方货款的50%。
2.甲方货到后, 经乙方验收合格, 一次性付清全部余款。
七、违约责任:1、乙方未及时支付相应款项, 延迟15天的, 甲方有权拒绝生产下批订单。
造成交货期延误的, 责任由乙方承担。
2.若乙方改变指令或终止、解除本合同, 需赔偿甲方为履行本合同所发生的必要费用(已购或使用材料费, 人工费, 水电设施费等)。
3、甲方交货必须在签订合同的时间内完成, 否则全部按延期扣款。
因甲方管理不当或其它因素造成延期的, 延期相应的责任由乙方承担, 延期1-4天原则上不扣款, 5-7天乙方从甲方的货款中扣除2%, 8-12天扣除5%, 12-15天扣除10%, 15天以上乙方要求甲方承担销售责任。
4.交付货品数量少于合同规定, 乙方仍然需要的, 应当照数补齐, 少交部分乙方不再需要的, 乙方将不再支付不需要部分的货物货款。
公司进货合同范本8篇
公司进货合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（进货方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[法人联系电话]乙方（供货方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[供货方联系电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购商品事宜达成如下协议：一、合同货物及规格甲方从乙方采购以下货物：[具体货物名称]、规格型号：[具体型号]、数量：[具体数量]、单价：[具体单价]（详见附件《采购清单》）。
乙方需确保所供应的货物符合合同规定的质量要求。
二、货物的质量要求与标准乙方提供的货物必须符合国家相关标准或甲方在合同中约定的质量要求。
若存在质量问题，甲方有权要求乙方换货或退货，并承担由此产生的所有损失。
三、货物的包装标准及运输方式乙方应按照合同规定的标准对货物进行包装，确保货物在运输过程中的安全。
甲方可选择由乙方承担运输费用或由甲方自行安排运输。
乙方需确保货物准时交货至甲方指定的地点。
四、价格及支付方式本合同中的商品价格固定，不因市场变化而变动。
甲方按照合同规定的时间与方式支付货款，乙方需提供相应的发票。
支付方式可为现金、银行转账或其他双方约定的方式。
五、交货期限与地点乙方应在合同约定的时间内完成交货，并确保货物送达甲方指定的地点。
如因不可抗力因素导致延迟交货，乙方需及时通知甲方并共同协商解决方案。
六、违约责任如甲、乙任何一方违反本合同的任何条款，均应承担相应的违约责任。
包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
七、保密条款甲、乙双方应对在本合同执行过程中获知的对方商业秘密及技术秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
八、争议解决对于因执行本合同而引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体年限]年。
2. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
采购合同通用版(推荐6篇)
采购合同通用版（推荐6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同通用版（推荐6篇）采购合同通用版第1篇购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据《中华人·民共·和国合同法》规定及招投标文件之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买达成如下协议：一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)二、合同金额合同总金额：大写：人·民币万元整大写：人·民币万元整三、付款时间及方式1、合同分三批付款：在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕，并初步验收一周内，甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行天，经双方正式验收合格后一周内，甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。
采购合同通用范本(热门5篇)
采购合同通用范本（热门5篇）采购合同通用范本第1篇甲方：乙方：甲方为了应对日益繁重的日常工作，根据实际需求，经过市场调查，今向乙方定购联想扬天办公电脑一台。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方为友好合作，特制定如下合同：一、采购产品名称、价格。
1、甲方向乙方定购联想扬天T6900办公电脑一台，价格为￥.00元二、产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。
2、验收合格标准：所有商品均为合同约定的商品。
3、乙方对所提产品在质保期内出现的质量问题，按照相应商品厂商质保标准提供服务(人为因素雷电暴雨等自然灾害除外及商品厂家规定免责范围)。
三、货款结算。
甲乙双方签订合同当日，甲方须向乙方交付所定商品的全部货款，然后乙方组织定货发货，由甲方清点验收。
乙方负责送货至双方约定地点并对设备安装调试。
四、甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的采购设备详单。
在采购详单确定后，若有任何调整意向，应及时乙方说明。
如果乙方已经定货或者预付定金，则由甲方承担损失。
2、甲方有对所购设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方的工作的监督权。
3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失，由甲方承担全部责任。
五、乙方的权利和义务乙方保证按照配置单向甲方供货。
如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面问题而出现有品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货。
六、争议的解决本合同一式两份签订之日起生效，若发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、附则1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。
2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日采购合同通用范本第2篇甲方(需方)：联系方式：地址：乙方(供方)：联系方式：地址：甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签订本合同且共同遵守。
年度采购合同范本正式版8篇
年度采购合同范本正式版8篇篇1甲方（采购方）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________乙方（供应商）：____________________地址：________________________________联系方式：____________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方供应的商品事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方在本年度内向乙方采购以下商品（具体商品清单附后）。
2. 商品的品牌、型号、规格、数量、质量、价格等详见附件《年度采购商品清单》。
二、交货与验收1. 乙方应按照甲方的订单要求，准时将商品送达甲方指定的地点。
2. 乙方交货时应提供商品的合格证、检验报告等相关证明材料。
3. 甲方有权对商品进行验收，如发现商品存在质量问题或不符合订单要求，有权拒绝接收或要求退货。
三、价格与支付方式1. 商品的价格以附件《年度采购商品清单》所列价格为准。
2. 乙方应提供合法的税务发票，甲方按照约定时间支付货款。
3. 支付方式：____________________（如：银行转账、现金等）。
4. 乙方账户信息：____________________。
四、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
五、违约责任1. 如乙方未按时交货，应按照未交货物的价值向甲方支付违约金。
2. 如甲方未按时支付货款，应按照欠款金额支付逾期利息。
3. 如双方因履行合同发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、合同期限与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
采购合同完整版(精选12篇)
合同编号：采购合同甲方：乙方：项目名称：签订地点：经办人：签订日期：年月日标准采购合同范本完整版合同编号：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：材料标的、数量、价款注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费；运输费、运输损耗费、装卸费、材料检测费等不可另行追加计算。
2）最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。
第二条材料遵循的质量和技术标准要求1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应材料。
2、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。
3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定，随每批产品提供《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、材料发票和其他相关技术质量资料。
第三条验收标准、方法及提出异议期限：1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《产品合格证明》、《质量检验报告》、《产品质量保证书》、材料发票和其他相关技术质量资料。
2、验收标准按甲、乙双方上述第四条约定的该材料现行的国家或行业标准验收。
3、甲方有权于材料出厂前对材料进行测试检验，乙方须在各批材料出厂前5 天通知甲方。
4、材料数量以甲方书面签收为准。
材料外观质量甲方应及时验收，必要时须经过业主和监理的验收通过，甲方、监理或业主发现质量问题应及时向乙方提出，在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。
5、经核查该批产品确实不符合规定要求的，甲方由此受到的经济损失，包括工期损失均由乙方按违约责任承担。
6、甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的工程质量问题，如返工、工期延长等经济和工期损失均由乙方承担。
采购合同范本完整版(合集6篇)
采购合同范本完整版（合集6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同范本完整版（合集6篇）采购合同范本完整版第1篇甲方：商洛公路局机修厂省道307三要至景村大修工程项目部乙方：洛南县石塬兴华砂石厂为确保省道307三要至景村大修工程建设的质量和施工进度，甲、乙双方通过协商，确定路面基层用料由乙方供应。
采购合同模板打印(必备4篇)
采购合同模板打印（必备4篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购合同模板打印（必备4篇）采购合同模板打印第1篇需方：福州坤亿建筑工程有限公司象峰新苑项目部(以下简称甲方)供方：福州诺金建材有限公司(以下简称乙方)本合同依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，由甲乙双方共同签订。
框架采购合同范本正式版7篇
框架采购合同范本正式版7篇篇1甲方（采购方）：_________________________乙方（供应方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，为明确双方的权利和义务，确保采购活动的顺利进行，经友好协商，达成以下框架采购合同：一、合同主体及基本信息1. 甲方为合法注册的采购单位，具有采购所需货物的合法资格。
2. 乙方为合法注册的供应单位，具备供应甲方所需货物的资质和能力。
3. 合同编号：____________。
4. 签订时间：____________。
5. 合同有效期：自签订之日起至____________止。
二、采购货物及规格1. 甲方根据实际需要向乙方采购货物，货物的名称、规格、数量等详见每次采购订单。
2. 乙方应按照甲方的采购订单要求，确保货物的质量、数量、规格等符合约定。
三、价格及支付方式1. 货物的价格按照双方约定的价格执行，详见每次采购订单。
2. 支付方式：根据实际需要，可以选择预付款、货到付款或发票结算等方式，具体支付方式及期限在每次采购订单中约定。
3. 乙方需提供有效的税务发票作为结算凭证。
四、交货及验收1. 乙方应按照甲方的采购订单要求的交货时间、地点进行交货。
2. 甲方在收到货物后，有权对货物进行验收，如货物质量、数量等不符合约定，甲方有权拒绝接受或要求乙方退换货物。
3. 乙方应提供货物的质量保证及售后服务。
1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本合同相关的技术资料、文件等，不得擅自复制、泄露或向第三方提供。
六、违约责任1. 若一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方的货物质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因甲方的原因导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
单位采购合同正式版
单位采购合同正式版
下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。
如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。
文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。
采购单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
签订地点：
合同编号：本项目经批准采用协议采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条产品的名称、规格、品牌、数量和价格
一、报价表单位：(人民币)元
第二条产品的技术标准(包括质量要求);按下列第(1)项执行：
(1)按国家标准执行;
第三条产品的交货方法、到货地点和交货期限
1、交货方法，按下列第(1)项执行：
(1)乙方送货上门;(2)乙方代运;(3)甲方自提自运。
2、到货地点：
3、产品交货期限：
第四条合同总价款
合同总价款(大小写)：大写：
第五条付款方式：本合同以人民币付款
在乙方提供货物，验收合格后，由相应的货款。
货款支付方式：货到验收合格后一次性付清全部货款。
第六条验收方法
1.乙方提供货物后，在三天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。
验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。
2.技术支持及服务：
对采购方采购的设备按厂家要求，提供3年质保和三年免费服务。
第七条违约责任
1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 3 %(通用产品的幅度为
1%-5%，专用产品的幅度为10%-30%)的违约金。
2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利
3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 3 %(通用产品的幅度为1%-5%专用产品
4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
第八条合同生效
本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构备案附签且收到乙方缴纳代理服务费后生效。
合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
合同如
有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。
本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份;
第九条合同有效期
本合同自年月日至年月日有效
第十条其他
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第( 1 )项方式处理：
(1)根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向申请仲裁。
(2)向合同签订地有管辖权的人民法院
起诉。
第十一条其他
甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日_____年____月____日
——此位置可填写公司或团队名字——。