成本加酬金合同的适用条件及形式
施工成本加酬金合同范本
施工成本加酬金合同范本一、合同背景1.1 项目名称：____________________________1.2 项目地点：____________________________1.3 工程内容：____________________________1.4 工程规模：____________________________1.5 工程预算：____________________________二、合同条款2.1 定义2.1.1 施工成本：指甲方支付给乙方的直接费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、临时设施费等。
2.1.2 酬金：指甲方支付给乙方的额外费用，用于补偿乙方在施工过程中产生的管理费、利润等。
2.1.3 合同总价：指甲方支付给乙方的施工成本和酬金之和。
2.2 工程范围2.2.1 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。
2.2.2 乙方负责施工现场的临时设施搭建、施工材料供应、施工人员管理等工作。
2.2.3 乙方在施工过程中应遵守相关法律法规，确保施工质量、安全及环保要求。
2.3 工期2.3.1 工期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计____个月。
2.3.2 乙方应按照甲方要求的工期节点完成施工任务，如需调整工期，乙方应提前向甲方提出书面申请。
2.4 施工成本及酬金支付2.4.1 甲方按照乙方提交的施工成本和酬金预算进行支付。
2.4.2 乙方应按月向甲方报送施工成本及酬金使用情况，甲方应及时审核并支付。
2.4.3 乙方在施工过程中发生的额外费用，经甲方审核批准后，甲方应予以支付。
2.5 质量保证2.5.1 乙方应保证施工质量符合国家及行业标准，确保工程安全、环保。
2.5.2 乙方在施工过程中应接受甲方及监理单位的监督和检查，对存在的问题及时整改。
2.6 工程验收2.6.1 工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方合同总价。
2.6.2 乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、施工日志、验收报告等。
单价合同、总价合同、成本加酬金合同的区别
单价合同、总价合同、成本加酬金合同的
区别
1、总价合同：价格根据确定bai的由承包方实施的全部任务，按承包方在投标报价中提出的总价确定；持实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。
适用范围工程量小、工期短、估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确。
2、单价合同：单价优先，即初步的合同总价与各项单价乘以实际完成工程量之和发生矛盾时，则以后者为准.即单价优先；单价合同形式被国际承包市场广为采用。
3、成本加酬金合同：以通过分段施工，缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足。
适用范围需要立即开展的项目(紧急工程)。
时间特别紧迫，如抢险、救灾工程、来不及进行详细的计划和商谈。
固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就施工项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。
采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更，除此之外，合同总价是不能变动的。
因此，作为合同价格计算依据的图纸及规定、规范应对工程作出详尽的描述，一般在施工图设计阶段，施工详图己完成的情况下。
采用固定总价合同，承包方要承担实物工程量、工程单价、地质条件、气候和其他一切客观因素造成亏损的风险。
附件：合同类型对比表。
成本加酬金合同范本
1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成
1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________止。
3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
2.乙方应提供合法有效的发票，甲方按实际支付金额开具发票。
五、项目实施与验收
1.乙方应根据甲方要求，制定详细的项目实施方案，并报甲方批准。
2.乙方应按照实施方案，确保项目质量、进度和安全。
3.项目验收标准为：__________。
4.项目验收合格后，双方签署验收报告。
六、知识产权
1.乙方在项目实施过程中产生的知识产权，归乙方所有。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
代表（签字）：__________代表（签字）：__________
签订日期：__________签订日期：__________
2.甲方享有乙方根据本合同完成项目的使用权。
七、保密条款
1.双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密。
2.保密期限自合同签订之日起算，至__________止。
八、违约责任
1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
2.由于不可抗力导致一方无法履行合同的，该方应立即通知对方，并采取积极措施减少损失。
成本加酬金合同范本
一、定义与术语
1.本合同中，“委托方”指甲方，即需方，全称为__________，以下简称“甲方”。
2.本合同中，“受托方”指乙方，即供方，全称为__________，以下简称“乙方”。
3. “成本加酬金”是指乙方按照本合同约定完成委托事项所实际发生的成本，加上双方约定的酬金。
施工的成本加酬金合同
施工的成本加酬金合同是一种常见的建筑合同类型，它将工程成本的支付与承包商的绩效挂钩，以激励承包商在保证工程质量的前提下，尽可能地控制成本和缩短工期。
本文将详细介绍成本加酬金合同的基本概念、特点、优缺点以及如何在实际工程中运用。
一、成本加酬金合同的基本概念成本加酬金合同，又称成本补偿合同，是指业主按照实际发生的工程成本支付给承包商，同时按照事先约定的方式支付管理费和利润的一种合同方式。
在这种合同中，承包商的成本主要包括直接成本、间接成本、管理费和利润。
直接成本是指可以直接归属于工程项目的成本，如材料费、人工费、施工机械使用费等；间接成本是指不能直接归属于某一具体工程，但为工程项目整体施工提供的支持和服务所产生的成本，如项目管理费、设备维修费等；管理费是指承包商为工程项目提供管理服务所发生的费用；利润是指承包商在完成工程项目后，按照合同约定从中获取的收益。
二、成本加酬金合同的特点1. 设计、施工与项目运营并行：成本加酬金合同允许在设计未完成之前开始施工，随着设计的完成，部分单项工程开始投产运营，施工与运营并行。
2. 激励杠杆作用：成本加酬金合同激励承包商在保证工程质量的前提下，努力控制成本和缩短工期。
由于承包商的利润来源于协议中约定的固定费用和激励费用，实际成果是否达到规定的成本、工期、质量目标，将直接影响承包商的收益。
三、成本加酬金合同的优点与缺点优点：1. 缩短工期：成本加酬金合同鼓励承包商在保证质量的前提下，积极缩短工期，从而实现项目的快速完成。
2. 降低成本：承包商在施工过程中，为了获得更高的利润，会尽量控制成本，从而降低整个项目的总投资。
3. 提高工程质量：成本加酬金合同将工程质量与承包商的收益挂钩，使承包商更有动力提高工程质量。
缺点：1. 业主对工程总价不易控制：由于成本加酬金合同是根据实际发生的工程成本进行支付，业主难以提前准确预估工程总价。
2. 承包商可能忽视成本控制：在成本加酬金合同中，承包商的利润与成本挂钩，可能导致承包商在施工过程中过于关注成本控制，而忽视工程质量。
工程招投标与合同管理：成本加酬金合同
03 成本加酬金合同的分类——成本加固定费用合同
成本加固定费用合同
• 设计原理：根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、 技术要求、工作性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑 确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人 工、材料、机械台班等直接成本则实报实销。如果设计 变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的一定比 例时，固定的报酬也要增加。
承包商也往往不注意降低项目成本。
要求：（1）必须有一个明确的如何向承包
商支付酬金的条款，包括支付时间和金额百 分比。 （2）应该列出工程费用清单， 要规定一套详细的工程现场有关的数据记录、 信息存储甚至记账的格式和方法，以便对工 地实际发生的人工、机械和材料消耗等数据 认真而及时地记录。
04 成本加酬金合同——案例分析
04 成本加酬金合同的特点和要求
特点：在这种合同中，合同条款应十
分严格。由于业主承担全部风险，所以他应 加强对工程的控制，参与工程方案的选择和 决策，否则容易造成不应有的损失。同时， 合同中应明确规定成本的开支范围，规定业 主有权对成本开支进行决策、监督和审查。
缺点：发包人对工程总造价不易控制，
04 成本加酬金合同——案例分析
【解 析】 ① 本工程采用成本加酬金的合同形式是合适的。因工程紧迫，设计图纸尚未出来， 工程造价无法准确计算。 ② 该项目的风险应由建设单位来承担。成本加酬金合同中，建设单位需承担项目发 生的实际费用，也就承担了项目的全部风险，施工单位只是按15%提取酬金，无需 承担责任。 ③ 工程总价不容易控制，建设单位承担了全部风险；施工单位往往不注意降低成本； 施工单位的酬金一般较低。
03 成本加酬金合同的分类——成本加奖金合同
成本加奖金合同
• 设计原理：奖金是根据报价书中的成本估算指标制定 的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点，分 别为工程成本估算的60%～75%和110%～135%。承 包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超 过顶点则要对超出部分支付罚款。
一级造价成本加酬金合同适用范围
一级造价成本加酬金合同适用范围在建筑行业中，合同是双方约定权利和义务的重要依据。
一级造价成本加酬金合同作为一种特殊的合同形式，其适用范围对于保障双方利益具有重要意义。
本文将从理论和实践两个方面对一级造价成本加酬金合同的适用范围进行探讨。
一、理论层面1.1 一级造价成本加酬金合同的定义所谓一级造价成本加酬金合同，是指在建设工程项目中，承包商按照合同约定的造价成本完成工程，发包人按照约定的比例支付给承包商相应的酬金的合同。
这种合同形式主要是为了解决建设工程项目中因造价波动导致的风险问题，通过设定一定的酬金比例，使承包商在保证工程质量的前提下，能够获得更多的收益。
1.2 一级造价成本加酬金合同的特点一级造价成本加酬金合同具有以下特点：(1)双方在签订合同时需要对工程造价进行预测和确定；(2)合同中的酬金比例是根据工程造价的变化而调整的；(3)合同中的酬金支付方式通常是按阶段进行的，即在工程的不同阶段，发包人按照约定的比例支付相应的酬金给承包商。
二、实践层面2.1 一级造价成本加酬金合同的适用条件(1)建设工程项目的性质和规模应当符合国家有关规定。
(2)建设工程项目的总投资额应当达到一定数额，如未达到国家规定的最低限额，则不能采用一级造价成本加酬金合同的形式。
(3)建设工程项目的设计、施工和技术管理应当符合国家有关规定。
(4)建设工程项目的发包人和承包商应当具备相应的资质和能力。
2.2 一级造价成本加酬金合同的适用范围一级造价成本加酬金合同主要适用于以下几种情况：(1)建设工程项目的投资额较大，且存在较大的造价波动风险；(2)建设工程项目的建设周期较长，需要分阶段进行投资；(3)建设工程项目的设计、施工和技术管理较为复杂，需要通过合同约定的方式明确双方的权利和义务。
三、结论一级造价成本加酬金合同作为一种特殊的合同形式，在建筑行业中具有广泛的应用前景。
在实际操作过程中，双方当事人应当充分了解并遵守国家有关规定，确保合同的合法性和有效性。
成本加酬金合同的形式
成本加酬金合同的形式成本加酬金合同是一种常见的商业合同形式，适用于合作方之间以成本作为基础确定报酬的场景。
本文将从定义、优缺点、适用场景以及主要内容几个方面介绍成本加酬金合同。
一、定义成本加酬金合同是指合作方根据项目的成本基础，确定合理的成本费用后，再在此基础上设定一定比例的酬金。
该合同形式在实际操作中，旨在确保合作方能够在预算范围内完成工作，并能够获得合理的回报。
二、优缺点1. 优点：1）风险共担：成本加酬金合同能够通过共担风险，激励合作双方遵循预算并共同对项目的成功负责。
2）透明度高：该合同形式要求明确列出项目的所有成本，使双方对项目成本有清晰的认识。
3）鼓励有效管理：因为酬金的比例与成本相关，合作方在项目管理中将更加注重成本控制，提高工作效率。
2. 缺点：1）难以评估预算：成本往往受到多种因素的影响，预算评估不准确可能导致合作方收益不匹配，甚至亏损。
2）可能存在分歧：因为酬金和成本相关，当双方对于成本核算标准和范围有不同看法时，容易产生分歧。
3）不适用于创新项目：创新项目难以确定明确的成本基础，使用成本加酬金合同可能会限制项目的发展。
三、适用场景成本加酬金合同适用于以下场景：1. 建筑施工项目：施工项目的成本普遍较高，通过成本加酬金合同，施工队伍将更注重成本控制，提高效率。
2. 建筑设计项目：设计师根据工程项目的成本预算，确定设计费用，并在此基础上进行合理的比例酬金。
3. 信息技术项目：例如软件开发项目，在明确项目成本的基础上，进行合理的成本加酬金的分配。
四、主要内容成本加酬金合同一般包括以下主要内容：1. 当事方：明确合作方的名称或个人身份信息。
2. 合同目的：明确合同的目的，简洁明了地描述所履行的工作或提供的服务。
3. 成本基础：列举项目的各项成本，如人力、物料、设备等，并明确成本核算的方法。
4. 酬金比例：根据成本基础，确定一定比例的酬金支付标准。
5. 结算方式：约定合作方对项目的成本开支进行核算，并制定相应的结算支付方式和期限。
一建【管理】考点精讲 第52讲-合同计价方式2
2020一级建造师《建设工程项目管理》考点精讲【考点】成本加酬金合同★★★【真题分布数据统计】（2016/2017/2018/2019）一、成本加酬金合同的含义1.成本加酬金合同也称为成本补偿合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。
在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。
2.承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
二、成本加酬金合同的特点和适用条件适用情况（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定的工程项目；（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。
对于业主的优点（1）可以通过分段施工缩短工期；（2）可以减少承包商的对立情绪；（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；（4）业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
对于承包商的特点优点风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性缺点合同的不确定性三、成本加酬金合同的形式形式适用情形成本加固定费用合同在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况成本加固定比例费用合同一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用；不利于缩短过期、降低成本？成本加奖金合同在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标的情况。
成本在估算指标的60%～75%时加大酬金；成本在估算指标的110%～135%时可得奖金；成本大于135%估算指标时，罚款；最高罚款不超最高酬金。
最大成本加费用合同当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金（包括管理费、风险费和利润），在非代理型（风险型）CM模式的合同中就采用这种方式如果实际成本超过合同规定的工程成本总价？承包商承担所有额外费用；节约呢？归业主；归业主、承包商分享。
总价、单价、成本加酬金合同的形式及适用条件+第3小组
成本加酬金合同形式 :
(2) 成本加定比费用合同
成本加定比费用合同与成本补偿合同相似，不同的只 不过是所增加的费用不是一笔固定金额，而是按照成本的 一定比率计算的一个百分比份额。
(3) 成本加奖金合同
奖金是根据报价书的成本概算指标制定的，概算指标 可以是总工程量的工时数的形式，也可以是人工和材料成 本的货币形式，在合同中，概算指标被规定了一个底点和 一个顶点，投标人在概算指标的顶点下完成工程时就可以 得到奖金，奖金的数额按照低于指标顶点的情况而定；而 如果投标人在工时或工料成本上超过指标顶点时，他就应 该对超出部分支付罚款，直到总费用降低到概算指标的顶 点为止。
单价合同分类:
单价合同可以分为固定单价合同和可调单价合同。 （2）可调单价合同。合同单价可调，一般是在工程招标 文件中规定。在合同中签订的单价，根据合同约定的条 款，如在工程实施过程中物价发生变化等，可作调整。 有的工程在招标或签约时，因某些不确定因素而在合同 中暂定某些分部分项工程的单价，在工程结算时，再根 据实际情况和合同约定合同单价进行调整，确定实际结 算单价。
总价合同分类:
总价合同分为固定总价合同和变动总价合同 固定总价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、 规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件 清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境 的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同 中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。 变动总价合同又称为可调价格合同。合同价格是以图 纸及规定、规范为基础，按照时价（Current Price）进 行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。
可以通过分段施工，缩短工期，而不必等待所有施工图完成 才开始投标和施工； 可以减少承包商对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条 件的反应会比较积极和快捷； 可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的 不足； 业主可以根据自身力量和需要,较深入地介入和控制工程施 工和管理； 也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值， 从而转移一部分风险。
总价、单价、成本加酬金合同的形式及适用条件+第3小组
目录:
1、总价合同
2、单价合同 3、成本加酬金合同
总价合同:
定义： 指根据合同规定的工程施工内容和有关条件，业主 应付给承包商的款额是一个规定的金额，即明确的总价。 总价合同也称作总价包干合同，即根据施工招标时的要 求和条件，当施工内容和有关条件不发生变化时，业主 付给承包商的价款总额就不发生变化。
变动总价合同特点：
一种相对固定的价格，在合同执行过程中，由于通货 膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合 同约定对合同总价进行相应的调整。当然，一般由于设计 变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化 也可以进行调整。因此，通货膨胀等不可预见因素的风险 由业主承担，对承包商而言，其风险相对较小，但对业主 而言，不利于其进行投资控制，突破投资的风险就增大了。
成本加酬金合同形式 :
(4) 成本加固定最大酬金合同
根据这一合同，投标人得到的支付有三方面：包括人 工、材料、机械台班费以及管理费在内的全部成本；占人 工成本一定百分比的增加费；酬金。在这种形式的合同中 通常有三笔成本总额：报价指标成本、最高成本总额、最 低成本总额。
成本加酬金合同形式 :
(5) 成本加保证最大酬金合同
成本加奖金合同奖金是根据报价书的成本概算指标制定的概算指标可以是总工程量的工时数的形式也可以是人工和材料成本的货币形式在合同中概算指标被规定了一个底点和一个顶点投标人在概算指标的顶点下完成工程时就可以得到奖金奖金的数额按照低于指标顶点的情况而定
总价、单价、成本加酬金合同 的形式及适用条件
---第三小组
总价合同分类:
总价合同分为固定总价合同和变动总价合同 固定总价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、 规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件 清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境 的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在这类合同 中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。 变动总价合同又称为可调价格合同。合同价格是以图 纸及规定、规范为基础，按照时价（Current Price）进 行计算，得到包括全部工程任务和内容的暂定合同价格。
工程施工成本加酬金(3篇)
第1篇一、定义工程施工成本加酬金是指工程成本加合同约定的酬金作为建设工程价款的计价方式。
在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或计算原则。
由业主向承包单位支付工程项目的实际成本，并按事先约定的某一种方式支付酬金。
二、适用范围1. 紧急抢险、救灾工程：由于时间紧迫，来不及进行详细的计划和商谈，采用成本加酬金方式可以迅速启动工程。
2. 新型工程项目：对于新型工程项目，由于工程技术、结构方案不能预先确定，采用成本加酬金方式有利于降低风险。
3. 施工技术特别复杂的建筑工程：对于施工技术特别复杂的建筑工程，采用成本加酬金方式可以充分发挥承包商的施工技术优势。
4. 风险很大的项目：如保密工程等，采用成本加酬金方式可以降低项目风险。
三、合同分类1. 成本加固定费用合同：在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用该合同形式。
承包商为了尽快得到报酬，会尽力缩短工期。
2. 成本加定比费用合同：一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。
报酬费用总额随成本加大而增加，不利于缩短工期和降低成本。
3. 成本加奖金合同：在招标时，当图纸、规范等准备不充分，不能据以确定合同价格时，采用该合同形式。
四、特点1. 业主风险较大：价格变化、工程量变化的风险主要由业主承担。
2. 承包商风险较低：比固定总价合同的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。
3. 合同不确定性大：合同的不确定性大，有时难以对工程计划进行合理安排。
五、优劣势1. 优势：（1）缩短工期：可以通过分段施工缩短工期，不必等待所有施工图完成才开始投标和施工。
（2）减少对立情绪：可以减少承包商对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷。
（3）利用专家优势：可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足。
2. 劣势：（1）投资控制不利：对业主的投资控制很不利，风险较大。
民法典中成本加酬金合同
民法典中成本加酬金合同成本加酬金合同协议甲方（委托人）：____________________乙方（受托人）：____________________鉴于甲方需要乙方提供特定服务，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平的基础上，就成本加酬金合同事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在进行服务交易时的权利义务关系，确保双方合法权益得到保障。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求提供______服务。
服务内容包括但不限于______等。
三、成本加酬金方式1. 成本：乙方提供服务所产生的直接成本，包括但不限于材料费、人工费、差旅费等，应真实、合理地计算并报给甲方。
2. 酬金：在成本基础上，甲方应向乙方支付一定的酬金作为服务费用。
酬金的数额根据服务的性质、难度、时间等因素确定。
3. 支付方式和时间：甲方应按照合同约定的时间和方式支付成本和酬金。
一般采用分期支付的方式，具体支付细节根据双方协商确定。
四、服务质量与标准1. 乙方应严格按照合同约定提供高质量的服务，确保满足甲方的需求。
2. 服务应达到的标准和具体要求：双方应明确服务的具体标准和要求，确保服务质量的可衡量性。
五、保密条款1. 双方应对在服务过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露涉及合同内容的秘密信息。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方提供的服务不符合合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
3. 双方其他违约情形及责任承担方式：双方应明确其他可能的违约情形及相应的责任承担方式。
七、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 合同的变更和解除需经双方协商一致，并书面变更或解除。
建设工程合同计价方式及适用条件
建设工程合同计价方式及适用条件建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
根据《民法典》的规定，建设工程合同的计价方式主要有总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种。
本文将对这三种计价方式及其适用条件进行详细介绍。
一、总价合同总价合同是指支付承包方的款项在合同中是一个规定的金额，即总价。
总价合同的主要特征是价格根据确定的由承包方实施的全部任务，按承包方在投标报价中提出的总价确定；其次，实施的工程性质和工程量应在事先明确商定。
总价合同又可分为固定总价合同和可调值总价合同两种形式。
固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，承发包双方就施工项目协商一个固定的总价，由承包方一笔包死，不能变化。
采用这种合同，合同总价只有在设计和工程范围有所变更的情况下才能随之做相应的变更，除此之外，合同总价是不能变动的。
因此，作为合同价格计算依据的工程量清单内的项目内容和工程量必须十分准确，否则就可能给一方或双方带来损失。
可调值总价合同则是在合同执行过程中，由于通货膨胀、政策调整等因素导致材料价格、人工工资等发生变化，合同总价可以按照合同约定的调价方法进行调整。
固定总价合同的适用条件一般为：工程投标时的设计深度已达到施工图设计的深度；规模较小，技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位；工程合同期较短（一般为一年以内）。
可调总价合同适用于工程合同期较长（1年以上）的工程。
二、单价合同单价合同是指以工程量清单内列出的各项工程量为基础，按照合同约定的单价支付工程款。
单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生过各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程。
单价合同分为估算工程量单价合同和纯单价合同两种形式。
估算工程量单价合同是指工程量清单内所列工程量为估计工程量，而非准确工程量；纯单价合同则不依赖于工程量清单，承包方只需报出各项工程的单价，工程量的计算和确认在施工过程中进行。
简述成本加酬金合同的应用条件
简述成本加酬金合同的应用条件《简述成本加酬金合同的应用条件》我有个朋友，叫小李，他呢，开了家小型装修公司。
有次接了个大活儿，是给一个旧仓库改造成时尚工作室。
客户要求特别多，一会儿要增加个独特的天花板造型，一会儿又说墙面的材料要换更高级的。
这可把小李愁坏了，按照常规的固定总价合同，这每一个变动都会让他头疼不已，因为成本不好控制，利润也很难保障。
这就引出了我们今天要好好讲讲的成本加酬金合同。
成本加酬金合同呢，主要有这么几个应用条件。
首先，工程的范围得特别不确定。
就像小李接的这个仓库改造的活儿一样，客户自己心里可能都不是很清楚到底最终要什么样的效果，所以在施工过程中会不停地产生各种变更和调整。
要是用固定总价合同，那工程到一半就会扯皮扯得不可开交。
这种情况下，成本加酬金合同就比较合适。
因为不管成本增加多少，最后都是按照一定的酬金算法来结算，甲方乙方都能接受。
其次，就是工期特别紧的项目。
咱再回到小李那个事儿。
如果这个客户要求一个月就得完工，为了赶工期，小李可能得临时增加人手、设备什么的。
这种时候，如果是固定总价合同，增加这些额外投入都得自己掂量好不好做。
但用成本加酬金合同，只要这些投入在合理范围内，都是能算进成本里去，最后加上酬金拿到应得的报酬。
所以像一些紧急救援的建筑工程，像地震后的临时医院建设之类的，经常会用到成本加酬金合同，这样施工方就敢放开手脚去做，不用担心这些额外投入会让自己亏本。
再一个就是技术复杂的项目。
比如说修那种古老建筑的修复工程，这要求工匠们有特殊的技术能力。
对于施工方来说，可能一开始都不太能准确预估这个成本会有多高。
因为可能修缮过程中发现各种意想不到的问题，比如说古老的砖瓦底下隐藏着复杂的腐朽结构。
要是用固定总价合同，很有可能做到一半发现亏得一塌糊涂。
这时候成本加酬金合同的好处就体现出来了，施工者可以按实际发生的成本来加酬金，不至于做了个费力不讨好的活儿。
在我看啊，使用成本加酬金合同的时候呢，双方都要做好详细的成本记录。
简述成本加酬金合同的应用条件
简述成本加酬金合同的应用条件Cost-plus contract, also known as cost-plus fee contract, is a type of contractual agreement where the contractor is paid for the actual costs incurred in performing the work, plus a fee or profit margin agreed upon by both parties. This type of contract is typically used in situations where the scope of work is uncertain or cannot be accurately estimated at the outset of the project. It provides flexibility to the contractor in managing costs and allows for adjustments in the contract price as the project progresses.成本加酬金合同，也被称为成本加费合同，是一种合同协议，其中承包商根据执行工作所产生的实际成本加上双方商定的费用或利润率来获得报酬。
这种合同类型通常用于工作范围不确定或无法在项目开始时准确估计的情况。
它为承包商在成本管理方面提供了灵活性，并允许随着项目的进展对合同价格进行调整。
The application of cost-plus contracts is conditional on several factors. Firstly, it is suitable for projects with high risks and uncertainties, where it is difficult to predict the final cost accurately. By adopting a cost-plus contract, both the owner and the contractor can share the risks associated with cost variations. Secondly, this type of contract is often employed in research and development projects, where innovative solutions may require significant investments and experimental work. The flexibility ofthe cost-plus contract allows for adjustments in funding as the research progresses.成本加酬金合同的应用条件取决于多个因素。
成本加酬金合同适合的工程
成本加酬金合同适合的工程我们需要了解什么是成本加酬金合同。
这种合同模式允许承包商根据实际成本获得报酬，同时还能获得一笔预先商定的酬金。
这意味着，无论项目的实际成本如何变化，承包商都能得到一定的利润。
这种合同模式通常适用于那些难以准确估计成本、设计变更频繁或者工期紧迫的项目。
哪些工程项目适合采用成本加酬金合同呢？以下是几个典型的适用范本：1. 紧急工程项目：对于那些需要立即启动以解决紧急问题的项目，如自然灾害后的重建工作，成本加酬金合同能够快速动员资源，因为承包商知道他们即使面临不确定的成本，也能获得固定的酬金。
2. 独特设计项目：如果一个项目具有独特的设计要求，可能需要特殊的材料或技术，这使得预算难以精确估算，成本加酬金合同可以鼓励承包商在不担心亏损的情况下投入必要的资源和创新。
3. 研究与开发项目：这类项目往往涉及高度的不确定性和风险，成本加酬金合同可以使承包商专注于研发工作，而不必担心成本超支的问题。
4. 变更频繁的项目：在项目实施过程中，如果预期会有大量设计变更或需求调整，成本加酬金合同提供了更大的灵活性来适应这些变化，因为承包商的费用会随着实际成本的变化而调整。
成本加酬金合同也有其局限性。
由于缺乏对成本的严格控制，可能导致效率低下和资源浪费。
因此，业主在选择此类合同时，应仔细考虑项目管理的能力，确保承包商有足够的动力控制成本。
在实践中，为了平衡风险和激励，业主和承包商可以通过设定最大成本限额或共享节约下来的成本来调整传统的成本加酬金合同。
例如，如果实际成本低于预期成本，双方可以按照一定比例分配节省下来的费用。
这种改进版的合同模式被称为成本加激励酬金合同（Cost lus Incentive Fee Contract）。
成本加酬金合同适合于那些成本难以预测、设计变更频繁、工期紧迫或需要特殊技术和材料的工程项目。
业主在选择此类合同时应充分考虑潜在的风险，并通过设置合理的激励机制来鼓励承包商有效控制成本。
民法典中成本加酬金合同2篇
民法典中成本加酬金合同2篇篇1成本加酬金合同协议甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行特定项目服务事宜，特订立本成本加酬金合同。
一、合同项目概述1. 项目名称：____________________。
2. 项目内容：对甲方提出的______（具体事项）进行服务。
3. 合同目的：确保双方权益，明确成本与酬金计算方式。
二、成本加酬金的计算方式1. 成本部分：（1）直接成本：包括但不限于材料费、人工费、差旅费等与项目直接相关的支出。
（2）间接成本：包括行政管理费用、监督费用等无法直接计入项目的相关支出。
以上成本将由甲方实际支付，并按照乙方提供的有效凭证进行结算。
2. 酬金部分：根据项目的难易程度、完成时间、乙方投入的人力及市场行业标准等因素，确定酬金金额。
本次酬金定为人民币______元（大写：______）。
三、合同期限与支付条款1. 合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效。
2. 项目执行期限：自合同生效之日起至项目完成之日止。
3. 支付方式：甲方应按以下约定支付款项给乙方：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的______%作为启动资金。
（2）项目完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
四、项目内容与执行标准1. 乙方应按照甲方的要求进行项目服务，包括但不限于设计、咨询等。
2. 乙方应确保项目的质量和进度，并符合双方约定的标准。
3. 甲方有权对乙方的执行过程进行监督与检查。
五、保密条款与知识产权归属1. 双方应对涉及本合同项目的商业秘密和技术秘密进行严格保密。
2. 本合同项目所产生的知识产权归属，依照相关法律法规及双方约定执行。
六、违约责任与解决方式1. 若一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成本加酬金合同的适用条件及形式
一、成本加酬金合同的合义
成本加酬金合同也称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。
在合同签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。
采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
而承包商则往往缺乏控制成本的积极性，常常不仅不愿意控制成本，甚至还会期望提高成本以提高自己的经济效益，因此这种合同容易被那些不道德或不称职的承包商滥用，从而损害工程的整体效益。
所以，应该尽量避免采用这种合同。
二、成本加酬金合同的特点和适用条件
成本加酬金合同通常用于如下情况：
（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目；
（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。
对业主而言，这种合同形式也有一定优点，如：
（1）可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才
开始招标和施工；
（2）可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；
（3）可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；
（4）业主可以根据自身力量和需要，较深人地介人和控制工程施工和管理；
（5）也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。
对承包商来说，这种合同比固定总价的风险低，利润比较有保证，因而比较有积极性。
其缺点是合同的不确定性，由于设计未完成，无法准确确定合同的工程内容、工程量以及合同的终止时间，有时难以对工程计划进行合理安排。
三、成本加酬金合同的形式
成本加酬金合同有许多种形式，主要如下。
（1）成本加固定费用合同
根据双方讨论同意的工程规模、估计工期、技术要求、工作性质及复杂性、所涉及的风险等来考虑确定一笔固定数目的报酬金额作为管理费及利润，对人工、材料、机械台班等直接成本则实报实销。
如果设计变更或增加新项目，当直接费超过原估算成本的一定比例时，固定的报酬也要增加。
在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用此合同形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬。
这种方式虽
然不能鼓励承包商降低成本，但为了尽快得到酬金，承包商会尽力缩短工期。
有时也可在固定费用之外根据工程质量、工期和节约成本等因素，给承包商另加奖金，以鼓励承包商积极工作。