郑州市商品房认购协议书实用版
郑州房产认购协议书范本
郑州房产认购协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________鉴于甲方为位于郑州市的房产的合法所有者，乙方有意向购买甲方所述房产，经双方协商一致，签订本认购协议书。
第一条房产信息1. 房产地址：_____________________2. 建筑面积：_____________________3. 房产用途：_____________________4. 房产权属：_____________________5. 房产现状：_____________________6. 房产权证编号：_____________________7. 房产价格：_____________________8. 其他相关情况：_____________________第二条认购条款1. 乙方同意按照本协议书约定的价格购买甲方的房产。
2. 乙方应在本协议书签订之日起____天内支付定金人民币____元（大写：______________________）。
3. 乙方应在支付定金后的____天内支付剩余房款。
4. 甲方应在收到全部房款后的____天内，协助乙方办理房产过户手续。
第三条违约责任1. 如乙方未能在约定时间内支付定金或剩余房款，甲方有权解除本协议书，并没收定金。
2. 如甲方未能在约定时间内协助乙方办理房产过户手续，乙方有权解除本协议书，并要求甲方双倍返还定金。
第四条其他约定1. 双方应遵守国家有关房产交易的法律法规。
2. 本协议书未尽事宜，双方可另行协商解决。
郑州市商品房认购协议书通用范本精选3篇
郑州市商品房认购协议书通用范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*******甲方(销售方)：*******法定代表人：*******地址：************电话：**********乙方(认购方)：*******身份证号码：*******地址：************电话：**********为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本状况1.乙方预定甲方建设开发的***项目，位于***区***路***号院***号楼***单元***层***号(户)房屋，户型为******。
该房屋暂测建筑面积***平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币***万***仟***佰***拾***元(￥******元/平方米)，总房款人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥******元)。
3.认购方共有人：******身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：******二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥***元)。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金******在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式乙方同意选择下列第***种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
郑州市商品房认购协议书2篇
郑州市商品房认购协议书郑州市商品房认购协议书精选2篇（一）【标题】郑州市商品房认购协议书【协议】甲方：（购房人姓名、身份证号码、联系方式）乙方：（房地产开发商名称、住所地）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经乙方依法取得相应的商品房预售证书，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋信息1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 房屋地址：（填写具体地址）3. 户型及面积：（填写具体户型及面积）4. 总房款：人民币（大写）（填写具体总房款金额）元整。
二、认购条件1. 甲方认购上述项目的房屋，并支付认购金人民币（大写）（填写具体认购金金额）元整，认购金在总房款中将视为首付款，如甲方最终放弃购买该房屋，认购金不予退还。
2. 乙方将在收到认购金后，为甲方保留上述房屋，并依据相关法规及开发计划及时办理网签、合同签订等手续。
三、付款方式1. 乙方将按以下方式收取房款：（1）首付款：在合同签订后（具体时间），甲方需一次性支付人民币（大写）（填写具体首付款金额）元整作为首付款。
（2）贷款：甲方如需贷款购房，应及时提供所需材料并办理相关手续，乙方将协助甲方办理贷款事宜。
（3）按揭款：甲方承诺按揭还款，按揭期限为（填写具体按揭期限）年。
四、其他条款1. 甲方在购房过程中应遵守相关法律法规及开发商的规定，不得从事非法操作、走私、洗钱等活动。
2. 甲方应按照法定程序办理房产登记、个人所得税等手续，并承担相应的费用。
3. 甲方同意在合同签订后按乙方要求办理房屋交接手续。
4. 本协议一经双方签字盖章即生效，并作为双方签署的正式认购协议，对双方具有法律约束力。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：郑州市商品房认购协议书精选2篇（二）租房协议甲方（出租方）: （详细信息）乙方（承租方）: （详细信息）鉴于甲方是郑州市的房屋所有者，并愿意将该房屋出租给乙方使用，双方经友好协商，就有关租赁事宜达成如下协议：1. 租赁房屋信息：房屋地址：（详细地址）房屋面积：房屋配置：（如家具、电器等）2. 租赁期限：租赁期限为（具体日期）至（具体日期），共计（具体天数）天。
郑州商品房认购协议书范本
郑州商品房认购协议书范本甲方（卖方）：____________________地址：_________________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：____________________地址：_________________________________联系电话：_________________________鉴于甲方为合法拥有位于郑州市___________________（以下简称“该房产”）的房地产开发商，乙方有意购买该房产，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本认购协议书，以资共同遵守。
第一条认购房产的基本情况1.1 该房产位于郑州市___________________，建筑面积为_______________平方米，用途为_________________，产权年限为_________________。
1.2 该房产的详细情况及权属证明文件由甲方提供，并保证其真实性、合法性。
第二条认购价格及支付方式2.1 该房产的认购价格为人民币_________________元（大写：_________________）。
2.2 乙方同意按照以下方式支付认购款项：2.2.1 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内支付认购定金人民币_________________元；2.2.2 余款于签订正式《商品房买卖合同》时一次性支付或按照双方约定的分期付款方式支付。
第三条认购定金3.1 乙方支付的认购定金在双方签订正式《商品房买卖合同》后自动转为购房款的一部分。
3.2 如因甲方原因导致无法签订正式合同，甲方应无息退还乙方已支付的认购定金。
3.3 如因乙方原因导致无法签订正式合同，乙方已支付的认购定金不予退还。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方保证所售房产的权属清晰，无权属纠纷。
4.2 甲方应按约定时间向乙方交付房产，并保证房产的建筑质量符合国家及地方标准。
2024年郑州市商品房认购协议电子版
2024年郑州市商品房认购协议电子版
甲方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
乙方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方某项目楼盘中的房屋进行如下认购协议：
一、认购房屋：乙方同意认购甲方楼盘中的房屋一套，房屋详情如下：
房屋坐落地点：_____；
建筑面积：______平方米；
房屋价格：人民币________元（大写：_______）；
其他特殊情况：_______。
二、认购定金：乙方应当在签订本协议之日起______日内向甲方支付房屋认购定金人民币______元（大写：_______），定金视为购房意向金，不可退还；如乙方在规定日期内未支付认购定金的，视作认购协议解除。
三、签订正式合同：本协议签署后，甲方应当在______日内向乙方出具商品房认购合同，双方于规定日期签署正式购房合同。
四、房屋交付：双方同意约定房屋的交付日期为______日，具体交付时间双方再协商确定。
五、其他约定：本协议未尽事宜，双方可另行协商一致，并签署书面补充协议。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：________ 日期：______
乙方（签字/盖章）：________ 日期：______
附：1、甲方有效证件复印件1份；
2、乙方有效证件复印件1份。
特别声明：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
以上内容经双方阅读并同意后签署。
2024年郑州市商品房认购协议
2024年郑州市商品房认购协议甲方：（认购人姓名）乙方：（开发商名称）经甲、乙双方友好协商，就乙方所建商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房屋1.1 甲方认购乙方位于郑州市的楼盘内的（具体房屋信息）为其个人所有住宅。
1.2 房屋价格为（人民币）。
1.3 认购房屋总价款人民币（大写）应在签订本协议后（具体日期）内一次性支付完成。
二、认购款支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起（具体日期）内将认购房屋总价款支付至乙方指定的账户。
2.2 甲方同意支付房屋认购款，如逾期支付，每日按总价款的5‰向乙方支付违约金。
三、房屋交付3.1 乙方应在双方达成协议并甲方支付认购款后（具体日期）内将该房屋交付给甲方。
3.2 房屋的质量应符合国家建筑标准，如有质量问题，乙方应承担相关责任。
四、风险责任4.1 认购房屋后，房屋风险责任自乙方交付给甲方之日起由甲方承担。
五、合同解除5.1 若因甲方原因造成合同解除，甲方应向乙方支付违约金。
5.2 如因乙方原因造成合同解除，乙方应将认购款返还给甲方，并向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方如对本协议的履行出现争议，应友好协商解决；协商不成，提交郑州市有关仲裁机构裁决。
七、其他事项7.1 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
7.2 本协议自双方签字盖章后生效，并自（具体日期）终止。
甲方（签字）：________________ 日期：__________乙方（签字）：________________ 日期：__________以上内容经甲、乙双方确认无误后生效。
郑州市商品房开发商（公司章）：________________郑州市商品房认购人（个人签名）：________________。
郑州市商品房认购协议书通用范本
三、价格与支付条款
1.乙方认购该商品房的总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.乙方支付方式如下：
-定金：在签署本认购协议书之日起_______个工作日内，乙方向甲方支付人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元作为定金；
2.通知义务：当一方遭受不可抗力事件影响，无法履行合同义务时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。
3.免责范围：由于不可抗力事件导致的合同履行障碍或延迟，受影响的一方不负违约责任，但应尽合理努力减轻不可抗力事件的影响。
4.权利与义务：在不可抗力事件持续期间，受影响的一方可以暂停履行合同义务，但应在不可抗力事件结束后尽快恢复履行。双方应协商确定合理的延长履行期限或采取其他补救措施。
4.标的物的数量和质量：
-甲方保证该商品房符合国家规定的建筑质量和安全标准，且房屋面积、结构、楼层等与合同描述相符。
-乙方应在验收过程中对房屋的数量和质量进行确认，如有异议，应在验收期内提出。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
-甲方有权按照约定收取乙方支付的定金、房款。
-甲方应保证房屋权属清晰，无任何法律纠纷，并在约定时间内完成房屋交付。
-甲方负责办理房屋产权证，并协助乙方办理过户手续。
2.乙方的权利与义务：
-乙方有权按照约定接收符合质量标准的商品房。
-乙方应按时支付定金、房款，并参与房屋验收。
-乙方在合同约定的前提下，有权要求甲方提供房屋质量保证及售后服务。
双方应遵守上述约定，履行各自的权利与义务，确保合同顺利执行。
六、违约责任
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
郑州市商品房认购协议书
甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）
乙方：（开发商名称）地址：郑州市XXX路XXX号电话：XXXXX 鉴于甲方系自愿购买乙方开发的商品房，双方本着公平、自愿、平等的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条商品房认购标的
1.1 乙方所开发的商品房位于郑州市XXX区XXX街道，具体地址为（房屋地址），房屋面积约为XXX平方米，总价为人民币XXX万
元。
1.2 乙方保证所出售的商品房系合法所有权及产权，无任何争议，甲方确认认购此商品房。
第二条认购价格及付款方式
2.1 甲方认购乙方商品房，需支付认购定金为人民币XXX万元。
认购定金将在签订最终购房合同时结算，如甲方无故解除合同，则认
购定金不退还。
2.2 甲方在签订最终购房合同时，需要支付商品房的尾款，并按时办理过户手续。
第三条协议生效和失效
3.1 本协议自双方签订之日起生效，至商品房过户完成或认购解除止。
3.2 若因不可抗力因素导致认购协议无法履行，协议自动失效，双方互不承担任何责任。
第四条其他约定
4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，提交郑州市人民法院裁决。
甲方（签字）：
年月日
乙方（盖章）：
年月日
签署地点：郑州市
【注】本协议一式两份，供双方签署后生效。
2024年郑州市商品房认购协议书范文
2024年郑州市商品房认购协议书范文尊敬的xx先生/女士：您好！感谢您对我公司的信任和支持，根据您的购房需求，我们双方经过友好协商，达成了以下购房协议。
一、购房基本情况1. 房屋名称：xxx2. 房屋用途：商品住宅3. 房屋位置：郑州市xxx区4. 房屋面积：xxx平方米（以建筑设计方案或验收报告为准）5. 房屋楼层：xx层6. 房屋结构：xxx7. 购房价格：xxxx万元二、购房权利和义务1. 房屋产权证书及其他相关证明文件的办理：开发商应在约定时间内办理房屋产权证书及其他相关证明文件，并向购房方交付。
2. 房屋交付标准和时间：开发商应按照国家相关规定，合理安排房屋的交付时间，并确保房屋交付时的质量达到约定标准。
3. 提前交付和延期交付：如因开发商原因造成房屋提前交付或延期交付的，双方应友好协商解决，如无法协商一致，可按照法律规定处理。
4. 临时安置费：如因开发商原因导致购房方需要临时安置的，开发商应承担相应的临时安置费用。
5. 购房方的权利和义务：购房方应按照合同约定支付购房款，并按照规定的时间办理房屋交付手续。
6. 房屋质量保证期：开发商应按照国家相关规定，对房屋质量提供约定的保修期，并承担房屋质量保修责任。
7. 其他附加条件：________（根据实际情况填写其他附加条件）三、支付方式和时间1. 首期付款：购房方应在签订合同之日起7日内支付首期购房款，金额为xxxx万元。
2. 中期付款：购房方应在房屋建设工程达到规定阶段时支付中期购房款，金额为xxxx万元。
3. 尾款付款：购房方应在房屋交付时一次性支付尾款，金额为xxxx万元。
四、违约责任1. 购房方违约：如购房方未按照约定时间支付购房款或其他违约行为的，应按照约定支付违约金，同时开发商有权解除合同，并追究购房方的违约责任。
2. 开发商违约：如开发商未按照约定时间办理房屋产权证书或其他违约行为的，应按照约定支付违约金，同时购房方有权解除合同，并追究开发商的违约责任。
2024年郑州市商品房认购协议书通用(3篇)
2024年郑州市商品房认购协议书通用尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！为了确保您的权益，我们特地为您准备了郑州市商品房认购协议书，以下是协议书的详细内容：一、认购人信息：认购人姓名：身份证号码：联系电话：联系地址：二、项目基本信息：项目名称：开发商名称：开发商联系方式：三、房屋信息：1.单元号：2.楼层：3.房号：四、认购要求：1.认购方式：认购人通过签订本协议，并交纳认购定金，办理认购手续。
2.认购定金：认购人需在签订本协议之日起三个工作日内支付认购定金，认购定金金额为人民币（大写）_______元整，缴纳方式为（）现金（）银行转账（）其他（具体方式）_____。
3.认购决策：认购人确认自身在签订本协议时已详细了解项目情况，并自主作出认购决策，认购人确认此次认购是完全自愿的。
五、认购手续：1.认购资料：认购人需提交以下资料：身份证复印件、户口本复印件、婚姻状况证明（如有配偶）、购房资金来源证明材料等。
2.提交时间：认购人需在签订本协议之日起五个工作日内提交认购所需资料。
3.认购审批：开发商将根据认购人提交的资料进行审核，如审核通过，则发放认购凭证；如审核未通过，则返还认购定金。
六、收款方式：1.认购定金收款：认购人在签订本协议时将认购定金支付给开发商或指定的收款账户。
2.购房款收款：购房款将根据合同约定的付款方式及时间节点支付给开发商或指定的收款账户。
七、协议生效与解除：1.协议生效：本协议自双方签订之日起生效。
2.协议解除：双方同意，除非另有约定，一方要求解除本协议的，需提前60天以书面形式通知对方；如逾期未解除，则认可另一方将此协议回收，并有权没收认购定金的50%作为违约金。
八、法律效力：本协议的解释、效力及纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
九、其他事项：1.合同附件：本协议附件包括但不限于合同附件、规划图纸、房屋交付标准等，认购人应在签订本协议前认真阅读并了解。
2.争议解决：如发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法提起诉讼或选择其他争议解决方式。
2024年郑州市商品房认购协议书
2024年郑州市商品房认购协议书甲方（开发商）：郑州市某房地产开发公司乙方（购房者）：姓名_________身份证号码_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方认购商品房事宜，达成如下协议：一、商品房情况1. 商品房位置：位于郑州市某区某街道（具体位置及房号以《商品房买卖合同》为准）。
2. 房屋面积：该商品房的建筑面积为______平方米（最终以房地产测绘机构测量为准）。
3. 房屋用途：住宅。
4. 房屋交付时间：预计为2025年1月1日。
二、认购方式及要求1. 乙方应认真阅读本协议书相关条款，充分了解本协议书所述内容，并按照约定时间到甲方售楼处签署《商品房买卖合同》及相关文件。
2. 乙方应按照本协议书所确定的金额及付款方式支付认购金，作为甲乙双方签订《商品房买卖合同》的约定前提。
3. 乙方应在签订本协议书时提供真实、有效的身份信息及购房资格证明文件，如相关证明文件不齐或虚假，甲方有权解除本协议书并拒绝退还已收取的认购金。
三、认购金及支付方式1. 乙方应按照本协议书所确定的金额（人民币______万元）支付认购金，作为本次认购的凭证。
2. 乙方可以选择现金、银行转账等方式支付认购金，乙方选择其他方式时，应按照约定时间和金额进行支付，并按照甲方要求提供相关证明文件。
3. 乙方应在本协议书约定的时间内到甲方售楼处签署《商品房买卖合同》及相关文件，并结清剩余购房款。
如未按时支付剩余款项或未在规定时间内签订《商品房买卖合同》，甲方有权将该商品房另行出售，并无需退还乙方已支付的认购金。
四、违约责任1. 甲乙双方应认真履行本协议书约定的义务，如有违约行为，违约方应承担违约责任。
2. 如乙方未按照本协议书约定的时间、金额支付认购金，甲方有权解除本协议书并拒绝退还已收取的认购金。
3. 如甲方未能按照本协议书约定的时间交付商品房，乙方有权要求甲方按照约定时间交付商品房或按照逾期交付时间支付违约金。
郑州市商品房认购协议书
郑州市商品房认购协议书甲方（购房人）：姓名：证件类型：证件号码：联系住址：联系电话：乙方（开发商）：名称：法定代表人：住址：联系电话：鉴于甲方拟购买乙方位于郑州市的商品房，为规范双方权益，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条商品房信息1.1 房屋名称： 1.2 房屋面积： 1.3 房屋所在地方： 1.4 房屋坐落： 1.5 预售价格： 1.6 其他附属设施或服务：第二条认购条件及要求2.1 甲方认购该商品房需符合郑州市有关部门规定的购房资格条件； 2.2 甲方须依照乙方的要求准备并提交相关认购资料； 2.3 未经乙方书面同意，甲方不得转让、出租或以其他方式处理该认购权益。
第三条认购价格及支出方式3.1 商品房认购价格为人民币（大写）（小写）； 3.2 甲方应在本协议签订之日起五个工作日内，以现金/银行转账等方式支出认购款项，具体支出时间及方式双方另行商定。
第四条甲方权利与义务4.1 甲方应定时足额支出认购款，并搭配乙方供应相关证照复印件及其他认购资料； 4.2 甲方如因个人原因放弃认购，经乙方同意可办理退订手续，但应承当相应的违约责任； 4.3 甲方应自您收到乙方书面通知之日起10个工作日内办理相关房屋的过户和交割手续，并承当相应的税费及手续费。
第五条乙方权利与义务5.1 乙方应依照双方商定的时间，向甲方供应符合法律规定的商品房； 5.2 如因乙方原因导致商品房无法交付，乙方应承当相应的赔偿责任； 5.3 乙方将商品房交付甲方前，应保证该商品房符合法律、法规和双方商定的标准； 5.4 如因乙方原因导致交付延迟，乙方应承当相应的违约责任。
第六条违约责任6.1 若甲方未按商定时间支出认购款，甲方应支出滞纳金； 6.2 若乙方未按商定时间将商品房交付甲方，乙方应支出相应的违约金； 6.3 上述违约金一般不得超出认购款的10%，具体数额双方可另行协商。
第七条争议解决7.1 本协议的解释及争议均适用中华人民共和国的法律； 7.2 本协议履行过程中如发生任何疑义或争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交有管辖权的法院进行解决。
2024年郑州市商品房认购协议范本
2024年郑州市商品房认购协议范本
甲方：（购房人姓名）
身份证号码：
联系方式：
住址：
乙方：（开发商姓名）
地址：
鉴于甲方有购买乙方所在项目的商品房意愿，经双方协商，达成以下协议：
第一条商品房基本情况
乙方承诺在郑州市（项目地址）开发的商品房，具体户型为xx，建筑面积约为xx平方米，总售价为xx万元。
第二条认购款及付款方式
1. 甲方认购乙方项目的商品房，需支付认购款xx万元，认购款作为最终购房款的一部分，不可退还。
2. 甲方需按照乙方的要求，按照约定时间和比例支付购房款，具体支付方式双方作出书面约定。
第三条商品房交付及交付标准
1. 商品房预计交付时间为xxxx年xx月xx日，具体交付时间双方协商一致。
2. 乙方保证商品房交付时符合国家相关规定，乙方承诺商品房的质量和安全。
第四条违约责任
1. 若甲方在规定时间内不按约定支付购房款，则视为违约，乙方有权解除合同，并没收甲方支付的认购款。
2. 若乙方未按时交付商品房或商品房存在严重质量问题，视为违约，应按照相关法律法规承担责任。
第五条其他事项
1. 本协议自双方签字生效，并与《商品房买卖合同》具有同等效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同法律效力。
甲方（签字/盖章）：日期：
乙方（签字/盖章）：日期：。
郑州市商品房认购协议书
郑州市商品房认购协议书1. 背景本文档为买方（以下简称“认购方”）与卖方（以下简称“开发商”）就郑州市的商品房认购事宜达成的协议。
2. 认购信息2.1 认购方信息认购方（姓名）：[填写认购方姓名]认购方（身份证号码）：[填写认购方身份证号码]认购方（联系方式）：[填写认购方联系方式]2.2 开发商信息开发商（全称）：[填写开发商全称]开发商（地址）：[填写开发商地址]开发商（联系方式）：[填写开发商联系方式]3. 商品房信息3.1 房屋基本信息房屋项目名称：[填写房屋项目名称]房屋详细地址：[填写房屋详细地址]房屋建筑面积：[填写建筑面积]房屋用途：[填写房屋用途]3.2 认购信息认购房屋单价：[填写认购房屋单价]认购房屋总价：[填写认购房屋总价]认购房屋面积：[填写认购房屋面积]认购房屋方式：[填写认购房屋方式]4. 条款和条件4.1 认购金额认购方同意在签署本协议后 [指定时间] 内支付认购金额 [填写认购金额] 给开发商作为认购房屋的首付款。
4.2 首付款和尾款认购方同意按照以下方式支付首付款和尾款：•首付款：认购金额中的 [填写首付款比例]% 作为首付款，应在 [指定时间] 内支付给开发商。
•尾款：认购方同意在开发商通知的交付房屋日期前支付剩余的房款。
4.3 房屋交付和验收开发商将于 [预计交房日期] 前完成房屋的建设，并通知认购方进行房屋验收。
如果房屋存在任何质量问题，认购方有权要求开发商进行整改，直至满意为止。
4.4 违约责任如果认购方违反了本协议中的任何条款，开发商有权解除本协议，并追求认购方的法律责任。
同时，开发商保留追究认购方违约所带来的相关损失的权利。
4.5 税费和其他费用除开发商另有明确承诺外，认购方应承担相关房屋产权证书的费用、房屋过户税费等税费和其他费用。
5. 其他条款5.1 法律适用和争议解决本协议适用郑州市的法律。
对于因执行本协议而产生的任何争议，双方同意通过友好协商解决。
郑州房产认购协议书模板
【郑州房产认购协议书】编号：【编号】甲方（销售方）：【甲方名称】法定代表人：【法定代表人姓名】地址：【甲方地址】电话：【甲方电话】乙方（认购方）：【乙方姓名】身份证号码：【乙方身份证号码】地址：【乙方地址】电话：【乙方电话】鉴于：一、甲方为【项目名称】的建设开发商，拥有该项目的开发、销售权。
二、乙方有意向购买甲方开发的位于【项目位置】的【房屋类型】房屋。
为明确双方的权利义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、认购房屋基本情况1. 乙方认购甲方位于【区路号院号楼单元层号（户）】的房屋，户型为【具体户型】，暂测建筑面积为【建筑面积】平方米。
2. 该房屋每平方米价格为【单价】元，总房款为【总金额】元。
二、认购有效期1. 本认购协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为【天数】天。
2. 在有效期内，甲方承诺为乙方保留所认购房屋。
三、认购订金1. 乙方应在本认购协议签订之日起【天数】天内向甲方支付订金【金额】元。
2. 订金在双方签订正式的《商品房买卖合同》后，自动转为购房款。
四、付款方式1. 乙方同意以下付款方式之一：（1）一次性付款；（2）分期付款；（3）按揭付款。
2. 具体付款方式和时间由双方另行协商确定。
五、证明文件1. 甲方应向乙方出示以下证件及其相关材料：（1）企业法人营业执照；（2）房地产开发企业资质证书；（3）项目预售许可证；（4）房屋土地权属证明；（5）其他相关证明文件。
六、违约责任1. 甲方未按时交付房屋或交付的房屋不符合约定的，应向乙方支付【金额】元的违约金。
2. 乙方未按时支付房款，应向甲方支付【金额】元的违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本认购协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本认购协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（签字）：【乙方签字】签订日期：【签订日期】注：本模板仅供参考，具体协议内容以双方实际协商为准。
郑州市商品房认购协议书
合同编号：_______郑州市商品房认购协议书甲方（出卖人）：_______乙方（买受人）：_______第一条商品房基本情况1.2该商品房的规划用途为_______，建筑结构为_______，建筑密度为_______，绿化率为_______。
第二条认购价格及支付方式2.1乙方同意以人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元购买该房屋。
（1）乙方于本协议签订之日起_______日内，向甲方支付人民币_______元作为定金，定金交付后乙方不按约履行本协议的，无权要求返还定金；甲方不按约履行本协议的，应双倍返还定金。
（2）乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元作为首付款。
（3）乙方应于_______年_______月_______日前，向甲方支付人民币_______元作为剩余房款。
2.3乙方支付房款后，甲方应及时为乙方办理房产证、土地使用权证等相关手续。
第三条交付及验收3.1甲方应按照合同约定的交付时间将该房屋交付给乙方。
3.2乙方对交付的房屋进行验收，如发现质量问题，乙方有权要求甲方进行维修或更换。
第四条违约责任4.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行，应承担相应的违约责任。
4.2甲方逾期交付房屋的，应按逾期交付部分房价的_______%向乙方支付违约金。
4.3甲方未能按照约定时间办理房产证、土地使用权证等相关手续的，应按乙方已支付房款的_______%向乙方支付违约金。
第五条争议解决5.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写正确的合同编号，以利于合同的查询和管理。
郑州市商品房认购协议书范本
郑州市商品房认购协议书范本一、甲方（购房人）：身份证号码：住所：联系电话：乙方（开发商）：法定代表人：住所：联系电话：鉴于甲方希望购买乙方在郑州市所建商品房，经双方友好协商，达成以下协议：二、商品房名称、位置及面积1. 商品房名称：2. 位置：3. 建筑面积：4. 套内建筑面积：5. 分摊建筑面积：三、商品房价格及付款方式1. 商品房总价：2. 首付款金额：3. 贷款金额：4. 贷款利率：5. 贷款期限：6. 还款方式：四、认购款及付款方式1. 认购款金额：2. 认购款支付方式：（1）甲方应在签署本协议之日起三个工作日内，将认购款支付至乙方指定的银行账户。
（2）甲方支付认购款后，乙方应开具认购款收据，并将其交至甲方处。
五、商品房交付及交付标准1. 商品房交付时间：2. 商品房交付标准：（1）商品房应符合国家规定的建筑质量标准。
（2）商品房应具备相应的基础设施和公共配套设施。
（3）商品房应具备合法的房产证。
六、商品房权属及办理手续1. 商品房权属证明：（1）乙方应在商品房交付前，办理相关权属证明手续，并将其交至甲方处。
（2）甲方应在收到商品房权属证明后的三个工作日内，办理相关过户手续。
七、违约责任1. 若甲方违约，乙方有权解除本协议，并扣除甲方已支付的认购款作为违约金。
2. 若乙方违约，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的认购款及相应的违约金。
八、争议解决1. 本协议的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国相关法律法规。
2. 若因本协议产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项1. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字之日起生效，至甲方办理过户手续后终止。
甲方（购房人）：乙方（开发商）：签字：签字：日期：日期：以上是郑州市商品房认购协议书的范本，双方在签署协议前应仔细阅读并理解协议的内容。
如有任何疑问或争议，建议咨询相关专业人士或法律顾问。
郑州商品房认购协议书模板
郑州商品房认购协议书模板甲方（出卖人）：____________________地址：____________________乙方（认购人）：____________________地址：____________________鉴于甲方为合法拥有位于郑州市___________________的商品房（以下简称“该商品房”）的出卖人，乙方为有意向购买该商品房的认购人，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方认购甲方所开发的商品房事宜达成如下协议：第一条认购物业1.1 乙方认购的商品房位于___________________，建筑面积约为___________________平方米（最终面积以产权登记部门的实测面积为准）。
1.2 该商品房的用途为___________________。
第二条认购价格2.1 该商品房的认购价格为人民币___________________元/平方米（大写：___________________），总价为人民币___________________元（大写：___________________）。
2.2 乙方应于本协议签订之日起___________________日内支付认购定金人民币___________________元（大写：___________________）。
第三条付款方式3.1 乙方选择以下第___________________种付款方式：（1）一次性付款：乙方应于___________________前支付全部购房款项。
（2）分期付款：乙方应按照以下时间节点支付购房款项：a. 首期款：人民币___________________元，支付时间为___________________；b. 第二期款：人民币___________________元，支付时间为___________________；c. ……（以此类推，直至全部款项支付完毕）。
2024年郑州市商品房认购协议范文
2024年郑州市商品房认购协议范文协议签订日期：______________协议签订地点：______________甲方（认购人）：__________________，身份证号码：__________________乙方（开发商）：__________________鉴于甲方有意认购乙方位于郑州市__________________的商品房，并在双方自愿、平等的基础上，就认购事宜达成如下协议：一、认购房屋基本信息1. 房屋坐落：__________________2. 房屋建筑面积：____________平方米3. 户型：____________4. 总价：人民币______________元整（大写：__________________）二、认购款支付方式1. 甲方应当在签订本协议之日起______日内支付认购款______________元；余款以合同约定的方式支付。
2. 甲方认购款支付方式为：______________三、过户及交房时间1. 房屋交付标准：______________2. 交房日期：______________四、房屋权属证明1. 房屋预售许可证号：______________2. 房屋产权证号：______________五、特别约定1. 甲方应按照约定时间履行付款义务，逾期支付的，应承担合同约定的逾期付款利息。
2. 乙方应保证所售房屋符合国家相关规定，保障甲方的合法权益。
六、协议生效1. 本协议一式两份，自双方签字盖章起生效。
2. 若因不可抗力等原因造成协议无法履行，乙方应退还全部认购款给甲方。
七、争议解决凡因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向郑州市______（仲裁机构）仲裁。
甲方（认购人）：__________________ 乙方（开发商）：__________________签订日期：__________________ 签订日期：__________________附：相关证件复印件各一份备注：本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YF-ED-J6787
可按资料类型定义编号
郑州市商品房认购协议书
实用版
An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests.
（示范文稿）
二零XX年XX月XX日
郑州市商品房认购协议书实用版
提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。
请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。
下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。
编号：______________
甲方（销售方）：______________法定代表人：______________
地址：__________ 电话：_____________ 乙方（认购方）：______________ 身份证号码：______________
地址：__________ 电话：_____________ 为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：
一、认购房屋基本情况
1．乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。
2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。
3．认购方共有人：
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
二、认购有效期
甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。
三、认购订金
本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥______元）。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼
处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金____________在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式
乙方同意选择下列第______种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
1．一次性付款
2．分期付款
3．按揭付款
五、证明文件
甲方应向乙方出示下列证件及其相关材料。
1．企业法人营业执照证号：
___________
2．房地产开发企业资质证书证号：
___________
3．国有土地使用权证书证号：
___________
4．建设工程规划许可证（包括附图）证号：___________
5．房屋预（销）售许可证证号：
___________
六、甲方承诺
1．如果甲方提供虚假材料，此协议无效，甲方除退还订金外还应承担相应的法律责任。
2．自本协议签订后，为乙方保留该房屋15日止，不得与第三方签订该房屋《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》；并承诺在乙
方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、面积、价款、户型等条款。
如甲方违反上述约定，需向乙方双倍返还订金，同时本协议自动失效。
3．乙方需要变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，甲方应予配合。
七、乙方承诺
1．本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》，并承诺在甲方签订《商品房买卖合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的买受人、房屋位置、面积、价款、户型等条款。
2．如买受人不能履行本协议书确定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的保留权，甲方
有权终止本协议的履行，同时乙方已交付的订金不予返还。
3．甲方需变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，乙方应予配合。
八、其它补充协议
1．____________
2．____________
3．____________
4．____________
5．____________
九、双方应保证其联系方式真实可靠。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）：____________ 乙方（签
章）：_________
法定代表人（签章）：______ 共有人（签章）：_______
_________年______月_____日。