110kV输变电工程施工合同范本
110KV变电站工程安装合同
110KV 变电站工程安装合同合同编号110KV变电站施工合同编制日期：2023年月输变电工程建设施工合同工程单位〔全称〕：(以下简称甲方) 施工单位〔全称〕：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围- 3-意见，则视为同意顺延工期。
4、工程竣工4.1乙方必需依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
4.2因乙方缘由不能依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任。
4.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商全都后应签订补充协议，作为合同文件组成局部。
其内容应包括：⑴提前的时间和修订后的进度打算。
⑵乙方为保证工程质量和安全实行的措施。
⑶甲方为提前竣工供给的条件。
五、质量标准1、工程质量标准：《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收标准》〔DL/T782-2023〕《电气装置安装工程高压电器施工能验收标准》〔GBJ147-1990〕《输变电工程达标投产考核评定标准》〔2023 版〕2、工程质量2.1工程质量应当到达合同商定的质量标准，质量标准的评定应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。
2.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。
双方均有责任时，由双方依据其责任分别担当。
2.3消灭质量事故乙方应在发生后 24 小时内通知甲方，并在 7 天内供给工程事故分析报告。
3、双方责任⑴由于设计缘由试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重安装。
甲方担当修改设计、撤除及重安装的全部费用，工期相应顺延。
⑵由于设备制造缘由试运行达不到验收要求，由该设备选购一方负责重购置或修理，乙方负责撤除和重安装。
设备由乙方选购的，由乙方担当修理或重购置、撤除及重安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方选购的甲方担当上述各项费用，工期相应顺延。
110kv供电施工合同范本
110kv供电施工合同范本甲方：（施工单位名称）乙方：（供电公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方为乙方提供110kv供电施工服务事项达成如下协议：一、服务内容及标准1.1 甲方将按照乙方的要求和设计要求，在约定的时间内完成110kv供电施工工作。
1.2 甲方应确保施工过程中符合相关法律法规和技术标准要求，保证施工质量。
1.3 乙方应提供必要的工程资料和技术指导，协助甲方完成施工工作。
二、服务期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，供电施工工作的服务期限为（具体施工开始和结束时间）。
2.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致工期延误，双方应协商解决，并按实际情况调整工期。
三、服务报酬3.1 乙方应按照本合同约定的标准支付甲方服务报酬。
3.2 服务报酬支付方式：乙方将服务报酬支付方式约定为（一次性付清/分期付款），具体支付时间和金额双方协商确定。
四、保证与责任4.1 甲方承诺所提供的服务符合相关法律法规和技术标准，并保证施工质量。
4.2 如因甲方过错导致施工质量不符合要求，甲方应承担相应的责任和修复费用。
4.3 乙方应提供必要的技术支持和协助，保证施工工作的顺利进行。
五、合同解除5.1 若一方未能履行合同规定的义务，经通知后仍未改正的，对方有权解除合同。
5.2 在解除合同的情况下，双方应协商解决因解除合同而产生的问题。
六、其他6.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。
6.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
合同内容一旦双方签字盖章即视为双方接受并同意其中各项条款，对双方均具有约束力。
甲方（盖章）：法定代表人（签名）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（签名）：日期：。
2024年110KV输变电工程施工合同范本
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年110KV输变电工程施工合同范本本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 施工期1.5 施工地点2. 合同价格2.1 工程总价2.2 预付款2.3 进度付款2.4 竣工结算2.5 价格调整3. 施工要求3.1 施工标准3.2 施工计划3.3 施工材料3.4 施工设备3.5 施工安全4. 质量控制4.1 质量标准4.2 质量检查4.3 质量争议解决5. 进度管理5.1 施工进度计划5.2 进度延误5.3 进度加快6. 变更管理6.1 变更申请6.2 变更批准6.3 变更费用7. 合同的解除和终止7.1 合同解除7.2 合同终止8. 违约责任8.1 发包方违约8.2 承包方违约9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 保险10.1 保险责任10.2 保险办理10.3 保险费用11. 保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 泄密责任12. 合同的生效、修改和解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 一般条款13.1 适用法律13.2 合同语言13.3 合同的附件14. 其他条款14.1 发包方和承包方的信息14.2 合同签署日期14.3 合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担工程发包义务的一方，即2024年110KV输变电工程的所有权人或其合法授权人。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担工程施工义务的一方，即取得发包方施工许可的施工企业。
1.3 工程工程是指发包方委托承包方施工的2024年110KV输变电工程，包括所有施工图纸、技术文件、设备、材料及相关工作。
1.4 施工期施工期是指本合同约定的工程开工之日起至工程竣工交付日止的期限。
1.5 施工地点施工地点是指本合同约定的工程实施的具体地点。
2024版110KV变电站施工合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版110KV变电站施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点1.4 施工内容第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 支付方式第三条施工期限3.1 施工开始日期3.2 施工结束日期3.3 延期条款第四条施工质量标准4.1 施工规范4.2 质量保证4.3 验收标准第五条材料及设备5.1 材料供应5.2 设备供应5.3 材料和设备验收第六条施工安全6.1 安全措施6.2 安全事故处理6.3 安全生产责任第七条知识产权保护7.1 知识产权归属7.2 侵权责任第八条保密条款8.1 保密内容8.2 保密期限8.3 违约责任第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律适用第十一条合同的变更和解除11.1 合同变更11.2 合同解除第十二条继承和转让12.1 合同继承12.2 合同转让第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力责任第十四条合同的生效、终止和解除14.1 合同生效14.2 合同终止14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 施工地点施工地点位于（具体地址），详见附件二。
1.4 施工内容乙方应按照本合同约定的施工图纸、技术规范和质量标准，完成110KV变电站的施工，包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试及验收等全部施工内容。
具体施工内容详见附件三。
第二条合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整合同总价在签订合同后，如因不可抗力等因素导致材料价格、人工费用等发生重大变化，双方可协商进行价格调整。
价格调整的具体办法详见附件四。
2.3 支付方式甲方按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方支付合同总价。
110k变电站施工合同 完整版doc
110k变电站施工合同完整版doc 甲方：XXXX公司
乙方：XXXX工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
协议背景：为了顺利完成110k变电站的施工工作，甲方与乙方达成以下协议：
一、双方基本信息：甲方为XXXX公司，乙方为XXXX工程有限公司。
二、协议目的：本协议旨在规范110k变电站的施工过程，确保工程顺利进行。
三、具体条款和条件：双方应按照合同约定的时间和质量要求完成变电站的施工工作，并按照约定的报酬支付方式进行结算。
四、保密事项：双方应对在合作过程中获取的商业机密和技术资料进行保密，不得泄露给第三方。
五、不可抗力因素：如遇不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应商议解决，并延期完成工程。
六、协议终止条件：如一方违反合同规定，经多次催告仍不改正，对方有权解除合同。
七、违约和争议解决方式：如发生违约行为或者争议，双方应通过友好商议解决，如商议不能达成一致，可向相关仲裁机构申请仲裁。
八、其他附加条款：本协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。
以上为110k变电站施工合同的完整版，希翼双方能够遵守合同规定，共同完成工程，实现互利共赢。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板第一章总则。
为了规范110kv输变电工程的合同管理，保障工程质量和工期，双方遵循合同法及相关法律法规，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下合同：第二章项目概况。
甲方（施工单位），___________。
乙方（业主单位），___________。
项目名称，110kv输变电工程。
项目地点，___________。
工程范围，___________。
工程内容，___________。
工程工期，___________。
工程造价，___________。
第三章合同条款。
第一条交付标准。
1.1 甲方应按照国家相关标准和规范进行工程设计、施工、验收，并保证工程质量符合国家标准。
1.2 乙方应提供相应的工程资料和配合甲方进行施工，确保工程进度和质量。
第二条工程价格。
2.1 工程价格为___________元人民币，包括设计、施工、材料、设备、运输等费用。
2.2 工程价格不包括因乙方原因导致的工程变更和延期等额外费用。
第三条工程进度。
3.1 工程工期为___________，自合同签订之日起计算。
3.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求相应的延期费用。
第四条施工保证。
4.1 甲方应保证施工人员具备相应的资质和技术能力，保证施工安全和质量。
4.2 甲方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合国家标准。
第五条工程变更。
5.1 若乙方需要对工程内容进行变更，应提前书面通知甲方，并经双方协商确定变更内容和费用。
5.2 工程变更涉及的费用由乙方承担，甲方按照变更后的工程内容和工程量进行调整。
第六条质量保证。
6.1 工程竣工验收合格后，甲方对工程实行一年的质量保修期，保修期内，因工程质量问题导致的损坏由甲方负责修复。
6.2 质量保修期过后，甲方对工程提供相应的维修服务，维修费用由乙方承担。
第七条违约责任。
7.1 若甲方未按照合同约定的工程质量标准进行施工，导致工程质量不符合国家标准，甲方应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。
110kv合同范本
110kv合同范本《110kv 合同范本》1. 甲方：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]2. 乙方：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称：110kv 输变电工程2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：包括但不限于变电站的设计、设备采购、施工安装、调试等。
二、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]；（4）剩余合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
三、工期1. 开工日期：[预计开工日期]，竣工日期：[预计竣工日期]。
2. 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[规定时间]内组织验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供工程所需的相关资料和文件；（2）按时支付合同款项；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行工程设计、施工和安装；（2）确保工程质量和工期；（3）提供工程质量保证和售后服务。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致无法履行合同，双方应协商解决。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
110kV输变电工程施工合同
110kV输变电工程施工合同渭南莲花寺110kV输变电工程（线路工程）施工合同发包人：XXX承包人：XXX签订时间：2015年3月19日签订地点：渭南市潼关县本合同书由发包人与承包人于2015年3月19日商定并签署。
鉴于发包人拟建设渭南莲花寺110kV输变电工程（线路工程），并通过中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：a）合同书；b）中标通知书；c）标价工程量表；d）合同专用条件；e）合同通用条件；f）招标文件和投标文件；g）技术规范的组成文件；1）包括在合同文件中的书面技术规范；2）参考资料中包括的技术规范；h）图纸的合成资料；1）标明的尺寸；2）文字注释；3）图解显示；i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺：1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任；2）满足设计和验收规范要求，确保工程质量合格；3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
110kv变电站施工合同范本下载
110kv变电站施工合同范本一：合同背景本合同是由甲方和乙方就110kv变电站的施工事宜达成的协议。
甲方是变电站的业主，乙方是承建商。
二：合同内容1. 施工范围1.1 施工地点：110kv变电站的具体位置。
1.2 施工内容：- 建设110kv变电站的主体工程，包括变电设备的安装、接线等;- 建设变电站的辅助工程，包括道路、护栏、电缆井等;- 竣工验收。
2. 工期与进度2.1 总工期：从合同生效之日起，至变电站竣工验收日期。
2.2 工期约束：乙方应按照甲方的要求，按期完成各项施工。
2.3 进度款结算：根据实际施工进度，按阶段预付乙方施工款。
乙方须在每个阶段完成后提交相关验收材料。
3. 质量标准3.1 设计标准：乙方应按照国家相关标准和甲方的技术要求进行设计和施工。
3.2 质量监督：甲方有权委托第三方进行质量监督，乙方须积极配合监督工作。
3.3 竣工验收：乙方须按照合同约定，完成变电站并通过竣工验收合格后方可交付甲方。
甲方有权对乙方提交的竣工文件进行审核。
4. 施工费用与付款方式4.1 施工费用：甲方按照合同约定支付相应的施工款。
4.2 付款方式：甲方根据实际施工进度，按阶段付款。
5. 保证和担保5.1 履约保证：乙方应履行合同约定的各项义务，如违约，则承担相应的法律责任。
5.2 质量保证：乙方应提供相应的质量保证期，保证变电站在合理使用条件下的质量问题。
6. 变更和解除6.1 变更：合同生效后，任何一方若需要变更合同内容，则需经双方协商一致，并签署书面变更协议。
6.2 解除：合同当事人有权解除合同，需提前30天以书面形式通知对方。
7. 争议解决7.1 双方协商解决：如发生合同履行争议，双方应在协商中解决。
7.2 仲裁解决：如无法通过协商解决，可提交仲裁解决。
8. 附件- 工程图纸- 施工方案- 合同附表本文所涉及的法律名词及注释：- 合同：合同是由合同的当事人通过订立、公示、送达等方式确定的权利和义务彼此对等的协议关系。
110kv输变电工程施工合同
110kv输变电工程施工合同甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]签订日期： [签订日期]签订地点： [签订地点]鉴于条款：1. 甲方是依法注册成立的公司，有权进行本合同所述的工程。
2. 乙方是具有相应资质的施工单位，有能力按照甲方的要求完成本合同所述的工程。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在110kV 输变电工程施工过程中的权利、义务和责任。
工程概况：1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程期限：自 [开工日期] 至 [竣工日期]合同价款：1. 合同总价为 [金额]，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：[具体付款方式，如进度付款、里程碑付款等]。
工程质量与验收：1. 乙方必须按照国家和行业标准进行施工，并确保工程质量。
2. 工程验收应按照国家相关规定执行。
双方权利与义务：1. 甲方权利与义务：- 按时支付合同价款。
- 提供施工所需的相关资料和条件。
- 对工程进度和质量进行监督。
2. 乙方权利与义务：- 按照合同约定完成工程施工。
- 保证工程质量，按期交付工程。
- 遵守安全生产规定，确保施工安全。
违约责任：1. 如一方违反合同条款，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 违约责任的具体内容应根据违约情况和损失程度确定。
争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应首先通过协商解决。
协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
合同变更与解除：1. 任何对合同内容的变更应由双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 合同可在双方协商一致的情况下解除。
其他条款：[根据具体情况添加其他必要的条款，如保密协议、保险要求、工程保修期等]合同生效：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同附件：[列出所有合同附件，如施工图纸、技术规范、工程量清单等]甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请确保在签订正式合同前，由专业法律顾问进行审查，并根据项目具体情况和当地法律法规进行必要的调整和补充。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同甲方：[填写甲方名称]乙方：[填写乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方本次委托乙方进行110kV变电站的施工工作，双方共同维护合同的有效性、实施合同的内容。
第二条合同内容根据本合同的约定，乙方负责以下工作的实施：1. 变电站规划设计；2. 基础施工；3. 主体结构施工；4. 电气设备安装；5. 配套电缆敷设；6. 测试与调试；7. 验收与移交等工作。
第三条工程进度和质量要求1. 甲方要求乙方按照合同约定的工程进度和质量要求进行工作；2. 乙方应制定项目实施计划，并及时向甲方汇报工程进展情况；3. 乙方应确保工程施工过程中的安全生产，合理组织施工人员和材料，并保证工程质量符合相关标准和规范。
第四条付款方式及进度1. 甲方按照工程进度和实际完成情况，通过分期支付方式向乙方支付工程款项；2. 乙方应向甲方提供符合国家规定的发票；3. 甲、乙双方应按合同约定的时间和方式进行结算。
第五条合同变更和解除1. 合同履行过程中，如需变更本合同内容，甲、乙双方应协商一致，并签订变更协议；2. 甲乙双方如因不可抗力等特殊情况导致无法履行合同，应及时通知对方并协商解决办法；3. 甲乙双方协商解除合同的，应提前30天以书面形式通知对方。
第六条违约责任1. 如因乙方原因导致工程进度延误或工程质量问题，乙方应承担相应责任，并按照甲方要求采取相应补救措施；2. 如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量问题，甲方应承担相应责任，并按照乙方要求采取相应补救措施。
第七条争议解决1. 在履行合同过程中，如发生争议，应通过友好协商解决；2. 如协商无法解决，应提交所属仲裁委员会进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。
第八条合同生效与变更1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；3. 除非经双方协商一致，本合同不得随意更改。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方为110kv变电站的建设项目，乙方具备相关施工资质和经验，经双方友好协商，就甲方110kv变电站施工事宜达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程规模：[填写工程规模]1.4 工程内容：[填写工程内容]二、合同价格2.1 双方确认，本合同施工费用为：[填写合同价格]元（大写：[填写合同价格大写]）。
2.2 乙方应在合同签订后：[填写时间]日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按预算执行。
三、施工期限3.1 乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，施工期限为：[填写施工期限]个月。
3.2 乙方如因不可抗力等因素导致施工延期，应提前通知甲方，并采取措施减少损失。
四、施工质量4.1 乙方应按照我国相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格标准为：[填写验收合格标准]4.3 乙方对施工过程中出现的问题应及时整改，确保工程质量。
五、合同的履行和支付5.1 乙方应按照合同约定完成施工，并保证施工过程中的安全、环保等事项。
5.2 甲方应按照合同约定支付施工费用，支付方式为：[填写支付方式]。
5.3 甲方应在乙方提交完整的工程资料并经验收合格后支付合同价款。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的：[填写比例]。
6.2 甲方未按照合同约定支付施工费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的：[填写比例]。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
110kv变电站施工合同模板
110kv变电站施工合同模板一、甲方（发包方）：名称，_____________法定代表人，_____________地址，_____________电话，_____________。
二、乙方（承包方）：名称，_____________法定代表人，_____________地址，_____________电话，_____________。
鉴于甲方拟在_____________地点建设110kv变电站，现委托乙方进行110kv变电站的施工，甲乙双方经友好协商，就有关事宜达成如下协议：一、工程名称、地点和内容。
1. 工程名称，110kv变电站施工工程。
2. 工程地点，_____________。
3. 工程内容，包括变电站主体建筑、设备安装、电气线路敷设等相关工程。
二、工程标准。
1. 工程应符合国家相关规定和标准，保证工程质量。
2. 工程应符合甲方提出的设计要求和技术规范。
三、工程工期。
1. 工程工期为_____________天/月，自合同签订之日起计算。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方，并经甲方同意后进行调整。
四、工程造价及支付方式。
1. 工程总造价为_____________万元，具体分解如下：(1) 材料费，_____________万元。
(2) 人工费，_____________万元。
(3) 设备费，_____________万元。
(4) 其他费用，_____________万元。
2. 工程款支付方式：(1) 工程款按照进度支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
(2) 工程款支付时，乙方应提供相应的工程进度、材料清单、发票等相关资料。
五、质量保证。
1. 乙方承诺所施工程质量符合国家相关标准和甲方要求，如发现质量问题，应立即整改。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的质量保修期，对工程质量进行保证。
六、安全保障。
1. 施工过程中，乙方应加强安全管理，保障工人和现场安全。
110kv输变电工程合同模板
110kv输变电工程合同模板甲方（委托方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于条款： [简要说明双方签订合同的目的和背景]双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行110kV 输变电工程施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：110kV 输变电工程2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：包括但不限于输电线路架设、变电站建设、相关设备安装调试等。
4. 工程规模：[具体规模描述]第二条工程期限1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期] 日历天第三条工程质量1. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
2. 乙方应确保工程质量达到甲方要求，并在工程竣工后提供相应的质量保证文件。
第四条合同价款及支付方式1. 合同总价款：[总价款金额] 元人民币。
2. 支付方式：[具体支付方式，如预付款、进度款、最终验收款等]。
第五条甲乙双方权利与义务1. 甲方权利与义务：[具体描述甲方的权利与义务]。
2. 乙方权利与义务：[具体描述乙方的权利与义务]。
第六条安全与环保1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，保护施工现场及周边环境，防止污染。
第七条工程变更1. 任何工程变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 工程变更导致的合同价款调整，按照双方协商确定。
第八条工程验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，双方签署工程验收合格证明。
第九条违约责任1. 双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约责任的具体内容按照本合同相关条款执行。
第十条争议解决1. 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决。
2. 协商不成，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
输变电110kv工程施工合同
输变电110kV工程施工合同合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：签订日期：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行的输变电110kV工程施工事项，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：输变电110kV工程施工1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于输变电110kV线路的塔基建设、线路铺设、变电站建设、设备安装、调试及验收等全部工作内容。
二、承包范围2.1 乙方负责本工程的施工、设备供应、安装、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
2.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程施工，如有延期，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
三、合同价格3.1 双方经协商一致，本工程施工合同总价为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
3.2 乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算，经甲方审核确认后，按照约定的付款比例进行付款。
四、工期4.1 双方约定本工程工期为_______个月，自合同签订之日起计算。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。
五、质量标准5.1 乙方应按照相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。
5.2 工程验收合格后，乙方应按照约定进行质保，质保期为工程验收合格之日起_______年。
六、合同的履行6.1 甲方应按照合同约定履行付款义务，确保乙方的施工进度和质量。
6.2 乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全和进度。
七、合同的变更和解除7.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前_______天书面通知对方，并经双方协商一致。
110k变电站施工合同(模板) 完整版doc
110k变电站施工合同完整版doc1. 引言2. 合同详情2.1 合同双方本合同由双方签订：甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]2.2 合同目的本合同的主要目的是在[地点]建设110k变电站，并规定双方的权利和责任，确保项目按时交付，达到预期质量和标准。
2.3 工程范围根据本合同，工程范围包括但不限于项目：•设计和建造110k变电站；•供应和安装所需设备和材料；•进行相关测试和调试；•提供培训和技术支持；•实施项目管理和监督。
2.4 工程期限工程期限从双方正式签署合同之日起开始计算。
甲方项目要求工程在[date]之前竣工，并且具体进度安排将由双方在后续合同附件中约定。
2.5 工程费用工程费用将根据双方商定的付款方式进行支付。
甲方将根据工程进度支付乙方相应的款项。
具体的费用结构和支付方式将在后续合同附件中约定。
3. 权利和义务3.1 甲方的权利和义务•向乙方提供工程资料和相关技术指导；•按时支付工程款项；•协助乙方顺利进行施工，并提供必要的支持和配合；•审核并确认乙方提交的工程计划、设计图纸和材料清单。
3.2 乙方的权利和义务•完成工程设计和建设，确保符合甲方的要求和标准；•供应和安装符合规定和标准的设备、材料和零部件；•按照约定的工期按时交付工程；•提供培训和技术支持；•配合甲方的工程验收和质量检查。
3.3 双方的共同责任•遵守合同约定的各项条款和规定；•协调解决在工程过程中出现的问题和纠纷；•合作确保项目的质量和安全。
4. 质量管理和验收4.1 质量管理乙方将按照相关法规和标准进行质量管理，确保工程的质量达到约定要求。
甲方有权对工程的质量进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
4.2 工程验收乙方完成工程后，甲方将进行工程验收。
甲方有权对工程的质量进行评估，如发现质量问题，乙方需负责排除并修复。
5. 变更和解除合同5.1 变更合同双方在工程过程中，如果需要对合同进行变更，应通过书面协议进行，明确变更内容、费用调整和工期延长等。
2024110KV变电站施工合同
2024110KV变电站施工合同甲方(承包商):_________________乙方(委托人):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就2024110KV变电站施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：2024110KV变电站施工工程。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本工程包括变电站的土建、设备安装、调试等工程任务。
第二条工程质量与验收2.1 甲方应按照国家有关规定和标准，保证工程质量达到设计要求和验收标准。
2.2 工程竣工后，乙方应组织验收，对合格的工程进行验收，并出具验收报告。
如有不合格之处，甲方应及时整改，直至符合验收标准。
第三条工程进度与付款3.1 甲方应按照合同约定的时间节点完成工程任务。
如因不可抗力因素导致工程进度延误，甲方应及时通知乙方并提供相关证明材料。
3.2 乙方应按照合同约定的付款方式和时间节点支付工程款项。
如有特殊情况需要调整付款方式或时间节点，需经双方协商一致书面同意。
第四条保修与维护4.1 自工程竣工之日起，甲方应对工程提供一年的质量保修服务。
在保修期内，如因施工原因导致的质量问题，甲方应负责免费维修或更换。
4.2 在保修期外，甲方仍应对工程承担维修责任，但需收取合理的维修费用。
第五条保密条款5.1 本合同涉及的商业秘密和技术资料等，双方应对其严格保密，不得向第三方泄露或披露。
5.2 如因违反保密条款而导致损失的，应由违约方承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 本合同的履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他条款7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
110kv输变电工程合同范本
合同编号：_____甲方（供电方）：_____乙方（用电方）：_____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供电，乙方用电的事宜，达成如下协议：第一条供电内容1.1 甲方同意向乙方提供110kV的电力供应，供电方式为_____。
1.2 供电范围：乙方用电设备及设施。
1.3 供电质量：甲方应保证向乙方供电的电压、频率、稳定性等符合国家电力标准。
第二条用电内容2.1 乙方同意按照甲方提供的电力供应进行用电，用电设备及设施应符合国家电力使用标准。
2.2 乙方应在合同签订后_____日内向甲方支付预付款，预付款为合同总金额的____%。
2.3 乙方应在每月____日前向甲方支付当月电费，电费计算方式为_____。
第三条合同金额3.1 本合同的供电价格为_____元/千瓦时（含税）。
3.2 合同总金额为_____元，其中包括供电费用、安装费用、维护费用等。
第四条合同期限4.1 本合同的有效期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
4.2 在合同期限内，如甲乙双方同意续约，应签订书面续约协议。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定供电的，应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。
5.2 乙方未按约定支付电费的，应按照迟延支付金额的____%向甲方支付滞纳金。
5.3 一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（供电方）：_____乙方（用电方）：_____签订日期：____年____月____日。
输变站110kv施工合同模板
输变站110kv施工合同模板110kV输变电站施工合同范本。
甲方（甲方单位名称），__________________________。
法定代表人，__________________________。
地址，__________________________。
电话，__________________________。
传真，__________________________。
乙方（乙方单位名称），__________________________。
法定代表人，__________________________。
地址，__________________________。
电话，__________________________。
传真，__________________________。
鉴于甲方拟在（施工地点）建设110kV输变电站，现委托乙方进行相关施工，双方经友好协商，达成以下合同：第一条工程名称。
110kV输变电站施工。
第二条工程内容。
1. 110kV输变电站的土建工程、设备安装、电气工程等相关施工内容；2. 工程所需的材料、设备及技术服务；3. 工程的验收、交付、保修等后续服务。
第三条工程标准。
1. 工程应符合国家相关标准和规定；2. 施工过程中应严格按照相关安全、质量标准进行施工。
第四条工程周期。
1. 工程施工周期为（具体施工时间），甲方应在合同签订后尽快提供施工场地和相关手续；2. 如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决。
第五条价款及支付方式。
1. 工程总价款为（具体金额），甲方应按以下方式支付给乙方：（1）工程开工前支付XX%的合同价款；（2）工程竣工前支付XX%的合同价款；（3）工程竣工后支付XX%的合同价款。
2. 工程中如有变更或额外工作，应另行协商确定价格。
第六条质量保证。
1. 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求；2. 工程竣工后，乙方应提供一定期限的免费维修保养服务。
110kv变电站施工合同
110kv变电站施工合同合同编号：XXXX有效日期：XX年XX月XX日甲方：XXXX变电站有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XX号法定代表人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXXX乙方：XXXX施工队地址：XXXX市XXXX区XXXX街XX号法定代表人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXXX鉴于甲方计划在XXXX地区建设110kv变电站项目，乙方具有相关施工经验和技术能力，双方经友好协商达成如下合作协议：一、项目概述1.1 项目名称：XXXX变电站施工项目1.2 项目位置：XXXX市XXXX区XXXX街XX号1.3 项目内容：包括110kv变电站主体工程施工、设备安装、调试及配套工程等。
二、合同价格与支付方式2.1 本合同总价为人民币XXX万元（大写：XXX万元整），包含所有工程的设备材料、劳务费用和其他必要费用。
2.2 甲方按以下方式向乙方支付本合同款项：a) 工程开工前支付合同总价款的10%作为预付款；b) 工程进展按照实际完成进度支付合同总价款的60%，每月支付一次；c) 工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%；d) 工程竣工验收合格后支付合同总价款的余款。
三、合同履行期限3.1 本合同的工期为XX个月，具体工期从本合同生效之日起计算。
3.2 甲方在工期内提供必要的工程设计文件、土地使用证明和施工条件等，保障乙方顺利进行施工。
四、合同质量要求4.1 乙方承诺按照相关法律法规和国家标准，严格控制工程质量，确保施工符合设计要求和合同规定。
4.2 乙方应配备具备相应资格和经验的工程技术人员，确保施工过程中的安全和质量管理。
五、合同变更5.1 若因不可抗力或其他合理原因，双方需变更本合同的任何内容，应经双方书面协商一致，并签署补充协议。
5.2 经过协商一致的合同变更，应具体明确变更的内容、变更后的工期和价格等，以保证双方的合法权益。
六、合同解除6.1 若因一方违约或其他合理原因，导致无法继续履行本合同，守约方有权解除本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
110kV 输变电线路工程施工合同发包人：承包人：签订时间：签定地点：第一部分：合同书本合同书由（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。
鉴于发包人拟建设（工程名称），并通过年月日的中标通知书接受了承包人工程投标价为人民币元整（即小写：元）为该工程的施工、竣工和保修所做的投标，双方达成如下协议：1、本合同中所用术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2、下列文件应作为本合同的组成部分：（a）合同书；（b）中标通知书；（c）标价工程量表（d）合同专用条件；（e）合同通用条件；（f）招标文件和投标文件；（g）技术规的组成文件；（1）包括在合同文件中的书面技术规；（2）参考资料中包括的技术规；（h）图纸的合成资料；（1）标明的尺寸；（2）文字注释；（3）图解显示；（i）形成合同的其他文件。
3、上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
双方有关合同的洽商、变更等书面协议或文函视为本合同的组成部分。
4、承包人向发包人承诺（1）按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任；（2）满足设计和验收规要求，确保工程质量合格；（3）工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目施工管理规划大纲的实施；（4）确保工程建设中文明施工，落实环保方案，并采取积极的安全措施，不发生人身死亡事故，不发生重大设备事故，不发生重大施工机械设备损坏事故，不发生重大火灾事故、不发生负主要责任的重大交通事故，不发生环境污染事故和重大垮(坍)塌事故，不发生重伤事故，不发生因施工原因造成的电网停电事故，不发生重大环境污染事故。
5、发包人向承包人承诺保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
6、本合同经双方法定代表人（或授权代理人）签字，并加盖单位合同章（公章）后即日生效，结清工程款，保修期满后自动失效。
7、本合同十份，发包人和承包人各执五份。
8、本合同未尽事宜，双方协商解决。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：法定代表人（或授权代理人）（签名）：年月日第二部分：通用条件按现行最新的水利、电力行业合同通用条款。
第三部分：专用条件1．合同名称：******110kv线路工程2.发包人：名称：***地址：*****3.承包人：名称：地址：4. 建设监理工程师：名称：地址：5．开工日期”见前附表。
“竣工日期”见前附表。
6. “工地”指包含在承包人承包围之，由承包人负责办理一切需要的手续并支付一切费用的永久性征地、障碍物拆除、施工临时占地、青苗赔偿、跨越施工及许可等获得的工程用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所。
7. 监理工程师在履行下述职责前需取得发包人的同意：7.1对工程质量有影响的事件作出处理决定前；7.2作出有背于设计原则的决定前；7.3处理的结果对工程建成后的运行有影响时；7.4事件处理的结果需要追加投资，且承包人对此持有异议时；7.5处理重大设计变更前；7.6工程进行过程中需要再分包时；7.7事件处理对发包人履行合同有较大影响时；除了在合同中有明文规定外，监理工程师无权变更合同文件，无权免除合同规定的承包人的义务。
8. 不得以任何形式分包。
9. 技术条件、规、图纸保管和提供技术条件、规、图纸应使用中文设计单位提供图纸的日期：工程开工前15天发包人免费提供图纸的份数：三份发包人提供图纸计划：由发包人按计划提供给承包人发包人对图纸的特殊要求及费用：本工程图纸、技术资料不准转移给其他单位和工程使用。
承包人要求更多的图纸份数时，自行向设计单位定购，费用自理。
承包人自行准备施工所需规。
10. 承包人承包的工作容：10.1本工程全部本体施工（所有施工机具自备）；10.2负责发包人供应材料在施工过程中的管理；10.3负责发包人供应材料到承包人中心材料站的质量验收工作；10.4发包人供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；10.5建设场地占用及清理中的塔基永久征地、青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等，施工用临时道路及临时场地、封航费（包括措施费、赔偿费等相关费用）、水土保持费、场外临时设施费、材料站租赁、过路过桥费、桥梁修补、牵场地费、特殊跨越（跨越铁路、高速公路、高压电力线、河流等）措施补助费、施工措施费、森林植被恢复费、文物普探费、通讯保护费、工程质检验收费（包括会务费）、整套启动调试费、施工单位参加整套启动试运费、标志牌、投标人按规定办理各种施工手续以及投标人认为有必要的其它一切费用。
10.6办理施工跨越线路停电手续。
10.7办理环评、林勘、地灾、水保、文物（如果有）、压矿（如果有）等批文手续。
10.8组织系统调试（含系统通讯），负责移交前的维护。
10.9竣工资料（包括竣工图）的编制移交（纸质叁套，电子版一份）。
11.1放线(复测)承包人应负责:11.2根据设计文件给定的地面原始基准点复测线路，包括线路中心线、档距、塔位标高、局部地段的断面（如有必要）、塔位十字断面（如有必要）、重要交叉跨越等。
11.2按上所述，正确补设遗失的塔位中心桩。
如果在复测过程中，发现现场情况与设计不符，应及时报监理。
承包人应仔细保护线路塔位中心桩和测量参考桩，随时补设遗失的测桩。
12. 发包人的责任12.1负责工程项目的资金筹集、组织工程建设。
12.2负责办理本工程项目建设的相关法定手续(委托承包人负责办理的相关手续除外)。
12.3提供合同文件规定应由发包人提供的材料及其它实物。
12.4负责对项目经理进行考核、审定。
13. 发包人的保险责任：由发包人自行负责。
14. 承包人的保险责任：承包人按规定自行负责。
15. 材料供应及检验A、发包人供应的材料：导线、铁塔(不含地脚螺栓)。
15.1发包人供应的材料或设备由发包人统一组织招标采购，向承包人供应实物。
15.2以上材料在出厂前的各项理、化试验和外观质量检验必须项目齐全，指标达到规要求，否则不得出厂发货；15.3发包人供应材料的预计交货时间，见招标文件及相关条款。
15.4承包人在交货地点要详细核对收货件数，收件以后如再发生件数短少，责任由承包人负责；15.5发包人供应的材料或设备交货地点为项目部材料站，由承包人负责卸车。
15.6发包人提供的铁塔运抵承包人材料站后，按铁塔加工合同的规定由厂家派人与承包人一起对到货进行清点（清点办法另定），厂家按确认的缺件补齐后，如再发生数量短少，由承包人自费自订货补齐。
15.7在安装过程中承包人对发现发包人提供的材料质量缺陷做好书面记录，及时提供给发包人，以便向厂家洽商处理。
承包人对厂家在现场处理质量缺陷的工作要予以配合，费用按责任方承担。
15.8导线线股直径误差在国家标准围的，发包人不因股径误差而增供。
线股直径误差超出国家标准围，承包人应通知监理工程师和制造厂家协商解决。
B、承包人供应的材料：15.9除发包人供应的材料外，本工程所需的其他材料均由承包人自行采购；15.10承包人所采购的材料所使用的原材料及其制成品质量必须达到国家标准或专业部标准、线路施工验收规以及设计技术要求。
承包人应对其质量完全责任，如有不合格的材料和制品承包人必须负责更换并完全负责更换费用；15.11承包人采购的材料和加工的预制件必须有完备的产品合格证、材质证明书并向监理工程师提供复印件，如果不符合规定发包人和监理工程师有权拒绝承包人在工程中使用；15.12承包人在现场加工制作的预制件，必须征得监理工程师的同意，严格按图加工制作，并应有相应的材料检验合格的证明；15.13承包人选定的砂、石、水、水泥、水泥掺加剂、砼试块等必须按规规定抽样或送检到有关质量检验部门进行检验，工程中使用的材料与送检样品必须一致；15.14承包人采购的水泥必须是经过发包人同意的生产厂家，承包人要按施工验收规的要求制定水泥的采购、运输、保管、使用等管理办法，在工程中实施；15.15必要时，发包人和监理工程师有权到承包人选定的供货厂检查材料质量；15.16承包人应将自购主要材料（金具、地线、水泥、绝缘子等）的供应商报发包人审核批准后方可签订材料采购合同。
16. 临时工程用地临时工程用地是承包人的承包围，由承包人自行解决并支付费用。
17. 质量等级评定本工程的质量目标：合格18. 预付款18.1 本工程预付款为合同总价的20%。
18.2 预付款支付与扣回1、合同签订后28日支付预付款的25%，承包人自购主要材料采购合同签订并送发包人备案后28天支付剩余预付款。
2、预付款的扣回：预付款在完成合同总价的40%后开始扣回，完成合同总价的80%时全部扣完。
19.1月进度款工程进度款按月结算。
月进度款包括：1、实际完成安装工程形象进度的价款；2、其他费用按实际工作进度支付价款。
19.2月进度款结算与支付每月25日，承包人向发包人报送当月工程形象进度表、完成投资额统计表和价款结算单、申请支付月进度款。
20. 质量保证金每月付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10%，扣留的质量保证金总额为签约合同价的5%。