期房,贷款,购房合同(5)_合同大全.doc
期房贷款购房合同范本
期房贷款购房合同范本甲方（卖方）：_______房地产开发有限公司地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（买方）：_______身份证号码：_______地址：_______联系电话：_______鉴于甲方为_______房地产项目的开发商，拥有该项目全部房地产的合法销售权；乙方愿意购买甲方开发的期房并申请贷款支付购房款。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方向甲方购买期房并申请贷款支付购房款的相关事宜，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 甲方销售的房屋位于_______（项目名称），房屋具体位置为_______（详细地址）。
1.2 乙方购买的房屋为第_______栋_______单元_______室，建筑面积为_______平方米。
第二条购房款及支付方式2.1 乙方购买房屋的总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 乙方应通过贷款方式支付购房款。
乙方应在本合同签订后_______日内向贷款银行提交贷款申请，并按照贷款银行的要求提供相关资料。
2.3 甲方应协助乙方办理贷款手续，包括但不限于提供购房合同、房屋销售许可证等文件。
2.4 贷款银行批准乙方的贷款申请后，贷款金额将直接支付给甲方。
第三条交房及验收3.1 甲方应在_______年_______月_______日前将房屋交付给乙方。
3.2 乙方应在接到甲方交房通知后_______日内对房屋进行验收。
如乙方对房屋有异议，应在验收期内提出，甲方应在合理时间内解决。
3.3 甲方应保证交付的房屋符合国家有关房屋质量、安全和环保的标准。
第四条权属转移4.1 甲方应在交房后_______日内，与乙方共同办理房屋所有权转移登记手续。
4.2 乙方在办理房屋所有权转移登记手续时应支付的相关税费，由乙方承担。
第五条违约责任5.1 甲方违反本合同的约定，未按约定时间交付房屋的，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价的_______%。
期房贷款_购房合同
甲方（出卖方）：___________乙方（买受方）：___________鉴于甲方为房地产开发企业，拥有合法的房地产开发资质，现开发建设位于___________的___________项目（以下简称“本项目”），乙方有意向购买甲方开发的期房，双方经友好协商，就乙方购买甲方开发的期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 本项目房屋位于___________，房屋坐落为___________，房屋结构为___________，房屋建筑面积为___________平方米。
1.2 乙方购买的房屋为___________号房，房屋户型为___________，房屋层高为___________米。
二、购房价格及付款方式2.1 本项目房屋总价为人民币___________元整（大写：___________元整）。
2.2 乙方支付购房款的付款方式如下：（1）首付：乙方在签订本合同之日起___________日内，向甲方支付人民币___________元整（大写：___________元整）作为首付；（2）贷款：乙方剩余房款采用贷款方式支付，贷款金额为人民币___________元整（大写：___________元整），贷款期限为___________年。
三、贷款事项3.1 乙方在签订本合同之日起___________日内，向___________银行申请贷款，甲方配合乙方办理贷款手续。
3.2 乙方在贷款申请被批准后，应按照贷款合同约定按时还款，如因乙方原因导致贷款逾期，乙方应承担相应的违约责任。
四、交房时间4.1 甲方应在___________年___________月___________日前将房屋交付乙方使用。
五、税费及费用5.1 乙方应按照国家相关法律法规和项目所在地政府的政策规定，承担房屋买卖过程中产生的所有税费及费用。
5.2 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，并承担过户过程中产生的相关费用。
六、违约责任6.1 甲方未按约定时间交房的，每逾期一日，应向乙方支付相当于房屋总价___________%的违约金。
贷款期房购房合同范本
贷款期房购房合同范本期房贷款购房合同甲方(卖方)：_________地址：_________电话：_________营业执照号码：_________开户行：_________帐号：_________乙方(买方)：_________地址：_________电话：_________身份证号码：_________为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：第一条乙方购买甲方坐落在_________市_________街_________巷_________号的房屋一栋，建筑面积为_________平方米。
第二条上述房产的交易价格：_________元。
第三条付款时间与办法：1._________2._________第四条甲方应于_________年______月______日前将房屋交付给乙方。
第五条乙方应于收到甲方房屋价款之日起______天内将房屋付给甲方。
第六条税费分担1. 甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的______%的交易费；承担公证费、协议公证费。
2. 乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的______%的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。
第七条违约责任1. 乙方必须按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款______%的违约金。
2. 甲方必须按期将房屋交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款______%的违约金。
第八条本合同主体1. 甲方是_________、_________、_________、_________，共______人，委托代理人_________即甲方代表人。
2. 乙方是_________单位，代表人是_________。
第九条本合同经国家公证机关_________公证处公证。
第十条本合同一式份。
甲方产权人各一份。
乙方一份，_________房产管理局、_________公证处各一份。
甲方(签字)：_________乙方(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日。
期房_购房合同_贷款
甲方（借款人）：________________乙方（贷款银行）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方购买期房并申请贷款事宜，达成如下协议：一、贷款事项1. 甲方因购买期房，向乙方申请人民币____元整的购房贷款。
2. 贷款用途：本贷款仅用于甲方购买位于________（具体地址）的期房，不得用于其他用途。
二、贷款期限及利率1. 贷款期限：自本贷款合同签订之日起，至____年____月____日止，共计____年。
2. 贷款利率：按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行，并按中国人民银行规定进行调整。
三、还款方式1. 还款方式：甲方同意采用等额本息还款法进行还款。
2. 还款时间：每月____日为还款日，甲方应在该日之前将当月应还贷款本息足额存入约定的还款账户。
四、贷款额度及担保1. 贷款额度：甲方申请的贷款额度为人民币____元整，不超过房屋价值的70%。
2. 担保方式：甲方同意以其所购期房作为本贷款的抵押物，并办理相应的抵押登记手续。
五、贷款发放及支付1. 乙方应在甲方提交完整贷款申请材料并经乙方审核通过后，按照贷款合同约定的时间向甲方发放贷款。
2. 甲方收到贷款后，应按照贷款合同约定的时间向开发商支付购房款项。
六、违约责任1. 甲方如未按时偿还贷款本息，应向乙方支付_____%的违约金。
2. 乙方如未按时发放贷款，应向甲方支付_____%的违约金。
3. 如因甲方原因导致贷款合同解除，甲方应承担全部贷款本息及违约金。
七、争议解决1. 本贷款合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向贷款银行所在地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本贷款合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本贷款合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
期房购房贷款合同
甲方（借款人）：____________________身份证号码：____________________住址：____________________乙方（贷款银行）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟购买位于____________________的期房，并与开发商签订了《商品房预售合同》（以下简称“预售合同”），甲方需要向乙方申请贷款购买该期房。
双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下贷款合同：一、贷款金额及期限1. 本贷款金额为人民币____________________元整（大写：____________________元整）。
2. 本贷款期限为____________________年，自贷款发放之日起计算。
二、贷款利率及还款方式1. 本贷款利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行，并根据中国人民银行及乙方相关政策进行调整。
2. 本贷款采用等额本息还款方式，每月还款金额为人民币____________________元整。
三、贷款发放及支付1. 乙方在收到甲方提供的全部申请材料并经审核通过后，于____________________个工作日内向甲方发放贷款。
2. 甲方在收到贷款后，应按照预售合同约定向开发商支付购房款项。
四、贷款担保1. 甲方同意以其购买的期房作为本贷款的抵押物，并将抵押物办理抵押登记手续。
2. 乙方在甲方逾期还款时，有权依法处分抵押物，以优先受偿。
五、还款责任1. 甲方应按照本合同约定的期限、金额和方式偿还贷款本息。
2. 甲方如逾期还款，应向乙方支付逾期利息，逾期利息按每日万分之五计算。
六、违约责任1. 甲方如违反本合同约定，乙方有权采取以下措施：（1）要求甲方立即偿还全部贷款本息；（2）要求甲方支付逾期利息；（3）要求甲方承担违约责任；（4）依法处置抵押物。
贷款期房购房合同范本
贷款期房购房合同范本甲方（卖方）：_____________________乙方（买方）：_____________________鉴于甲方为房地产开发企业，拥有位于________________（以下简称“该物业”）的期房销售权；乙方有意愿购买该物业，并同意以贷款方式支付购房款项。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就乙方购买甲方开发的期房事宜达成如下协议：第一条物业基本情况1.1 物业名称：____________________1.2 物业坐落：____________________1.3 物业类型：____________________1.4 建筑面积：____________________1.5 物业用途：____________________1.6 物业交付时间：____________________1.7 物业交付标准：____________________1.8 物业价格：____________________1.9 贷款银行：____________________1.10 贷款期限：____________________1.11 贷款利率：____________________1.12 贷款金额：____________________1.13 首付比例：____________________1.14 首付金额：____________________1.15 贷款审批条件：____________________1.16 其他：_______________________第二条付款方式2.1 乙方选择贷款方式支付购房款项，具体贷款银行及贷款条件由乙方自行与银行协商确定。
2.2 乙方应在本合同签订之日起____日内支付首付款，金额为人民币（大写）______________________元整。
2.3 乙方应在银行贷款审批通过后____日内，将贷款金额支付至甲方指定账户。
期房贷款购房合同范本
期房贷款购房合同范本甲方（卖方）：_____________地址：_____________法定代表人：_____________联系电话：_____________乙方（买方）：_____________地址：_____________身份证号码/营业执照号码：_____________联系电话：_____________鉴于甲方是具有房地产开发资质的企业，拟出售其开发的期房；乙方有意购买该期房，并愿意按照本合同约定的条件支付房款。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条房屋基本情况1.1 甲方出售的期房位于：______________（以下简称“该房屋”）。
1.2 该房屋的建筑面积为：______________平方米，具体户型为：______________。
1.3 该房屋的预售许可证号为：______________。
第二条房屋价款及支付方式2.1 该房屋的总价款为人民币（大写）：______________元整（￥______________元）。
2.2 乙方选择以下第_______种方式支付房款：a) 一次性付款：乙方应于本合同签订之日起_______日内一次性支付全部房款。
b) 分期付款：乙方应按照以下时间及金额分期支付房款：- 第一期：签订本合同之日起_______日内支付_______%的房款，即人民币（大写）：______________元整（￥______________元）。
- 第二期：______________（具体时间及金额）。
c) 贷款付款：乙方应于本合同签订之日起_______日内支付首付款，即人民币（大写）：______________元整（￥______________元），余款通过银行贷款支付。
第三条贷款及按揭3.1 若乙方选择贷款付款方式，乙方应自行与银行或其他金融机构协商贷款事宜，并承担相应的贷款利息及相关费用。
期房贷款购房合同范本
期房贷款购房合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！期房贷款购房合同甲方（出售方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（购买方）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于乙方拟购买甲方开发建设的期房，并拟通过贷款方式支付部分购房款，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就乙方购买甲方期房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：___________________________________2. 房屋建筑面积：________________平方米3. 房屋用途：________________4. 房屋户型：________________二、房屋价款及付款方式1. 房屋总价款：人民币__________元（大写：_______________________元整）。
2. 乙方应在签订本合同之日起______日内，向甲方支付定金人民币__________元（大写：_______________________元整）。
3. 乙方选择贷款方式支付购房款，贷款金额为人民币__________元（大写：_______________________元整）。
4. 乙方应在签订本合同之日起______日内，向贷款银行提交贷款申请所需的全部资料，并配合贷款银行办理贷款审批手续。
三、房屋交付1. 甲方应在______年______月______日前，将符合本合同约定及国家相关标准的房屋交付给乙方。
期房抵押贷款购房合同
期房抵押贷款购房合同甲方（卖方）：XXX房地产开发有限公司乙方（买方）：XXX先生/女士一、房屋信息1. 房屋位置：XXX市XXX区XXX路XXX号XXX小区XXX栋XXX室；2. 建筑面积：XXX平方米；3. 房屋结构：XXX；4. 房屋用途：住宅/商业/办公；5. 房屋现状：期房，尚未交付使用。
二、交易价格及付款方式1. 房屋总价：人民币XXX万元整（￥XXX）；2. 定金：乙方需支付定金人民币XXX万元整（￥XXX），于合同签订之日起三日内支付给甲方；3. 首付款：乙方需支付首付款人民币XXX万元整（￥XXX），于合同签订之日起三十日内支付给甲方；4. 余款支付：乙方需在房屋交付使用前支付余款人民币XXX万元整（￥XXX）。
三、贷款事宜1. 贷款银行：乙方选择的贷款银行为XXX银行；2. 贷款金额：乙方申请的贷款金额为人民币XXX万元整（￥XXX）；3. 贷款利率：按国家相关利率政策执行；4. 贷款期限：自贷款发放之日起至贷款到期日止，共计XXX年；5. 贷款担保：乙方以所购房屋作为抵押物，向银行申请贷款；6. 贷款还款：乙方需按照与银行签订的贷款合同约定的还款方式和期限按时还款。
四、房屋交付及产权过户1. 房屋交付：甲方承诺在合同约定的交房期限内将房屋交付给乙方使用；2. 产权过户：甲方在房屋交付后三十日内协助乙方办理房屋产权过户手续；3. 过户费用：甲方承担房屋过户所需的税费、手续费等费用。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间交付房屋或未协助乙方办理产权过户手续，甲方需承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失；2. 若乙方未按约定时间支付购房款或未按时还款，乙方需承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字盖章之日起生效；3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
期房贷款合同6篇
期房贷款合同6篇篇1甲方（贷款方）：________________乙方（购房方）：________________鉴于乙方购买甲方所销售的期房，为明确双方权益，保障贷款交易双方的合法权益，经双方友好协商，达成以下期房贷款合同：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在期房购买过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护。
甲、乙双方经过友好协商，乙方选择以贷款方式购买甲方销售的期房。
为确保交易双方的合法权益，特订立本合同。
二、贷款事项1. 贷款金额：乙方购买甲方期房总价为人民币______元，向甲方申请贷款金额为人民币______元。
2. 贷款期限：贷款期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
3. 贷款利率：贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率执行，具体利率为______%。
4. 还款方式：乙方应按照约定的还款计划，按期足额偿还贷款本息。
还款方式包括等额本息还款法及其他双方约定的还款方式。
三、房屋交付及产权登记1. 房屋交付：甲方应于______年______月______日前将期房交付给乙方。
如遇特殊情况，交付时间以甲方书面通知为准。
2. 产权登记：房屋交付后，甲方负责办理产权登记手续，乙方应提供必要的协助。
四、违约责任1. 若乙方未按照约定时间足额偿还贷款本息，甲方有权要求乙方支付逾期罚息。
2. 若乙方在房屋交付前擅自转让所购期房，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
3. 若甲方未能按期交付房屋或办理产权登记手续，应按照未履行部分的万分之______向乙方支付违约金。
五、其他条款1. 本合同的修改、补充应当以书面形式进行，作为本合同的组成部分。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
3. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
期房贷款合同5篇
期房贷款合同5篇篇1甲方（贷款方）：_________乙方（购房借款人）：_________鉴于乙方拟购买尚未建设完成的期房，因资金不足需向甲方申请贷款，甲方同意向乙方提供贷款。
为明确双方权利义务，达成如下协议：一、贷款条件1. 乙方购买之期房位于______________________，购房合同编号为______。
2. 贷款金额：人民币______元（大写：_________）。
3. 贷款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
4. 贷款利率：按照中国人民银行规定的贷款利率执行，具体利率为______%。
二、贷款发放及还款方式1. 甲方在乙方提供完整的购房资料及签署本贷款合同后，将贷款款项一次性支付给乙方指定的开发商账户。
2. 乙方应按照约定的期限及金额按期偿还贷款。
还款方式为等额本息还款法，每月应还款金额人民币______元（大写：_________）。
三、担保事项1. 乙方应将购买之期房抵押给甲方，作为本贷款的担保。
2. 若乙方未能按期还款，甲方有权依法处置抵押物以实现其债权。
四、违约责任1. 乙方如未按期偿还贷款，应自逾期之日起按日支付逾期罚息，罚息利率为约定利率上浮____%。
2. 若乙方严重违约，甲方有权解除本合同并要求乙方立即偿还全部贷款本息。
五、其他条款1. 本合同的修改、补充应以书面形式作出，作为本合同不可分割的部分。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 双方在执行本合同过程中如有争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
六、补充条款（可选）1. 乙方应按时向甲方提供购房进度报告及相关证明材料。
2. 如国家政策或法律法规调整贷款利率或相关税费，乙方需按调整后的利率或税费进行还款。
3. 甲方有权对乙方的信用状况进行审查，若乙方信用状况恶化，甲方有权提前收回贷款。
期房购房合同贷款
一、合同双方甲方（借款人）：________身份证号码：________乙方（贷款银行）：________地址：________二、贷款金额及期限1. 贷款金额：人民币________元整。
2. 贷款期限：自贷款发放之日起________年。
三、贷款利率及还款方式1. 贷款利率：按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行。
2. 还款方式：采用等额本息还款法。
四、贷款发放及还款1. 甲方应在签订本合同后________日内，向乙方提交相关资料，乙方审核无误后，将贷款发放至甲方指定的账户。
2. 甲方应按照合同约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
五、担保方式1. 甲方自愿以其所购买的期房作为抵押物，向乙方提供抵押担保。
2. 甲方应于签订本合同后________日内，向乙方提供抵押物相关证明文件。
六、违约责任1. 若甲方未按时偿还贷款本息，乙方有权按照合同约定采取以下措施：（1）要求甲方提前偿还全部贷款本息；（2）按照逾期天数收取逾期利息；（3）依法处置抵押物，优先受偿。
2. 若乙方未按照合同约定发放贷款，甲方有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
2. 诉讼费用由败诉方承担。
八、其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。
甲方（借款人）：________乙方（贷款银行）：________签订日期：________注意事项：1. 在签订本合同前，甲方应详细了解贷款政策、利率、还款方式等，确保符合自身需求。
2. 甲方应确保提供的资料真实、完整，不得隐瞒或虚假陈述。
3. 甲方在贷款期间，应按时足额偿还贷款本息，避免逾期。
4. 甲方应关注贷款利率变动，如遇利率调整，乙方有权按照调整后的利率计算贷款本息。
5. 甲方在购买期房时，应关注工程进度，确保按时入住。
期房贷款合同5篇
期房贷款合同5篇篇1甲方（贷款方）：____________________乙方（购房方）：____________________鉴于甲方同意向乙方提供贷款用于购买期房，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次期房贷款事宜达成如下协议：一、贷款事项1. 贷款用途：本次贷款仅限于购买位于____________的期房。
2. 贷款金额：甲方同意向乙方提供____元人民币的贷款。
3. 贷款期限：贷款期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、贷款条件1. 贷款利率：贷款利率为年利率____%，自贷款发放之日起计算。
2. 还款方式：乙方应按照等额本息还款法，每月向甲方偿还贷款本息。
3. 违约责任：如乙方未按照约定时间足额偿还贷款本息，应按照逾期利率支付逾期利息，并承担违约责任。
三、房屋交付及产权登记1. 房屋交付：甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
如甲方未能按时交付，应按照未交付房屋的价值向乙方支付违约金。
2. 产权登记：房屋交付后，甲乙双方应按照国家相关规定办理房屋产权登记手续。
四、保证与担保1. 乙方应提供足够的还款能力证明，并保证在贷款期间按时足额偿还贷款本息。
2. 乙方应以所购期房作为贷款的担保。
如乙方未能按时偿还贷款本息，甲方有权依法处置担保物以实现其债权。
五、其他条款1. 甲乙双方应遵守国家法律法规及相关政策，如因违反法律法规或政策导致本协议无法履行或产生纠纷的，由违约方承担责任。
2. 本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
4. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、特别提示甲方在签署本协议前已充分理解并接受本协议所有条款的内容，乙方在签署本协议前应仔细阅读并理解本协议所有条款的内容，特别是有关贷款条件、违约责任及保证与担保等方面的内容。
贷款期房购房合同
甲方（出卖方）：________乙方（买受方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方出售位于________的期房与乙方购买该期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 甲方出售的期房位于________，建筑面积为________平方米，房屋结构为________，房屋类型为________。
1.2 甲方承诺该期房已取得《商品房预售许可证》，并在合同签订后________日内办理完毕房屋产权登记手续。
二、购房价格及付款方式2.1 乙方同意购买甲方上述期房，购房总价款为人民币________元整（大写：____________________）。
2.2 乙方在签订本合同时，向甲方支付定金人民币________元整（大写：____________________），作为购房诚意金。
2.3 乙方按照以下付款方式支付剩余购房款：（1）签订本合同后________日内，乙方支付首付款人民币________元整（大写：____________________）；（2）在房屋交付前，乙方支付剩余购房款人民币________元整（大写：____________________）。
三、贷款事宜3.1 乙方同意向________银行申请按揭贷款，贷款金额为购房总价款的________%（最高不超过________%），贷款期限为________年。
3.2 乙方应按时偿还贷款本息，如因乙方原因导致贷款逾期，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、房屋交付4.1 甲方应在合同约定的房屋交付日期前________日内，将房屋交付给乙方。
4.2 甲方交付的房屋应符合以下条件：（1）房屋主体结构、设备设施符合国家有关标准；（2）房屋装修、设施设备齐全，符合合同约定；（3）房屋权属清晰，无任何权利瑕疵。
期房贷款合同7篇
期房贷款合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（借款人）：[甲方姓名]身份证号码：[甲方身份证号]乙方（贷款人）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号]鉴于甲方购买期房需要贷款，乙方同意向甲方提供贷款，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，遵循公平、自愿、诚实、守信的原则，就期房贷款事宜达成如下协议：第一条贷款事项1.1 贷款用途：甲方贷款用于购买位于[地址]的期房。
1.2 贷款金额：乙方向甲方提供的贷款总额为人民币[大写金额]圆整（￥[数字金额]）。
1.3 贷款期限：贷款期限为[贷款年数]年，自本合同签署之日起计算。
第二条贷款利率与还款方式2.1 贷款利率：贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率执行，具体利率为每年[利率百分比]%。
2.2 还款方式：甲方应按照等额本息还款法，每月偿还贷款本息。
还款期限为每月的[还款日]。
第三条担保事项3.1 甲方以所购期房作为贷款的抵押担保。
3.2 甲方在还清全部贷款本息及其他费用前，抵押物的所有权属于乙方。
第四条违约责任4.1 若甲方未能按时还款，乙方有权要求甲方按照未还款金额的每日万分之[比例]支付违约金。
4.2 若甲方连续三个月未能按时还款，乙方有权处置抵押物。
第五条合同的变更与解除5.1 本合同一经签署，除非经甲乙双方协商一致，否则不得变更或解除。
5.2 如因不可抗力导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。
第六条争议解决6.1 如因本合同发生争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定事项7.1 甲方必须保证所提供的所有文件真实、合法、有效。
7.2 乙方有权对甲方的贷款使用情况进行监督。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（借款人）：[甲方亲笔签名]联系电话：[甲方电话号码]日期：XXXX年XX月XX日乙方（贷款人）：[乙方亲笔签名]联系电话：[乙方电话号码]日期：XXXX年XX月XX日注意事项：以上合同仅为参考模板，实际合同应根据当地法律法规和具体情况制定。
期房贷款后购房合同
甲方（以下简称“出卖方”）：住所地：_______法定代表人：_______乙方（以下简称“买受方”）：住所地：_______法定代表人：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方出售位于_______的房屋（以下简称“该房屋”）给乙方，双方达成如下协议：一、房屋基本情况1.1 出卖方出售的房屋位于_______，房屋所有权证号为_______。
1.2 该房屋的土地使用权类型为_______，土地使用年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
1.3 该房屋建筑面积为_______平方米，其中套内建筑面积为_______平方米，公摊面积为_______平方米。
1.4 该房屋的规划用途为_______。
二、房屋价格及支付方式2.1 本合同房屋总价款为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.2 买受方应于本合同签订之日起_______个工作日内向出卖方支付首付款人民币_______元整（大写：_______元整），剩余房款人民币_______元整（大写：_______元整）将通过贷款方式支付。
2.3 买受方同意以贷款方式支付剩余房款，并已向银行申请贷款，贷款额为人民币_______元整（大写：_______元整），贷款期限为_______年。
三、交付及使用3.1 出卖方应于本合同签订之日起_______个工作日内，将房屋交付给买受方。
3.2 买受方在收到房屋后，应按照国家有关规定进行验收，如有不符合合同约定或法律法规要求的情况，买受方有权要求出卖方进行整改。
3.3 买受方在收到房屋后，应及时办理产权登记手续，并承担相应的税费。
四、贷款及还款4.1 买受方应按照贷款合同约定的还款方式和期限，按时向银行偿还贷款本息。
期房购房合同范本Word版6篇
期房购房合同范本Word版6篇篇1甲方（卖方）：_________乙方（买方）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方出售期房给乙方事宜，达成如下协议：一、标的物1. 甲方所售期房位于_________，具体信息如下：（1）项目名称：_________（2）楼栋号：_________（3）楼层号：_________（4）房号：_________（5）建筑面积：_________平方米（6）套内面积：_________平方米（7）公摊面积：_________平方米2. 乙方对所购期房的信息已充分了解，并自愿购买。
二、价格及支付方式1. 甲方所售期房的单价为每平方米_________元，总价为_________元。
2. 乙方选择以下第_________种支付方式：（1）一次性支付：乙方在签订合同时支付全部房款。
（2）分期付款：乙方在签订合同时支付首付款_________元，剩余房款在房屋交付时支付。
（3）贷款支付：乙方在签订合同时支付首付款_________元，剩余房款通过银行贷款支付。
三、交付及验收1. 甲方应当在_________年_________月_________日前，将房屋交付给乙方。
如因不可抗力导致延期交付，甲方应当提前告知乙方，并协商解决。
2. 乙方在接收房屋时，应当对房屋进行验收。
如发现问题，应当及时告知甲方，并协商解决。
四、违约责任1. 甲方在交付房屋时，如存在质量问题或不符合合同约定，应当承担违约责任，并赔偿乙方的损失。
2. 乙方在支付房款时，如存在违约行为，应当承担违约责任，并赔偿甲方的损失。
五、其他约定事项1. 甲方应当为乙方办理房屋产权证书提供必要的协助。
2. 乙方在使用房屋时，应当遵守小区管理规定和相关法律法规。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方（签字或盖章）：_________乙方（签字或盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2期房购房合同甲方（出卖人）：*乙方（买受人）：*根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方购买期房事宜，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋坐落：*2. 房屋类型：*3. 房屋面积：*4. 房屋用途：*5. 房屋交付时间：*二、房屋价格及支付方式1. 房屋总价款：*2. 支付方式：乙方选择以下第*种方式支付房屋价款：（1）一次性付清；（2）按揭贷款；（3）其他方式。
贷款期房购房合同范本
贷款期房购房合同范本一、购房人信息姓名： [购房人姓名] 身份证号码： [购房人身份证号码] 联系电话： [购房人联系电话]二、开发商信息开发商名称： [开发商名称] 开发商地址：[开发商地址] 联系电话： [开发商联系电话]三、购房房源信息房源名称： [房源名称] 房屋面积： [房屋面积] 房屋用途： [房屋用途] 所在楼层：[所在楼层] 装修标准： [装修标准] 交付日期：[交付日期]四、贷款信息贷款银行： [贷款银行] 贷款金额： [贷款金额] 贷款期限： [贷款期限] 贷款利率：[贷款利率] 贷款还款方式： [贷款还款方式] 还款账号： [还款账号]五、合同条款1. 签约时间和地点1.1 合同签订时间为：[签约时间]。
1.2 合同签订地点位于：[签约地点]。
2. 房屋交付2.1 开发商按照约定的交付日期将房屋交付给购房人。
2.2 购房人在接受房屋交付时应对房屋进行检查，如发现质量问题，应及时向开发商提出。
3. 贷款支付3.1 贷款金额将直接支付给开发商，购房人无需亲自领取。
3.2 贷款发放前，购房人应按照贷款银行的要求提供相关资料。
4. 贷款利率和还款方式4.1 贷款利率为每年[贷款利率]%，根据贷款余额等因素进行浮动调整。
4.2 贷款期限为[贷款期限]年，购房人应按期还款。
4.3 贷款还款方式为等额本息还款方式，即每月按固定金额还款。
5. 房屋所有权5.1 在购房人按照合同约定支付全部购房款项后，房屋的所有权将转移给购房人。
5.2 在购房人未按照合同约定支付全部购房款项前，房屋的所有权归开发商所有。
6. 解决争议6.1 合同履行中如发生争议，双方应首先友好协商解决，如协商不成，应提交中国仲裁协会按照其仲裁规则进行仲裁。
6.2 仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。
六、其他条款1. 合同生效1.1 本合同自双方签字盖章后生效。
1.2 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 法律适用2.1 本合同适用中华人民共和国房地产相关法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
期房,贷款,购房合同(5)_合同大全
1、先与开发商签定房屋买卖合同;
2、根据开发商要求提供的资料户籍证明、身份证、婚姻证明复印件,由自己所在单位
开具盖有公司鲜章的收入证明(开发商所签银行的收入证明格式)交由开发商办理;
3、经过银行审批后通知和银行签定,就完成了。
按揭贷款就是购房者以所购住房做抵押并由其所购买住房的房地产企业提供阶段性担保
的个人住房贷款业务。
按揭贷款中人们最关心的是条件及程序,首先办理按揭贷款需要提供的资料
1、申请人和配偶的身份证、户口原件及复印件3份(如申请人与配偶不属于同一户口的
需另附婚姻关系证明)。
2、购房协议书正本。
3、房价30%或以上预付款收据原件及复印件各1份。
4、申请人家庭收入证明材料和有关资产证明等,包括工资单、个人所得税纳税单、单位
开具的收入证明、银行存单等。
5、开发商的收款帐号1份。
其贷款手续及程序是这样的。
首先,请到银行了解相关情况。
并办理相关带齐以上的资料申请个人住房贷款。
然后接受银行对您的审查,并确定贷款额度。
接下来就可以办理借款合同,且由银行代办保险。
办理产权抵押登记和公证。
最后剩下
的就是银行发放贷款,借贷人每月还款和还清本息后的注销登记。
经过以上手续及流程,您
就可以通过按揭得到新房子了。
通过记者以上所述您应该对按揭有了更深的认识,并且了解
了办理贷款的相关事宜,希望按揭这把钥匙打开更多的属于你、我、他的新房之门。
购房者如何办理按揭贷款?楼宇按揭在美国、日本、新加坡、香港等地相当普遍,已成为发达国家和地区广为流行
的一种融资购楼方式。
在国内,按揭近几年才在上海、北京、深圳等一些城市开始推行。
在
房地产市场上提供按揭的楼盘其销售业绩明显优于其他楼盘。
购房者办理楼宇按揭的具体程序如下
(1)选择房产
购房者如想获得楼宇按揭服务,在选择房产时应着重了解这方面的内容。
购房者在广告
中或通过销售人员的介绍得知一些项目可以办理按揭贷款时,还应进一步确认发展商开发建
设的房产是否获得银行的支持,以保证按揭贷款的顺利取得。
(2)办理按揭贷款申请购房者在确认自己选择的房产得到银行按揭支持后,应向银行或银行指定的律师事务所
了解银行关于购房者获得按揭贷款支持的规定,准备有关法律文件,填报《按揭贷款》。
(3)签订购房合同。