建设工程施工合同通用条款
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方施工工程事宜，达成以下条款：一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程造价：____________________三、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币________元。
2. 支付方式：____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项，如甲方未按约定支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验，如不符合要求，乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等，双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案，经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规，确保施工现场安全，防止事故发生。
2. 乙方应文明施工，保持施工现场整洁，减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版一、总则1.1 合同方当事人1.2 合同范围本合同适用于建设工程的施工承包合同。
建设工程包括但不限于房屋建筑、公共建筑、道路、桥梁、隧道等工程。
1.3 合同目的本合同的目的是规定双方在建设工程施工中的权利和义务，保证工程质量、工程进度和合同履约。
1.4 合同形式本合同以书面形式签订，并经双方盖章后生效。
二、施工规范2.1 相关法律法规承包商在施工过程中应遵守国家、地方的法律法规，包括但不限于建设法、安全生产法、环境保护法等相关法律法规。
2.2 工程质量要求承包商应按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
2.3 工程进度管理承包商应按照合同约定的工程进度进行施工，并及时与业主沟通工程进展情况。
2.4 施工安全管理承包商应制定安全施工方案，并严格执行安全操作规程，保障工人和现场人员的生命安全。
三、工程变更和索赔3.1 工程变更业主如需变更工程范围、工程设计或工程进度等内容，应与承包商协商一致，并签订变更协议。
3.2 索赔处理如因业主原因导致承包商遭受损失，应由业主进行赔偿。
如因承包商原因导致工程质量不合格，应由承包商进行赔偿。
3.3 争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、履约保证4.1 履约保证金业主可要求承包商提供履约保证金，用于保障合同的履行。
保证金金额和支付方式由双方协商确定。
4.2 索引文件承包商应按照合同要求提供施工图纸、技术资料等索引文件，以便业主进行审查。
4.3 交工验收工程完成后，业主有权进行交工验收，并有权提出合理的整改意见。
承包商应积极配合整改，确保工程质量达到合同要求。
五、违约责任5.1 违约处理任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因此遭受的经济损失。
5.2 解除合同如一方严重违约，导致合同无法履行，对方有权解除合同，并有权追究违约方的法律责任。
5.3 损害赔偿如一方因违约行为给对方造成损害，应根据损害情况进行合理的赔偿。
建设工程施工合同通用条款模板5篇学习啦
建设工程施工合同通用条款模板5篇建设工程施工合同通用条款模板1发包方(甲方)：___________承包方(乙方)：___________根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，为明确双方权利、义务及经济责任，加强双方的相互配合，保证工程顺利竣工。
双方达成以下合同条款：第一条：工程项目1、工程名称：______________;2、工程编号：______________;3、工程地点：______________;4、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
5、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
6、承包方式：______________。
第二条：工程期限1、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天(日历____天)，自____年____月____日开工____年____月____日竣工验收。
2、开工前____天，乙方向甲方发出开工通知书。
3、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：(1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
(2)因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者。
(3)按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。
(4)因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
(5)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
(6)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。
(7)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
(8)由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。
建设工程施工合同示范文本通用条款
建设工程施工合同示范文本通用条款第一章：总则第一条：协议的订立根据法律法规的规定，为确保建设工程施工合同各方的合法权益，同时提高工程建设的质量和安全水平，特制定本合同。
第二条：合同标的根据施工合同双方协商一致，本合同的标的是建设工程的施工，包括但不限于设计、勘测、材料采购、施工、验收等。
第三条：合同的履行地点本合同的履行地点为_____（填写具体地点）。
第四条：合同的期限根据工程的计划和工期，本合同的期限为_____（填写具体期限）。
第五条：合同价款1.根据施工合同双方协商一致，本合同的价款为_____（填写具体金额）。
2.价款的支付方式及进度为_____（填写具体方式和进度）。
第六条：合同变更及解除1.在施工过程中，如需变更本合同的内容，双方应通过书面协商一致，并签订变更协议。
2.如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应充分沟通并共同解决，如无法协商一致，可根据法律法规的规定解除合同。
第二章：责任与义务第七条：甲方的责任与义务1.提供工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等必要文件。
2.按照约定的进度和要求支付合同价款。
3.协助提供工程施工所需的用地、用水、用电等配套设施。
第八条：乙方的责任与义务1.按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及项目进度计划等进行施工。
2.保证施工过程中的质量和安全，确保工程按时完工。
3.配合甲方的监督和检验，及时整改不合格的施工。
第九条：质量保证1.乙方应按工程质量标准进行施工，确保工程符合相关的法律法规和技术标准。
2.对于施工引起的质量问题，在保修期内，乙方应及时整改，并承担由此引起的相应费用。
第十条：安全保证1.乙方应按照相关的安全规定和施工标准进行施工，确保施工过程的安全。
2.如发生安全事故，乙方应及时采取应急措施，并积极配合相关部门进行调查和处理。
第三章：合同履行第十一条：工程进度工程施工过程中的进度管理按照项目进度计划进行，双方应密切配合，确保工程按照计划顺利进行。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的订立与履行，维护建设市场的正常运作，根据《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，制定本条款。
第二条本条款适用于境内的建设工程施工合同，包括住宅工程、公共建筑工程、基础设施工程等各类建设工程。
第三条施工单位与业主在订立工程施工合，应当依法平等自愿，并遵守法律法规、行政法规以及建设工程施工安全、质量、环境等方面的要求。
第四条本条款所列条款，适用于工程施工合同的订立、履行和解决争议等各个环节。
在合同中双方可以增加其他具体条款，但不得与本条款相抵触。
第二章合同的订立第五条工程施工合同的订立应当满足下列基本要求：1. 办理相应的建设工程施工许可手续；2. 由施工单位向业主提供完整的施工方案、施工报价等资料；3. 业主根据施工单位提供的资料进行评审，并与施工单位协商签订合同。
第六条施工单位应当向业主提供真实、准确的施工方案、施工报价等资料，并在合同中载明施工的质量、工期、报酬等具体内容。
第七条业主在选定施工单位后，应当与施工单位签订书面合同，并在合同中明确双方的权利和义务，约定合同的履行方式及验收标准等。
第三章合同的履行第八条施工单位应根据合同的约定，按照合同的工期和质量标准进行施工，并确保施工质量与工程进度的符合。
第九条业主应按合同约定支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助施工。
第十条合同的变更应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
未经协商一致不得变更合同内容。
第十一条施工单位应当按照合同要求对施工过程进行记录，并对工程质量进行检测和验收。
第十二条工程竣工后，业主应按合同约定进行验收，并支付工程结算款项。
第四章合同的解决争议第十三条合同双方在履行过程中发生争议，应当本着友好协商、和平解决的原则进行处理。
第十四条如无法协商解决，可根据合同约定或者双方的选择，提交仲裁机构或者人民法院进行仲裁或诉讼解决。
第十五条仲裁裁决具有法律效力，双方应当按照裁决履行。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款合同范本专家。
建设工程施工合同通用条款。
第一条合同目的。
本合同的目的是为了规范双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程质量，确保合同的履行。
第二条合同范围。
本合同适用于建设工程施工合同，包括但不限于建筑工程、市政工程、装饰工程等。
第三条合同签订。
1. 双方应当在签订合同前对合同条款进行充分沟通和协商，确保双方权利和义务清晰明确。
2. 合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第四条工程规划。
1. 施工方应当按照工程设计图纸和相关规范进行施工，确保工程质量和安全。
2. 若发现设计图纸存在问题或矛盾，应当及时通知业主方进行调整和确认。
第五条工程质量。
1. 施工方应当保证工程质量符合国家相关标准和规定，确保工程达到设计要求。
2. 若工程出现质量问题，施工方应当承担相应的责任并进行整改。
第六条工期和进度。
1. 双方应当在合同中约定工程的开工日期、竣工日期和各阶段工程的进度计划。
2. 若因不可抗力等原因导致工期延误，应当及时通知对方并协商解决方案。
第七条付款方式。
1. 付款方式应当在合同中明确规定，包括工程款的支付比例、付款时间等。
2. 工程款支付应当与工程进度相适应，确保施工方的合理权益。
第八条变更和索赔。
1. 若工程设计或施工方案需要变更，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 若因合同履行过程中发生争议，双方应当通过友好协商解决，如无法协商解决，可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条安全和环保。
1. 施工方应当严格遵守国家安全和环保法律法规，确保施工过程安全、无污染。
2. 施工方对施工现场的安全负有监督和管理责任，确保工人和周边环境的安全。
第十条合同解除。
1. 若一方未能履行合同义务，严重影响工程质量和进度，对方有权解除合同并要求赔偿损失。
2. 若因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同，但应当尽力减少损失。
以上为建设工程施工合同通用条款，具体合同内容还需根据实际情况进行调整和完善。
建设工程施工合同 通用条款
建设工程施工合同通用条款
以下为一些常见的建设工程施工合同通用条款，具体条款根据合同双方的具体情况进行调整和修改：
1. 合同双方：列明合同的双方，包括承包商和业主。
2. 合同标的：明确合同的工程项目名称、工程范围和施工地点。
3. 工程期限：确定施工工期的起止时间和约定的交工时间。
4. 价款及支付方式：确定工程合同的总价款以及支付方式，如分期付款或一次性支付。
5. 承包商责任：明确承包商对工程质量和安全的责任，包括质量检查和问题解决。
6. 业主责任：规定业主提供施工所需的材料、设备和场地，并及时支付工程款项。
7. 变更和索赔：规定双方变更合同的程序和条件，以及索赔的程序和条件。
8. 保修期：规定工程竣工后的保修期限，保修期内承包商应承担的责任和义务。
9. 解除合同：确定双方解除合同的条件和程序。
10. 纠纷的解决：规定合同纠纷应通过协商解决，若协商不成
则提交仲裁或法院解决。
11. 保密条款：约定双方在合同履行过程中需保守对方商业秘密的义务。
12. 违约责任：明确双方违约责任和相应的赔偿金额。
以上为一些常见的建设工程施工合同通用条款，具体合同应根据项目的具体情况进行具体的调整和编写。
在签署合同之前，双方应仔细审查合同条款，并确保达成共识。
如果有需要，双方还可以咨询相关的法律专业人士进行法律意见的咨询。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方（施工单位）和乙方（委托方）双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务，乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同，共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作，保障合同履行的顺利进行，不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息，应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间，应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限，应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项，应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工，并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告，乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求，乙方有权延迟支付相应款项，直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的，应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素，或者双方协商一致的情况下，可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议，明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下，双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效，施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜，可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份，甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容，双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定，确保合同顺利履行。
2023建设工程施工合同通用条款(完整版)正规范本(通用版)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条合同的目的和依据本合同的目的是为了明确建设工程的施工范围、质量要求、工期、费用及支付方式等基本条款，保证建设工程的顺利进行。
本合同依据相关法律法规和国家有关建设工程合同的规定。
第二条合同的主要内容本合同主要包括内容：1.建设工程的名称、地点、施工范围和规模；2.工程质量要求；3.工程价款及支付方式；4.工程进度计划；5.各方的权益与责任；6.合同履行保证；7.合同变更和解除；8.争议解决方式等。
第三条合同的解释和适用合同的解释和适用应遵循相关法律法规和合同的规定。
对于合同中未规定的事项，可以参照相关的法律法规和习惯做出合理解释。
第二章施工范围和工期第四条施工范围的确定1.甲方应向乙方提供完整的建设工程设计文件，并明确施工范围。
2.乙方根据设计文件编制施工方案，并在施工方案中准确确定施工范围。
第五条工期的确定1.工期应在合同中明确规定。
2.如因不可抗力等特殊情况导致工期延误，双方应及时协商解决，并根据实际情况进行工期调整。
第六条工程变更和工期调整1.如因设计变更等原因需要调整施工范围，应及时协商，并签订变更合同。
2.如因变更导致工期调整，应在变更合同中明确调整后的工期。
第七条施工条件和保障措施1.甲方应提供施工所需的场地、设备、材料等，并保证施工过程中的安全和环境保护。
2.乙方应按照相关规定采取必要的施工安全措施，并负责保障施工人员的生命安全。
第三章工程质量和验收第八条工程质量要求1.工程应符合国家和地方规定的相关工程质量标准。
2.工程质量问题由甲方进行验收，并出具相关的质量验收报告。
第九条质量保证1.乙方应按照合同的要求和相关标准进行施工，确保工程质量。
2.如工程存在质量问题，乙方应承担相应的责任并进行修复。
3.如经修复后仍不能满足质量要求，乙方应承担相应的违约责任。
第十条工程验收1.乙方完成工程后应向甲方提出工程竣工申请，并申请验收。
2.甲方应根据工程的质量和合同约定进行验收，并在验收合格后及时支付工程价款。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期与进度1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准：________________2. 验收程序：________________五、合同价款与支付1. 合同总价：________________2. 支付方式：________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务：________________2. 乙方权利与义务：________________七、变更与解除1. 合同变更：________________2. 合同解除：________________八、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果，可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款：________________2. 知识产权：________________3. 其他未尽事宜，双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（发包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）乙方（承包人）：________________（盖章）法定代表人授权代表：________________（签字）签订日期：XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款（1）建设工程施工合同通用条款（示例）一、合同双方甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________二、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________三、工期1. 开工日期：________________2. 竣工日期：________________3. 工期延误：________________四、质量标准1. 质量要求：________________2. 质量检验：________________五、价款与支付1. 合同价款：________________2. 工程变更价款：________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务：________________2. 乙方权利义务：________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式：________________2. 材料设备质量标准：________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收：________________2. 结算：________________九、违约责任1. 甲方违约责任：________________2. 乙方违约责任：________________十、争议解决1. 争议解决方式：________________十一、其他约定________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
建设工程施工合同通用条款(通用)(2024)
建设工程施工合同通用条款（通用）（二）第一章总则第一条目的与范围1.1为规范建设工程施工合同的签订和履约行为，维护合同各方的合法权益，促进建设工程施工管理工作的有序进行，特制定本合同通用条款。
1.2本合同通用条款适用于国内建设工程施工合同的签订与履行。
第二条合同基本信息2.1合同双方2.2项目名称和工程规模本合同所指建设工程的名称为_______，工程规模包括但不限于___。
第三条各方义务3.1甲方的义务3.1.1提供建设工程施工所需的土地、图纸、设计文件和技术资料等，并及时提供工程所需的合理资源。
3.1.2按约定支付工程合同价款，并及时支付临时工程款项、进度款项等。
3.2乙方的义务3.2.1按照合同约定提供施工材料、施工设备，并选择具备资质的施工人员参与工程建设。
3.2.2保证按照工程规范和质量标准进行施工，并按时完成合同约定的工程进度。
3.2.3配合甲方进行工程验收，提供相关技术资料和文件。
第二章合同价款及支付方式第四条合同价款4.1合同价款为___（大写）人民币，甲方按约定的支付方式支付合同价款给乙方。
第五条支付方式5.1甲方应按照工程进度支付工程款项给乙方。
具体的支付方式及款项支付比例根据合同附表确定。
第三章临时工程和变更工程第六条临时工程6.1在施工过程中，由于施工需要或技术要求，若需要建设临时工程，须事先与甲方协商并取得一致意见。
第七条变更工程7.1甲方若要求对工程进行变更，应向乙方提出变更工程的具体要求，并按照约定支付额外费用。
第四章施工质量与保修责任第八条施工质量8.1乙方需严格按照工程规范和质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定要求。
第九条保修责任9.1完工之日起，乙方有义务对工程质量进行保修。
保修期限为合同约定的__个月。
第五章违约责任第十条违约责任10.1若乙方未按照合同约定完成工程建设，甲方有权要求乙方进行返工、赔偿工程损失等。
10.2若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金和利息。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方：施工单位2. 乙方：业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿，在彼此协商一致的基础上订立的，经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准，甲方应按照实际情况保质保量完成工程，未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定，双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期，应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元（大写）。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定，按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程，双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工，保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后，乙方有权委托第三方进行竣工验收，双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工，由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿，双方应提前沟通解决问题，如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中，若发生合同履行难度较大等原因，双方可协商解除合同。
2. 合同解除后，双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜，并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容，希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型，其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时，通用条款起着举足轻重的作用，可以帮助双方明确责任、防范风险，同时也是解决纠纷的依据。
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf
建设工程施工合同通用条款完整版.pdf目录[TOC]1. 引言2. 定义与解释•合同：指本建设工程施工合同。
•委托人：指合同的发起方，即需要进行建设工程的施工的当事人。
•承包人：指合同的接受方，即承担建设工程施工任务的当事人。
•建设工程：指本合同中所规定的需要进行施工的建筑、结构、设备或其他工程。
•合同价款：指合同约定的承包人施工建设工程所应获得的价款。
•工期：指合同规定的建设工程完成所需要的时间。
3. 合同的内容3.1 建设工程的范围本合同约定的建设工程的范围应包括具体的工程内容、材料、设备等。
3.2 价款和支付方式3.2.1 价款的确定•固定总价款：合同双方约定建设工程的总价款，不受施工过程中的变化影响。
•单价加总价款：合同双方约定建设工程的单价和数量，根据工程实际完成情况进行价款计算。
3.2.2 价款的支付方式•分期支付：委托人按照合同约定的工程进度和实际完成情况，向承包人支付相应的价款。
•最终支付：合同约定的最终支付日期到达后，委托人应支付剩余的价款。
3.3 工期和延期3.3.1 工期的确定根据合同约定的建设工程的范围和工程量，合同应约定工程的开始日期和完成日期。
3.3.2 延期在下列情况下，工期可以延期：•不可抗力：包括自然灾害、战争等不可避免的因素。
•双方协商一致：委托人和承包人经协商一致同意延期。
3.4 合同的履行3.4.1 承包人的权利和义务•按期交付：承包人应按照合同约定的工期完成建设工程。
•质量保证：承包人应确保建设工程符合国家法律法规和行业标准的要求。
3.4.2 委托人的权利和义务•支付合同价款：委托人应按照合同约定的方式和时间支付价款。
•验收和接收：委托人应对建设工程进行验收，确认其符合合同约定的要求。
3.5 保险责任为了确保建设工程施工过程中的安全，双方应购买相应的保险，并履行保险责任。
3.6 解决争议双方在履行合同过程中产生的争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可以提交仲裁机构进行仲裁。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇第1篇示例：施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件，在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为，保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款，以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方，在平等自愿的基础上订立本合同，共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起，具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托，负责完成工程施工任务，保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持，包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准，确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为：（具体金额），双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项，逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为（具体时间），在该期间内发现工程质量问题，乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款，应承担相应违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方可解除合同，但应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决。
如协商不成，应提交至（仲裁委员会/法院）进行处理。
6.2 争议解决期间，合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款，双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定，共同完成工程任务，确保项目顺利进行。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条合同目的本合同是为了明确双方的权利和义务，规范建设工程施工合同的签订、履行、变更和解除等事宜，保障合同各方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于建设工程施工合同的签订和履行，包括但不限于工程项目的开展、工程进度、工程质量、工程款项等方面的规定。
第三条合同性质本合同属于双方平等自愿订立的合同，任何一方不得强迫另一方签订本合同。
第四条合同期限本合同的合同期限自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第二章合同的签订和履行第五条合同的签订程序1. 双方按照法定程序和规定，通过书面形式订立合同。
2. 合同应包括但不限于合同名称、工程范围、工程造价、竣工期、付款方式、违约责任等内容。
第六条合同的履行1. 合同生效后，双方应按照合同约定的时间、质量和进度要求，完成合同工程的设计、施工和竣工验收等工作。
2. 双方应及时沟通、配合，并遵守国家有关的法律法规和技术标准。
第三章合同的变更和解除第七条合同的变更1. 在合同履行过程中，双方如需对合同内容进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议应详细注明变更的内容、原因、时间、方式等，并具备法律效力。
第八条合同的解除1. 以下情况之一，任何一方可提出解除合同的申请：对方违反合同约定，且经书面通知后未及时改正的；发生不可抗力情况，致使合同无法履行的；其他法律法规规定的解除情况。
2. 合同解除应通过书面形式提出，并注明解除的原因和解除的时间。
第四章争议的解决第九条争议解决方式本合同如发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。
如协商无果，双方可提请有管辖权的人民法院进行解决。
第十条适用法律本合同适用的法律。
第十一条合同生效和解释本合同自双方签字盖章之日起生效，并具备法律效力。
本合同如有未尽事宜，双方可通过补充协议进行解决，并具备与本合同同等的法律效力。
建设工程施工(合同)通用条款(完整版)
建设工程施工合同通用条款(完整版) 第一章总则第一条合同目的本合同是为确定建设工程施工双方的权利和义务，维护双方的合法权益，规范施工活动，保证工程质量和进度的实施。
第二条合同版本本合同为建设工程施工合同通用条款的最新版本，并适用于各类建设工程施工合同的订立。
第三条合同解释权根据法律法规和双方的实际情况，对于本合同中存在的模棱两可或矛盾之处，由合同双方通过友好协商解决。
第二章合同的主要内容第四条施工范围1.根据工程规划、设计文件和相关法律法规，确定本工程的具体施工范围。
2.双方在合同签订后，应根据实际情况协商确定具体的施工范围，并书面确认。
第五条工程期限1.双方应在合同中明确工程的开工日期、竣工日期和阶段性工期。
2.当发生不可抗力或其他无法预见的情况时，可协商延长工期或调整竣工日期。
第六条工程价款1.工程价款由合同双方协商确定，并按约定的支付方式进行支付。
2.工程价款的支付应遵守相关法律法规，及时支付，不得拖欠。
第七条资质要求承包方应具备与工程相适应的相应资质，并有能力完成合同约定的工程施工任务。
第八条工程质量和安全1.根据施工规范和技术要求，承包方应确保工程质量符合合同约定和相关标准的要求。
2.承包方应采取必要的安全措施，确保施工期间的安全和防护。
第九条变更和索赔1.若发生工程变更，应及时进行书面协商，确定变更内容和费用，并按合同约定进行调整。
2.若承包方遭受或预计遭受损失，可提交索赔书面申请，并提供相关证据和材料。
第十条争议解决双方在履行合同过程中发生争议时，应协商解决。
若协商不成，可依法向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。
第三章合同的执行和履行第十一条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
第十二条合同的变更和解除1.双方协商一致，可对合同内容进行变更，并签订书面变更协议。
2.若一方未履行合同义务，违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求其承担相应的违约责任。
第十三条合同的履行1.合同双方应按照约定的工程进度和质量要求进行工程施工。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效，各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务，并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案，并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后，发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题，施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后，发包单位应及时与施工单位进行决算，确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用，应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算，每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致，并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用，施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为，应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
建设部建设工程施工合同通用条款
建设部建设工程施工合同通用条款第一章总则第一条为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。
第二条本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。
第四条建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。
合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。
第二章合同的签订与履行第五条建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。
建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。
第六条建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。
第七条合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。
施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
第八条任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。
未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。
第九条建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。
施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。
第十条合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。
第三章违约责任第十一条若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同通用条款第一部分协议书发包人：（全称）________________承包人：（全称）________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1. 工程名称：_______________________________________2. 工程地点：_______________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________________________________4.计划工期计划开工日期：________年________月________日计划竣工日期：________年________月________日计划工期总日历天数________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________6.计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为________________金额：________万元人民币________ （小写）7.组成合同的文件7.1组成本合同的文件包括：（1）合同协议书及合同附件;（2）中标通知书（如果有）;（3）投标函及投标函附录（如果有）;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价工程量清单（如果有）;（9）其他合同文件。
7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8.承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10.合同生效10.1合同订立时间：______年______月______日10.2合同订立地点：________________________10.3本合同双方约定________________后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款1 一般约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸，包括配套的说明。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1.1.2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1.1.2.6项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。
1.1.2.7 专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1.1.2.8 劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1.1.2.9 监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1.1.2.11 造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。
1.1.2.12 争议评审小组：指合同当事人为解决工程争议，按照第19.3款[提请争议评审小组决定]任命的组织。
1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：指永久工程或临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.4 日期1.1.4.1 开工通知：指监理人按照第6.1 款[开工通知]通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按照第6.1 款[开工通知]发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按照第9.5款[变更引起的工期调整]和（或）第18.1款[承包人索赔程序]所作的工期调整。
1.1.4.4 竣工日期：指第10.3款[ 竣工日期 ]确定的日期。
1.1.4.5 缺陷责任期：指按照第14.1款[缺陷责任期]承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行约定，但不得超过24个月。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前第28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24：00.1.1.4.8 保修期：指按照第14.3款[保修责任]对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算，具体时间长度由当事人自行约定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：是指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：是指发包人与承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
1.1.6 工程文件与档案1.1.6.1 工程文件：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
1.1.6.2 工程档案：是在项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。
1.2 语言文字除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。
必要时专用术语应附有中文注释。
1.3 法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。
除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及合同附件;（2）中标通知书（如果有）;（3）投标函及投标函附录（如果有）;（4）合同专用条款;（5）合同通用条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价工程量清单（如果有）;（9）其他合同文件。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成部分，并具有最高优先顺序。
1.5 图纸和承包人文件1.5.1 发包人提供图纸发包人应在专用条款约定的期限内，将图纸按照专用条款约定的数量免费提供给承包人。
承包人需要的图纸超过专用条款约定数量的，发包人应代为复制，图纸超过专用条款约定数量部分的复制费由承包人承担。
由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，根据第7.3款[发包人导致的工期延误]的约定，并按照第18.1款[承包人索赔程序]承包人有权要求：（1）发包人延长工期;（2）发包人增加费用，并支付合理的利润。
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用条款中约定。
承包人应按修改后的图纸施工。
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。
监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.5.2 承包人负责设计图纸如果为实施第9条[变更]中的变更工作或承包人合理化建议的需要，要求部分永久工程由承包人负责设计，承包人应当具有相应的设计资质或委托具有相应设计资质的单位进行设计，并对工程设计的质量负责。