工程合同管理办法
工程建设合同管理办法
工程建设合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设合同管理,保障工程建设合同的履行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法所称工程建设合同,是指发包人与承包人之间,就完成一定工程量、提供一定的工程质量、工程安全、工程进度等工程目标,明确双方权利义务关系的合同。
第三条工程建设合同管理应当遵循合法、公平、诚实信用的原则。
第四条国务院建设行政主管部门负责全国工程建设合同的监督管理。
第二章工程建设合同的订立第五条工程建设合同的订立,应当遵循平等、自愿、协商一致的原则,采取招投标、竞争性谈判等公开、公平、公正的方式进行。
第六条工程建设合同的内容应当包括:工程名称、工程地点、工程规模、工程量、工程质量、工程安全、工程进度、工程价款、付款方式、违约责任等。
第七条工程建设合同的订立,应当符合国家关于工程建设标准和工程质量安全的规定。
第八条工程建设合同的订立,应当遵守国家关于工程建设招投标的规定。
第三章工程建设合同的履行第九条承包人应当按照工程建设合同的约定,完成工程建设任务,保证工程质量、工程安全、工程进度。
第十条发包人应当按照工程建设合同的约定,支付工程价款,提供施工条件,协调解决工程建设中的问题。
第十一条工程建设合同的履行,应当遵守国家关于工程建设质量和安全的规定,建立健全工程质量安全保障体系。
第十二条工程建设合同的履行,应当遵守国家关于工程建设进度的规定,确保工程按期完成。
第十三条工程建设合同的履行,应当按照国家关于工程价款支付的规定进行。
第四章工程建设合同的变更和解除第十四条工程建设合同的变更,应当遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致。
第十五条工程建设合同的解除,应当遵循合法、公平的原则,经双方协商一致。
第十六条工程建设合同的变更和解除,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
第五章工程建设合同的争议解决第十七条工程建设合同的争议,当事人可以协商解决;协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
工程项目建设合同管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目建设合同管理,保障工程项目的顺利进行,维护合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合工程项目建设实际,制定本办法。
第二条本办法适用于工程项目建设过程中涉及的各类合同,包括但不限于施工合同、设计合同、监理合同、咨询合同、采购合同等。
第三条工程项目建设合同管理应当遵循以下原则:(一)合法合规:合同内容符合国家法律法规、政策规定,符合工程项目建设实际。
(二)公平公正:合同双方在合同签订、履行过程中,享有平等地位,协商解决争议。
(三)诚实信用:合同双方在合同签订、履行过程中,诚实守信,履行合同义务。
(四)风险可控:合同双方在合同签订、履行过程中,合理预见和防范风险。
第二章合同签订第四条合同签订前,合同双方应当充分了解对方的基本情况,包括资质、业绩、信誉等。
第五条合同签订应当符合以下要求:(一)合同内容完整、明确,包括工程范围、建设规模、建设标准、质量要求、工期要求、工程造价、付款方式、违约责任等。
(二)合同双方在合同上签字盖章,合同生效。
(三)合同签订后,合同双方应当将合同文本存档备查。
第三章合同履行第六条合同履行过程中,合同双方应当按照合同约定,履行各自义务。
第七条合同履行应当符合以下要求:(一)工程进度:合同双方应当按照合同约定的工期要求,确保工程进度。
(二)工程质量:合同双方应当严格按照合同约定的质量标准,确保工程质量。
(三)工程造价:合同双方应当按照合同约定的工程造价,控制工程成本。
(四)合同变更:合同履行过程中,如需变更合同内容,合同双方应当协商一致,签订变更协议。
第四章合同争议解决第八条合同履行过程中,如发生争议,合同双方应当协商解决。
第九条协商不成的,合同双方可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第五章附则第十条本办法由工程项目建设管理部门负责解释。
第十一条本办法自发布之日起施行。
以上是关于工程项目建设合同管理办法的简要概述,具体实施过程中还需根据工程项目的实际情况进行细化和调整。
工程合同执行情况管理办法
工程合同执行情况管理办法一、定义与解释1.“合同执行情况”指乙方按照本合同规定完成工程内容、质量、进度等方面的实际情况。
2.“违约行为”指任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务。
二、合同执行管理1.乙方应按照本合同规定的工程内容、质量、进度等要求执行工程。
2.甲方有权对乙方的工程执行情况进行监督和检查,乙方应予以配合。
3.乙方应定期向甲方报告工程执行情况,包括但不限于工程进度、质量、安全生产等情况。
三、违约责任1.如乙方发生违约行为,甲方有权要求乙方限期改正。
如乙方未能按甲方要求改正,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
2.如甲方发生违约行为,乙方有权要求甲方限期改正。
如甲方未能按乙方要求改正,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。
四、争议解决1.双方在合同执行过程中发生的任何争议,应通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
五、其他1.本办法与本合同具有同等法律效力,本办法的解释和适用均以本合同为准。
2.本办法一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________日期:_________________日期:_________________工程合同执行情况管理办法一、定义与解释1.“合同执行情况”指乙方按照本合同规定完成工程内容、质量、进度等方面的实际情况。
2.“违约行为”指任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务。
二、合同执行管理1.乙方应按照本合同规定的工程内容、质量、进度等要求执行工程。
2.甲方有权对乙方的工程执行情况进行监督和检查,乙方应予以配合。
3.乙方应定期向甲方报告工程执行情况,包括但不限于工程进度、质量、安全生产等情况。
三、违约责任1.如乙方发生违约行为,甲方有权要求乙方限期改正。
如乙方未能按甲方要求改正,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
关于工程项目合同管理办法
工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目的合同管理,保障合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,结合本公司实际情况,特制定本办法。
第二条本办法所指的工程项目合同管理,是指在工程项目实施过程中,从合同的签订、履行、变更、解除到终止的全过程管理。
第三条本公司所有工程项目的合同管理,均应遵守本办法。
第二章合同签订第四条合同签订前,应进行充分的市场调研和风险评估,确保合同内容的合法性、合规性、合理性。
第五条合同内容应包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、支付方式、违约责任等条款。
第六条合同签订时,应严格执行合同管理制度,确保合同双方的合法权益。
第三章合同履行第七条合同履行过程中,应严格按照合同约定执行,确保工程项目的顺利进行。
第八条合同一方如发生变更,应立即通知对方,并签订书面变更协议。
第九条合同履行中,如发生违约行为,应按照合同约定承担违约责任。
第四章合同变更、解除和终止第十条合同变更、解除和终止,应符合法律法规和合同约定,经合同双方协商一致。
第十一条合同变更、解除和终止的事由,应书面记录,并由双方签字确认。
第五章合同管理第十二条公司设立合同管理小组,负责公司工程项目的合同管理工作。
第十三条合同管理小组的职责包括:合同的签订、履行、变更、解除和终止的管理;合同纠纷的处理;合同档案的归档和保管等。
第十四条合同管理人员应具备相关的专业知识和法律知识,定期进行培训和考核。
第十五条公司定期对合同履行情况进行检查,确保合同管理的规范化和有效性。
第六章法律责任第十六条违反本办法的规定,造成公司损失的,应依法承担赔偿责任。
第十七条合同管理人员玩忽职守、滥用职权、泄露公司机密的,应依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本办法自发布之日起施行,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
第十九条本办法的解释权归公司所有。
工程项目合同管理办法的制定,旨在保障合同双方的合法权益,确保工程项目的顺利进行。
最新工程施工合同管理办法
最新工程施工合同管理办法第一条总则为规范工程施工合同管理,保障合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于我国境内依法必须进行招标的土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装饰装修工程等施工合同的管理。
第三条合同签订原则施工合同的签订应当遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则,符合国家法律法规、工程建设的强制性标准和技术规范。
第四条合同主体资格施工合同的双方主体应当具备相应的资质条件和履行合同的能力。
发包方应当具备项目审批权限、组织协调能力和相应的资金来源;承包方应当具备国家规定的资质等级、专业技术能力和良好的商业信誉。
第五条合同内容施工合同应当包括以下内容:(一)工程名称、地点、规模、内容;(二)发包方的义务和责任;(三)承包方的义务和责任;(四)工程质量标准;(五)工程进度和工期;(六)工程价款及支付方式;(七)合同解除、终止和违约责任;(八)争议解决方式;(九)其他双方约定的内容。
第六条合同签订程序(一)发包方根据工程建设项目的要求,编制招标文件,明确工程项目的技术要求、投标资格、评标标准等;(二)承包方应当按照招标文件的要求,编制投标文件,参加投标;(三)招标人应当依法组织评标,确定中标人;(四)发包方与中标人依法签订施工合同。
第七条合同的履行与监督(一)合同双方应当按照合同的约定,全面履行各自的义务;(二)合同履行过程中,双方应当保持密切沟通,协调解决工程中的问题;(三)发包方应当对工程质量、进度、安全等进行监督,确保工程顺利进行;(四)承包方应当接受发包方的监督,按照合同约定完成工程。
第八条合同的变更与解除(一)合同履行过程中,确需变更或解除合同的,双方应当协商一致,并签订书面变更或解除协议;(二)合同变更或解除不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益;(三)合同变更或解除后,尚未履行的部分应当根据实际情况妥善处理。
建设工程施工合同管理办法(精选)
建设工程施工合同管理办法(精选)第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同管理,保障合同双方的合法权益,根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内的建设工程施工合同管理活动。
第三条建设工程施工合同应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,严格执行国家有关法律法规和标准,确保工程质量和安全。
第二章合同的订立第四条建设单位与施工单位应当依法订立书面建设工程施工合同,明确双方的权利、义务和责任。
(一)工程名称、地点、规模、性质和用途;(二)施工范围、内容和技术要求;(三)合同价款、支付方式和期限;(四)工期、开工和竣工时间;(五)质量标准、保修期和保修责任;(六)安全生产责任和措施;(七)合同变更、解除和终止的条件和程序;(八)违约责任和解决争议的方式;(九)其他约定事项。
第六条建设工程施工合同订立后,建设单位和施工单位应当向工程所在地的建设行政主管部门备案。
第三章合同的履行第七条建设单位和施工单位应当按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程质量和安全。
第八条建设单位应当按照合同约定及时支付工程款项,不得拖欠工程款。
第九条施工单位应当按照合同约定的施工范围、内容和技术要求进行施工,确保工程质量和安全。
第十条施工单位应当建立健全质量保证体系,对施工过程进行质量控制,并按照国家有关规定对工程质量进行自检、互检和专检。
第十一条建设单位应当对施工单位的施工质量和安全生产进行监督检查,发现问题及时要求施工单位整改。
第十二条建设单位或者施工单位需要变更合同的,应当与对方协商一致,并签订书面变更协议。
变更协议应当明确变更的内容、范围、价款和工期等。
第十三条建设单位或者施工单位需要解除合同的,应当与对方协商一致,并签订书面解除协议。
解除协议应当明确解除的原因、责任和后果等。
第四章合同的验收与结算第十四条工程竣工后,建设单位应当组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收,并报建设行政主管部门备案。
工程合同管理办法建设部
工程合同管理办法建设部第一条为加强工程合同管理,规范工程建设市场秩序,保护合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内各类建设工程的合同管理工作。
第三条工程合同管理工作应当坚持依法依规、公平公正、诚实信用的原则,保障合同双方的合法权益,维护工程建设市场秩序。
第四条建设部负责全国工程合同管理工作的指导和监督,地方各级建设行政主管部门负责本行政区域内工程合同管理工作的指导和监督。
第五条工程合同管理主要包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等环节。
第六条建设部和地方各级建设行政主管部门应当加强对工程合同管理工作的监督和检查,依法查处违反工程合同管理规定的违法行为。
第七条工程建设项目的发包人和承包人应当依法订立书面工程合同,明确双方的权利和义务。
工程合同的内容应当包括工程项目的名称、工程内容、工程规模、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等条款。
第八条工程建设项目的发包人和承包人应当具有相应的资质条件,并按照法律法规和工程建设标准的要求进行合同的订立和履行。
第九条工程建设项目的发包人和承包人应当建立健全合同履行管理体系,确保工程合同的全面履行。
第十条工程建设项目的发包人和承包人应当严格按照工程合同的约定进行工程价款的支付和结算,不得拖欠工程款。
第十一条工程建设项目的发包人和承包人应当建立健全合同变更和解除机制,确需变更或解除合同的,应当按照合同约定或者双方协商一致的方式进行。
第十二条工程建设项目的发包人和承包人应当依法承担违约责任,违反工程合同的约定,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
第十三条建设部和地方各级建设行政主管部门应当加强对工程合同管理工作的培训和宣传,提高合同双方的合同管理水平。
第十四条本办法自发布之日起施行。
注:本办法所称的建设工程包括土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等。
工程合同执行情况管理办法
⼯程合同执⾏情况管理办法⼯程合同执⾏情况管理办法第⼀章总则为加强公司⼯程项⽬合同管理,确保合同双⽅权益得到有效保障,提⾼项⽬执⾏效率与质量,规范⼯程合同执⾏过程中的监督、检查、评估及纠纷解决机制,特制定本管理办法。
本办法旨在通过明确的流程、严格的责任体系及⾼效的沟通机制,促进⼯程项⽬顺利推进,实现合同⽬标。
第⼆章管理职责2.1合同管理部⻔负责⼯程合同的起草、审核、签订、归档及⽇常管理⼯作。
组织合同执⾏过程中的监督检查,定期评估合同执⾏情况。
协调解决合同履⾏过程中的问题,处理合同变更、索赔等事宜。
2.2项⽬管理部⻔具体负责⼯程项⽬的实施,包括施⼯进度、质量控制、安全管理等。
监督施⼯单位按合同要求履⾏合同义务,确保⼯程质量与进度。
及时反馈合同执⾏中的问题,配合合同管理部⻔处理相关事宜。
2.3财务部⻔负责合同款项的⽀付审核与⽀付⼯作,确保资⾦安全。
监控项⽬成本,分析合同执⾏过程中的财务⻛险。
第三章合同执⾏管理3.1合同交底合同签订后,合同管理部⻔应组织项⽬管理部⻔、财务部⻔等相关部⻔进⾏合同交底,明确合同条款、双⽅责任、履约要求等。
3.2进度控制项⽬管理部⻔应制定详细的施⼯进度计划,并与施⼯单位确认。
定期检查施⼯进度,对滞后情况进⾏分析并采取有效措施,确保按期完成。
3.3质量控制严格按照合同条款及国家相关标准进⾏施⼯质量控制。
定期组织质量检查,对发现的问题要求施⼯单位⽴即整改。
3.4安全管理建⽴健全安全⽣产责任制,确保施⼯安全。
定期进⾏安全教育与检查,及时消除安全隐患。
3.5合同变更与索赔合同变更需经双⽅协商⼀致,并按程序办理变更⼿续。
因合同变更或其他原因导致的索赔,应按合同条款及相关法律法规处理。
第四章监督与评估4.1定期检查合同管理部⻔应定期组织对合同执⾏情况的检查,包括进度、质量、安全等⽅⾯。
检查结果应形成书⾯报告,并向相关部⻔通报。
4.2绩效评估项⽬结束后,对项⽬执⾏情况进⾏全⾯评估,包括合同履⾏情况、成本控制、质量⽔平等。
建筑工程行业合同管理办法
建筑工程行业合同管理办法第一章总则第一条为了规范建筑工程行业的合同管理,维护合同双方当事人的合法权益,保证工程质量、安全、进度和投资控制,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内从事建筑工程的新建、扩建、改建等项目的合同管理工作。
第三条建筑工程合同管理应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则,依法订立、履行、变更和解除合同。
第四条建设单位和施工单位应当具备相应的资质条件,履行合同能力,承担合同责任。
第二章合同订立第五条建筑工程合同包括工程承包合同、施工图纸合同、工程量清单合同、材料设备采购合同、施工监理合同等。
第六条合同双方应当在平等互利的基础上,明确合同内容,包括工程范围、质量标准、工期、价款、支付方式、违约责任等。
第七条合同双方应当遵循国家规定,履行招投标程序,确定合同价款。
第八条合同双方应当依法签订书面合同,并由法定代表人或者其授权的代表签字盖章。
第三章合同履行第九条合同双方应当按照合同约定,履行各自的义务。
第十条建设单位应当按照合同约定,及时支付工程进度款,保障施工单位的合法权益。
第十一条施工单位应当按照合同约定,保证工程质量,安全文明施工,按期完成工程。
第十二条合同双方应当加强合同履行过程中的沟通与协调,及时解决合同履行中出现的问题。
第四章合同变更与解除第十三条合同双方应当遵循合同约定,办理合同变更手续。
第十四条合同双方应当依法解除合同,并办理相关手续。
第五章合同争议解决第十五条合同双方应当通过友好协商、调解等方式解决合同争议。
第十六条合同双方可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章法律责任第十七条违反本办法规定的,由建设行政主管部门或者其他有关部门依法予以查处。
第十八条建设单位和施工单位有违法行为的,依法承担相应的法律责任。
第七章附则第十九条本办法由住房和城乡建设部负责解释。
第二十条本办法自发布之日起施行。
建筑工程行业合同管理办法的制定,旨在加强建筑工程行业的合同管理,维护合同双方合法权益,保证工程质量、安全、进度和投资控制。
建设工程施工合同管理办法(3篇)
第1篇一、总则为规范建设工程施工合同管理,保障工程质量和安全,维护各方合法权益,促进建筑市场健康发展,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本办法。
二、适用范围本办法适用于在我国境内进行的各类房屋建筑和市政基础设施工程项目的施工合同管理。
三、合同签订(一)合同主体应当具备相应的资质条件,并依法取得营业执照。
(二)合同签订应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,依法签订书面合同。
(三)合同内容应当包括工程名称、地点、规模、工期、质量标准、合同价款、支付方式、违约责任、争议解决方式等。
四、合同履行(一)合同履行过程中,各方当事人应当严格按照合同约定履行各自义务。
(二)工程开工前,承包方应当向监理单位提交施工组织设计和施工方案,并经监理单位审核批准。
(三)施工过程中,承包方应当加强施工现场管理,确保工程质量和安全。
(四)工程竣工后,承包方应当组织验收,并提交工程验收报告。
五、合同变更与解除(一)合同变更应当遵循合同约定,经双方协商一致后,签订书面变更协议。
(二)合同解除应当符合法律、法规规定,并签订书面解除协议。
六、合同纠纷处理(一)合同纠纷发生后,当事人应当协商解决。
(二)协商不成的,可以依法向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
七、监督管理(一)住房和城乡建设主管部门应当加强对建设工程施工合同的管理,依法查处违法行为。
(二)监理单位应当对施工合同履行情况进行监督检查,发现问题及时报告。
八、附则(一)本办法自发布之日起施行。
(二)本办法未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
(三)本办法由住房和城乡建设部负责解释。
第2篇一、概述为加强建筑市场管理,确保市场秩序正常,保护建设工程施工合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《建筑市场管理规定》,特制定本《建设工程施工合同管理办法》。
二、适用范围本《办法》适用于土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修及房屋修缮等建设工程的施工合同(以下简称施工合同)。
工程部合同登记管理办法
工程部合同登记管理办法一、总则1. 为了加强合同管理,确保合同的合法性、有效性,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。
2. 本办法适用于公司工程部所有合同的签订、执行、变更、终止及相关管理工作。
二、合同签订1. 合同签订前,必须进行充分的市场调研和风险评估,确保合同的合理性和可行性。
2. 合同内容应当明确、具体,包括但不限于合同双方的权利义务、履约期限、违约责任等关键条款。
3. 合同文本应当经过法律顾问审核,确保合同条款的合法性。
4. 合同签订应由授权代表签字,并加盖公司公章。
三、合同登记1. 合同签订后,应在三个工作日内提交至工程部合同管理部门进行登记。
2. 登记时应提供合同原件及复印件,以及相关审批文件。
3. 合同管理部门负责对合同进行编号,建立合同台账,记录合同的基本信息和执行情况。
四、合同执行1. 合同执行过程中,应严格按照合同约定履行各项义务,确保工程质量和进度。
2. 如遇特殊情况需变更合同内容,应及时与对方协商,并按照公司规定程序办理变更手续。
3. 合同管理部门应定期检查合同执行情况,发现问题及时协调解决。
五、合同归档1. 合同履行完毕后,应及时将合同原件及相关资料归档保存。
2. 归档资料应包括合同文本、附件、变更协议、结算单据等完整文件。
3. 合同归档应做到分类清晰、检索方便,确保资料的安全和完整。
六、责任追究1. 违反合同管理规定,造成公司损失的,应依法追究相关人员的责任。
2. 对于故意隐瞒、篡改合同信息的行为,公司将严肃处理,直至追究法律责任。
七、附则1. 本办法自发布之日起实施,由工程部负责解释。
2. 如有未尽事宜,按照国家有关法律法规执行。
建设工程施工合同管理办法
建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的管理,保障合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合建设工程施工的实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于中华人民共和国境内的建设工程施工合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等活动。
第三条建设工程施工合同应当遵循公平、公正、诚实信用的原则,确保工程质量、安全生产、环境保护和合同当事人的合法权益。
第二章合同的订立第四条订立建设工程施工合同,发包人和承包人应当具备相应的资质条件,并遵守国家有关法律法规的规定。
第五条合同双方应当在平等、自愿的基础上,就工程的范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款协商一致。
第六条建设工程施工合同应当采用书面形式,合同文本应当包括但不限于以下内容:(一)合同双方的名称、地址及法定代表人或其授权代理人的姓名;(二)工程概况;(三)工程的建设规模、设计标准、工程内容;(四)工程的建设工期;(五)工程质量要求;(六)工程价款及其支付方式;(七)材料和设备的供应;(八)工程变更、签证和索赔的处理;(九)工程竣工验收;(十)违约责任;(十一)争议解决方式;(十二)双方约定的其他事项。
第三章合同的履行第七条合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条发包人应当按照合同约定及时支付工程款项,并为承包人提供必要的施工条件。
第九条承包人应当按照合同约定的工期和质量标准完成工程建设,并接受发包人的监督和检查。
第四章合同的变更和解除第十条因特殊情况需要变更合同内容的,双方应当协商一致,并签订书面变更协议。
第十一条合同一方要求解除合同的,应当符合法律规定的条件,并按照合同约定的程序进行。
第五章争议解决第十二条合同双方在履行合同过程中发生争议的,应当首先通过协商解决。
工程项目合同管理办法
工程项目合同管理办法第一章总则第一条目的和依据为了规范工程项目合同管理工作,维护工程项目的顺利进行,根据《合同法》、《招投标法》等法律法规,制定本管理办法。
第二条适用范围本管理办法适用于本单位内所有工程项目的合同管理工作。
第二章合同管理流程第三条合同签订1. 工程项目部在完成投标并中标后,应尽快与承包商签订工程项目合同。
2. 合同签订前应进行合同审查,确保合同内容完整、准确,并与承包商进行充分沟通和协商,明确各方责任和义务。
第四条合同履行1. 工程项目部应按照合同约定的时间和质量要求,组织实施工程项目,并做好工程进度和质量的监督和检查。
2. 承包商应按照合同约定的时间和质量要求,保质保量地完成工程项目,并接受工程项目部的监督和验收。
第五条合同变更1. 在工程项目施工过程中,如有需要对合同进行变更,应及时进行书面变更协议的签订。
2. 合同变更应经过相关部门审核,并按照合同管理程序执行。
第六条合同索赔1. 如工程项目发生超出合同约定范围的问题或纠纷,任何一方都有权向对方提出索赔或请求仲裁。
2. 合同索赔应根据法律法规和合同约定进行处理,保护各方合法权益。
第三章相关责任和义务第七条工程项目部责任1. 工程项目部负责合同的评审和签订,确保合同内容准确、完整。
2. 工程项目部负责组织和监督工程项目的实施,及时发现和解决工程项目中出现的问题。
第八条承包商责任1. 承包商应按照合同约定的时间和质量要求完成工程项目,确保工程项目的顺利进行。
2. 承包商发现工程项目中出现的问题应及时报告,并积极配合工程项目部的处理。
第九条相关部门责任1. 相关部门应对合同进行审核,并及时处理合同变更等事宜。
2. 相关部门应积极配合工程项目部和承包商,保障工程项目的顺利进行。
第四章其他第十条违约责任对于违反合同约定的行为,各方应依法承担相应的违约责任,并按照合同约定进行处理。
第十一条附则1. 本管理办法自发布之日起施行,原有的合同管理办法废止。
工程建设单位合同管理办法
工程建设单位合同管理办法一、总则1. 本办法旨在规范工程建设单位的合同管理行为,保障双方合法权益,促进工程项目顺利实施。
2. 所有参与工程项目的建设单位及其合作单位在合同管理过程中必须遵守国家法律法规,并依据合同约定行事。
二、合同签订1. 合同签订前,建设单位应充分了解合作单位资质,进行市场调研,确保选择的合作伙伴符合项目需求。
2. 合同内容应包括但不限于工程范围、工期要求、质量标准、造价条款、支付方式、违约责任等关键条款。
3. 双方应明确专人负责合同的审核,确保合同条款的合法性、合理性及可执行性。
三、合同执行1. 合同生效后,建设单位应按照合同约定及时提供必要的工程资料和支持,确保工程按计划推进。
2. 合作单位在执行合同过程中,应定期向建设单位报告工程进度和存在的问题,以便及时解决。
3. 对于合同执行中出现的任何变更,应及时协商并以书面形式确认。
四、合同变更与索赔1. 如遇不可抗力或市场环境变化等情况,需要对合同内容进行调整时,双方应友好协商,依法办理合同变更手续。
2. 若一方因另一方原因遭受损失,有权提出索赔。
索赔程序应严格按照合同约定执行。
五、合同结算与支付1. 工程完成后,应根据合同约定及时进行结算,确保支付金额准确无误。
2. 建设单位应按照合同约定的支付条件和时间节点,及时完成支付工作。
六、争议解决1. 合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,可依法申请调解或提交仲裁机构仲裁。
2. 若争议仍未得到解决,最终可通过诉讼途径解决。
七、附则1. 本办法自发布之日起实施,由建设单位负责解释。
2. 对于特殊情况未尽事宜,双方应本着公平和诚信的原则协商解决。
建设工程施工合同管理办法(2023最新版)
建设工程施工合同管理办法建设工程施工合同管理办法第一章总则第一条为规范建设工程施工合同管理,保障项目进展顺利,保护各方利益,促进施工质量提升,制定本办法。
第二条建设工程施工合同管理适用于所有建设工程项目,包括但不限于房屋建筑、基础设施、市政工程等。
第三条建设工程施工合同的签订和履行应遵循诚实信用、公正公平、合理合法、安全环保、质量高效的原则。
第四条建设工程施工合同管理应依法保障各方的权益,提高工程质量,优化工程进度,确保工程安全,落实环境保护要求。
第五条建设工程施工合同管理的基本原则包括自愿原则、公平原则、诚实信用原则、风险分担原则、合理标价原则等。
第二章合同的签订第六条建设工程施工合同的签订应依法履行建设工程招投标程序,按照法定程序进行。
第七条建设工程施工合同的签订,应明确合同各方的基本信息,包括甲方、乙方等,并确保身份和资质合法有效。
第八条建设工程施工合同应明确项目的基本情况,包括工程名称、地点、规模、内容等,并明确工程的分期、计划等。
第九条建设工程施工合同应明确工程造价,包括投资总额、工程款付款方式、变更费用等,并符合相关财务管理规定。
第十条建设工程施工合同应明确工程进度计划、工期安排、验收标准等,并约定延期、赔偿责任等相关事项。
第十一条建设工程施工合同应明确工程质量要求,包括设计要求、施工标准、材料规格等,并明确质量监督责任及验收要求。
第三章合同的履行第十二条建设工程施工合同的履行应按照相关法规和合同约定,采取合理的组织和管理措施,确保工程的质量和进度。
第十三条建设工程施工合同的履行,双方应及时履行各自义务,按照合同约定的方式进行施工和付款等。
第十四条建设工程施工合同的履行,应加强项目施工管理,保障工程质量,提高对施工过程中出现问题的处理和解决能力。
第十五条建设工程施工合同涉及的变更、索赔、延期、解除等事项,应依据法律法规和合同约定进行处理,确保各方利益。
第十六条建设工程施工合同涉及的质量监督、验收、保修期等事项,应按照相关标准和规定,确保工程质量和使用效果。
施工工程项目合同管理办法
施工工程项目合同管理办法一、合同的订立合同的订立应当基于平等自愿的原则,由甲方(业主)和乙方(承包商)共同协商确定。
合同内容应包括但不限于工程概况、工程质量、工期要求、合同价款及支付方式、违约责任等关键条款。
二、工程进度管理乙方应根据合同约定的工期,制定详细的施工进度计划,并在项目实施过程中严格执行。
如遇不可抗力因素导致工程延期,应及时与甲方沟通,双方协商解决。
三、质量控制质量是施工项目的生命线。
乙方必须按照国家相关建筑工程质量标准和规范进行施工,确保工程质量符合合同约定。
甲方有权对施工过程进行监督和检查,对发现的问题,乙方应及时整改。
四、合同价款与支付合同价款应根据工程量清单和双方协商确定的价格计算得出。
支付方式应明确具体的时间节点和支付比例,确保乙方有足够的资金流维持工程的正常运作。
五、变更与索赔管理在施工过程中,如需变更设计或增减工程量,应及时签订书面变更协议,并明确变更后的工程价款和工期调整。
对于因甲方原因导致的乙方损失,乙方有权提出索赔。
六、违约责任合同应明确双方的违约责任,包括违约金的计算方式、赔偿范围等。
一旦发生违约行为,应按照合同约定进行处理。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、附则合同的附件和补充协议是合同不可分割的一部分,具有同等法律效力。
任何对合同内容的修改和补充,均需以书面形式确认。
以上提供的是一个基本的施工工程项目合同管理办法范本,具体项目可能需要根据实际情况进行调整和完善。
在签订合同之前,建议由专业法律人士进行审核,以确保合同的合法性和可操作性。
工程项目部合同管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目部合同管理,确保合同履行,维护公司及各方的合法权益,提高合同管理水平,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属工程项目部在施工、监理、设计等领域的合同管理。
第三条本办法遵循合法、公平、诚信、效益的原则,确保合同内容完整、准确、有效。
第二章合同签订第四条合同签订前,需进行充分的市场调研和风险评估,确保合同内容符合国家法律法规和行业规范。
第五条合同签订前,应明确合同双方的权利、义务和责任,确保合同条款清晰、明确。
第六条合同签订前,应充分了解合同对方的资信状况、履约能力,确保合同履行顺利进行。
第七条合同签订后,应及时将合同文本报送公司合同管理部门备案。
第三章合同履行第八条合同履行过程中,工程项目部应严格按照合同约定履行义务,确保工程质量和进度。
第九条工程项目部应定期向公司报告合同履行情况,及时解决合同履行过程中出现的问题。
第十条如遇合同履行困难,工程项目部应及时向公司汇报,寻求解决方案。
第十一条合同履行过程中,如发生争议,工程项目部应积极配合公司进行协商、调解或诉讼。
第四章合同变更与解除第十二条合同变更需经合同双方协商一致,并签订书面协议。
第十三条合同解除需符合国家法律法规和合同约定,并签订书面协议。
第十四条合同变更或解除后,工程项目部应及时将相关情况报送公司合同管理部门备案。
第五章合同归档与保密第十五条合同签订、履行、变更、解除等环节产生的文件资料应妥善保管,归档保存。
第十六条合同归档文件应按照国家档案管理规定进行分类、整理、编号。
第十七条合同保密,未经授权,不得向第三方泄露合同内容。
第六章奖励与处罚第十八条对在合同管理工作中表现突出的个人和团队,给予表彰和奖励。
第十九条对违反本办法,造成公司损失或不良影响的个人和团队,给予批评、通报批评或处罚。
第七章附则第二十条本办法由公司合同管理部门负责解释。
第二十一条本办法自发布之日起施行。
工程建设项目合同管理办法
工程建设项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程建设项目合同管理,保障合同双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,制定本办法。
第二条本办法适用于我国境内进行的工程建设项目合同管理工作。
第三条工程建设项目合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条建设单位和施工单位应当依法签订工程合同,明确合同双方的权利和义务。
第二章合同的签订与管理第五条工程合同应当包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程造价、付款方式、违约责任等条款。
第六条建设单位和施工单位应当在合同签订后,向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。
第七条建设单位和施工单位应当建立健全合同管理制度,加强对合同履行情况的监督和管理。
第八条建设单位和施工单位应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务,不得擅自变更或者解除合同。
第九条建设单位和施工单位在履行合同过程中发生争议的,应当通过协商解决;协商不成的,可以向有关人民政府建设行政主管部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。
第三章合同的履行与监督第十条建设单位和施工单位应当建立健全工程质量、安全、环境保护等管理制度,确保工程质量、安全和环境保护。
第十一条建设单位和施工单位应当加强对工程进度和工程造价的监督管理,确保工程按期完成,控制工程造价。
第十二条建设单位和施工单位应当定期对工程质量、安全、环境保护等方面进行自查,并及时整改存在的问题。
第十三条建设单位和施工单位应当接受有关部门的监督检查,如实提供有关资料,不得拒绝或者阻挠。
第四章法律责任第十四条建设单位和施工单位违反本办法规定的,由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正,并处一万元以上十万元以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
第十五条建设单位和施工单位在工程合同履行过程中,有欺诈、胁迫、恶意串通、损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益等情形的,由县级以上人民政府建设行政主管部门责令改正,并处合同价款百分之二十以上百分之五十以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。
建筑工程合同管理规定(2024版)
建筑工程合同管理规定(2024版)合同目录第一章:总则1.1 目的与适用范围1.2 基本原则1.3 管理职责第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任2.2 乙方资格与责任2.3 双方权利与义务第三章:合同内容与形式3.1 合同内容要求3.2 合同形式与格式3.3 合同的书面化与电子化第四章:合同签订程序4.1 合同准备4.2 合同谈判4.3 合同审查与批准第五章:合同履行与监督5.1 合同履行原则5.2 工程进度管理5.3 质量与安全监督第六章:合同变更、转让与解除6.1 合同变更条件与程序6.2 合同转让规定6.3 合同解除条件与程序第七章:合同违约责任7.1 违约认定7.2 违约责任承担7.3 违约赔偿第八章:合同争议解决8.1 争议解决机制8.2 争议解决程序8.3 法律适用第九章:合同档案管理9.1 档案建立9.2 档案保管与保密9.3 档案利用第十章:合同信息化管理10.1 信息化管理原则10.2 合同数据管理10.3 信息安全与维护第十一章:法律责任与附则11.1 违反管理规定责任11.2 附则第十二章:合同签字12.1 签字栏12.2 签订时间12.3 签订地点合同编号______第一章:总则1.1 目的与适用范围本规定旨在规范建筑工程合同的管理,明确合同管理的程序和要求,适用于所有参与建筑工程项目的甲方和乙方。
1.2 基本原则合同管理应遵循合法性、公平性、诚信性原则,确保合同的正当执行和双方权益的保护。
1.3 管理职责甲方负责合同的审查、批准和监督执行;乙方负责合同的履行和报告进度。
第二章:合同主体2.1 甲方资格与责任甲方应具备相应的资质和能力,有权对合同进行管理和监督。
2.2 乙方资格与责任乙方应具备承接工程所需的资质和能力,负责工程的施工、管理和质量保证。
2.3 双方权利与义务2.3.1 甲方权利与义务甲方有权监督工程进度和质量,有权要求乙方按照合同履行义务。
2.3.2 乙方权利与义务乙方有权获取合同约定的工程款项,有义务按照合同约定完成工程任务。
2024年施工工程施工合同管理办法
施工工程施工合同管理办法一、概述为规范施工工程施工合同管理工作,加强合同信息的收集、管理、分析和应用,保证合同执行过程中各方利益得到平衡和保障,特制定本管理办法。
二、合同管理要点2.1 合同签订1.双方应与依据有关法律法规,平等自愿,公平诚信,根据工程实际情况,签订合法有效的施工合同。
2.进行施工合同审批时应严格按照有关法律、法规和程序,对合同条款、结算方式、施工图纸等进行审查。
3.能够立项施工的合同和未立项的合同要分别管理。
2.2 合同保存和备份1.施工单位应妥善保存施工合同原件,并应备有电子版,以便查阅和管理。
2.电子合同应有有效性标志,保证不被篡改。
3.施工单位应存有省级以上机构公证、律师事务所或者备案管理机构签发的存证证书。
2.3 合同变更和解除1.进行合同变更与解除时,应严格按照有关法律、法规和程序进行,符合合同约定,并必须有书面证明,以确保各方利益得到保障。
2.在合同变更中,开发商和施工单位应均按照发改委和房地产主管部门的规定执行,并在相应部门备案。
2.4 合同执行和结算1.工程建设项目最终竣工验收和结算时,应严格按照施工合同规定和有关法律法规、政策的要求进行。
2.确定施工结算的费用,应坚持合同约定,合理计算各项费用,并采用约定的结算方式,对工程质量、成本、工期等因素进行量化考核。
3.施工合同的实盘结算过程应按照实物量核算。
4.工程质量不达标及时整改,施工单位不得抽取竣工结算款。
三、合同管理流程1.合同审批流程:施工单位向甲方提供全套设计文件和各项材料,甲方进行审批确认后双方签订正式合同。
2.合同执行流程:施工单位按合同约定进行施工,注意工期和质量考核等因素,需立项工程在施工过程中配合甲方进行中期验收。
合同施工结束后,甲方按照施工验收结果进行最后结算。
3.合同管理流程:施工单位应根据合同约定和甲方需求及时提供各种匹配文件,并进行备案管理,如变更和解除需先得到甲方明确同意。
四、合同管理措施以下是施工工程施工合同管理措施:1.配备专人建立和维护各项合同管理记录;2.定期进行合同情况分析和审查,实时跟踪合同执行进度与质量;3.建立电子合同的特殊备案管理体系,能够有效保证合同信息记录的真实性,完整性和安全性;4.对已处理的合同案例进行梳理,形成“长效机制”,积累宝贵的合同管理经验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
受控状态:文件编号:
工程类合同管理办法
版本号:
分发号:
编制:审核:批准:
生效日期
1.适用范围
本程序适用于公司承建的工程承包合同、劳务分包合同等的签订与管理。
2.职责
2.1 工程部负责处理与工程合同有关的授权管理、草拟及修订合同文本,合同的谈判、
签署和传递,参与合同评审。
建立公司工程合同总台帐以及合同文本的保管,对合同实施、管理提供支持服务。
2.2销售经理、工程部负责合同的实施、履行。
3.承包合同合同工作程序
3.1合同起草、评审、签订及备案(工作流程图:详见承包合同签订及备案流程)
3.1.1公司工程合同可分为:工程承包合同、工程分包合同等。
3.1.2.工程中标后工程部根据《招标文件》要求及《预算交底表》起草合同。
3.1.3工程部与甲方就合同条款进行谈判、协商,记录谈判情况。
3.1.4合同正式签订及修改之前,须填写《合同评审表》交销售总监、工程总监、副总
经理、财务部、总经理对合同进行书面评审。
3.1.5如合同评审通过,销售经理与甲方签订合同,双方签字盖章生效;如评审未通过,
经与甲方协商有关条款双方达成一致后,再次评审。
3.1.6评审结果审批后生效,方可签订合同。
3.1.7工程部对施工合同进行网上数据申报,生成网上数据申报表(仅适用投标项目)。
3.1.8工程部负责合同原件存档,填写《合同登记表》。
3.2合同的履行及变更(工作流程图:详见工程合同变更流程)
3.2.1施工合同的进程履行由工程部代表公司全面负责,并对履行中出现的问题及时向
主管领导报告。
3.2.2对发包方、监理提出的工程设计、洽商变更,工程部应组织有关人员进行评审,
确定能够满足变更要求后,办理签证,评审情况进行书面记录。
3.2.3 工程部根据施工实际情况提出的洽商或合同变更,经发包方签证后实施。
3.2.4 合同在实施过程中的修改、补充、变更,在签订前须填写《合同变更审批表》
报相关部门和主管领导审核、批准。
3.2.5各种合同变更必须采用书面形式,严禁合同履行在先,签约在后的行为。
3.2.6合同的变更或解除,必须由法定代表人签署或授权委托代理人办理手续。
3.2.7合同的变更记录和签证(原件)须由工程部存档,作为工程结算的依据。
工程部
建立合同变更台账。
4.分包合同管理程序
4.1合同的起草、评审签订及备案(工作流程图:详见工程分包合同变更流程)
4.1.1工程部凭签订的《工程承包合同》,在合格施工队中,采用招标或议标的方式确定施工队。
4.1.2工程部按照与施工队达成一致地分包条件,填写《分包合同评审表》,经工程总
监、主管副总、财务总监、总经理对合同进行书面评审。
4.1.3评审表中必须详细的表明:承包合同的标的额、分包合同的标的额,主材金额、辅助材料金额、辅材的采购渠道及价格等信息,以便直观的表现盈利状态,给评审人员提供判断依据。
4.1.4《工程分包合同》(详见附件3)经公司评审通过后,由工程总监代表公司与施工
队签订。
如评审未通过,经与甲方协商有关条款双方达成一致后,再次评审。
4.1.5工程部负责合同原件存档,填写《合同登记表》。
4.2合同的履行及变更(工作流程图:详见工程分包合同变更流程)
4.2.1施工合同的进程履行由工程部代表公司全面负责,并对履行中出现的问题及时向
主管领导报告
4.2.2由于项目自身状况导致须变更《工程承包合同》的条款,必须填写《合同变更审
批表》,经评审通过后,方可由工程部总监代笔公司与施工队签订补充合同。
4.2.3分包合同变更必须采用书面形式,严禁合同履行在先,签约在后的行为。
4.2.4分包补充合同及深评表(原件)须由工程部存档,工程部建立合同变更台账。
4.2.5签字生效的《劳务费用决算书》作为施工队结算劳务费用金额的最终依据。
《劳
务费用决算书》签订的依据为我公司与甲方签订的《工程款决算书》。
4.2.6合同自签订之日起,由工程部负责管理,按照合同履行的状态判断是否具备回款
条件,及时与工程承揽人沟通,以保障合同回款的及时性。
5.合同所涉及的材料
5.1主材;
5.1.1订单的下达:凡工程类合同所涉及到的涂料,均由工程部将合同评审递交到公司
商务部,由商务部统一负责通知工厂生产、采购、发货等相关事宜。
所需发货的货品名称、数量、规格均以合同评审单和工程预算书为准。
5.1.2 合同评审中涂料的价格均以最低销售价格出现。
5.2辅材(除工厂生产的产品以外的材料,指现场辅助性材料和周转性材料)
5.2.1辅材均由各项目部在工程所在地进行采购,具体质量均由各项目部进行把控。
所
采购的材料必须具有相关证书和合格证明方可采购使用。
5.2.2各项目部进场前,需提交辅材清单和费用预算,经工程部总监审核,主管副总审
批。
5.2.3各项目部经理凭所采购的材料发票和入库单据报账,其费用列入该项目工程成本
即可。
5.相关记录
(1)xxx /JL-02-001《承包合同评审表》
(2)xxx /JL-02-002《分包合同评审表》
(3)xxx /JL-02-003《合同变更审批表》
(4)xxx /JL-02-004《分包合同变更审批表》(5)xxx /JL-02-004《合同登记表》
合同签订及备案流程
工程合同变更流程
承包 合同评审表
销售经理: 编号:xxx /JL-02-001
填报人:日期:
分包合同评审表
销售经理:编号:xxx /JL-02-002
填报人:日期:
合同变更审批表
2、变更手续完成后,本表附变更依据(原件)由工程部存档。
合同登记表。