建设工程勘查设计合同(官方版)
建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同合同编号：__________甲方（委托方）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（勘察设计方）：________________地址：____________________________联系方式：________________________第一章合同主体1.1 甲方为建设工程项目的委托方，负责委托乙方进行勘察设计工作。
1.2 乙方为具有相应资质的专业勘察设计机构，同意接受甲方的委托，按照本合同的约定开展勘察设计工作。
第二章项目概述2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程性质：____________________2.5 工程投资：____________________第三章勘察设计内容3.1 乙方根据甲方提供的项目资料，进行现场勘察，并编制勘察报告。
3.2 乙方根据勘察报告，进行工程设计，包括方案设计、初步设计和施工图设计。
3.3 乙方应当根据甲方要求，提供工程设计变更、技术交底等服务。
第四章权利与义务4.1 甲方权利与义务4.1.1 甲方应当向乙方提供项目所需的相关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
4.1.2 甲方有权对乙方提供的勘察设计成果进行审核，并提出修改意见。
4.1.3 甲方按照本合同约定支付勘察设计费用。
4.2 乙方权利与义务4.2.1 乙方应当按照合同约定，认真履行勘察设计工作，保证勘察设计质量。
4.2.2 乙方对勘察设计成果享有知识产权，未经乙方同意，甲方不得擅自使用或泄露乙方勘察设计成果。
4.2.3 乙方应当对甲方提供的资料保密，不得泄露给第三方。
第五章费用与支付5.1 勘察设计费用：____________________5.2 支付方式：____________________5.3 支付期限：____________________5.4 若甲方未能按照约定支付勘察设计费用，乙方有权暂停勘察设计工作，并要求甲方承担违约责任。
有关建设工程勘察设计合同样式范本5篇
有关建设工程勘察设计合同样式范本5篇篇1建设工程勘察设计合同样式范本合同编号：【XXXXX】甲方（委托方）：_______________（以下简称甲方）地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________乙方（承包方）：_______________（以下简称乙方）地址：_______________联系人：_______________联系电话：_______________鉴于甲方拟开展建设工程项目，为确保项目的安全可靠、经济合理，经双方友好协商，达成以下合同约定：第一条项目概况甲方拟进行【项目名称】工程的勘察设计工作，包括但不限于【具体工作内容】。
第二条勘察设计内容乙方应按照甲方的要求，完成勘察设计工作，具体内容为：1. 应提供相应的项目勘察设计方案，确保符合国家相关标准和规定；2. 应提供专业技术人员进行实地勘察，编制详细的勘察报告；3. 应及时提交勘察图纸、设计方案等相关资料，确保及时性和准确性。
第三条工作期限乙方应于合同签订后【天/月/年】内完成勘察设计工作，确保进度和质量。
第四条合作方式双方合作方式为____（例如委托合作、独立合作等），具体合作方式需在合同签订前确认，并在合同中明确约定。
第五条合同费用1. 项目合同价为____元（人民币），支付方式为____；2. 如甲方要求额外增项或修改设计方案，应另行商议支付费用；3. 甲方应按合同约定及时足额支付款项，不得拖延或拒绝支付。
第六条保密条款双方须对项目的所有设计方案、施工图纸等相关信息进行保密，未经授权不得向外界透露。
第七条保修期限乙方完成勘察设计工作后，对于设计方案及施工图纸等相关资料，应提供【天/月/年】的免费保修期。
第八条违约责任1. 任何一方如有违约行为，需承担相应的违约责任；2. 若因乙方原因导致设计方案存在严重错误，乙方应承担重新修正的费用。
第九条合同解除1. 本合同在双方达成一致同意的情况下，可以提前解除；2. 在不可抗力等情况下，双方可以协商解决。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同文本3篇
建设工程勘察设计合同文本3篇篇1建设工程勘察设计合同甲方（委托方）：__________（盖章）乙方（受托方）：___________（盖章）在平等自愿的基础上，甲、乙双方经协商一致，于______年____月____日签订如下合同：第一章总则一、甲方委托乙方，乙方承担甲方项目的勘察设计任务。
二、合同约定的项目范围、工作量和质量标准均按勘察设计所需的工作量及质量要求执行。
三、甲方应按合同约定的价格和付款条款支付乙方勘察设计报酬，乙方应按约定的时间和质量要求履行合同义务。
第二章项目名称、内容、范围及工作任务一、项目名称：_______。
二、工作内容：勘察设计工作。
三、项目范围：________。
四、工作任务：乙方完成项目的勘察设计工作，包括但不限于：1.进行勘察现场调查，研究项目环境；2.编制勘察设计方案、施工图纸等相关文件；3.提供必要的技术支持和咨询服务；4.保证设计符合国家有关规范、标准。
第三章价格及工期一、甲方应按照以下价格支付给乙方勘察设计报酬：__________。
二、工期：自________年____月____日起至________年____月____日止。
第四章付款方式一、甲方应在签订合同后____日内支付合同价款的____%作为预付款。
二、工程验收合格后，甲方应于____日内支付合同价款的剩余款项。
第五章保证与保险一、乙方保证所提供的勘察设计符合国家相关法规、标准。
二、乙方应依法参加建设工程勘察设计质量保险，以确保项目顺利进行。
三、如乙方在勘察设计过程中发生差错，应承担相应的责任。
第六章违约责任一、若乙方未按时完成勘察设计任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
二、若乙方提供的勘察设计不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
第七章附则一、本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格并付清全部款项后终止。
二、本合同未尽事宜，双方应协商解决，并可签订补充协议。
三、如因合同引起的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应予以仲裁解决。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
建设工程勘察设计合同文本5篇
建设工程勘察设计合同文本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（甲方单位名称）为了保证建设工程的设计质量和施工进度，甲、乙双方就本工程勘察设计事宜达成如下合同：一、项目名称：（项目名称）三、项目概况：本工程为（项目概况），包括（具体内容），规划总用地面积为（用地面积），总建筑面积为（建筑面积），总投资预算为（投资预算）元。
四、勘察范围和内容：乙方应当对项目的地质、水文地质、地形地貌等情况进行详细勘察，并根据勘察结果提出建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作。
五、设计标准：乙方应当按照国家有关建设工程技术标准和规范进行设计，并保证设计方案符合国家相关法律法规要求，且具备合理性、可行性和经济性。
六、设计交付：乙方应当按照约定时间，将设计成果提交给甲方，包括设计文件、图纸、成果样本等，且保证设计成果的质量和完整性。
七、勘察设计费用：甲方应当按照以下方式支付勘察设计费用给乙方：1. 勘察费用：（金额），在项目合同签订后的（日期）内支付（百分比）的勘察费用。
2. 设计费用：（金额），在乙方完成初步设计方案后的（日期）内支付（百分比）的设计费用。
3. 支付方式：甲方应当以银行转账的方式将费用支付到乙方指定的账户上。
八、质量保证：乙方应当对其提出的建设设计方案、初步设计方案、施工图设计等工作负责，并保证其质量合格，若有质量问题，乙方应当免费修正。
九、违约责任：若甲方或乙方违反合同规定，造成对方损失的，应当承担相应的违约责任。
违约方应当赔偿对方因此而遭受的一切损失，包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的追偿费用等。
十、争议解决：双方因本合同履行发生争议的，应当友好协商解决。
协商不成的，应当向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日第2篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方）地址：法定代表人：电话：身份证号码：为了规范建设工程勘察设计过程中的权利和义务，保障双方合法权益，特依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议，并共同遵守：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行的建设工程勘察设计项目名称为（项目名称），具体位置为（详细地址），项目规模（规模），总造价（总造价），工程周期为（工期）。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇
建设工程勘察设计合同范文通用版6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】乙方（承包人）：【乙方名称】根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、合同背景与目的甲方委托乙方就【项目名称】进行工程勘察设计工作。
双方本着友好合作、互利共赢的原则，经充分协商，签订本合同。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1. 工程勘察：包括地质勘察、地形测量等。
2. 工程设计：包括方案设计、初步设计、施工图设计等。
三、工作期限及进度安排1. 工程勘察设计工作总期限为【工作期限】天。
2. 具体进度安排如下：【详细进度安排】。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总额为人民币【金额】元（大写：【金额汉字大写】）。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】作为预付款。
（2）乙方完成初步设计并提交甲方确认后【支付时间】内，支付费用总额的【比例】。
（3）乙方完成施工图设计并提交甲方后【支付时间】内，支付剩余费用。
3. 支付方式：【支付方式描述】。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计质量规范、标准进行勘察设计。
2. 工程设计应满足甲方的功能需求及使用要求。
3. 甲方在收到乙方提交的勘察设计成果后【验收时间】天内进行验收，并给予书面回复。
若甲方未在规定时间内验收或回复，视为验收合格。
六、保密条款及知识产权归属1. 乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方信息承担保密责任。
2. 本合同项下的工程勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将勘察设计成果用于其他用途或向第三方转让。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方如违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
违约方应赔偿守约方因此遭受的实际损失。
2. 若因乙方的勘察设计原因导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXXXX发包人（甲方）：XXXXXXXXX有限公司承包人（乙方）：XXXXXXXXX设计研究院鉴于甲方需要乙方就某建设工程进行勘察设计，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXX建设工程。
2. 工程地点：XXXXXXXXX区域。
3. 工程规模：工程总占地面积XX平方米，建设内容包括但不限于主体建筑、配套设施等。
二、服务范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、环境评估等。
2. 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、施工图设计、深化设计等。
3. 乙方应提供技术交底、现场指导等后续服务，确保工程顺利施工。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
此价格包含乙方为完成本合同约定的服务内容所需的所有费用。
2. 甲方应按以下方式支付合同款项：（1）本合同签署后XX个工作日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交初步设计成果后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方提交施工图设计成果并经甲方确认后XX个工作日内，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后XX个工作日内，甲方支付剩余款项。
四、合同工期及进度安排1. 乙方应在本合同签署后XX日内完成勘察工作。
2. 乙方应在勘察工作完成后XX日内完成初步设计。
3. 乙方应根据甲方施工进度要求，按时完成施工图设计及后续服务工作。
4. 若因甲方原因导致工程延期或停工，双方应协商解决工期顺延事宜。
五、技术标准及质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范进行勘察设计。
2. 乙方提交的勘察设计成应当符合甲方提出的工程质量、安全等方面的要求。
3. 若因乙方原因导致勘察设计成不符合合同约定或国家相关技术标准、规范的，乙方应承担违约责任。
建设工程勘察设计合同(１)
建设工程勘察设计合同(１)合同编号：XXXXX本合同由以下双方共同签署，确立双方权利和义务：甲方：（委托方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________乙方：（承包方）单位名称：________________地址：___________________法定代表人：________________联系人：___________________联系电话：_________________传真：____________________鉴于甲方拟开展相关建设工程，为确保工程质量和安全，甲方特委托乙方进行勘察设计工作，并双方达成以下协议：第一条勘察设计内容1.1 勘察设计范围：（1）项目名称和地点：________________________（2）工程规模：____________________________（3）具体勘察设计内容：_____________________1.2 勘察设计要求：（1）根据甲方要求，乙方应按照相关监管机构的标准和规范进行设计；（2）乙方应确保设计方案合理、科学、安全；（3）乙方应依法履行相关勘察设计程序和手续；（4）乙方应保证勘察设计文件的真实性和准确性。
第二条合同期限2.1 本合同期限为_____年（月日起至年月日止），根据项目实际情况可延长。
第三条价格及支付方式3.1 勘察设计费用为人民币________元，具体费用分解如下：（1）勘察报告费用：________元；（2）设计方案费用：________元；（3）施工图纸费用：________元；（4）其他费用：________元。
3.2 支付方式：（1）甲方应于本合同签署之日支付_____%的设计费用；（2）甲方应于勘察设计报告交付之日支付_____%的设计费用；（3）甲方应于施工图纸交付之日支付_____%的设计费用。
建设工程勘察设计合同
建设工程勘察设计合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程性质：_______1.5 工程投资估算：_______1.6 工程勘察设计费估算：_______1.7 工程勘察设计周期：_______二、合同内容2.1 乙方承担本工程的勘察设计工作，包括但不限于：2.1.1 勘察：_______2.1.2 设计：_______2.2 乙方应按照甲方的要求，提供相应的勘察设计文件，包括但不限于：2.2.1 勘察报告：_______2.2.2 设计文件：_______2.2.3 设计图纸：_______2.2.4 其他相关文件：_______三、合同价格3.1 乙方向甲方提供的勘察设计服务费为人民币_______元（大写：_______元整）。
3.2 乙方应在合同签订后_______日内向甲方提交勘察设计费的正式发票。
3.3 甲方应在合同签订后_______日内向乙方支付勘察设计费的_______%，即人民币_______元（大写：_______元整）。
3.4 剩余的勘察设计费，甲方应在乙方完成合同约定的勘察设计内容并提交相关文件后_______日内支付，即人民币_______元（大写：_______元整）。
四、合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间节点和质量要求完成勘察设计工作，并提交相应的勘察设计文件。
4.2 甲方应按照合同约定的时间节点支付勘察设计费，并提供乙方进行勘察设计工作所需的现场资料和其他必要条件。
4.3 乙方应按照甲方的要求，对勘察设计文件进行修改和完善。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1建设工程勘察设计合同范本合同编号：【】甲方（甲方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】乙方（乙方单位名称）：【】地址：【】法定代表人：【】电话：【】传真：【】鉴于甲方拟开展（项目名称），现甲、乙双方本着平等、自愿、协商的原则，达成如下协议：一、任务目的甲方委托乙方进行（项目名称）的勘察设计工作，确保工程设计符合相关法律法规标准，满足项目需求。
二、勘察设计范围1. 勘察内容包括但不限于地质勘察、水文勘察、地形勘察等；2. 设计内容包括但不限于工程总平面设计、结构设计、给排水设计等。
三、合同金额及支付方式1. 合同金额为【】元；2. 甲方需按照勘察设计进度支付相应款项，具体支付比例为【】。
四、工作进度及验收1. 乙方应根据合同约定完成各阶段工作，并按照相关标准进行验收；2. 如甲方对乙方提供的设计方案有异议，应当及时提出，并由双方协商进行修改。
五、保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获知的商业、技术等保密信息加以保密，并未经授权不得向第三方透露；2. 签订保密协议并保留签字文件。
六、违约责任1. 若一方未能按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任；2. 合同解除前已支付的款项不予退还。
七、争议解决双方如发生争议应当协商解决，如协商未果，任何一方均有权向有关仲裁机构申请仲裁。
八、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为【】年。
乙方（盖章）：甲方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
以上内容为建设工程勘察设计合同范本，各项条款仅供参考，实际合同内容以双方具体约定为准。
篇2建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：______________（填写单位或个人名称）乙方（承接方）：______________（填写单位或个人名称）经双方协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，依据有关法律规定及双方自愿原则，订立本合同，并共同遵守合同的各项约定。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：XXX-XXXX-XXXX委托方（甲方）：XXXXXXXX公司设计方（乙方）：XXXXXXXX设计院根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的与背景甲方委托乙方对位于XXXXXXXX区（具体地址）的建设工程进行勘察设计，乙方接受委托并按照合同约定完成勘察设计工作。
本合同旨在明确双方的权利义务，确保工程勘察设计的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方负责完成工程的地质勘察工作，包括但不限于地质勘探、地质报告编制等。
2. 乙方负责完成工程的初步设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。
3. 乙方需按照国家和地方有关工程勘察设计法规、规范和技术标准进行设计，确保设计质量。
4. 乙方应充分考虑甲方的需求及意见，对设计进行优化调整。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 甲方在合同签订后XX个工作日内向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
3. 乙方完成地质勘察和初步设计工作后，提交相关成果，并经甲方确认后XX个工作日内支付合同余款。
4. 支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。
四、时间与进度安排1. 乙方应在合同签订后XX个工作日内完成地质勘察工作。
2. 乙方应在地质勘察工作完成后XX个工作日内完成初步设计工作。
3. 若因乙方原因未能按时完成工作，乙方应承担违约责任。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但相关成果需经甲方审查确认后方可对外发布或使用。
2. 甲乙双方应对涉及本合同项目的商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证勘察设计成果的质量符合国家和地方相关法规、规范和技术标准的要求。
建设工程勘察设计合同书5篇
建设工程勘察设计合同书5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书甲方（发包人）：______________（单位名称）乙方（承包人）：______________（单位名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等有关法律、法规，甲、乙双方经友好协商，就_______项目的勘察设计工作，达成如下合同：第一条任务内容甲方委托乙方进行_______项目的勘察设计工作。
具体内容包括项目的现场勘察、工程测量、工程地质、工程水文、规划设计等相关工作。
第二条工作期限乙方应当在______年月______日之前完成勘察设计任务。
如有延期的，应提前向甲方书面申请，并得到甲方的书面同意。
第三条技术要求乙方应当根据国家相关标准和规范，以及甲方的要求，认真、细致、负责地完成勘察设计工作。
所设计方案应当符合国家安全、环保、绿色等要求。
第四条费用支付甲方根据勘察设计成果的质量和完成情况，向乙方支付勘察设计费用。
具体支付方式和费用标准由双方协商确定，并在合同附件中明确。
第五条保密条款乙方对甲方的商业秘密和技术资料应当承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方透露。
一旦发现违反保密条款的行为，乙方应当承担相应的法律责任。
第六条索赔和违约责任乙方在承担勘察设计工作的过程中，如果因为自身原因导致工程质量问题或违约行为，应当承担相应的法律责任，并对因此产生的损失承担赔偿责任。
第七条合同解除在勘察设计工作过程中，若出现双方无法继续合作的情况，双方经友好协商可解除合同并签署解除协议。
解除协议应当明确双方的权利义务和解决方案。
第八条其他事项本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，并以书面形式作为合同补充文件。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年___月____日附件：1. 费用支付标准2. 项目勘察设计任务书第2篇示例：建设工程勘察设计合同书甲方：（委托方单位名称）乙方：（勘察设计单位名称）鉴于甲方拟进行（建设工程名称），为确保工程质量，经双方友好协商，就设计、勘察等事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方进行（建设工程名称）项目的勘察设计工作。
工程勘察设计协议书官方版（三篇）
工程勘察设计协议书官方版订立合同双方：建设单位：_____（以下简称甲方）;勘察单位：_____勘察院（以下简称乙方）。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_______________。
第二条勘察的范围、进度和质量_______________________。
第三条甲方的义务1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2.在签订合同时，甲方必须在____年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_____份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3.甲方必须在____年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4.甲方必须在____年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇
建设工程勘察设计合同通用版模板5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就[具体工程名称]工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：[具体规模描述]。
二、服务范围与内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等内容。
2. 乙方应根据国家相关法规、规范、标准以及甲方的需求，提供合理的勘察设计方案，确保设计成果质量符合规定。
3. 乙方应按照合同约定的时间和进度完成勘察设计任务，并提交相应的勘察设计成果。
三、合同总价及支付方式1. 本工程勘察设计合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 甲方在合同签订后[具体支付时间]，向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
3. 乙方完成勘察设计工作并提交相应的勘察设计成果后，经甲方确认无误后支付合同余款。
4. 若因乙方原因造成勘察设计成果质量不符合约定，甲方有权拒绝支付相应款项，并有权要求乙方承担相应的违约责任。
四、工期及进度安排1. 乙方应在合同生效后开始勘察设计工作，并于约定时间内完成。
2. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行勘察设计，确保工程进度与甲方计划相符。
如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
3. 甲方应根据实际情况为乙方提供必要的现场工作条件和支持。
如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应的责任。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律、法规、规范、标准以及甲方的要求进行勘察设计。
建设工程勘察设计合同范本(七篇)
建设工程勘察设计合同范本工程名称：_____委托单位：_____设计单位：_____设计编号：_____合同编号：_____订立合同双方：建设单位：_____，以下简称甲方；设计单位：_____，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担_____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在_____二、甲方的义务1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察设计合同模板5篇
建设工程勘察设计合同模板5篇篇1建设工程勘察设计合同模板合同编号：【填写】甲方（委托方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】乙方（承包方）：【填写】联系地址：【填写】联系电话：【填写】鉴于甲方拟建设【填写】工程，为确保工程的顺利进行，为甲方提供全方位的勘察设计服务，双方经友好协商，就勘察设计工作事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 本合同的服务内容为乙方对甲方拟建工程的勘察设计工作，具体服务内容包括但不限于：a)工程勘察：对工程项目进行地质勘察、地形勘察等各项勘察工作；b)工程设计：根据勘察结果，对工程项目进行结构设计、施工图设计等设计工作；c)编制相关报告：根据勘察和设计结果，编制相应的勘察报告、设计方案、施工图等文件。
1.2 乙方承诺，所提供的服务应符合法律法规的规定，符合国家的相关标准和规范，确保服务的质量和安全。
第二条服务费用2.1 甲方应按照合同约定的方式和时限支付服务费用给乙方。
服务费用为【填写具体金额】，乙方应在勘察设计工作结束后提供相关发票给甲方。
2.2 如工程范围、内容有变更，需另行协商确定变更后的服务费用。
第三条工作流程3.1 乙方应按照合同约定的时间节点和要求完成工作，并确保服务的及时性和准确性。
3.2 甲方应根据工作流程提供必要的支持和协助，如提供必要的文件资料、勘察设计方向等。
第四条知识产权4.1 乙方完成勘察设计工作后，工程的知识产权归甲方所有。
但乙方有权保留相关设计文件及数据用于备份和维护。
4.2 未经甲方书面许可，乙方不得将勘察设计相关文件和数据提供给第三方使用。
第五条违约责任5.1 若因乙方原因导致服务质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并承担甲方因此所产生的一切损失。
5.2 若因甲方原因导致工作进度受阻或产生其他问题，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此所产生的费用和损失。
第六条合同解除6.1 若因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，本合同可解除，解除时双方不承担违约责任。
住建部建设工程勘察设计合同7篇
住建部建设工程勘察设计合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体以甲方提供的资料为准）二、服务范围和内容乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的技术规范、标准进行设计，内容包括但不限于：现场勘察、方案设计、施工图设计、深化设计及其他相关技术服务。
三、合同工期及进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成现场勘察及方案设计。
2. 施工图设计应根据工程进展情况和甲方需求进行分阶段设计，确保工程进度。
3. 乙方应按照甲方的进度要求及时调整设计进度，确保项目按计划进行。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额根据工程规模、设计难度及工作量等因素确定。
2. 支付方式：双方约定采用[支付方式]（如分期支付、竣工验收后支付等）。
3. 乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计的法律法规和技术规范、标准进行勘察设计。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，设计成果应符合安全、适用、经济、美观的要求。
3. 乙方应对其勘察设计成品的质量负责，确保其质量符合要求。
六、知识产权和保密条款1. 乙方对勘察设计成品的著作权归属约定如下：[具体约定]。
2. 甲乙双方应对涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付勘察设计费用，应支付逾期违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成勘察设计任务，应按照合同约定承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：QJ-HT-0346
建设工程勘查设计合同(官
方版)
Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract.
甲方：_____________________
乙方：_____________________
日期：_____________________
--- 专业合同范本系列下载即可用---
建设工程勘查设计合同(官方版)
说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。
委托方（甲方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
承包方（乙方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双
方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；
③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用
书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要
求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付
给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。
即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按（）项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本____份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：____________________________
甲方代表：________________________
____年____月____日
乙方：____________________________
乙方代表：________________________
____年____月____日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE NAME HERE。